Common use of Kary umowne i odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1015% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowywartości umowy brutto, od wykonania której odstąpiono. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego Z tytułu wystąpienia zwłoki w wykonaniu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto dostarczonego ze zwłoką samochodu, określonej zgodnie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 3 ust. 1 umowyUmowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% tego wynagrodzenia. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, określonych w § 6, ponad terminy ustalone w tym postanowieniu Umowy, Wykonawca zapłaci Wykonawcy odsetki Zamawiającemu karę umowną w wysokości ustawowej0,2% wartości brutto samochodu objętego zgłoszeniem gwarancyjnym, nie więcej jednak niż 15% tej wartości, za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części ze skutkiem na dzień złożenia Wykonawcy oświadczenia (ex nunc): 1) jeżeli zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy przekracza 15 dni; 2) w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy , gdy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego. 5. Zastrzega się jednocześnie, że Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez jego kooperanta/podwykonawcę. 6. Naliczenie kary umownej Wykonawca zapłaci karę umowną na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej Umowy. Kara umowna jest płatna w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z choćby niewymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, o ile na dzień potrącenia bezwzględnie obowiązujące przepisy nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowystanowią inaczej. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa może dochodzić na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyzasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez WykonawcęZapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniatym świadczenia naprawy gwarancyjnej. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie Umowy następuje w formie pisemnej, przy czym zawarte w Umo- wie postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełnia- jącego, ochrony danych osobowych i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćwłaściwości sądu, pozostają w mocy. 10. Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie może nastąpić w termi- nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówobowiązywania umowy określonym w § 2 ust. 1, przedłużonym o 2 miesiące.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1a) za opóźnienie w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1000 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa do dnia realizacji zamówienia włącznie; b) za opóźnienie w terminie określonym przystąpieniu do naprawy w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoramach gwarancji w wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z § 4 ust. 7 niniejszej umowy; c) za opóźnienie w usunięciu wad w ramach gwarancji w wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z § 4 ust. 8 niniejszej umowy; d) za opóźnienie w wymianie mebli wadliwych na nowe, wolne od wad w wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszej umowy; e) za opóźnienie w wymianie mebli niezgodnych ze złożoną ofertą i formularzem rzeczowo- cenowym na zgodne – 500 PLN za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z § 4 ust. 10 niniejszej umowy; 2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 1 ustart. 4 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy - przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 3030 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych ceny umownej brutto o której mowa w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;niniejszej umowy. 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą". 4) w . W przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowygdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych reklamacji złożonych na piśmie lub pocztą elektroniczną przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - a Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1030 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ustniezrealizowanej części umowy. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty Podstawa naliczania kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejbędzie wartość brutto. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno być zostać złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćw terminie 14 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 106. Odstąpienie od umowy nie wpływa Każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych zasadach ogólnych. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z innych tytułównależności do zapłaty wynikającej z faktury Wykonawcy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku opóźnienia w dostawie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości: 0,01% wartości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 2 pkt a) umowy lub w § 4 ust. 2 pkt b) umowy, za każde naruszenie. 3. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy PZP za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy. 4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej określonych w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejKodeksie cywilnym. 6. Naliczenie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyprzysługującej mu ceny. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno być zostać złożone na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. x.xx. w przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub nie będzie wykonywał umowy z należytą starannością i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćrzetelnością. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego przekroczenia przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych terminu określonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 1, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 3 ust. 1 umowy1, za każdy dzień zwłoki. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w § 4 ust. 8, 9, ust. 10 pkt 1 i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 2, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,2 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu zwłoki nie zwalnia go z obowiązku wykonania Umowy. Kary umowne z tytułu zwłoki będą naliczane odrębnie w stosunku do każdego z przekroczonych terminów. 4. Niezależnie od przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w całości lub części: 1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2) W przypadku opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 3) W przypadku gdy majątek Wykonawcy lub służące mu prawa lub wierzytelności zostaną zajęte; 4) Utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finasowania zamówienia. 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia, o jakim mowa w niniejszej umowie Zamawiający może skorzystać od powzięcia wiadomości o zdarzeniach stanowiących podstawę odstąpienia. W przypadku określonym w § 5 ust. 1 umowy4 pkt. 1) termin do skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia wynosi do 30 dni. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 7. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Kary umowne płatne będą w terminie 30 7 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaotrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Po upływie terminu wskazanego w zd. pierwszym, Zamawiający potrąci naliczone kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie, o którym mowa wyżej jest skuteczne bez składania dodatkowych oświadczeń. 9. Prawo odstąpienia opisane Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20% wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia§ 3 ust. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość1. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych terminu dostawy samochodu oznaczonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 4 ust. 2 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przypadku naruszenia obowiązków opisanych realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 2 3 ust. 5 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 4 ust. 2 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego dzień zwłoki, nie więcej niż określone powyżej nienależytego 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie dotyczących Wykonawcy - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 4 ust. 1 umowy. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 20nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 4 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) , gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych zwłoka Wykonawcy w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 910 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn nie leżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychnałoży na Wykonawcę karę umowną w przypadku: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia nie dotrzymania terminu przystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoumowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych określonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 2 pkt 2, w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 3 ust. 2 umowy pkt 8, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;dzień zwłoki, 32) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, określonego w § 2 ust. 5 i 6 umowy2 pkt 3, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w 5% wynagrodzenia brutto określonego § 5 3 ust. 2 umowy pkt 10, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;dzień zwłoki, 3) nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, określonego w § 2 ust. 2 pkt 4, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 13, za każdy dzień zwłoki, 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej określonego w § 5 2 ust. 2 mowy pkt 5, w wysokości 250,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;dzień zwłoki. 5) 4. Jeżeli trzykrotnie w przypadku ujawnienia informacji poufnych - ciągu 30 następujących po sobie dni zostanie stwierdzone protokołem kontroli nienależyte wykonanie obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy karę umowną, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 100,2 % maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 3 ust. 1 umowy. 25. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z Za każde kolejne nienależyte wykonanie usługi poparte pisemnym protokołem kontroli, ponad wskazane w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 3 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejkażdy taki przypadek. 6. Naliczenie kary umownej Jeżeli Wykonawca dopuści do pracy osobę, która nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu została zgłoszona Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu jednorazową karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek. 7. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; niezależnie od tego Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może od umowy ze skutkiem natychmiastowymodstąpić w terminie 60 dni od upływu terminu określonego w § 7 ust. 2 umowy. 8. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegona zasadach ogólnych. 9. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Xxxxxxxxxxxxx-wedle wyboru Xxxxxxxxxxxxx. 11. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem warunków opisanych realizacją umowy, wyniesie 30% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 1 ust. 4 lub § 2 3 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentówumowy, 2) gdy Wykonawca nie zapewni wymaganej liczby osób do wykonania umowy, i pomimo uprzedniego upomnienia nie przystąpi do właściwej realizacji umowy w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie terminie wyznaczonym przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnejZamawiającego, 3) w przypadku stwierdzeniawyrządzenia szkody w mieniu Zamawiającego, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wykorzystywania mienia Zamawiającego bez jego zgody lub Krajowym Rejestrze Karnymniezgodnie z przeznaczeniem, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttousługę będą wykonywały osoby nieuprawnione, o którym mowa w § 5 usttj. 1 nie wykazane na liście osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy. 812. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 1013. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. 14. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej podstawie do odstąpienia umowy w terminie 3 dni od kiedy podstawa ta zaistniała. 15. W przypadku konieczności odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, może on wyznaczyć odpowiedni termin zakończenia realizacji umowy, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy. Przepis § 6 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio. 16. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do dnia 31.05.2018 roku w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie wpływa leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 17. W przypadku opisanym w ust. 16 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Postanowienia § 6 ust. 2 umowy nie mają zastosowania. 18. Strony w wyjątkowych przypadkach mogą zgodnie postanowić o skróceniu okresu obowiązywania umowy. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówumownych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonania umowy lub nienależytego wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 92. Prawo Nie dochowanie przez Wykonawcę wymogów nałożonych niniejszą umową, w szczególności wskazanych w § 2 ust. 4 i 8 oraz takich, które zostaną wprowadzone przez przepisy w trakcie realizacji umowy, traktowane będzie jako nienależyte wykonywanie umowy, stanowiące podstawę do odstąpienia opisane od umowy w niniejszym paragrafie przysługuje trybie wskazanym w ust.1. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu każdorazowego zamówienia w wysokości: a) 15% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b) 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji zgłoszonego zapotrzebowania. 4. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 30 14 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaotrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej oraz powstałych odsetek z wynagrodzenia Wykonawcy, na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćco Wykonawca wyraża zgodę. 105. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 6. Odstąpienie od umowy nie wpływa powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zasadach ogólnych jak też kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 1 3 ust. 4 umowy - 1 z tytułu opóźnienia w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej realizowaniu przedmiotu umowy, liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 3 ust. 1 - 4 umowy - z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru lub w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej okresie gwarancji lub rękojmi – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego przez Zamawiającego w § 5 ust. 2 umowy protokole, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, 3) 0,1% za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 zastosowania materiału roślinnego niezgodnego z obowiązującymi normami i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nieposiadającego stosownego świadectwa lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnympaszportu, 4) za opóźnienia w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) wykonywaniu obowiązków świadczonych w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20okresie gwarancyjnym, w wysokości 0,05% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 3 ust. 1 umowy1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie tych obowiązków. 82. W przypadku niezapłacenia kar umownych, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z faktury Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca: 1) zapłaci Zamawiającemu przysługuje karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1, 2) sporządzi na swój koszt, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Xxxxxx, 3) pokryje różnicę między wynagrodzeniem wynikającym z niniejszej umowy, a uzgodnionym z nowym Wykonawcą w zakresie części inwestycji pozostałej do wykonania po odstąpieniu od umowy, jak również pokryje inne szkody bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy; 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem cywilnym. 6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy przez Wykonawcęnie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w szczególności z warunkami opisanymi w OPZchwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 7. Zamawiający wezwie Wykonawcę jest również uprawniony do należytego wykonywania umowy odstąpienia od umowy: 1) jeżeli Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową, OPZ lub usunięcia uchybień pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa wykonanie usługi na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych lub opóźnia się z wykonaniem przez okres 14 dni kalendarzowych, 2) w wyznaczonym terminierazie dwukrotnego naliczenia Wykonawcy kar umownych z jakiegokolwiek tytułu, a po bezskutecznym jego upływie wskazanego w niniejszej umowie, 3) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem usługi tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowymjeszcze przed upływem terminu do wykonania usługi. Prawo Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia przysługuje z ww. przyczyn w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. 8. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia oraz: 1) zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która jest odpowiedzialna za odstąpienie od umowy, 2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac i zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 9. Prawo W razie odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćz przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru prac oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres usługi. 10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek odstąpienia w dniu doręczenia stosownego oświadczenia. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość. 11. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za usługę wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 12. Zamawiający naliczy również Wykonawcy kary umowne z tytułu: 1) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt. 4 umowy, Zamawiający przewiduje karę umowna w wysokości 0,2% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia, 2) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 10 ust. 1 wykonujących wskazane w § 10 ust. 1 pkt. 5 czynności, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 0,2% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia, 3) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 4) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1, 5) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1., 6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1. 13. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 14. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu. 15. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie wpływa pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionej szkody, na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówzasadach ogólnych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych terminu dostawy samochodu oznaczonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 4 ust. 2 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. 3) 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przypadku naruszenia obowiązków opisanych realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów oznaczonych w § 2 3 ust. 5 6, 8, 9 i 11 umowy i § 1 ust. 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 4 ust. 2 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego dzień zwłoki, nie więcej niż określone powyżej nienależytego 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 3. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie dotyczących Wykonawcy - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 4 ust. 1 umowy. 24. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. 5. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. 6. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 20nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 4 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 57. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 68. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. 79. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) , gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych zwłoka Wykonawcy w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 910 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów. 11. Zamawiający jest uprawniony do zastępczego zlecenia usługi zapewnienia samochodu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku nie zapewnienia tego pojazdu w warunkach opisanych umową. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu faktycznie poniesione koszty wykonania zastępczego według przedstawionych rachunków.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia W przypadku opóźnienia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 3 ust. 4 umowy - 1, za każdy rozpoczęty dzień ponad termin wskazany w § 2 ust. 1. 2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie dostaw projektu próbnego egzemplarza każdego materiału Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,2% jednostkowej stawki godzinowej całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 lit. a), c) i d). 3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy określonej w terminie wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin wskazany w § 5 ust. 2 i 3. 4. Wykonawca nie odpowiada za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub z powodu działania siły wyższej. 2) 5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy (po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu), jeżeli Wykonawca nie wykona należycie umowy w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 - 4 1. 6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 na podstawie ust. 5 i 6 umowylub z innych przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy3 ust 1. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 8. Zamawiający może też odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegogdy: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów,zostanie złożony wniosek o ogłoszenie likwidacji Wykonawcy; 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej,zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym,wykonawca nienależycie wykonuje umowę albo jej nie wykonuje; 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 zostaną naruszone przez Wykonawcę istotne warunki umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może odstąpić od umowy powinno w przypadku, gdy Wykonawca popadnie w zwłokę przy realizacji zamówienia, tak że przedmiot niniejszej Umowy nie będzie mógł być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćzrealizowany. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. 11. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 12. Kary umowne podlegają sumowaniu. 13. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 14. Dopuszcza się potrącenie kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówwynagrodzenia Wykonawcy. 15. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Xxxxxxx przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 16. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszej umowie, wywiera skutek na przyszłość od złożenia stosownego oświadczenia woli.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: w razie niewykonania Umowy lub wykonania jej w taki sposób, że całość lub istotna część Przedmiotu Umowy nie będzie uprawniony się nadawała do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) użytku zgod­nego z celem Umowy – jednorazowa kara umowna w przypadku każdorazowego zawinionego wyso­kości 10% wartości całości wynagrodzenia brutto; w razie naruszenia przez Wykonawcę nieprzystąpienia do terminów określonych w § 6 ust. 9 Umowy – kara umowna naliczana w wysokości 0,5% wartości odpowiedniej części wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. w razie naruszenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 7 ust. 11 i 16 Umowy – kara umowna naliczana w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za etap III realizacji zamówienia Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia; w razie niewykonania w terminie określonym obowiązków określonych w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego§ 12 ust. 1-3 Umowy – kara umowna naliczana w wysokości 0,2% wartości całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; w razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 9 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) Umowy – jednorazowa kara umowna w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych wyso­kości 5% wartości odpowiedniej części wynagrodzenia brutto w § 2 razie nieusprawiedliwionej nieobecności członka zespołu Wykonawcy przy danej czynności, posiedzeniu lub spotkaniu – jednorazowa kara umowna w wyso­kości 3% wartości odpowiedniej części wynagrodzenia brutto. Przez istotną część Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1 - 4 umowy - pkt 1 oraz w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) 5, należy rozumieć w przypadku naruszenia obowiązków opisanych szczególności udzielenie zamówienia publicz­nego Inwestorowi Zastępczemu i Generalnemu Wykonawcy. Maksymalna wysokość kar umownych wymienionych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. pkt 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z -3 wynosi 15% odpowiedniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy brutto z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego naruszenia jednego obowiązku. Maksymalna wysokość kary umownej wymienionej w § 5 ust. 1 umowy. 3pkt 4 wynosi 15% wartości całości wynagrodzenia brutto. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Po upływie 10 dni opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków w terminach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, Zamawiający będzie uprawniony do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowymUmowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia jej realizacji, z naruszeniem warunków opisanych zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wymienionych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej pkt 1-4. Prawo do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoodstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 84, przysługuje Zamawiającemu również w razie wykonania danego obowiązku przez Wyko­nawcę w taki sposób, że całość lub istotna część przedmiotu Umowy nie będzie się nadawała do użytku zgod­nego z celem Umowy. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4 i 5, możliwe jest do 30 dni od upływu terminu wykonania danego obowiązku Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia całkowitego od Umowy w razie: gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn przed upływem 10 dni od dnia jej zawarcia – w terminie do 30 dni od podpisania Umowy; gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości albo zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy – w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o upadłości lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego postępowaniu likwidacyjnym; wyraźnie stronniczego działania Wykonawcy albo zaistnienia trwałego konfliktu interesów Wykonawcy podczas wykonywania umowy umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę Zamawiającego do należytego wykonywania umowy zaprzestania stronniczego działania lub usunięcia uchybień konfliktu interesów – w wyznaczonym terminieterminie do 30 dni od doręczenia wezwania; zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, a po bezskutecznym jego upływie może od że wykonanie umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy następuje pod rygorem nieważności w formie pisemnej i z uzasadnieniem przyczyn odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. Zapłata kary umownej nie wpływa zwalnia Strony od obowiązku świadczenia. Obowiązek zapłaty kary umownej następuje niezależnie od poniesienia w danym wypadku szkody przez drugą Stronę. Strona może dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przekraczającego wysokość kary umownej na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych zasadach ogólnych. Kary umowne zostaną potrącone z innych tytułówprzysługującego Wykonawcy wynagro­dzenia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do naliczenia Wykonawcy kar umownychwykonania umowy lub nienależytego wykonywania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 2. Zamawiającemu przysługują następujące kary umowne: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiącą 10% maksymalnego wynagrodzenia wartości brutto Wykonawcy określonego przedmiotu umowy, określonej w § 5 4 ust. 1 umowy.1, 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z b) w przypadku nienależytego wykonywania umowy Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiąca 0,1% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 4 ust. 1 za każde zdarzenie stanowiące nienależyte wykonywanie umowy., z wyłączeniem przypadków określonych w pkt c), d), e), f) i g), 3. c) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu zamówienia częściowego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty tytułem kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki kwota w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia 0,1% całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych wynagrodzenia brutto określonego w § 1 4 ust. 4 lub 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, d) za opóźnienie Wykonawcy w podstawieniu zastępczego środka transportu, w sytuacji o której mowa w § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych 7, Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentówwysokości 500 zł brutto, 2e) za wykonanie zamówienia częściowego pojazdem niezgodnym z zamówieniem lub o roczniku produkcji starszym niż ten, który Wykonawca zaoferował w swojej ofercie Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień świadczenia usługi pojazdem o takiej niezgodności, f) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej zaoferowania pojazdów wyposażonych w dostęp do realizacji zamówienia Internetu dla pasażerów, umożliwiający im łączność i przesył danych na terenie RP i Europy Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) wysokości 500 zł brutto za każdy dzień, gdy pasażerowie nie mogli korzystać z Internetu w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji pojeździe Wykonawcy, 5g) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoza nierealizowanie przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w Rozdz. III SIWZ pkt 3 oraz w § 5 2 ust. 12 niniejszej umowy, tj. wymagania wykonania wskazanych czynności realizacji zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub niepotwierdzenie na żądanie Zamawiającego spełniania ww. wymagania na warunkach opisanych w Rozdz. III SIWZ pkt 3 oraz w § 2 ust. 12 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każde stwierdzone uchybienie powyższym wymaganiom. 3. Łączna wysokość kar umownych wskazanych w ust. 2 nie może przekroczyć 50% wysokości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1, przysługującego za realizację niniejszej umowy. 84. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 30 14 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaotrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 95. Prawo odstąpienia opisane Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potrącanie z wartości faktur otrzymanych przez Zamawiającego, kwot pieniężnych wynikających z naliczonych zgodnie z niniejszą umową kar umownych oraz odsetek powstałych w niniejszym paragrafie przysługuje przypadku przekroczenia terminu płatności not obciążeniowych, o których mowa w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćust 4. 106. Odstąpienie od umowy nie wpływa Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość ewentualnych kar umownych, na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówzasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do opóźnienia terminu realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoprzedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 4 ust. 4 umowy - 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,1 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej całkowitej ceny z podatkiem VAT, o której mowa w § 5 3 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowydzień opóźnienia. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoopóźnienia terminu, o którym mowa w § 5 4 ust. 1 umowypowyżej 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% całkowitej ceny z podatkiem VAT, o której mowa w § 3 ust. 1, niezależnie od pozostałych kar umownych. 83. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny z podatkiem VAT, o której mowa w § 3 ust. 1. 4. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcęopóźnienia terminu wymiany nośnika cyfrowego na nowy, o którym mowa w § 4 ust. 4, w szczególności terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o tym fakcie od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitej ceny z warunkami opisanymi w OPZpodatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia. 5. Kary umowne Zamawiający potrąca z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z należnej Wykonawcy zapłaty faktury bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody. 7. W takiej sytuacji razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może odstąpić od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn nie leżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychnałoży na Wykonawcę karę umowną w przypadku: 1) nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, określonego w § 2 ust. 2 pkt 2, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 8, za każdy dzień zwłoki, 2) nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, określonego w § 2 ust. 2 pkt 3, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 2 pkt 10, za każdy dzień zwłoki, 3) nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, określonego w § 2 ust. 2 pkt 4, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 13, za każdy dzień zwłoki, 4) nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, określonego w § 2 ust. 2 pkt 5, w wysokości 250,00 złotych za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegotrzykrotnego nienależytego wykonania usługi popartego pisemnym ’’Protokołem kontroli z uwagami”, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, przekazanego Wykonawcy, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną, w wysokości 300,2 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 3 ust. 1 - 4 umowy - umowy. 5. Za każde kolejne nienależyte wykonanie usługi poparte pisemnym ’’Protokołem kontroli z uwagami”, ponad wskazane w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie 0,2 % całkowitego wynagrodzenia z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy podatkiem VAT określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejkażdy taki przypadek. 6. Naliczenie kary umownej Niezależnie od zapisów ust. 5 w przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzedniego trzykrotnego udokumentowania upomnienia, nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu przystąpi do właściwej realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy. 7. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 3 ust. 1 umowy; niezależnie od tego Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może od umowy ze skutkiem natychmiastowymodstąpić w terminie 60 dni od upływu terminu określonego w § 9 ust. 5 umowy. 8. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegona zasadach ogólnych. 9. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 11. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem warunków opisanych realizacją umowy, wyniesie 30% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 1 ust. 4 lub § 2 3 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentówumowy, 2) gdy Wykonawca nie zapewni wymaganej liczby osób do wykonania umowy, i pomimo uprzedniego upomnienia nie przystąpi do właściwej realizacji umowy w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie terminie wyznaczonym przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnejZamawiającego, 3) w przypadku stwierdzeniawyrządzenia szkody w mieniu Zamawiającego, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wykorzystywania mienia Zamawiającego bez jego zgody lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyniezgodnie z przeznaczeniem. 812. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 913. Prawo Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 14. Zamawiający ma prawo odstąpienia opisane od umowy, w niniejszym paragrafie przysługuje następujących przypadkach złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego, w terminie 30 dni 6 miesięcy od dnia zaistnienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności. 15. Oświadczenie o odstąpieniu W przypadku konieczności odstąpienia od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronieprzez Zamawiającego, może on wyznaczyć odpowiedni termin zakończenia realizacji umowy, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćPrzepis § 6 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio. 1016. Odstąpienie Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do dnia 31.05.2018 roku w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie wpływa leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 17. W przypadku opisanym w ust. 16 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Postanowienia § 6 ust. 2 umowy nie mają zastosowania. 18. Strony w wyjątkowych przypadkach mogą zgodnie postanowić o skróceniu okresu obowiązywania umowy. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówumownych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony W przypadku przekroczenia terminu dostawy licencji, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. d Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku przekroczenia terminu integracji systemu obsługi zgłoszeń Wykonawcy z systemem obsługi zgłoszeń Zamawiającego, o którym mowa w §2 ust. 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie zł: pięćset 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku przekroczenia terminu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia serwisowego, o którym mowa w §2 ust. 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie zł: pięćset 00/100) za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia. 4. W przypadku przekroczenia terminu czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe, o którym mowa w § 2 ust. 14, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące 00/100) za każdą godzinę opóźnienia. 5. W przypadku przekroczenia terminu przekazania informacji o stanie zgłoszenia serwisowego, o którym mowa w § 2 ust. 15, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 6. W przypadku przekroczenia terminu przesłania skanu podpisanego Protokołu wykonania zgłoszonenia serwisowego do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego, o którym mowa w § 1 2 ust. 4 umowy - 16, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust100,00 zł (słownie zł: sto 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 7. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w W przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych opóźnienia terminu rozpoczecia przeglądu konserwacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 17, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 1.000,00 zł (słowniesłownie zł: pięć tysięcy złotychjeden tysiąc 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;dzień opóźnienia. 6) w 8. W przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego ceny całkowitej z podatkiem VAT, o której mowa w § 5 4 ust. 1 umowyUmowy, niezależnie od kar umownych wynikających z innych tytułów. 29. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% z należnego Wykonawcy wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy(faktury) lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 310. Zamawiającemu przysługuje Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do dochodzenia, na zasadach ogólnych ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 511. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzeniaistotnej zmiany okoliczności powodującej, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Zostają określone następujące wysokości kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia zwłoki w oddaniu całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w stosunku do realizacji zamówienia terminu wynikającego z § 3 ust. 1 Zamawiający naliczy karę umowną w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowysokości 1 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 1 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usługkażdy dzień zwłoki; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych zwłoki w § 2 ust. 1 - 4 umowy - usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy0,5 % wynagrodzenia netto, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego ustalonego w § 5 ust. 1 umowy., za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie; 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane 3) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego Wykonawcę umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność przyczyn leżących po jego stronie Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do w szczególności naruszenie postanowień wskazany w § 2 umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 201 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto netto, liczonego od wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy1, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcyza każdy taki przypadek, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę należytego wykonania umowy w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego terminie 7 dni roboczych od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym,dnia doręczenia wezwania; 4) w przypadku otwarcia likwidacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1; 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków z zakresu zachowania poufności, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10.000,00 zł netto za każde naruszenie. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 podlegają sumowaniu do maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttonetto, liczonego od wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy1. 84. Kary umowne stają się wymagalne z upływem każdego dnia istnienia podstawy do ich naliczania. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx wszelkich należnych mu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 7. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaspełnienia którejkolwiek z przesłanek stanowiących podstawę odstąpienia wskazanych w niniejszym ustępie, to jest, gdy: 1) zwłoka Wykonawcy w oddaniu kompletnego przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 (termin wykonania umowy) przekracza 2 tygodnie albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy. 98. Prawo W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia opisane od umowy w niniejszym paragrafie przysługuje całości lub części w czasie jej trwania w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Oświadczenie o odstąpieniu W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 9. Zamawiający może odstąpić od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Wykonawcę, którego naruszenia Wykonawca nie naprawił w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) W przypadku niewykonania Umowy, w tym w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa niewykonania któregokolwiek ze zobowiązań określonego w § 1 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 30% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 4 umowy - 1, z zastrzeżeniem, iż w przypadku niewykonania Umowy w całości wynagrodzenie za jej wykonanie nie należy się w całości. 2. W przypadku nienależytego wykonania Umowy, w tym w przypadku nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań określonego w § 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 6 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;1. 2) 3. W przypadku zwłoki w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana stosunku do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych terminu wykonania Umowy określonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 1% wartości wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w § 5 6 ust. 2 umowy 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;dzień roboczy zwłoki. 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10do 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wartości wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 6 ust. 1 umowy. 31. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej od Umowy w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych części, z wynagrodzenia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem20% wartości wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w § 6 ust. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej1. 5. W razie wystąpienia zwłoki przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, określonego w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający § 10, Wykonawca zapłaci Wykonawcy odsetki Zamawiającemu karę umowną w wysokości ustawowej10% wartości wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każde naruszenie. 6. Naliczenie Zamawiający może odstąpić od Umowy, w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 wynosić będzie ponad 10 dni roboczych. Odstąpienie od Umowy nie narusza określonego w § 10 obowiązku zachowania poufności. 7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony stwierdzają, że Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić od Umowy w całości lub w części również z innych przyczyn niż wskazane w ust. 6 w szczególności, gdy wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, w tym w przypadku reorganizacji lub likwidacji Zamawiającego. 8. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że poprzez zwłokę w rozumieniu ust. 3 i 6 rozumieć należy również sytuację, kiedy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przedmiot Umowy, ale nie uwzględni w nim wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. 9. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych na podstawie Kodeksu cywilnego. 10. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy, bez ponownego wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem art. 15 r1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). 11. Do potrącenia kar umownych nie jest wymagane złożenie dodatkowych oświadczeń. 12. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcę Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowyUmowy. 713. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z Umową nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia maksymalnego. 14. Przed upływem terminu wykonania, jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający uprawniony jest może wezwać go do odstąpienia całkowitego zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości albo powierzyć poprawienie lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego:dalsze wykonanie zastępcze Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych 15. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w termie wskazanych w § 2 lub w razie zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z rękojmi, Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, powierzyć wykonanie zastępcze innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Art. 480 § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie Kodeksu Cywilnego nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowystosuje się. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownychumownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych dostarczeniu przedmiotu dostawy ponad termin określony w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,2% wartości wynagrodzenia netto dla danej części zamówienia, o którym mowa w § 5 4 ust. 2 umowy 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszeniadzień opóźnienia, przy czym kara umowna naliczana będzie do wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto zamówienia objętego opóźnieniem; 32) za opóźnienie w przypadku naruszenia obowiązków opisanych przeprowadzeniu szkolenia z obsługi sprzętu medycznego w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach zdanie pierwsze - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,2% wynagrodzenia netto dla danej części zamówienia, o którym mowa w § 5 4 ust. 2 umowy 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszeniarozpoczęty dzień opóźnienia; 3) za opóźnienie w stosunku do terminów napraw w okresie gwarancyjnych (§ 6 ust. 4 do ust. 7) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto dla danej części zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 4) za niewykonanie przeglądu okresowego, o którym mowa w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ § 6 ust. 3 - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 1% wartości wynagrodzenia netto dla danej części zamówienia, o którym mowa w § 5 4 ust. 2 mowy 1 (za każdy stwierdzony przypadek naruszenianiewykonanie uważa się opóźnienie przekraczające 14 dni roboczych); 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek20 % wynagrodzenia netto dla danej części zamówienia, dla danej części zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1; 6) w przypadku odstąpienia od umowy utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 2. Kary umowne mogą być podlegać łączeniu i łącznie będą naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez maksymalnie do wysokości całkowitego, łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1. 3. Wymagalne roszczenia Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% mogą być potrącane z wymagalnego wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ustnależnego Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 1 umowy498 i 499 Kodeksu cywilnego. 34. Zamawiającemu przysługuje prawo Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej, chyba że w wezwaniu lub nocie zakreślono inny termin. 5. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych umownych, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyogólnych. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego może odstąpić od niezrealizowanej części umowy, w całości lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowymw części, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegosytuacji, gdy: 1) gdy Wykonawca realizuje wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do ich usunięcia w terminie określonym w wezwaniu, przy czym w obydwu powyższych przypadkach termin usunięcia naruszeń wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 3 dni robocze, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej; prawo do odstąpienia od umowy może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin określony wezwaniem; 2) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania działalności objętej umową lub dostarczony przez niego przedmiot zamówienia umowy nie spełnia wymagań określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z naruszeniem warunków opisanych dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186, z późn. zm.), o ile są wymagane; prawo do odstąpienia może zostać wykonane w § 1 terminie do 30 dni od dnia, w którym Xxxxxxxxxxx powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie; 3) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, osiągnie 20% całkowitego, łącznego wynagrodzenia umownego netto (§ 4 lub ust.1); prawo do odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia, w którym suma kar umownych osiągnie tę wielkość; 4) uchybienie terminowi określonemu w § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych na wykonanie zamówienia przekroczy 7 dni; w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) przypadku prawo do odstąpienia może zostać wykonane w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy,terminie 30 dni od upływu 7 dnia opóźnienia; 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttouchybienie jakiemukolwiek innemu terminowi niż termin, o którym mowa w § 5 ustpkt. 1 4) powyżej, zastrzeżonemu Wykonawcy przekroczy 14. dzień opóźnienia, chyba że w umowie przewidziano krótszy termin, którego uchybienie skutkuje rozwiązaniem umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również ; prawo do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaupływu powyższego okresu opóźnienia. 98. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni Częściowe odstąpienie od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaumowy wywołuje skutki na przyszłość; zakres zamówienia, który został zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z umową, podlega rozliczeniu na zasadach wynikających z umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności, i jest skuteczne od momentu doręczenia na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćadres wskazany w komparycji umowy. 109. Odstąpienie Rozwiązanie umowy ani odstąpienie od umowy niej nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych z innych tytułóww umowie.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 1 4 ust. 4 umowy - 1 z tytułu zwłoki w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej realizowaniu przedmiotu umowy, liczone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 4 ust. 1 - 4 umowy - z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru lub w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej okresie gwarancji lub rękojmi – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu określonego przez Zamawiającego w § 5 ust. 2 umowy protokole, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, 3) 0,1% za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 zastosowania materiału roślinnego niezgodnego z obowiązującymi normami i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nieposiadającego stosownego świadectwa lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnympaszportu, 4) za zwłokę w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) wykonywaniu obowiązków świadczonych w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20okresie gwarancyjnym, w wysokości 0,05% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 4 ust. 1 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie tych obowiązków. 2. W przypadku niezapłacenia kar umownych, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z faktury Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca: 1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1, 2) sporządzi na swój koszt, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Xxxxxx, 3) pokryje różnicę między wynagrodzeniem wynikającym z niniejszej umowy, a uzgodnionym z nowym Wykonawcą w zakresie części inwestycji pozostałej do wykonania po odstąpieniu od umowy, jak również pokryje inne szkody bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy. 85. Zamawiającemu przysługuje również Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem cywilnym. 6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy przez Wykonawcęnie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w szczególności z warunkami opisanymi w OPZchwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 7. Zamawiający wezwie Wykonawcę jest również uprawniony do należytego odstąpienia od umowy: 1) jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową, OPZ lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa ich wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych lub opóźnia się z wykonaniem przez okres 14 dni kalendarzowych, 2) w razie dwukrotnego naliczenia Wykonawcy kar umownych z jakiegokolwiek tytułu, wskazanego w niniejszej umowie, 3) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania umowy lub usunięcia uchybień prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w wyznaczonym terminieczasie umówionym, a po bezskutecznym jego upływie Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowymjeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy. Prawo Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia przysługuje z ww. przyczyn w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. 8. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia oraz: 1) zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która jest odpowiedzialna za odstąpienie od umowy, 2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac i zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 9. Prawo W razie odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćz przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru prac oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres. 10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek odstąpienia w dniu doręczenia stosownego oświadczenia. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość. 11. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 12. Zamawiający naliczy również Wykonawcy kary umowne z tytułu: 1) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym mowa § 10 pkt 2-4 umowy, Zamawiający przewiduje karę umowna w wysokości 0,2% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto - określonego w § 4 ust. 1 - za realizację przedmiotu umowy, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia; 2) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w o których mowa w § 10 pkt 1, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 10 wykonujących wskazane w § 10 pkt 5 czynności, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 0,2% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto - określonego w § 4 ust. 1 - za realizację przedmiotu umowy, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia; 3) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 4) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1; 5) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1; 6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1. 13. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 14. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron umowy wynosi 30 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 15. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie wpływa pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionej szkody, na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówzasadach ogólnych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego opóźnienia przez Wykonawcę nieprzystąpienia do terminu realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoprzedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 2 ust. 2 Umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznej ceny umownej, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do . W przypadku, gdy opóźnienie terminu realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 2 Umowy przekroczy 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy z Wykonawcą. W takim przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 3 ust. 1 Umowy, niezależnie od pozostałych kar umownych. 3. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę czasu naprawy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta), za każdą rozpoczętą godzinę roboczą Zamawiającego opóźnienia. 4. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu integracji systemu obsługi zgłoszeń, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;rozpoczęty dzień opóźnienia. 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w . W przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 3 ust. 1 umowy1. 36. Zamawiający potrąca kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 8. W przypadku zbiegu kar umownych Zamawiający naliczy i pobierze od Wykonawcy karę umowną w najwyższej wysokości. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 3010 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy wartości danego Zadania brutto określonego w § 5 3 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do karę umowną w przypadku: zwłoki w dotrzymaniu terminów wynikających z Opisów Przedmiotu Zamówienia w ramach poszczególnych zadań w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy 100 zł brutto danego zadania za każdy dzień zwłoki, odstąpienie od umowy w całości lub części przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu przyczyn zależnych od Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych % wartości danego zadania brutto określonej w § 1 ust. 4 lub § 2 3 ust. 1 lub 5 niniejszej umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) za każdy przypadek. w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, a także nienależytego wykonywania umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w szczególności z warunkami opisanymi wysokości 10 % wartości danego Zadania brutto określonego w OPZ§ 3 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości łącznej umowy netto. W takiej sytuacji przypadku, gdy łączna suma kar umowny przekroczyłaby 20 % wartości umownej netto Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może ma prawo odstąpić od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, z którego zaistnieniem nastąpiłoby przekroczenie limitu kar umownych. Zamawiający może od Umowy odstąpić przy wystąpieniu okoliczności wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia wystąpienia postawy odstąpienia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm). Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. w wysokości 1,0 % wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru b. w wysokości 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji terminów określonych dla dokonania uprawnień z gwarancji lub rękojmi, c. w wysokości 10% wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 1, gdy Wykonawca lub Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych:, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 1) 3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek;tytułu faktycznie wykonanych dostaw. 6) . Zamawiający może również odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia na piśmie Wykonawcy w przypadku terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o: a. zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 3 dni, b. Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie, c. Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy, d. Oraz w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi za wady towaru. 7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie nie zwalnia Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi odszkodowania na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejzasadach ogólnych. 51. W Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: a. zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami b. wynikłe z nieprzewidzianych okoliczności, w tym w razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejzaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, zapytaniem ofertowym. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę c. oraz innych zmian wynikłych z obowiązku wykonania nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowyumowy zgodnie z umową, zapytaniem ofertowym. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowymd. Wynikłe z omyłek pisarskich, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyedytorskich itp. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od e. Zmiany umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1a) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - skutkujące odstąpieniem Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 3010% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej wartości umowy netto. b) Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% umówionego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;ust 1, 2c) Za nieterminowe usunięcie wad w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,25 % umówionego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ustust 1. 2. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy netto. b) Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy frontu robót, a także za spowodowanie bezpośrednio lub pośrednio opóźnienia w realizacji robót w wysokości 0,25 % wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % umówionego wynagrodzenia. 3. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: a) Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeżeli: • opóźnienie w przypadku naruszenia obowiązków opisanych zawansowaniu robót objętych niniejszą umową przekracza 14 dni w § 2 uststosunku do przyjętego harmonogramu. 5 • wszczęto postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy. • wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub je przerwał i 6 umowynie kontynuuje ich, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego. b) Wykonawca może odstąpić od umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wskutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać ze zobowiązań umownych. 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane winy Zamawiającego, niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo , Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace zakończone protokołem odbioru wykonane do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejdnia odstąpienia. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności przypadku odstąpienia od umowy wynikające z winy Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejprace wykonane do dnia odstąpienia. 6. Naliczenie kary umownej Kara umowna nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyprzysługuje Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nastąpi na skutek siły wyższej. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowymStrony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyumownych. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Kary umowne będą każdorazowo płatne w terminie 30 7 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniadaty pisemnego wezwania przelewem na rachunek bankowy wzywającego wskazany w treści wezwania. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w terminach wynikających z harmonogramu zawartego w § 2 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad Tablicy pamiątkowej w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 6. Kary umowne należą się Zamawiającemu, o ile uchybienie nie wynika z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, przy czym każde uchybienie w terminowej realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie traktowane przez Xxxxxx za zwłokę, chyba że Wykonawca udowodni, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 7. Kary umowne mogą być kumulowane, a płatne będą każdorazowo na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego z 3-dniowym terminem płatności. 8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 9. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. 10. Zamawiający będzie uprawniony może odstąpić od Umowy, w odniesieniu do naliczenia Wykonawcy kar umownychcałości lub części Umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku, gdy: 1) opóźnienie, o którym mowa w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoust. 1 powyżej przekracza 7 (siedem) dni, 2) suma kar umownych należnych na podstawie ust. 1-2 powyżej przewyższa kwotę stanowiącą 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 7 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) Wykonawca nie usunął usterek i wad Przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttowyznaczonym przez Zamawiającego terminie dodatkowym, o którym mowa w § 5 6 ust. 1 umowy3, 4) Wykonawca, pomimo udzielenia mu przez Zamawiającego dodatkowego terminu 3 (trzech) dni na usunięcie naruszenia, nadal narusza inne postanowienia Umowy, np. nie przedłożył ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 6-7, 5) wystąpiła jedna z okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 1-3. 811. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego Uprawnienie do odstąpienia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1-3 powyżej, nie dotyczy sytuacji, gdy opóźnienie lub częściowego usterki są wynikiem okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 12. Termin na odstąpienie od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZZamawiającego wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu danej przesłanki. 13. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy przypadku rozwiązania lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminiewygaśnięcia Umowy z przyczyn, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaza które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wynagrodzenie za jej wykonanie nie należy się. 914. Prawo odstąpienia opisane W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone tej części, która przypada na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćzaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx projekty/prace. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego niedotrzymania przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia terminu określonego w terminie określonym § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w harmonogramie wykonywania usług wskazanym wysokości 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania przez ZamawiającegoWykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 10 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 1 3 ust. 4 umowy - 11 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;opóźnienia. 24. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 ust. 14 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu konserwacyjnego. 5. W przypadku wykonywania usług przekroczenia przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia Wykonawcę 3-miesięcznego terminu określonego w § 3 ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z naruszeniem zasad opisanych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej ceny za realizację przedmiotu Umowy brutto (z podatkiem VAT), wskazanej w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy1. 27. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego Zamawiający potrąca w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy faktur, a następnie z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyzabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 58. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzeniaistotnej zmiany okoliczności powodującej, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 9. Prawo odstąpienia opisane W przypadku określonym w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaust. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość7 powyżej Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanej części Umowy. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówumownych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoniedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 §3 ust. 4 umowy - 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,1% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości. W przypadku tym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej ceny brutto, o której mowa w §2 ust. 1, niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej ceny brutto, o której mowa w §2 ust. 1, niezależnie od kar umownych z innych tytułów. 4. W przypadku nie wykonania zgłoszonych czynności serwisowych w trybie i czasie określonym w §4 ust. 3 lit. b, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,01% ceny umowy brutto (z podatkiem VAT), wskazanej w §2 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;opóźnienia. 25. W przypadku opóźnienia w wykonaniu czynności serwisowych powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, a WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia wysokości 20 % ceny umowy brutto (z naruszeniem zasad opisanych podatkiem VAT) wskazanej w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie niezależnie od kar umownych z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek;tytułu opóźnienia. 6) w . W przypadku odstąpienia od umowy przez gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie przewyższa ustanowioną i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający potrąca kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, należnej Wykonawcy zapłaty (faktury) lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 58. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzeniaistotnej zmiany okoliczności powodującej, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę terminie do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach, przy czym podstawą do naliczenia Wykonawcy naliczania kar umownychumownych jest Wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 2 umowy: 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia dostawie Przedmiotu Umowy w stosunku do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa terminu określonego w § 1 ust. 4 umowy - 2 ust.1 Umowy – w wysokości 300,10 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 Wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 10% Wynagrodzenia, 2) za zwłokę w przypadku wykonywania usług przystąpieniu do usunięciu wad, usterek lub awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,10% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez osobę inną Zamawiającego na przystąpienie do usunięcie wad, usterek lub awarii, 3) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,10% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, usterek lub awarii, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca zapewni nieodpłatnie Zamawiającemu maszynę zastępczą o takich samych parametrach technicznych na czas przedłużającej się naprawy Zamawiający odstąpi od naliczania wyżej wskazanej kary umownej, 4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub w sytuacji bezpodstawnego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% Wynagrodzenia, 5) w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym liczony od dnia wyznaczonego na dokonanie przeglądu lub konserwacji. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilny odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jak również odszkodowania w sytuacji, gdy kar umownych nie zastrzeżono. 4. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz PZP (ustawa Prawo Zamówień Publicznych) przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach: 1) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie nie dokonuje zapłaty za fakturę Wykonawcy w okresie dłuższym niż dedykowana 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od ustalonego terminu zapłaty, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto) dniowego terminu do zapłaty zaległości. 2) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całym okresie jej obowiązywania, jeżeli: a) zwłoka w realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych dostawy przekracza 30 dni od dnia upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniaUmowy wraz z prawem naliczenia kary umownej; 3b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy; c) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w § 2 ust. 5 i 6 interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 lub dalsze wykonywanie umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowymoże zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia zamawiający może odstąpić od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia.powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 95. Prawo odstąpienia opisane Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w niniejszym paragrafie przysługuje formie pisma złożonego w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniasiedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćnajpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała podstawa uprawniająca do odstąpienia. 106. Odstąpienie Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy nie wpływa Umowy zarówno na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar podstawie przepisów ustawy, jak również postanowień umownych zastrzeżonych będzie się odnosiło do świadczeń jeszcze niezrealizowanych (tzw. odstąpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiają, iż wzajemne rozliczenia będą dokonywane na podstawie cen wynikających z innych tytułówUmowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie części lub całości Przedmiotu Umowy Zamawiający będzie jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychumownych w następujących przypadkach: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1020% maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 4 ust. 1 umowyUmowy. 2) za zwłokę w opracowaniu lub aktualizacji dokumentacji – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w realizacji innego obowiązku określonego w Umowie – 0,25% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wynikających z Umowy lub zakreślonych przez Zamawiającego Zamawiającego, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia do odszkodowania przewyższającego uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie Maksymalna wysokość kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych§ 4 ust. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej1 Umowy. 5. W razie wystąpienia zwłoki istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 96. Prawo odstąpienia opisane W razie zaistnienia po stronie Wykonawcy opóźnienia w niniejszym paragrafie przysługuje realizacji dowolnej części umowy w wymiarze większym niż 14 dni Zamawiający będzie uprawniony do złożenia w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie tej okoliczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćumowy. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) : za opóźnienie w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowykonaniu przedmiotu umowy ponad termin, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w stanowi § 2 ust. 1 - 4 umowy - – w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym stanowi § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 4 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownychUmowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej jest dopuszczalne do wysokości poniesionej szkody. Strony ustalają, bez potrzeby uzyskania zgody iż maksymalna wysokość kar umownych, o których stanowi ust. 2 pkt a) niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej o którym stanowi § 4 ust. 1 Umowy. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7wskazania przyczyny odstąpienia. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego może odstąpić od Umowy w całości lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowymw części, w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a nadto bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności każdym z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje niżej opisanych przypadków w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniadowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy określonego w Zaproszeniu do składania ofert w punkcie 3.1 do 3.5 o więcej niż 30 dni, Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy określonego w Zaproszeniu do składania ofert w punkcie 3.6 do 3.10 tj. ze świadczeniem usługi administrowania stroną internetową lub świadczenia usługi repozytorium o więcej niż 7 dni, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi otwarcie likwidacji jego przedsiębiorstwa, lub wystąpią przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenia wniosku o upadłość wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 15 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym stanowi § 4 ust. 1 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach zaprzestania realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-00-11/17pn. „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”, dofinansowywanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa, Działanie 3.2. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni , z przyczyn niezależnych od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćZamawiającego. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej: 1) kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku każdorazowego zawinionego wcześniejszego rozwiązania Umowy, w tym odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności wskazanych w ust. 8 pkt 1-3. W przypadku odstąpienia od części Umowy podstawą naliczenia kary umownej jest wartość Umowy brutto w części objętej odstąpieniem; 2) kwotę w wysokości 0,0125% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; kara ta będzie naliczana oddzielnie dla każdej lokalizacji w stosunku do której Wykonawca pozostaje w zwłoce. 2. Łączna suma naliczonych Wykonawcy, w trakcie obowiązywania Umowy, kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 3. Zapłata kar umownych wynikających z faktu zwłoki w realizacji zobowiązań nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy. 4. Kary umowne są należne bez względu na wysokość poniesionej szkody. 5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę nieprzystąpienia noty księgowej, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Zamawiający jest uprawniony do realizacji zamówienia potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, chyba że potrącenie będzie niedopuszczalne w terminie określonym świetle obowiązujących przepisów prawa. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych, określonych w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegokodeksie cywilnym. 8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części (bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie), w szczególności gdy: 1) pomimo pisemnego upomnienia, Wykonawca nadal nie realizuje Xxxxx lub realizuje ją w sposób nienależyty; lub 2) Wykonawca będzie w zwłoce w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;Umowy o ponad 7 dni; lub 3) Wykonawca realizuje Umowę za pośrednictwem podwykonawców w przypadku naruszenia obowiązków opisanych zakresie w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;jakim nie zostało to dopuszczone przez Zamawiającego; lub 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowyrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi że wykonanie Umowy nie leży w OPZ - interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego chwili zawarcia Umowy, lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowydalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 29. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoPrawo odstąpienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. 8 przysługuje Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w całości lub w części w innych sytuacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 11. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 12. W przypadku wcześniejszego odstąpienia od Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie jedynie za prawidłowo wykonany i odebrany przez Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówzakres Umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) zwłoki w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia zakończeniu realizacji usług w stosunku do realizacji zamówienia terminu wynikającego z § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 4 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 1 Umowy za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usługkażdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) zwłoki w przypadku wykonywania zakończeniu realizacji usług przez osobę inną niż dedykowana w stosunku do realizacji zamówienia terminu wynikającego z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 2 pkt 2) Umowy w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 4 ust. 2 umowy 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniarozpoczęty dzień zwłoki; 3) zwłoki w przypadku naruszenia obowiązków opisanych zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminu wynikającego z § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - 2 pkt 3) Umowy w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,2 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 4 ust. 2 umowy 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniarozpoczęty dzień zwłoki; 4) zwłoki w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowyusunięciu wad spowodowanych realizacją Usług przez Wykonawcę w stosunku do terminów wynikających z § 6 ust. 6 pkt 1 i 2 Umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej Załącznik nr 2 do SWZ 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 4 ust. 2 mowy 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniarozpoczęty dzień zwłoki; 5) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy z przyczyn leżących po jego stronie w przypadku ujawnienia informacji poufnych sposób inny niż wskazany w ust. 1 pkt 1 - 4 powyżej, w wysokości 1 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania i jego bezskutecznym upływie; 6) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, przy czym przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszeń Umowy w terminie 5 000,00 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy; 7) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków z zakresu zachowania poufności, o których mowa w § 9 Umowy, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: pięć dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie; 8) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 13 ust. 1 Umowy czynności, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek; 69) niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 13 ust. 1 Umowy czynności, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiającego, Wykonawca naliczy karę umowną w wysokości 1010 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoWynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 4 ust. 1 umowyUmowy. Przed odstąpieniem od Umowy Wykonawca zobowiązany jest wezwać Zamawiającego do usunięcia naruszeń Umowy w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania Zamawiającemu. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 podlegają sumowaniu do maksymalnej wysokości 15 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 4. Kary umowne stają się wymagalne z upływem każdego dnia istnienia podstawy do ich naliczania. 5. Wszystkie kary umowne wskazane w Umowie będą płatne na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do Załącznik nr 2 do SWZ zapłaty kary umownej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy. Postanowienie zawarte w zd. 2 powyżej, nie obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii oraz przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni zgodnie z art. 15r1 ustawy w dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w czasie jej trwania w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części Umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego Zamawiający może odstąpić od umowy Umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy istotnego naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę, którego naruszenia Wykonawca nie naprawił w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego wezwania do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminienaruszenia, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia postawy odstąpieniabezskutecznego upływu 5 (pięciu) dni kalendarzowych, o których mowa wyżej. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcę, lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie odstąpienia od siebie i potrącane Umowy przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna przyczyn, za które odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do ponosi Wykonawca w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8albo § 5 ust. Zamawiającemu przysługuje również 34 Umowy; za każdy niewykonany lub nienależycie wykonany obowiązek wynikający z Umowy oraz z OPZ w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 albo § 5 ust. 35 Umowy. Przez nienależyte wykonanie Umowy należy rozumieć w szczególności: nieprzeprowadzenie Konferencji zgodnie ze szczegółowym scenariuszem i rozpiską realizacyjną, o której mowa w OPZ; zakwaterowanie uczestników w pokojach innych niż jednoosobowe; skierowanie do realizacji Umowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę zgodnie z zakresem czynności określonych w § 1 ust. 4 Umowy; nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu terminie dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osoby wykonującej wskazane w § 1 ust. 4 Umowy czynności: każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego potwierdzony w protokole odbioru Umowy, wykonywania Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, OPZ. Jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z przystąpieniem do realizacji Umowy tak dalece, że terminy wynikające z niniejszej Umowy, w tym z OPZ, nie będą mogły być dotrzymane, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego niezwłocznie po stwierdzeniu takiej okoliczności. Wypowiedzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 1. Kary umowne określone w ust. 1 pkt 2 sumują się. Kary umowne określone w ust. 1 pkt 1 sumują się z karami określonymi w ust. 1 pkt 2. Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 albo § 5 ust. 36 Umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm), zwanym dalej „kc”. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w razie zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonania Umowy trwającej co najmniej 3 dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia całkowitego od Umowy w całości lub częściowego w części w terminie do 30 dni od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZwystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. W takiej sytuacji razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może odstąpić od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności wyłączna wina Zamawiającego, siła wyższa), Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu na realizację usługi. Wykonawca powołujący się na okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wskutek działania siły wyższej. Przez siłę wyższą, Strony rozumieją: wprowadzenie ograniczeń administracyjnych wynikających z pandemii wywołanej przez COVID-19/SARS-CoV-2, nagły przypadek lub zdarzenie zewnętrzne (niezależne od woli stron), pozostające poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, którego nie można przewidzieć lub uniknąć, a które zaistnieje po wejściu w życie Umowy i stanie się przeszkodą w realizacji Umowy. Pojęcie siły wyższej w żadnym przypadku nie obejmuje braku należytej staranności, o której mowa w art. 355 kc. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem wystąpienia postawy odstąpieniasiły wyższej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych) za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za każdy dzień opóźnienia w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia dostarczeniu partii umowy, zgodnie § 2 ust. 6 umowy - w terminie określonym wysokości 50 zł, 2) za każdy dzień opóźnienia w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoświadczeniu obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 4 lub ust. 7 umowy - w wysokości 50 zł za każde zdarzenie; 3) Za dostarczenie artykułów biurowych, innych niż zaoferowane w pozycjach formularza rzeczowo- cenowego których dotyczą kryteria oceny i które są wskazane na dokumentach potwierdzających spełnienie tych kryteriów tj: artykułów innej marki, innego producenta/ dystrybutora/importera i/lub innego modelu/typu niż artykuły zaoferowane - 50 zł za każdą niezgodną dostawę. 4) Za dostarczenie artykułów biurowych, innych niż zaoferowane w pozycjach formularza rzeczowo-cenowego których dotyczył wymóg złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego tj.: innej marki, innego producenta/ dystrybutora/importera i/lub innego modelu/typu niż wskazany i zaoferowany - 50 zł za każdą niezgodną dostawę 2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 1 ustart. 4 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy - przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 3010% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy ceny brutto określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 3 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;niniejszej umowy. 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, jeżeli jest to wywołane „siłą wyższą”, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, którego zaistnienie leży poza kontrolą i 6 zasięgiem stron umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;. 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy. W przypadku, to jest wykonania gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy niezgodnie lub pomimo trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę ze skutkiem na przyszłość z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - i do naliczenia kary umownej, o której mowa w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej2 niniejszego paragrafu. 5. W razie wystąpienia zwłoki Każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejprzypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia wyraża zgodę na potrącenie kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyz przysługującej mu ceny. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powie- rzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy naliczania WYKONAWCY kar umownych: 1a) za opóźnienie w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia przedmiotu Umowy w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 1 3 ust. 4 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia, za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie. 2) 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych ciągu 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodat- kowego terminu. WYKONAWCA w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w tym przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia ceny brutto Wykonawcy określonego określonej w § 5 3 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być zostanie złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćw terminie 7 dni kalendarzo- wych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% ceny brutto określo- nej w § 3 ust. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda prze- wyższy wysokość kar umownych zastrzeżonych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z innych tytułówprzysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nieterminową realizację przedmiotu Umowy spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i nie może im zapobiec, tj. Zamawiający będzie uprawniony czynnikami spowodowanymi działaniem siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku niedostępności jakiegoś systemu informatycznego lub usługi serwerowej, spowodowanej realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości migracji, o której mowa w §3 ust 2, za każde 15 minut niedostępności danego systemu lub usługi, w godzinach od 5:00 danego dnia, do naliczenia Wykonawcy 1:00 następnego dnia. Suma wszystkich naliczonych kar umownych: 1) za te niedostępności nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §3 ust. 2. Każdorazowo, w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegonaruszenia zasad ochrony danych lub informacji, o którym których mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 6, przez Wykonawcę lub zgłoszonych przez niego specjalistów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 3 ust. 2 umowy Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) . Jeżeli niedostępność, o której mowa w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4(system lub usługa serwerowa) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowyprzekroczy 3 godziny (poza wyznaczonymi godzinami niedostępności), to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia Zamawiający może odstąpić od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również z innego ważnego powodu, po bezskutecznym upływie terminu wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, wyznaczonego Wykonawcy - w wezwaniu do usunięcia naruszeń lub w wezwaniu do należytego wykonywania Umowy wystosowanym na piśmie przez Zamawiającego, jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 205% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 3 ust. 1 umowy. 82 Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Odstąpienie od Umowy do swej skuteczności wymaga formy pisemnej. Powiadomienie o odstąpieniu zostanie dostarczone pocztą email oraz doręczone przez pracownika Zamawiającego, kurierem lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Kary umowne Wykonawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty kary. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcęprawo, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminiewg uznania Zamawiającego, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia potrącenia naliczonych kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówwynagrodzenia Wykonawcy (o ile wcześniej kary te nie zostały przez Wykonawcę uregulowane), bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia o naliczeniu kary umownej i wzywaniu do jej zapłaty. Kary umowne mogą być naliczone niezależnie od siebie i kumulować się.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku opóźnienia ze strony Wykonawcy w realizacji dostawy przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów o których mowa w § 1 ust. 3 lub w § 4 ust. 6 pkt 2 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych:kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości brutto Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy. 1) 2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku każdorazowego zawinionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę nieprzystąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 3. W przypadku przekroczenia limitu kar umownych wskazanego w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do realizacji zamówienia odstąpienia od Umowy w terminie do 5 (pięciu) dni. W takim przypadku Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie. 4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie innym niż określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 2 ust. 4 umowy - 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Umowy. 5. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy, w zakresie innym niż określony w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 3010% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 - 4 umowy - Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 6. W przypadku załamania przez Wykonawcę zasad poufności o których mowa w § 7 Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy 5 % kwoty brutto, określonej w § 5 2 ust. 2 umowy 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 27. Przez niewykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione w całości lub w części, w szczególności wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do jego realizacji bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn. 8. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w sposób nie w pełni odpowiadający warunkom Umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym. 9. Kary umowne mogą być naliczane są niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego siebie. 10. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych kar umownych naliczonych w związku z realizacją Umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 311. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyogólnych. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia należnego brutto, określonego w § 5 ust. 1 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do , w wysokości 200,1 % wartości wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, w pełnym wykonaniu umowy (a przez to niedotrzymaniu terminu realizacji umowy przez Wykonawcę) oraz w wykonaniu obowiązków określonych w § 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące)- w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 1 osoby bezrobotnej/ niepełnosprawnej chyba, że Wykonawca przedstawi zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu realizacją zadań z zakresu rynku pracy w odpowiedzi na wezwanie państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/ niepełnosprawnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób bezrobotnych/niepełnosprawnych zdolnych do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną/niepełnosprawną. Zapłata kary, o której mowa w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. W razie wystąpienia zwłoki zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Prawo odstąpienia opisane W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić w niniejszym paragrafie przysługuje przypadku: zajęcia majątku przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji majątku Wykonawcy, rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, skutkującego utrudnieniem lub uniemożliwieniem zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, wynikających z umowy, przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji działalności, w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach umowy w terminie 30 określonym w § 3 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego - dostawy nie zrealizował w całości w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniadaty otrzymania wezwania. Oświadczenie Wykonawca zobowiązuje się pisemnie zawiadomić Zamawiającego o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit. a) i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćb). 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do naliczenia Wykonawcy kar umownych:terminu dostawy oznaczonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia należnego za pozycję asortymentową, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego z tytułu wykonania umowy. 1) 2. W przypadku nienależytego wykonania umowy innego niż wskazane w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek;, nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia. 6) w 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie dotyczących Wykonawcy - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1010 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 3 ust. 1 umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w części podstawą wymiaru kary umownej jest wartość niezrealizowanej części umowy, której dotyczy odstąpienie. 24. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o podstawie naliczenia kary. 5. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych. 6. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 20nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 3 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 57. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 68. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do , z zastrzeżeniem odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 89. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu zobowiązania Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu zamówienia, a w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu jest uprawniony od umowy odstąpić. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy w części, której dotyczy zwłoka. 10. Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu zamówienia w określonym umową terminie, dopuszczając się zwłoki w wykonaniu umowy przekraczającej 10 dni, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy w części, której dotyczy zwłoka. 11. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności wykonywania umowy niezgodnie z harmonogramem realizacji umowy i warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowymodstąpić. 12. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 913. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 1014. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne zrealizowanego przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (x. x. Xx. U. 2021 r. poz. 1062, z 2022r. poz. 655) w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający W razie zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie uprawniony zobowiązany do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) zapłacenia kary umownej w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o którym której mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 6 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest stosunku do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoterminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. Jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. 8Umowy. Zamawiającemu przysługuje W tym przypadku, Xxxxxxxxxxx zachowuje również uprawnienia określone w ust. 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy do naliczania Wykonawcy kar umownych za zwłokę w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcęrealizacji usług serwisu gwarancyjnego, objętych Umową. Kary umowne będą naliczane w wysokości: 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w rozpoczęciu procedury naprawczej, w szczególności stosunku do czasu określonego w § 7 ust. 2 pkt 4), 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w stosunku do czasu skutecznej naprawy, określonego odpowiednio w § 7 ust. 2 pkt 8) Umowy jednoczesnym niedostarczeniem produktów zastępczych. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy ujawniony taki przypadek. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z warunkami opisanymi w OPZprzysługującemu mu wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może Oświadczenie o odstąpieniu od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Umowy należy złożyć drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaformie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie Dla usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż w przypadku odstąpienia od umowy nie wpływa na uprawnienie Umowy przez Zamawiającego dochodzenia zachowuje on nadal prawo do żądania kar umownych zastrzeżonych z innych tytułóworaz odszkodowania.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 3010 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowywartości wynagrodzenia brutto, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia należnego brutto, określonego w § 5 ust. 1 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do , w wysokości 200,1 % wartości wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, w pełnym wykonaniu umowy (a przez to niedotrzymaniu terminu realizacji umowy przez Wykonawcę) albo w wykonaniu obowiązków określonych w § 4. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych Kwota naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. Zamawiający ma również prawo do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej podjęcia innych kroków prawnych w treści kalkulację kwot naliczonych celu uzyskania należności z tytułu kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia Obowiązek zapłaty kar, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5umownych. W razie wystąpienia zwłoki zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Prawo odstąpienia opisane W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić w niniejszym paragrafie przysługuje przypadku: zajęcia majątku przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji majątku Wykonawcy, rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, skutkującego utrudnieniem lub uniemożliwieniem zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, wynikających z umowy, przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji działalności, w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach umowy w terminie 30 określonym w § 3 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego - dostawy nie zrealizował w całości w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniadaty otrzymania wezwania. Oświadczenie Wykonawca zobowiązuje się pisemnie zawiadomić Zamawiającego o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1) i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość2). 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający W razie zwłoki w wykonaniu umowy Wykonawca będzie uprawniony zobowiązany do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) zapłacenia kary umownej w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowysokości 0,2% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o którym której mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest Zwłoka będzie liczona w stosunku do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoterminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. Jeżeli zwłoka w realizacji umowy przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje W tym przypadku, Xxxxxxxxxxx zachowuje również uprawnienia określone w ust. 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego do naliczania Wykonawcy kar umownych za zwłokę w realizacji usług serwisu gwarancyjnego, objętych umową. Kary umowne za taką zwłokę będą naliczane w wysokości: 0,1 % całkowitej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy przypadek niedotrzymania warunków utrzymania serwisu wsparcia technicznego wskazanych w § 8 ust. 2 lit) b umowy. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje należy złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaformie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stroniemusi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćstaje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia wykonania umowy lub nienależytego wykonywania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie określonym w harmonogramie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 2. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę wykonywania usług wskazanym obowiązków umownych oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającegoktórąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiąca 10% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 3 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;1. 23. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy (w tym również części przedmiotu umowy) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy 3 i 8 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiąca 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 3 ust. 2 umowy 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;dzień opóźnienia. 34. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy (w tym również części przedmiotu umowy) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych terminach, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 i 6 niniejszej umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiąca 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 3 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyza każdą godzinę opóźnienia, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejale nie więcej niż 100,00 zł brutto. 5. W razie wystąpienia zwłoki Łączna wysokość kar umownych wskazanych w płatności ust. 2,3 i 4 nie może przekroczyć 50% wysokości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1, przysługującego za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejrealizację niniejszej umowy. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z obowiązku wykonania przedmiotu umowynoty obciążeniowej oraz odsetek powstałych w przypadku przekroczenia terminu płatności not obciążeniowych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego Odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowykary umownej. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy do obciążenia Wykonawcy za szkody wyrządzone podczas dostaw towarów wynikające z jego winy, powstałe w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcępomieszczeniach, windach i ciągach komunikacyjnych w szczególności z warunkami opisanymi siedzibach Zamawiającego oraz na terenach do nich przyległych (w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniatym na parkingach). 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćzasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego lub w wyniku działania siły wyższej. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za zwłokę w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego§ 2, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usługkażdy dzień zwłoki; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia za dostarczenie piasku nie zgodnego z naruszeniem zasad opisanych parametrami wskazanymi w § 2 ust. 1 - 4 umowy - bądź nie posiadającego wymaganych atestów w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszeniaprzypadek; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 za niewykonanie i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - niedostarczenie zdjęć z poszczególnych etapów prac w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszeniakażde brakujące zdjęcie; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - za każde inne nienależyte wykonanie usługi w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszeniaprzypadek; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - za brak potwierdzenia przekazania piasku do utylizacji w wysokości 5 000,00 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1010 % maksymalnego wynagrodzenia wartości brutto Wykonawcy określonego Przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy3 ust 1. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo W przypadku, w którym szkoda powstała w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w pełnej wysokości na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyogólnych. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem Zamawiający ma prawo potrącić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, naliczone kary umowne z przysługującego Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownychwynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpił do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyrealizacji niniejszej umowy w terminie 5 dni od jej zawarcia, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcya także w sytuacji, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę gdy co najmniej dwukrotnie zostanie stwierdzone przez Xxxxxxxxxxxxx wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy lub w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejsposób nieprawidłowy, świadczący o nienależytym wykonywaniu Przedmiotu umowy. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od może zostać złożone najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. Jest to termin maksymalny, który uwzględnia ewentualne opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy powinno być złożone oraz czas niezbędny na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćdoręczenie za pośrednictwem operatora pocztowego. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy Strony zastrzegają sobie prawo żądania zapłaty kar umownych: 1) umownych w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - następujących sytuacjach: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: w wysokości 305% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowywartości wynagrodzenia brutto, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane 1.1 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, w pełnym wykonaniu umowy (a przez to niedotrzymaniu terminu realizacji umowy przez Wykonawcę) oraz w wykonaniu obowiązków określonych, w § 4. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający ma również prawo do podjęcia innych kroków prawnych w celu uzyskania należności z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego umownych. Obowiązek zapłaty kar, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo 1, nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w przypadku: zajęcia majątku przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji majątku Wykonawcy, rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, skutkującego utrudnieniem lub uniemożliwieniem zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, wynikających z umowy, przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji działalności, w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach umowy w terminie 30 określonym w § 3 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego - dostawy nie zrealizował w całości w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniadaty otrzymania wezwania. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b). W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę osób na umowę o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie serwisu urządzeń Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy złotych). W przypadku niewypełnienia warunku przedstawienia dokumentacji o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) W razie niewykonania dostawy w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie terminie, określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegozałączniku nr 1 do Umowy lub niewykonania naprawy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej określonym w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 101% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy Umowy, określonego w § 5 4 ust. 1 umowy1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie W razie opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy przekraczającego 5 dni roboczych ponad termin określony w załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego odstąpienia, oraz do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy3. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Umowy, określonego w § 4 ust. 1. 4. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku działania siły wyższej. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności. 6. Kary umowne będą płatne na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty księgowej, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 8. Zamawiający może zażądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyokreślonych w Kodeksie cywilnym. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku każdorazowego zawinionego opóźnienia się przez Wykonawcę nieprzystąpienia z wykonaniem Umowy, w stosunku do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoterminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych określonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - Umowy w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 4 i w § 5 ust. 2 umowy 6 Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;rozpoczęty dzień opóźnienia. 3) . W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcę karą umowną, określoną w ust. 3, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 5. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia obowiązków opisanych opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem Umowy o 14 dni, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału 1 Umowy. 6. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowyUmowy przez Wykonawcę, to jest wykonania umowy niezgodnie Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania Kodeksu Cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyumownych. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego10 % wartości przedmiotu umowy netto, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;1 umowy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych 1,0 % wartości przedmiotu umowy netto, określonej w § 2 4 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy umowy, za każdy dzień opóźnienia dostawy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;3 niniejszej umowy, 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy10 % wartości przedmiotu umowy netto, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 4 ust. 2 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku tytułu odstąpienia zamawiającego od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie jej trwania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10wykonawcy, 4) 1,0 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego wartości przedmiotu umowy netto, określonej w § 5 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia wykonawcy w usunięciu wady w okresie rękojmi lub gwarancji zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 2. Kary Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy netto z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowyodstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zamawiającego. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo Kary umowne, o których mowa w ust. 1 zamawiający potrąca z należnego wynagrodzenia wykonawcy, przypadającego do zapłaty (faktura VAT), na co wykonawca wyraża zgodę. Kary umowne podlegają sumowaniu. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do umownych, obejmującego swym zakresem zarówno szkodę rzeczywiście poniesioną, jak również wartość utraconych korzyści, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 45. Naliczenie Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi lub dokonać ich wzajemnego umorzenia na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności podstawie porozumienia zawartego pod rygorem nieważności na drodze sądowejpiśmie. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychStrony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za opóźnienie w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia wykonaniu Etapu w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;Umowy w wysokości 2) za opóźnienie w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - usunięciu wad Dokumentacji, w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy ……% wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek naruszeniadzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie uzgodnionego terminu usunięcia wad; 3) za brak udziału przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w przypadku naruszenia obowiązków opisanych wezwaniu Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, rozruchach technicznych, odbiorach, wizytach na budowie realizowanych w ramach nadzorów autorskich o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy3 Umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszeniakażde niestawienie się; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowywykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby nieuprawnione, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy 10% wynagrodzenia umownego netto zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;naruszenia Etapu. 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 15% wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek;Etapy, od których wykonania Wykonawca odstąpił, 6) w przypadku odstąpienia za odstąpienie od umowy Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1015% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowyumownego netto za Etapy, od których wykonania Zamawiający odstąpił. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie Strony zgodnie uznają, iż przedmiot niniejszej umowy ma charakter podzielny, co oznacza, że odstąpienie od siebie niniejszej umowy może zostać dokonane zarówno w odniesieniu do całości przedmiotu umowy, jak i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest w odniesieniu do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowyjego części. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) gdy wady przedmiotu Umowy mają charakter istotny i nie zostały usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; 2) gdy Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków w niej określonych pomimo trzykrotnego, pisemnego upomnienia Zamawiającego; 3) gdy sumaryczna wysokość zastrzeżonych kar umownych nałożonych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyWykonawcę przekroczy 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1. Umowy. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych odstąpić od Umowy w ciągu 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących postawę odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejtytułu wykonania części Umowy. 5. W razie wystąpienia zwłoki zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 96. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćZamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 107. Odstąpienie od umowy nie wpływa Wykonawca wyraża zgodę na uprawnienie potrącanie przez Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych przysługujących Zamawiającemu z innych tytułówkwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku każdorazowego zawinionego opóźnienia się przez Wykonawcę nieprzystąpienia Dostawcę z wykonaniem Umowy, w stosunku do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoterminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych określonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - Umowy w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 5 i w § 5 ust. 2 umowy 6 Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;rozpoczęty dzień opóźnienia. 3) . W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Dostawcy karą umowną, określoną w ust. 3, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 5. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia obowiązków opisanych opóźnienia się przez Dostawcę z wykonaniem Umowy o 14 dni, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału 1 Umowy. 6. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowyUmowy przez Dostawcę, to jest wykonania umowy niezgodnie Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania Kodeksu Cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyumownych. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 0,20 % miesięcznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiednio pkt 1 lub pkt 2 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji zgłoszenia serwisowego w stosunku do terminu przyjętego dla czasu reakcji wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy; 2) 0,20 % miesięcznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiednio pkt 1 lub pkt 2, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji zgłoszenia serwisowego w stosunku do terminu przyjętego na usunięcie naprawy wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy; 3) 0,20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji prac powdrożeniowych w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 6 Umowy, 4) 10 % łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5) za każdy rozpoczęty potwierdzony dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w związku nienależytym wykonaniem lub wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jego części, w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej Umowy. 3. W przypadku gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. 5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z płatności wynikającej z faktury wystawianej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Wykonawca nie będzie uprawniony mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów lub podwykonawców. 7. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Zamawiającego. 8. W przypadku wystąpienia podstawy do naliczenia Wykonawcy kar umownychkar, Wykonawca podejmie niezwłocznie wszelkie czynności zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy. 9. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić w całości lub w części od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej Umowy. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 11. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego utraty przez Wykonawcę nieprzystąpienia uprawnień koniecznych do realizacji zamówienia prowadzenia działalności gospodarczej w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 przedmiocie umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej przypadku, gdy Wykonawca nie terminowo usuwa awarie lub też nieterminowo przystępuje do realizacji zamówienia ich usunięcia, w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania szczególności gdy ww. sytuacja wystąpi co najmniej dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnejw ciągu miesiąca, z przyczyn niedotyczących Zamawiającego. Każda w/w sytuacja musi być potwierdzona notatką służbową Zamawiającego sporządzoną na tę okoliczność, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do nieuzasadnionej przerwy w realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnymprzez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcyprzypadku, gdy Wykonawca przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, bez zgody Zamawiającego, 5) w przypadku przypadku, gdy suma Wykonawca bez zgody Zamawiającego realizuje przedmiot umowy przy pomocy osób trzecich, 6) w przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia. 12. Skutki odstąpienia następują na przyszłość. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy. Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych przekroczy 20% i odszkodowań 13. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron: 1) w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru usług przerwanych, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 3) Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania, 4) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia maksymalnego należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 5) W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy bruttoza prawidłowo wykonany zakres usług, potwierdzony protokołem inwentaryzacji, o którym mowa w § 5 ustpkt 1), 14. 1 umowyStrona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od niniejszej Umowy, niezależnie od kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od Umowy. 815. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego Odstąpienie od umowy Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, ze wskazaniem podstawy odstąpienia. 16. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z realizacją niniejszej Umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania, w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcętym odpowiedzialność deliktowa, jest ograniczona do rzeczywistych strat. Ograniczenia odpowiedzialności nie obejmują przypadków, kiedy ograniczenie to jest niedopuszczalne bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie obejmuje szkód wyrządzonych z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniawiny umyślnej Wykonawcy. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1a) za opóźnienia w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia względem terminów wskazanych w terminie określonym umowie, oraz za opóźnienie w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoinnych czynnościach przewidzianych w umowie, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 tiret trzecie umowy za każdy dzień opóźnienia; b) za ograniczenie jakości o którym mowa w § 11 ust 3 niniejszej umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 tiret trzecie umowy za każdy miesiąc w którym ograniczenie jakości nastąpiło opóźnienia; c) za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 1 10 ust 5 w wysokości równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z faktury albo faktur; d) za naruszenie obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 10 ust. 4 umowy - 7 powyżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 5 10 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;3 niniejszej umowy, 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 tiret trzecie umowy, w przypadkach gdy: 1) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminów wykonania usługi sterylizacji, o których mowa w umowie, przekroczy 3 dni kalendarzowe, 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni przedmiotu reklamacji na wolny od wad w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;terminie 3 dni kalendarzowych od uznania reklamacji, 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego razie wystąpienia innych niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji przedmiotu umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane , ograniczenia przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowyWykonawcę zakresu lub jakości świadczonych usług sterylizacji. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych Przez ograniczenie jakości, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, rozumie się występowanie uchybień w wykonanych w danym miesiącu procedur sterylizacji na zasadach ogólnych poziomie powyżej 0,05 % w stosunku do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodywszystkich wykonanych w danym miesiącu procedur sterylizacji. Za uchybienia rozumie się w szczególności: 1) dostarczenie narzędzi chirurgicznych w mokrym opakowaniu sterylizacyjnym, 2) dostarczenie narzędzi chirurgicznych w którym stwierdzono w szczególności obecność odłamków kostnych, plam krwi lub innych zabrudzeń powstałych w procesie obróbki technologicznej lub transportu bądź dostarczenie narzędzi chirurgicznych co do których zachodzi podejrzenie niesterylności spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem narzędzi chirurgicznych do sterylizacji, 3) dostarczenie pakietów z materiałem sterylnym w kuwetach, w których powierzchnie zewnętrzne lub wewnętrzne są wizualnie zabrudzone np. kurzem lub innymi niezidentyfikowanymi zanieczyszczeniami. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie przypadku wystąpienia zwłoki istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie umowy nie leży w płatności interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejnależyte wykonanie części umowy. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyZamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowymZapłata kary umownej, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych o której mowa w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie powyżej nie zmienia sposobu zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 przedmiotu umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówprzyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w § 2 - w wysokości 0,03% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do naliczenia terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy; 2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 8 Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownychumownych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia wysokości 200,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usługzapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom; 2) w przypadku wykonywania usług wysokości 1000,00 zł z tytułu każdorazowego powierzenia przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniaWykonawcę części robót Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia1000,00 zł z tytułu każdorazowego powierzenia przez Podwykonawcę części robót dalszemu Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania wysokości 1000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu zmiany tej umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 1000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek; 6) w wysokości 1000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 11, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany umowy za każdy stwierdzony przypadek; 7) w wysokości 1000,00 zł z tytułu niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku posiadania ubezpieczenia za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia; 8) w przypadku odstąpienia od umowy stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - postanowień Umowy w tym zakresie Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 25. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 6. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności do ich naliczenia. 7. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane z kilku tytułów jednocześnie. 8. Kary umowne płatne będą na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not księgowych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy7-dniowym terminem zapłaty, liczonym od dnia doręczenia noty. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych9. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wierzytelności Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniemna zasadach ogólnych. 10. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części, w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy zalicza się w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegoszczególności: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia opóźnienie w rozpoczęciu realizacji niniejszej Umowy z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów,przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, które wynosi ponad 3 dni robocze od dnia przekazania terenu robót; 2) zaniechanie w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do wykonaniu lub wstrzymanie przez Wykonawcę realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie którejkolwiek części Umowy przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej,okres dłuższy niż 3 dni robocze, bez uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym; 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym,wykonywanie robót budowlanych wynikających z niniejszej Umowy niezgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawa; 4) wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy,sposób nienależyty, w tym sprzeczny z jej postanowieniami lub podstawowymi zasadami jej realizacji, pomimo uprzednio skierowanego do Wykonawcy jednokrotnego wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia działań i upływu terminu wyznaczonego w tym wezwaniu na zaprzestanie naruszeń; 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttobrak kontynuacji ubezpieczenia, o którym mowa w § 5 2 ust. 1 umowy8 Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia wygaśnięcia terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia. 811. Zamawiającemu przysługuje również Zamawiający ma prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy wypowiedzenia Xxxxx ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi następujących przypadkach: 1) powstania po stronie Wykonawcy stanu niewypłacalności uzasadniającego wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego wobec Wykonawcy; 2) w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy razie zajęcia majątku Wykonawcy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminiemajątku, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaprzy pomocy którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przez podmioty trzecie, na mocy orzeczenia właściwego organu. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia12. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie, wskazując przyczynę odstąpienia/wypowiedzenia i wskazanie terminu odstąpienia od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej StronieUmowy. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćbędzie skuteczne z chwilą dostarczenia pisma Wykonawcy, przy zachowaniu przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności dotyczących gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych, przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoopóźnienia odpowiedniego terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 0,2 % całkowitej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 4 ust. 1 umowyza każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoopóźnienia terminu, o którym mowa w § 5 3 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitej ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy opóźnienie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekroczy 21 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% całkowitej ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, niezależnie od kar określonych w ust. 1. 4. W przypadku opóźnienia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny jednostkowej brutto naprawianego urządzenia bądź oprogramowania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 5. W przypadku opóźnienia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 12 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny jednostkowej brutto odpowiedniego urządzenia bądź oprogramowania, które nie zostanie objęte przeglądem konserwacyjnym zgodnie z zapisami §3 ust.12, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 7. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (faktury) lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy. 8. Zamawiającemu przysługuje również W przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZżądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 9. W takiej sytuacji razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może odstąpić od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia nieprzeprowadzenia warsztatu w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług ustalonym przez Strony zgodnie z wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1015% maksymalnego wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Z każdy inny przypadek nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki karę umowną w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 8. Za nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu tego ustępu uznaje się: niezapewnienie materiałów szkoleniowych uczestnikom do dnia warsztatu, nieterminowe przekazanie certyfikatów ukończenia warsztatu dla uczestników skrócenie ustalonego czasu warsztatu o więcej niż 30 minut, niezgodność tematów poruszanych przez trenera z opisanym zakresem Warsztatu, w szczególności nieuwzględnienie najważniejszych zagadnień określonych w załączniku nr 5 – OPZ. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przysługuje również karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kary umowne sumują się. Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 50% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania całości lub części bez wyznaczania dodatkowego terminu w razie: zwłoki Wykonawcy w zorganizowaniu spotkania analitycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy przez Wykonawcęprzekraczającej 10 dni kalendarzowych; zwłoki Wykonawcy w przekazaniu elementów, o których mowa w szczególności § 2 ust. 4 umowy do akceptacji Zamawiającemu przekraczającej 10 dni kalendarzowych; niewykonania warsztatu w ustalonym zgodnie z warunkami opisanymi § 2 ust. 2 umowy terminie (z zastrzeżeniem postanowień § 7 umowy); zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w OPZinteresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; gdy warsztat przeprowadzi osoba niewskazana zgodnie z umową. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może odstąpić od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowymna podstawie ust. Prawo odstąpienia przysługuje 9 i w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu W przypadku odstąpienia od umowy powinno być złożone Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę określonej Usługi na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronieskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności wyłączna wina Zamawiającego, siła wyższa), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na realizację zobowiązań umownych. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki Wykonawca powołujący się na przyszłośćokoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych) za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Szkolenia ze strony Wykonawcy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2. W przypadku określonym w ust. 1, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z ustalonym terminem z przyczyn zależnych od Wykonawcy (z wyłączeniem zdarzeń losowych), Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia. Za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres trwania umowy co najmniej jednego pracownika wykonującego czynności związane z usługą, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania co najmniej jednego pracownika świadczącego usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy). Kary umowne o których mowa w ust. 1, 3 i 4 są wymagalne w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia o ich nałożeniu. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia może potrącić naliczone kary umowne z przysługującego Wykonawcy kar umownych: 1) wynagrodzenia bez odrębnego oświadczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może odstąpić w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia części lub w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegocałości od umowy: jeżeli ze swojej winy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem przeprowadzenia Szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je przeprowadzić lub ukończyć w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej umówionym terminie, jeżeli Wykonawca przeprowadzi sesję szkoleniową, o których mowa w § 5 ust1, w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoOdstąpienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 85 lit. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego b, jest możliwe w terminie jednego dnia od momentu bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania Umowy w sposób należyty. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub częściowego części bądź też żądać jej modyfikacji co do terminu i sposobu realizacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego jej wykonania w terminie jednego dnia od umowy wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy lub żądanie jej modyfikacji jest skuteczne po upływie jednego dnia od momentu doręczenia zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w zakresie i terminie objętym modyfikacją, a w przypadku nienależytego wykonywania umowy odstąpienia przez Wykonawcę, w szczególności Zamawiającego od Umowy może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę tytułu wykonania części Umowy do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może momentu otrzymania od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy powinno być złożone jeżeli na piśmie skutek zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy zobowiązany jest pokryć wszelkie udokumentowane przez Wykonawcę koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na przyszłość. 10rzecz osób trzecich. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych wymaga formy pisemnej wraz z innych tytułówpodaniem uzasadnienia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownychumownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegodostarczeniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 2 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji 1 ponad termin dostawy tego zamówienia z naruszeniem zasad opisanych określony w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 1, w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto tego zamówienia (dotkniętego opóźnieniem) za każdy stwierdzony przypadek naruszeniadzień opóźnienia (kara umowna naliczana będzie do 10% całkowitego wynagrodzenia netto zamówienia objętego opóźnieniem); 32) za opóźnienie w przypadku naruszenia obowiązków opisanych stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 i 6 umowy3 w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto zamówienia, dotyczących udziału w superwizjach ramach którego dostarczony został przedmiot umowy dotknięty brakiem ilościowym, jakościowym lub niezgodnością lub wadą za każdy dzień opóźnienia – kara umowna naliczana będzie maksymalnie do 10% wynagrodzenia netto w ramach którego został dostarczony przedmiot umowy dotknięty brakiem ilościowym, jakościowym lub niezgodnością lub wadą, itp.; 3) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 20 % z całkowitego wynagrodzenia netto pozostającego do zapłaty za niezrealizowaną w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniawyniku odstąpienia (rozwiązania) część umowy; 4) w przypadku innego utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ umowie - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 1000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być podlegać łączeniu i łącznie będą naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest maksymalnie do wysokości 20% całkowitego, łącznego wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy2. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo Roszczenia z tytułu kar umownych mogą być pokrywane (potrącane) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, zgodnie z postanowieniami art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego. 4. Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej, chyba że w wezwaniu lub nocie zakreślono inny termin. 5. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyogólnych. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego może odstąpić od niezrealizowanej części umowy, w całości lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowymw części, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegosytuacji, gdy: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia wykonuje umowę w sposób sprzeczny z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy umową i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu (nie krótszym niż 3 dni robocze chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej) lub też nie składa na wezwanie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów,do ich usunięcia w terminie określonym w wezwaniu (nie krótszym niż 3 dni robocze chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej) – prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin określony wezwaniem; 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoumownych, o którym których mowa w § 5 8 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również osiągnie 20% całkowitego, łącznego wynagrodzenia umownego netto – prawo do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia.w którym kara umowna osiągnie 20 całkowitego, łącznego wynagrodzenia netto; 93) uchybienie terminowi określonemu w § 2 ust. Prawo 1 na wykonanie dostawy przekroczy 7 dni – prawo do odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu 7 dnia zaistnienia postawy odstąpieniaopóźnienia; 4) uchybienie jakiemukolwiek innemu terminowi niż termin, o którym mowa w pkt 4) zastrzeżonemu Wykonawcy przekroczy 14 dzień opóźnienia (chyba, że w umowie przewidziano krótszy termin, którego uchybienie skutkuje rozwiązaniem umowy) - prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu 14 dnia opóźnienia (chyba, że w umowie przewidziano krótszy termin, którego uchybienie skutkuje rozwiązaniem umowy, wówczas termin 30 dniowy biegnie od upływu tego terminu); 8. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem i jest skuteczne od momentu doręczenia na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćadres wskazany w komparycji umowy. 109. Odstąpienie od Rozwiązanie umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych z innych tytułóww umowie.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) W przypadku opóźnienia w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoprzedmiotu umowy lub jego etapu, czyli realizacji niezgodnie z terminem, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - 7 Umowy lub terminami wynikającymi z DOP, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 300,1% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust12 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, łącznie nie więcej jednak niż 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto. 2. 2 Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku niedotrzymania czasu reakcji określonego w Załączniku nr 4 do Umowy dla następujących priorytetów zgłoszeń: 1) Standardowy w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty roboczy dzień opóźnienia. 2) Krytyczny w wysokości 150 zł za każda rozpoczętą roboczą godzinę opóźnienia 3) Kryzysowy w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą roboczą godzinę niewykonywania zleconych usługopóźnienia. 3. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku nieusunięcia stwierdzonych wad lub braków na etapie testów akceptacyjnych w terminie określonym w §9 ust. 9 Umowy w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub braków. 4. W przypadku niespełnienia wymogu dostarczenia oświadczenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 6 Umowy lub stwierdzenia braku zgodności liczby osób wykazanych w tym oświadczeniu z liczbą osób wskazaną w ofercie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu oświadczenia lub 500,00 złotych razy liczba brakujących pracowników w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zgodności liczby osób wykazanych w tym oświadczeniu z liczbą osób wskazaną w ofercie Wykonawcy. 5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu tj.: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy; 2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją zamówienia tak dalece, że terminy wynikające z niniejszej umowy nie będą mogły być dochowane, w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana takiej sytuacji Zamawiający jest uprawniony do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 odstąpienia od umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej po wyznaczeniu Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniaterminu dodatkowego do jej wykonania; 3) niewypłacalności Wykonawcy w przypadku naruszenia obowiązków opisanych rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2013 Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020r. poz. 1228 z późn. zm.), niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w § 2 ustrozumieniu ustawy z dnia15.05.2015 Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz. 5 i 6 umowy814 z późn. zm.), dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej likwidacji Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniabądź zajęcia majątku Wykonawcy; 4) gdy w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego ciągu 5 dni od wezwania złożonego na piśmie Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej w ciągu 5 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 5) jeżeli z uwagi na zmniejszenie o co najmniej 25% liczby osób zaangażowanych do wykonania umowy, to jest realizacja wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;niniejszej Umowy zostanie zagrożona, 56) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrządził Zamawiającemu szkodę na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięć pięćdziesiąt tysięcy złotych), 7) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie naliczenia Wykonawcy - w wysokości kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego przedmiotu umowy wskazanego w § 5 12 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 7. W przypadkach określonych w ust. 6 Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może według własnego wyboru odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowymw całości lub w części, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym w zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej części nieodebranych do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, dnia złożenia oświadczenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyodstąpieniu. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcęprzypadku, w szczególności gdy Zamawiający zalega z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapłatnościami przekraczającymi termin płatności o dwa pełne miesiące. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćzawierać uzasadnienie. 10. Odstąpienie Wykonawca nie może zwolnić się od umowy nie wpływa na uprawnienie odpowiedzialności względem Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówpowodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub inne podmioty.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez ZamawiającegoZa nienależyte wykonanie zobowiązań, o którym których mowa w § 1 ust. 4 umowy - 3 Umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w wysokości 30do 30 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust6 umowy. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącanie przez Zleceniodawcę kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę w formie pisemnej o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych. 2. Za nienależyte wykonanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę Strony uznają w szczególności: a) niedotrzymanie w przypadku wykonywania usług uzgodnionym przez osobę inną niż dedykowana do Strony w Szczegółowym programie i harmonogramie szkolenia terminów realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych szkolenia bez wymaganego w § 2 ust. 5 i poinformowania drugiej Strony – w takim przypadku Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę karą umową w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 umowy, dotyczących udziału ; b) nieprzygotowanie lub nieprzekazanie materiałów szkoleniowych zgodnie z zasadami określonymi w superwizjach § 3 ust 2 umowy - w takim przypadku Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę karą umową w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 umowy c) niezrealizowanie ustalonego przez Strony programu szkolenia – w takim przypadku Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę karą umową w wysokości proporcjonalnej do niezrealizowanych punktów określonych w Szczegółowym programie i harmonogramie. Maksymalna wartość kary umownej za niezrealizowanie programu szkolenia opisane § 5 ust 2 lit. c) wynosi 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 umowy; 3. Niezależnie od przypadków wymienionych w § 5 ust. 2 2, jeżeli Zleceniobiorca uchyla się od uzgodnienia ze Zleceniodawcą nowego terminu szkolenia (w przypadku gdy pierwotny termin został niedotrzymany), czego skutkiem będzie brak możliwości przeprowadzenia szkolenia w okresie 10 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. – w takim przypadku Zleceniodawca może odstąpić od umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy oraz naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 5 ust 4 umowy. 4) w . W przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania odstąpienia od umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - Zleceniodawca może odstąpić od umowy oraz naliczyć karę umowną w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 30% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 umowy. 5. W przypadkach określonych w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) 3 lub 4 umowy, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku formie pisemnej o fakcie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona oraz wskaże numer rachunku bankowego, na który Zleceniobiorca zobowiązany jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje wpłacić należność w terminie 30 7 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniadaty otrzymania informacji o odstąpieniu. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Zostają określone następujące wysokości kar umownych: a) W przypadku opóźnienia terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. b) W przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 c) W przypadku każdorazowego zawinionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 podlegają łączeniu. 4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności. 5. W przypadku uchylania się Wykonawcy od terminowej zapłaty kar umownych, Zamawiający potrąca je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź z zapłaty należności (faktury). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym 30 dni od daty powzięcia informacji o jednej z poniższych okoliczności: a) Wartość zgłaszanych przez ZamawiającegoZamawiającego reklamacji przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 3 ust. 4 umowy - 1. b) Wartość dokonanych przez Zamawiającego potrąceń, o których mowa w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług 5, przekroczy wartość złożonego przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2c) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z w takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 wykonania zrealizowanej części umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonywania któregokolwiek z obowiązków określonych w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia Załączniku nr 1 do realizacji zamówienia Umowy – OPZ, w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 1 4 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług1 Umowy; 2) za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku przedstawienia w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia wymaganym terminie dokumentu stwierdzającego kontynuację ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z naruszeniem zasad opisanych § 11 ust. 6 Umowy, w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 4 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniarozpoczęty dzień zwłoki; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy niespełnienie wymagania określonego w § 5 ust. 1 umowyUmowy, dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób bezpośrednio wykonujących czynności ochrony osób i mienia objęte Przedmiotem Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 4 ust 1 umowyUmowy. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, są wymagane niezależnie od poniesionej szkody i stopnia zawinienia Strony zobowiązanej do zapłaty kary umownej. 4. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kwoty należnych kar umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy, począwszy od wynagrodzenia należnego bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego naliczenie kar. Przed dokonaniem kompensaty, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych. Potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 5. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 46. Naliczenie Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie można kumulować, przy czym łączna wartość kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych§ 4 ust. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy1 Umowy. 7. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych nie wyłącza obowiązku realizacji Umowy, lub jakiejkolwiek części Umowy. 8. Zamawiający jest uprawniony jest do rozwiązania Umowy przed upływem okresu obwiązywania albo odstąpienia całkowitego od Umowy w całości lub częściowego w części, w terminie 30 dni od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegopowzięcia wiadomości o wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia cofnięcia lub wygaśnięcia Wykonawcy koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ustart. 4 lub § 2 15 ust. 1 lub 5 umowy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów,mienia; 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej niewykonywania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obowiązków wynikających z postanowień Umowy, pomimo uprzedniego i pozostającego bezskutecznym wezwania Wykonawcy do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej,należytego wykonania Umowy; 3) gdy rozpoczęto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy albo Wykonawca znajdzie się w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym,stanie faktycznej niewypłacalności; 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy,zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego naliczenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniakary umownej. 9. Prawo W wyniku rozwiązania lub odstąpienia opisane przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaust. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość7 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 10. Odstąpienie Zarówno rozwiązanie, jak i odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówUmowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn nie leżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychnałoży na Wykonawcę karę umowną w przypadku: 1) nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, określonego w § 2 ust. 2 pkt 2, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 5, za każdy dzień zwłoki, 2) nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, określonego w § 2 ust. 2 pkt 3, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 2 pkt 6, za każdy dzień zwłoki, 3) nie dotrzymania terminu przystąpienia do wykonywania umowy, określonego w § 2 ust. 2 pkt 4, w wysokości 250,00 złotych za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegotrzykrotnego nienależytego wykonania usługi udokumentowane pisemnym ’’Protokołem kontroli” z uwagami, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, przekazanego Wykonawcy, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną, w wysokości 302 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia całkowitego wynagrodzenia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy podatkiem VAT określonego w § 5 3 ust. 1 umowy. 25. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego Za każde kolejne nienależyte wykonanie usługi poparte pisemnym ’’Protokołem kontroli” z uwagami, ponad wskazane w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto podatkiem VAT określonego odpowiednio w § 5 3 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejkażdy taki przypadek. 6. Naliczenie kary umownej Niezależnie od zapisów ust. 5 w przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzedniego upomnienia złożonego Wykonawcy na piśmie, nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu przystąpi do właściwej realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy. 7. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 3 ust. 1 umowy; niezależnie od tego Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może od umowy ze skutkiem natychmiastowymodstąpić w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 7 ust. 2 umowy. 8. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegona zasadach ogólnych. 9. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 11. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem warunków opisanych realizacją umowy, wyniesie 30% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 1 ust. 4 lub § 2 3 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentówumowy, 2) gdy Wykonawca nie zapewni wymaganej liczby osób do wykonania umowy, i pomimo uprzedniego upomnienia nie przystąpi do właściwej realizacji umowy w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie terminie wyznaczonym przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnejZamawiającego, 3) w przypadku stwierdzeniawyrządzenia szkody w mieniu Zamawiającego, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wykorzystywania mienia Zamawiającego bez jego zgody lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyniezgodnie z przeznaczeniem. 812. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 913. Prawo Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 14. W przypadku konieczności odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje od umowy przez Zamawiającego, może on wyznaczyć odpowiedni termin zakończenia realizacji umowy, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy. Przepis § 6 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio. 15. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od do dnia 31.12.2015 roku w przypadku zaistnienia postawy odstąpieniaistotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1016. Odstąpienie od W przypadku opisanym w ust. 15 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Postanowienia § 6 ust. 2 umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia mają zastosowania. 17. Strony w wyjątkowych przypadkach mogą zgodnie postanowić o skróceniu okresu obowiązywania umowy. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówumownych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1015% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego wartości umowy brutto, od wykonania której odstąpiono (w § 5 ust. 1 umowyzakresie części, której dotyczy odstąpienie). 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z Z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający wykonaniu Umowy, Wykonawca zapłaci Wykonawcy odsetki Zamawiającemu karę umowną w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia 0,5% całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy umownego brutto, o którym mowa w § 5 3 ust. 1 umowyUmowy, za każdy dzień zwłoki (w zakresie części, której dotyczy zwłoka), nie więcej jednak niż 15% tego wynagrodzenia. 3. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, określonych w § 6, ponad terminy ustalone w tym postanowieniu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki (w zakresie części, której dotyczy zwłoka). 4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części ze skutkiem na dzień złożenia Wykonawcy oświadczenia (ex nunc):, 1) jeżeli zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy przekracza 15 dni; 2) w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy , gdy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego. 5. Zastrzega się jednocześnie, że Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez jego kooperanta/podwykonawcę. 6. Wykonawca zapłaci karę umowną na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej Umowy. Kara umowna jest płatna w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z choćby niewymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, o ile na dzień potrącenia bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez WykonawcęZapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniatym świadczenia naprawy gwarancyjnej. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie Umowy następuje w formie pisemnej, przy czym zawarte w Umo- wie postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełnia- jącego, ochrony danych osobowych i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćwłaściwości sądu, pozostają w mocy. 10. Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie może nastąpić w termi- nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówobowiązywania umowy określonym w § 2 ust. 1, przedłużonym o 2 miesiące.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług stanowiących przedmiot Umowy. 2. W przypadku przerwy w świadczeniu usługi spowodowanej awarią Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia jej w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zgłoszenia. Zgłaszanie awarii przez osoby wskazane przez Zamawiającego winno odbywać się drogą telefoniczną a jej przyjęcie powinno być niezwłocznie potwierdzone SMS lub faxem lub pocztą elektroniczną w ciągu 1 godziny na numery kontaktowe podane w § 7. Naliczanie czasu usunięcia usterki rozpoczyna się od godziny przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia, przy czym wyłącza się dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. 3. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy zastrzega sobie prawo naliczania kar umownychumownych w następujących przypadkach: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia jeżeli awaria nie zostanie usunięta w terminie określonym wskazanym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - 2, za każde 8 godzin przerwy w świadczeniu usług objętych Umową Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej wg rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, za każde nieprawidłowo działające łącze abonenckie abonencki objęty Umową , z zastrzeżeniem że kara umowna nie przysługuje jeżeli w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usługokresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) , łączny czas przerw był krótszy od 14 godzin; 2) niezależnie od kary umownej wskazanej w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 3 pkt 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszeniadzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usług trwająca dłużej niż 8 godzin Zamawiającemu przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie niedotrzymania z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto winy Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych lub odstąpienia od siebie i potrącane Umowy przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy 1/30 ceny brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodymiesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień nieświadczenia usług telekomunikacyjnych za wszystkie numery abonenckie objęte Umową. 4. Naliczenie kar umownych W przypadku nie świadczenia lub nienależytego świadczenia usług telekomunikacyjnych przez co najmniej 2 dni robocze (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z usług innego Wykonawcy a Wykonawca, z którym zawarta jest Umowa zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejobciążony kosztami dodatkowej usługi. 5. W razie wystąpienia zwłoki przypadku co najmniej dwukrotnego nieświadczenia lub nienależytego świadczenia usług telekomunikacyjnych przez co najmniej 2 dni robocze (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo jednostronnego rozwiązania Umowy w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejtrybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyW przypadku gdy Zamawiający opóźni się w dokonywaniu płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% z wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyza wykonany przedmiot Umowy. 8. W przypadku gdy kary umowne przewidziane w ust. 3 nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniażądania i dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 9. Prawo odstąpienia opisane Do czasów trwania awarii i czasu uruchomienia usługi nie wlicza się zdarzeń o znamionach siły wyższej, czyli zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia zaistniałych przed jak i po uruchomieniu usługi, którym Strony nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w niniejszym paragrafie przysługuje szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania władz państwowych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie tym o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćcharakterze indywidualnym. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1Za każdy przypadek nienależytej realizacji któregokolwiek z pięciu szkoleń (przez co Strony rozumieją wykonanie ich niezgodnie z wymogami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 5% kwoty brutto wskazanej w par. Zamawiający będzie uprawniony 7 ust.1, na podstawie stwierdzonych w protokole częściowym zastrzeżeń Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) wykonania zadania. Za każdy dzień opóźnienia w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegorozpoczęciu szkoleń, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoharmonogramie, o którym mowa w § par. 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty brutto wskazanej w par. 7 ust.1, z zastrzeżeniem zapisów w par. 5 ust. 1 umowy. 85 oraz par. Zamawiającemu przysługuje również 6 ust. 4. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2, wyniesie więcej niż 10 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić uznać całe zadanie za niewykonane i wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje W takim przypadku Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy wynagrodzenia określonego w terminie 30 dni par. 7 ust. 1 oraz naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu niewykonania zadania, w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w par. 7 ust. 1. Za każdy przypadek nienależytej realizacji procesu rekrutacji uczestników na szkolenia (przez co Strony rozumieją wykonanie go niezgodnie z wymogami zawartymi Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto wskazanej w par. 7 ust.1 W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez ważnej przyczyny, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w par. 7 ust. 1. W przypadku braku: dowodów nadania dla pism – zaproszeń do wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx podmiotów (formularz pocztowy, kurierski), podpisanego przez uczestnika szkolenia regulaminu, oryginałów list obecności ze szkoleń (w formie papierowej), zgód na wykorzystanie wizerunku, anonimowych ankiet dot. szczególnych potrzeb uczestników szkoleń, anonimowych ankiet ewaluacyjnych dot. oceny szkolenia, końcowego raportu ewaluacyjnego (w formie elektronicznej i papierowej), Zamawiający może żądać od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaWykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w par. 7 ust. 1 za każdy z ww. braków. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych:Strony ustalają niżej wymienione kary umowne. 1) w 2. W przypadku każdorazowego zawinionego opóźnienia przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoterminu, o którym mowa w § 1 4 ust. 4 umowy - 1 pkt 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy opóźnienie terminu, o którym mowa w § 5 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) 1 pkt 1), przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 14 dni. W takim przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2. 4. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 4 umowy - ust. 1 pkt 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 5. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 5 4 ust. 2 umowy 7 lub ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 7. W przypadku opóźnienia terminu czasu reakcji, określonego w Metrykach usług serwisowych opisanych w Załączniku nr 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 8. W przypadku opóźnienia terminu czasu naprawy, określonego w Metrykach usług serwisowych opisanych w Załączniku nr 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia odnośnie zgłoszenia o poziomie priorytetowym, 2) 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia odnośnie zgłoszenia o poziomie podwyższonym 3) w 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia odnośnie zgłoszenia o poziomie podstawowym. 9. W przypadku naruszenia obowiązków opisanych opóźnienia terminu, o którym mowa w § 2 6 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 5.000,00 zł (słowniesłownie złotych: pięć tysięcy złotych00/100) za każdy stwierdzony przypadek;rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 6) 10. W przypadku opóźnienia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - zakończeniu realizacji instruktaży i warsztatów, o których mowa w §6 ust. 15, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 211. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych12. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych potrąci kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawcy, lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia zwłoki w przystąpieniu do realizacji zamówienia usuwania wad sprzętu – ujawnionych w terminie określonym okresie gwarancji jakości lub rękojmi w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) 9 umowy, w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej przystąpieniu do usunięcia wad, c) w przypadku zwłoki w usuwaniu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 5 ust 3 lit. a i w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 10 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 200,1% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty 2 ust.1 za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia każdy rozpoczęty dzień zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentówusunięciu wad, 2d) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia zwłoki w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) dostarczeniu sprzętu wolnego od wad w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, terminie o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.12 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu wolnego od wad, 8e) w przypadku zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego w terminie o którym mowa w § 5 ust. Zamawiającemu przysługuje również prawo 16 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego, f) z tytułu odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia§ 2 ust.1. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownychumownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w przypadku dostarczeniu przedmiotu każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegosukcesywnego, o którym mowa w § 1 2 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji 1 ponad termin dostawy tego zamówienia z naruszeniem zasad opisanych określony w § 2 ust. 1 - 4 umowy - 1, w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto tego zamówienia (dotkniętego opóźnieniem) za każdy stwierdzony przypadek naruszeniadzień opóźnienia (kara umowna naliczana będzie do 10% całkowitego wynagrodzenia netto zamówienia objętego opóźnieniem); 32) za opóźnienie w przypadku naruszenia obowiązków opisanych stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 5 i 6 umowy3, dotyczących udziału lub § 2 ust. 4 w superwizjach wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto zamówienia, w ramach którego dostarczony został przedmiot umowy dotknięty brakiem ilościowym, jakościowym lub niezgodnością lub wadą za każdy dzień opóźnienia – kara umowna naliczana będzie maksymalnie do 10% wynagrodzenia netto w ramach którego został dostarczony przedmiot umowy dotknięty brakiem ilościowym, jakościowym lub niezgodnością lub wadą, itp.; 3) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 20 % z całkowitego wynagrodzenia netto pozostającego do zapłaty za niezrealizowaną w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniawyniku odstąpienia (rozwiązania) część umowy; 4) w przypadku innego utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ umowie - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 1000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być podlegać łączeniu i łącznie będą naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest maksymalnie do wysokości 20% całkowitego, łącznego wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy2. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo Roszczenia z tytułu kar umownych mogą być pokrywane (potrącane) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, zgodnie z postanowieniami art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego. 4. Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej, chyba że w wezwaniu lub nocie zakreślono inny termin. 5. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyogólnych. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może w terminie obowiązywania umowy wskazanym w § 1 ust 10 umowy odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowymniezrealizowanej części umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegow sytuacji, gdy: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia wykonuje umowę w sposób sprzeczny z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy umową i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu (nie krótszym niż 3 dni robocze chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej) lub też nie składa na wezwanie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów,do ich usunięcia w terminie określonym w wezwaniu (nie krótszym niż 3 dni robocze chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej) – prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin określony wezwaniem; 2) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania działalności objętej umową lub dostarczony przez niego przedmiot umowy nie spełnia wymagań określonych właściwymi przepisami prawa w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) o ile są wymagane – prawo do realizacji zamówienia odstąpienia może zostać zrealizowane w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej,terminie do 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie; 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoumownych, o którym których mowa w § 5 8 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również osiągnie 20% całkowitego, łącznego wynagrodzenia umownego netto – prawo do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia.w którym kara umowna osiągnie 20 całkowitego, łącznego wynagrodzenia netto; 94) uchybienie terminowi określonemu w § 2 ust. Prawo 1 na wykonanie zamówienia (sukcesywnego) przekroczy 7 dni – prawo do odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu 7 dnia zaistnienia postawy odstąpieniaopóźnienia; 5) uchybienie jakiemukolwiek innemu terminowi niż termin, o którym mowa w pkt 4) zastrzeżonemu Wykonawcy przekroczy 14 dzień opóźnienia (chyba, że w umowie przewidziano krótszy termin, którego uchybienie skutkuje rozwiązaniem umowy) - prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu 14 dnia opóźnienia (chyba, że w umowie przewidziano krótszy termin, którego uchybienie skutkuje rozwiązaniem umowy, wówczas termin 30 dniowy biegnie od upływu tego terminu); 6) dwukrotnej zmiany terminu płatności na fakturze w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 4 – prawo do odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 8. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem i jest skuteczne od momentu doręczenia na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćadres wskazany w komparycji umowy. 109. Odstąpienie od Rozwiązanie umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych z innych tytułóww umowie.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 wykonania umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej lub nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 92. Prawo W przypadku zaniechania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków umownych oraz odstąpienia opisane od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiąca 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w niniejszym paragrafie § 3 ust. 1. 3. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy (w tym również części przedmiotu umowy) w terminach, o których mowa w § 2 ust. 3 i 8 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiąca 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 4. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy (w tym również części przedmiotu umowy) w terminach, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiąca 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdą godzinę opóźnienia, ale nie więcej niż 300,00 zł brutto. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 30 14 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaotrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej oraz odsetek powstałych w przypadku przekroczenia terminu płatności not obciążeniowych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćco Wykonawca wyraża zgodę. 106. Odstąpienie od umowy nie wpływa powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy za szkody wyrządzone podczas dostaw towarów wynikające z jego winy, powstałe w pomieszczeniach, windach i ciągach komunikacyjnych w siedzibach Zamawiającego oraz na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia terenach do nich przyległych (w tym na parkingach). 8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówumownych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) : w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegonienależytego wykonania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy lub § 2 ust. 1 umowy lub § 3 ust. 9 umowy - w wysokości 305% jednostkowej stawki godzinowej wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy; w przypadku zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy- w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy określonej brutto z tytułu realizacji umowy, określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną każdy dzień zwłoki, nie więcej niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 5 ust. 1 - 4 umowy umowy; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opuszczenia posterunku przez pracowników sprawujących ochronę w budynku Zamawiającego przed zakończeniem służby - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej 1/30 miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy określonej brutto z tytułu realizacji umowy, określonego w § 5 ust. 2 umowy umowy, za każde uchybienie popełnione w danym miesiącu, w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) przypadek; w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej 2% wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy określonej brutto z tytułu realizacji umowy, określonego w § 5 ust. 2 mowy umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; , nie więcej niż 5) % wynagrodzenia brutto określonego w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości § 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) ust. 1 umowy; w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1020% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) : w okolicznościach i terminach określonych w art. 456 uPzp, gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 2 umowy lub § 1 ust. 4 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) , gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po jego stronie i mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx i wyznaczenia przez niego ostatecznego terminu na rozpoczęcie wykonania umowy przez Wykonawcę, a także gdy zwłoka Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji umowy lub przerwa w wykonywaniu umowy przekroczy 10 dni, utraty lub ograniczenia koncesji, o której mowa w § 1 ust. 7 umowy, ograniczenia wartości ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 10 umowy, w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 lub w § 2 ust. 2, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % łącznej ceny umownej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 2. W przypadku, gdy opóźnienie terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2 przekroczy 20 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie uprawniony może odstąpić od umowy z Wykonawcą w terminie do naliczenia 14 dni ze skutkiem od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ceny umownej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, niezależnie od pozostałych kar umownych:. 1) w 3. W przypadku każdorazowego zawinionego opóźnienia przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoczasu reakcji, o którym mowa w § 1 4 ust. 4 umowy - 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 500,00 zł z podatkiem VAT (słownie: pięćset zł), za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;opóźnienia. 2) w 4. W przypadku wykonywania usług opóźnienia przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych Wykonawcę czasu naprawy, o którym mowa w § 2 4 ust. 1 - 4 umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 1000,00 zł z podatkiem VAT (słownie: tysiąc zł), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 5. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu przeglądu, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 4 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie 1000,00 zł z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł podatkiem VAT (słownie: pięć tysięcy złotych) tysiąc zł), za każdy stwierdzony przypadek;rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 6) w . W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego ceny umownej brutto, o której mowa w § 5 3 ust. 1 1. 7. Zamawiający potrąca kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 39. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach, przy czym podstawą do naliczenia Wykonawcy naliczania kar umownychumownych jest Wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 2 umowy: 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia dostawie Przedmiotu Umowy w stosunku do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa terminu określonego w § 1 ust. 4 umowy - 2 ust.1 Umowy – w wysokości 300,10 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 Wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 10% Wynagrodzenia, 2) za zwłokę w przypadku wykonywania usług przystąpieniu do usunięciu wad, usterek lub awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,10% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez osobę inną Zamawiającego na przystąpienie do usunięcie wad, usterek lub awarii, 3) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,10% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, usterek lub awarii, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca zapewni nieodpłatnie Zamawiającemu ciągnik zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas przedłużającej się naprawy Zamawiający odstąpi od naliczania wyżej wskazanej kary umownej, 4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub w sytuacji bezpodstawnego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% Wynagrodzenia, 5) w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym liczony od dnia wyznaczonego na dokonanie przeglądu lub konserwacji. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jak również odszkodowania w sytuacji, gdy kar umownych nie zastrzeżono. 4. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz PZP (ustawa Prawo Zamówień Publicznych) przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach: 1) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie nie dokonuje zapłaty za fakturę Wykonawcy w okresie dłuższym niż dedykowana 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od ustalonego terminu zapłaty, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto) dniowego terminu do zapłaty zaległości. 2) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całym okresie jej obowiązywania, jeżeli: a) zwłoka w realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych dostawy przekracza 30 dni od dnia upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniaUmowy wraz z prawem naliczenia kary umownej; 3b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy; c) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w § 2 ust. 5 i 6 interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 lub dalsze wykonywanie umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowymoże zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia zamawiający może odstąpić od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia.powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 95. Prawo odstąpienia opisane Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w niniejszym paragrafie przysługuje formie pisma złożonego w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniasiedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćnajpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała podstawa uprawniająca do odstąpienia. 106. Odstąpienie Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy zarówno na podstawie przepisów ustawy, jak również postanowień umownych będzie się odnosiło do świadczeń jeszcze niezrealizowanych (tzw. odstąpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiają, iż wzajemne rozliczenia będą dokonywane na podstawie cen wynikających z Umowy. 7. W przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego Wynagrodzenie, zgodnie z § 3 ust. 7 lit. a) Umowy, w całej wysokości, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązania dokonanego przez Zamawiającego. Powyższe nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej przewidzianej w § 7 ust. 2 pkt. 4) Umowy. 8. W przypadku przekroczenia terminów umownych zastrzeżonych w związku z przestojem lub ograniczeniem w funkcjonowaniu fabryk, w których produkowany będzie Przedmiot Umowy, spowodowanych przez pandemię koronawirusa wywołaną COVID 19, Zamawiający będzie uznawał, że przekroczenia te nie są zawinione przez Wykonawcę, ale to Wykonawca musi wykazać, że przekroczenie terminów umownych było spowodowane rzeczywiście z ww. powodów, a nie wynikiem innych tytułówprzyczyn, zawinionych przez Wykonawcę.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do niedotrzymania terminu realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoprzedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 2 ust. 4 umowy - 1 umowy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 300,3 % jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej łącznej ceny umownej brutto o której mowa w § 5 3 ust. 2 1, za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) w . W przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do gdy opóźnienie terminu realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - 4 przekroczy 21 dni ZAMAWIAJĄCY może od umowy - odstąpić wraz z żądaniem zapłaty kary umownej w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 20% łącznej ceny umownej brutto, niezależnie od kar określonych w ust. 1. 3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminu określonego w § 5 4 ust. 2 umowy 4 umowy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 400 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 3) w 4. W przypadku naruszenia obowiązków opisanych niedotrzymania przez WYKONAWCĘ czasu reakcji określonego w § 2 4 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust300 zł. 2 umowy brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w . W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę WYKONAWCĘ, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1020 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowyłącznej ceny umownej brutto. 26. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, należnej WYKONAWCY zapłaty (faktury VAT) bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejWYKONAWCY. 57. W razie wystąpienia zwłoki istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu chwili zawarcia umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego , ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 tytułu wykonanej części umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniadochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Strony ustalają, iż w przypadku: zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy do użytku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 3 ust. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zwłoki w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia naprawie lub wymianie wadliwego przedmiotu umowy w terminie określonym wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego§ 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust6. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia kwoty brutto Wykonawcy określonego określonej w § 5 3 ust. 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 15% wartości brutto umowy. Wartość brutto stanowi kwota wskazana w § 3 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Wykonawca upoważnia Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcynależnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy. Potrącenia, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcyo których mowa w ust. 4, mogą być dokonywane po uprzednim wezwaniu pisemnym powiadomieniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniemo potrąceniu. Brak W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttosposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 84 i 5, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego W terminie obowiązywania umowy określonym w § 2, Zamawiający – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa – może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia lub częściowego odstąpić od umowy według własnego uznania w przypadku nienależytego całości lub w niewykonanej części, ze skutkiem natychmiastowym na dzień doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego w tym przedmiocie, w następujących przypadkach: niewykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego do realizacji umowy, zaistnienia choćby jednej z następujących okoliczności: utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa, zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, zajęcia, obciążenia lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie, obciążenie lub zabezpieczenie uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonywanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, przejścia przez Wykonawcę w szczególności stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenie się z warunkami opisanymi innym przedsiębiorstwem, w OPZrazie gdy Wykonawca naruszy inne niż wskazane w punktach wyżej warunki umowy i nie zaprzestanie tego naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń umowy. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania Odstąpienie od umowy lub usunięcia uchybień jej rozwiązanie przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w wyznaczonym terminietrybie ust. 7 może zostać dokonane w każdym czasie, a po bezskutecznym jego upływie może w terminie obowiązywania umowy, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Zamawiającego wiedzy o przesłance, wskazanej w ust. 7 niniejszego paragrafu. Zastrzeżone w umowie przesłanki do odstąpienia od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo i rozwiązania umowy, nie wyłączają prawa Zamawiającego do odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaumowy lub jej rozwiązania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów prawa. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy powinno być złożone nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy lub rozwiązania umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie uprawnienia nabyte przed dniem odstąpienia lub rozwiązania, w szczególności prawo do dochodzenia należnych na piśmie podstawie niniejszej umowy kar umownych i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronieodszkodowań. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy nie wpływa lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przewyższy wartość naliczonych kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówumownych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie uprawniony zobowiązany do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) zapłacenia kary umownej w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia wysokości 0,053% kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoterminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczania Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyza niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązków w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych i serwisu, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniemobjętych umową. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę Kary umowne będą naliczane w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegowysokości: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 200,05% kwoty łącznego wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w rozpoczęciu procedury naprawczej, w stosunku do czasu określonego w § 7 ust. 2 pkt 5), 2) 0,05% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w stosunku do czasu skutecznej naprawy, określonego odpowiednio w § 7 ust. 2 pkt 6) umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 8). 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 4. Zamawiający może potrącić kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 6. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie może naliczyć zamawiający wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanki do odstąpienia lub powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 8. Zamawiającemu przysługuje również W przypadku wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami zamawiający ma prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności zgodnie z warunkami opisanymi w OPZjej treścią. 9. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może Oświadczenie o odstąpieniu od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniabezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 8. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie uprawniony zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni roboczych w realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do naliczenia Wykonawcy kar umownych:zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 1) 3. Niezależnie od powyższego, w przypadku każdorazowego zawinionego dłuższego niż 30 dni roboczych opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części, albo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia – w zależności od wyboru Zamawiającego. Odstąpienie przez Wykonawcę nieprzystąpienia Zamawiającego od Umowy w całości lub części lub jej wypowiedzenie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianego w ust. 1 i 2. 4. Zamawiający uprawniony jest do realizacji zamówienia potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym 14 dni od daty otrzymania wezwania, mającego formę noty księgowej. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowyUmowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego podstawie noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejksięgowej. 6. Naliczenie kary umownej Łączna wysokość kar umownych nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowymoże przekroczyć wartości 100% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia Kodeksie cywilnym odszkodowania za poniesioną szkodę przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych z innych tytułóww Umowie.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonania któregokolwiek etapu umowy i terminu w stosunku do harmonogramu opisanego w OPZ, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia, chyba że przyczyny przekroczenia terminu leżą po stronie Zamawiającego. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu któregokolwiek etapu umowy i terminu harmonogramu wynosi powyżej 10 dni, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Jeżeli w wykonaniu umowy nie będzie/ą uczestniczyła/y osoba/y dedykowana/e go realizacji umowy, wskazana/e w Załączniku nr 4 do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) umowy lub osoba/y w przypadku każdorazowego zawinionego przez ich zastępstwie ustalonym zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - karą umowną w wysokości 300,25% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 rozpoczęty dzień realizacji umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;którym nie uczestniczyła/y ta/e osoba/y, nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia. 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wartości wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejumownego brutto. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcę Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegododatkowego terminu: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ustokolicznościach i terminach określonych w art. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów456 uPzp, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do jeżeli uchybienie terminom (zwłoka) realizacji zamówienia umowy, o których mowa w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnejust. 2 powyżej, przekroczy 10 dni, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnymstwierdzenia wady prawnej utworu, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w przypadku nienależytego wykonywania z przyczyn leżących po jego stronie i mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx i wyznaczenia przez niego ostatecznego terminu na rozpoczęcie wykonania umowy przez Wykonawcę; 6) gdy Wykonawca przedstawił Zamawiającemu dwukrotnie do obioru przedmiot zamówienia, w szczególności który nie został wykonany przez niego należycie; 7) dotychczasowy przebieg prac związanych z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania wykonaniem przedmiotu umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminierodzi uzasadnione wątpliwości, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaczy umowa zostanie należycie wykonana. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym zadań określonych w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegozadań, o którym których mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 3 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 100,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 3 ust. 1 umowydla danego zamówienia niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej Umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zadań określonych w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, liczoną od siebie i potrącane upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy§ 2 ust. Łączna odpowiedzialność 3 niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 3 ust. 1 umowy. 3dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyDotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownychart. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z 145 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniembrutto określonego w § 3 ust. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej1 dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 5. W razie wystąpienia zwłoki przypadku, gdy opóźnienie w płatności za przedmiot zamówienia realizacji zadań określonych w harmonogramie przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy. 6. Naliczenie W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyw wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 dla danego zamówienia Umowy. 7. Zamawiający będzie również uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych wypowiedzenia Umowy w § 1 usttrybie art. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy746 kodeksu cywilnego. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaStrony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 9. Prawo odstąpienia opisane Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćstanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 10. Odstąpienie od umowy Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie wpływa pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówprzysługującego mu wynagrodzenia. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 3. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychnałoży na Wykonawcę karę umowną: 1) za zwłokę w przypadku każdorazowego zawinionego wykonaniu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki; 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki; 3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki. 4. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 5. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej nie może przekroczyć 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Xxxxxxxxxxxxx – według wyboru Xxxxxxxxxxxxx. 8. Zapłata odszkodowań i kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej. 9. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie określonym 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności: 1) gdy łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegozwiązku z realizacją Umowy, o którym mowa wyniesie 30% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 1 3 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług1 Umowy; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia wyrządzenia szkody w mieniu Zamawiającego, wykorzystywania mienia Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniaprzeznaczeniem; 3) gdy Wykonawca pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w przypadku naruszenia obowiązków opisanych sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i Umową lub w § 2 ust. 5 inny sposób narusza postanowienia umowne, i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniaupłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania robót; 4) gdy Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, a w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowyszczególności przerwał realizację robót, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszeniaa przerwa przekracza 7 dni; 5) gdy wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub w przypadku, gdy wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy. 10. Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 11. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku ujawnienia informacji poufnych - złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęcia postępowania naprawczego lub innego postępowania o podobnym skutku, po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej podstawie do odstąpienia Umowy w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek;terminie 3 dni od kiedy podstawa ta zaistniała. 6) 12. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 13. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. 14. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - protokół inwentaryzacji robót będących w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych toku, według stanu na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do dzień odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowegooraz: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony z naruszeniem warunków opisanych winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy – w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów,terminie ustalonym z Zamawiającym; 2) uprzątnie teren robót, zlikwiduje zaplecze i zabierze niewbudowane materiały - w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej,terminie ustalonym z Zamawiającym; 3) Zamawiający zobowiązany będzie do przejęcia od Wykonawcy terenu robót oraz dokonania odbioru robót w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% toku i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyza te roboty. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ15. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie przypadku odstępowania od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniażądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia dot. Części A i B; 2) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia dot. Części C; 3) za dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca innego niż określone w § 2 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 200 zł; 4) za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań określonych w §4 ust. 5,6 oraz 7 niniejszej umowy oraz pkt.2 Warunków Gwarancji dla WILIŚ PG stanowiących załącznik do niniejszej umowy w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia. 2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyokreślonych w Kodeksie cywilnym. 4. Naliczenie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej dotyczących zamówienia podstawowego z przysługującej mu ceny, określonej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych§ 3 ust. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej1. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia Dochodzenie kar umownych w tym zakresie za opóźnienie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego wyklucza dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówza odstąpienie od umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) W razie opóźnienia w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez ZamawiającegoPrzedmiotu umowy, o którym mowa § 2 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,15% całkowitej kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 1 6 ust. 4 umowy - 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w stosunku do terminu, o którym mowa § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowyUmowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego Jeżeli opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Umowy przekroczy 30 (trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowymzawartej Umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych całkowitej kwoty wynagrodzenia netto, o której mowa w § 1 ust. 4 lub § 2 6 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia Umowy. W tym przypadku, Xxxxxxxxxxx zachowuje również uprawnienia określone w ust. 1. 3. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za opóźnienia w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) usług serwisu gwarancyjnego, objętych Umową. Kary umowne za takie opóźnienia będą naliczane w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20wysokości 0,15% całkowitej kwoty wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttonetto, o którym której mowa w § 5 6 ust. 1 umowyUmowy, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w stosunku do czasu skutecznej naprawy, określonego odpowiednio dla danego typu Sprzętu w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy lub § 7 ust. 6 Umowy. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas określony w § 7, ust. 2 pkt.7), jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy Sprzęt zastępczy, wolny od wad o parametrach nie gorszych niż Sprzęt serwisowany. 84. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia lub częściowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Umowy należy złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaformie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego opóźnienia przez Wykonawcę nieprzystąpienia do terminu realizacji zamówienia przedmiotu Umowy, o którym mowa w terminie określonym §2 ust. 1 lit. a Umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowysokości 0,5% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W wypadku opóźnienia w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia awarii, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,08 % wartości ceny brutto za opiekę serwisową określonej w § 4 ust. 1 lit. b) za każde kolejne rozpoczęte 60 minut opóźnienia. 3. W wypadku opóźnienia w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia awarii, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,04 % wartości ceny brutto za opiekę serwisową określonej w § 4 ust. 1 lit. b) za każde kolejne rozpoczęte 60 minut opóźnienia. 4. W przypadku, gdy opóźnienie terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 lit. a przekroczy 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy - z Wykonawcą. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 20% łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 4 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy1 Umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;niezależnie od pozostałych kar umownych. 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w . W przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 4 ust. 1 umowy1. 26. Kary Zamawiający potrąca kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia należnego lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 7. Łączna odpowiedzialność W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Umowy nie przekroczy 100% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w łącznego wynagrodzenia, o którym mowa § 5 4 ust. 1 umowy1. 39. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do naliczenia Wykonawcy kar umownychwykonania umowy lub nienależytego wykonywania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu, będącym podstawą odstąpienia. 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości: 1) a. 10% wynagrodzenia brutto określonego w przypadku każdorazowego zawinionego § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b. 100,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia w terminie określonym dostarczeniu przedmiotu umowy lub jego części, ale nie więcej niż 500,00 zł dziennie, licząc od terminów, o których mowa w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez § 2 ust. 6 niniejszej umowy. c. 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub jego części, licząc od terminów, o których mowa w § 2 ust. 9 i 10 niniejszej umowy. d. 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy13. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyWykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 4. Naliczenie Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potracenia z wartości faktur otrzymanych przez Zamawiającego kwot pieniężnych, wynikających z naliczonych zgodnie z niniejszą umową kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej oraz odsetek, powstałych w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownychprzypadku przekroczenia terminu płatności not obciążeniowych, o których mowa w ust 3. 5. Zamawiający ma prawo do potrącenia dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejumownych. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zasadach ogólnych, jak też kar umownych zastrzeżonych umownych. 7. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe w dostarczeniu części przedmiotu zamówienia, jeżeli opóźnienie wynikało z innych tytułówwiny wydawcy danego tytułu prasowego i zostało zgłoszone pisemnie Zamawiającemu. W powyższym przypadku Zamawiającemu nie przysługuje kara umowna z tytułu opóźnienia w dostawie wskazanej części zamówienia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony W przypadku opóźnienia wykonania czynności objętych przedmiotem umowy, w stosunku do naliczenia Wykonawcy kar umownych:terminu określonego w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 12. W przypadku opóźnienia wykonania czynności objętych przedmiotem umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) w za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 3. W przypadku każdorazowego zawinionego niedotrzymania przez Wykonawcę nieprzystąpienia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia. 4. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu integracji systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego z systemem obsługi zgłoszeń Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 ust. 9 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. 6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 ust. 14 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 7. W przypadku przekroczenia terminu przesłania skanu podpisanego Formularza wykonania zgłoszenia serwisowego do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego, o którym mowa w § 1 3 ust. 4 umowy - 7 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 100,00 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 8. Jeżeli opóźnienie terminu, o którym mowa w § 5 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) , przekroczy 7 dni, Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych wysokości 20% łącznej ceny brutto, wskazanej w § 2 ust. 1 - 4 umowy - umowy. 9. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych % łącznej ceny brutto, wskazanej w § 2 ust. 5 i 6 1 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowychronionych. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych10. Zamawiający ma prawo do potrącenia potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, (faktury) lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 511. W razie wystąpienia zwłoki istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 912. Prawo odstąpienia opisane W przypadku określonym w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaust. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość11 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanej części umowy. 1013. Odstąpienie od umowy nie wpływa Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówumownych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotycha) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - – w wysokości 20% ceny umownej brutto określonej w § 3 ust.1; b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 1 % ceny umownej brutto określonej w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie; c) za opóźnienie w wymianie zareklamowanego przedmiotu umowy, w wysokości 1 % ceny umownej brutto określonej w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia ceny umownej brutto Wykonawcy określonego w z § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy3 ust.1. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnej reklamacji i uwag zgłoszonych na zasadach ogólnych piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należyta starannością i rzetelnością Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody20% niezrealizowanej części umowy. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być zostać złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćw terminie 14 dni od daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 105. Odstąpienie od umowy Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie wpływa pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia zasadach Kodeksu Cywilnego. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych zastrzeżonych z innych tytułówprzysługującej mu ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do nienależytej realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa któregokolwiek z elementów zadania wskazanych w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług 3 (przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy co Strony rozumieją wykonanie ich niezgodnie z warunkami określonymi wymogami zawartymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy), Zamawiający może żądać od Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kary umownej w wysokości 10% maksymalnego kwoty brutto wskazanej w § 6 ust.1, na podstawie stwierdzonych w protokole zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania zadania. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez ważnej przyczyny, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy brutto, określonego w § 5 6 ust. 1. W przypadku realizacji elementów zadania przez osoby niespełniające wymogów postawionych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i nie zaakceptowanych (pisemnie) przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1. W przypadku braku: oryginałów list obecności (w formie papierowej), niewykorzystanych materiałów promocyjnych i szkoleniowych i dokumentacji fotograficznej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 umowy. 2za każdy z ww. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie braków. W przypadku opóźnienia, co do terminów i godzin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz niniejszej umowie oraz w korespondencji między Zamawiającym a Wykonawcą, w zakresie dotyczącym realizacji elementów zadania, Zamawiający może żądać od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniemw wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty 1, za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5każde 15 minut opóźnienia. W razie wystąpienia zwłoki przypadku naruszenia zasad poufności, określonych w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający § 14 Wykonawca zapłaci Wykonawcy odsetki Zamawiającemu karę umowną w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 2025% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 6 ust. 1 1, za każdy czyn naruszający te zasady. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonywać w ciągu 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach dotyczących naruszeń umowy. 8. Zamawiający może odstąpić od Umowy również na warunkach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub Umowie. Zapłata kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji Umowy nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy. Kary umowne podlegają sumowaniu i będą płatne w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli zaszły zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego skutkujące tym, że dalsze świadczenie usług będzie nieuzasadnione lub częściowego od umowy bezprzedmiotowe. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcęistotnego naruszenia postanowień Umowy związanych z nienależytym świadczeniem usług, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZzakresie zasad przetwarzania danych osobowych, zasad zachowania poufności, dostarczania Zamawiającemu rezultatów prac obarczonych wadami prawnymi. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy Wypowiedzenie lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może odstąpienie od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniaUmowy wymaga formy pisemnej. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych Wykonawcy kar umownychczynności. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1a) za opóźnienie w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - usługi w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usługopóźnienia w realizacji przedmiotu umowy; 2b) za niezrealizowanie umowy z należytą starannością lub za naruszenie postanowień umowy w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 3 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;każde naruszenie, 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotychc) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiającego w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 2010 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 3 ust. 1 2 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno być zostać złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stroniew terminie 10 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy tj. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćm. in. w przypadku niewykonania umowy z należytą starannością lub w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 105. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych zastrzeżonych lub powstanie z innych tytułówinnego tytułu na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - Strony ustalają następujące kary umowne: WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 301,0% ceny jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy brutto określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 4 ust. 1 - 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej stosunku do terminu określonego w § 5 3 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 1 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego jednakże nie więcej niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) 20% wynagrodzenia brutto; w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego lub Wykonawcę ZAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - winy WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 4 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu w przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy lub przeglądu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 10 ust. 3 umowy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % ceny jednostkowej brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. Łączna wysokość naliczonych WYKONAWCY kar umownych z jednego lub kilku tytułów nie może przekroczyć limitu 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku gdy zwłoka w terminie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, przekroczy 10 dni ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje również prawo do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, całości lub w szczególności z warunkami opisanymi w OPZczęści. W takiej tej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania ZAMAWIĄJACY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z realizacją umowy. Umowne prawo odstąpienia od umowy, ZAMAWIAJĄCY może wykonać w ciągu 90 DNI licząc od końcowego terminu realizacji przedmiot umowy lub usunięcia uchybień określonego w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może § 3 ust. 1 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie na skutek odstąpienia od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaparagrafie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone Kary umowne będą płatne przez WYKONAWCĘ na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćpodstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w W przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoniedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 §3 ust. 4 umowy - 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,1% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 §2 ust. 2 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia czasów reakcji, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt 7 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług;opóźnienia. 2) 3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości. W przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych tym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w § wysokości 20% łącznej ceny brutto, o której mowa w §2 ust. 1 - 1, niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia. 4. W przypadku nie wykonania przeglądu, o którym mowa w §4 umowy - ust. 3 pkt 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 200,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;rozpoczęty dzień opóźnienia. 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w . W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej ceny brutto, o której mowa w §2 ust. 1, niezależnie od kar umownych z innych tytułów. 6. W przypadku gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie przewyższa ustanowioną i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający potrąca kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, należnej Wykonawcy zapłaty (faktury) lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 58. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzeniaistotnej zmiany okoliczności powodującej, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę terminie do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu elementów, składających się na Dokumentację w terminach wskazanych odpowiednio w § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 2) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu usunięcia wad; 3) za brak udziału przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w wezwaniu Zamawiającego, w komisjach, w wysokości 2,00 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2 za każde niestawienie się, chyba że Wykonawca wykaże że przedstawiciel Wykonawcy nie brał udziału w ww. komisjach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub siły wyższej, w rozumieniu § 12 ust. 3 pkt 3, jeżeli wystąpienie siły wyższej w sposób obiektywny uniemożliwiło stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy; 4) w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby nieuprawnione, w wysokości 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2 za każdy przypadek naruszenia; 5) za odstąpienie od Umowy przez którąś ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2. 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych w przypadku, w którym szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kary umowne sumują się, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 45% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, przez Zamawiającego kar umownych przysługujących Zamawiającemu z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Strony zgodnie uznają, iż Przedmiot umowy ma charakter podzielny, co oznacza, że odstąpienie od niniejszej umowy może zostać dokonane zarówno w odniesieniu do całości Przedmiotu umowy, jak i w odniesieniu do jego części, jednakże minimalny zakres zamówienia i wielkość świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie koncepcji projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej. 5. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kar umownychw następujących przypadkach: 1) gdy wady Przedmiotu umowy nie zostały usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; 2) gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków w niej określonych pomimo dwukrotnego, pisemnego upomnienia Zamawiającego; 3) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie respektuje nakazów przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego do podjęcia czynności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odebrania wezwania; 4) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, co najmniej dwukrotnie wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 5) gdy sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2. Umowy; 6) niewykonania przez Wykonawcę elementów składających się na Przedmiot umowy w terminach określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 umowy; 7) gdy Wykonawca odmawia realizacji Przedmiotu umowy lub wstrzymuje jej wykonanie w sposób nieuzasadniony; 8) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w i terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego§ 5 ust. 11 umowy. 6. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem ex nunc od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących postawę odstąpienia, jednak nie później niż w terminie 60 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 2 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w pkt 3. W takim przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowyczęści Umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego Ponadto Strony mogą odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowymw sytuacji, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w której Zamawiający zrezygnuje z naruszeniem warunków opisanych realizacji Inwestycji lub sporządzenia dokumentacji projektowej, a także w § 1 ust. 4 przypadku, w którym umowa straci dla Zamawiającego sens lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu Zamawiający zrezygnuje z realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń gdy wykonanie Przedmiotu umowy stało się niemożliwe lub dokumentów, 2) niecelowe, a także gdy w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do trakcie realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzeniazaistnieją przesłanki wskazujące, że osoba dedykowana do realizacji Przedmiot umowy nie będzie w pełni spełniać warunków stawianych przez Zamawiającego, przy czym minimalny zakres zamówienia Zamawiający figuruje i wielkość świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie koncepcji przyjętej przez Zamawiającego dla danej części której dotyczy umowa. W takim przypadku oświadczanie o odstąpieniu od umowy ma skutek ex nunc i może być złożone nie później niż w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttoterminie 60 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 5 2 ust. 1 umowy1. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. Prawo Podstawy odstąpienia opisane od umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaust. Oświadczenie o odstąpieniu 4-8 oraz terminy na złożenie oświadczenia, nie wyłączają uprawnienia Stron do odstąpienia od umowy powinno być złożone na piśmie zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych, przy czym minimalny zakres zamówienia i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćwielkość świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie koncepcji projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej. 10. Odstąpienie od umowy Wykonawca nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych odpowiada za szkody, które powstały z innych tytułówwyłącznej winy Zamawiającego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychStrony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do realizacji zamówienia terminu określonego w terminie określonym § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy - w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 2) za brak przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy 2 ust.12 Umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;000 zł, 3) za zwłokę w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowyusunięciu usterek, dotyczących udziału w superwizjach - awarii lub wad, w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 0,5% Wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;dzień zwłoki, licząc od umownego terminu na usunięcie usterek, awarii lub wad, 4) za zwłokę w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - wykonaniu przeglądu technicznego gwarancyjnego w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 1 000 zł. za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 5 6 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;6, 5) za zwłokę w przypadku ujawnienia informacji poufnych wykonaniu przeglądu lub serwisu wymaganego przez producenta Pojazdu w terminach określonych przez producenta Pojazdu w okresie Gwarancji - kara umowna w wysokości 5 1 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadekdzień zwłoki; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę za odstąpienie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1020% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowyWynagrodzenia. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie Strony ustalają, iż Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za odstąpienie od siebie i potrącane przez Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do - w wysokości 2020 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowyWynagrodzenia. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyNaliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia. 4. Naliczenie Zapłata kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi następować będzie przelewem na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejrachunek bankowy Zamawiającego. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Łączna wysokość naliczonych przez Strony kar umownych nie przekroczy 30% Wynagrodzenia. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejwobec Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą, tak kontraktową jak i deliktową, za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę i podmioty, którymi Wykonawca posługiwał się przy realizacji Umowy, wynikłe w związku z obowiązku wykonania przedmiotu umowywykonywaniem Umowy. 7. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowyzastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 8. Zamawiającemu przysługuje również Niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w innych postanowieniach Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy Umowy z winy Wykonawcy w przypadku nienależytego przypadku: a) zwłoki Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, b) wykonywania umowy przez Wykonawcę, Wykonawcę jego obowiązków w szczególności ramach udzielonej gwarancji jakości w sposób sprzeczny z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapostanowieniami § 6. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia c) naliczenia Wykonawcy kar umownych zastrzeżonych z innych tytułóww łącznej wysokości wyższej niż 30% Wynagrodzenia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w przygotowaniu wstępnej propozycji rozwiązań lub wykonania wersji ostatecznej zamawianego opracowania; 2) za zwłokę w naniesieniu uwag wskazanych przez Zamawiającego bądź MPWiK w x.xx. Warszawie Spółka Akcyjna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ogółem brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich wprowadzenie; 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w Przedmiocie umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ogółem brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia, 4) za wykonywanie prac przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu, w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 5) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10,00 % wynagrodzenia ogółem brutto niniejszej umowy; 2. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od Wykonawcy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 4. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac ani z innych zobowiązań umownych. 5. Kary umowne sumują się, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 45% kwoty brutto, o której mowa w §6 ust. 2 umowy. 6. Strony zgodnie uznają, iż Przedmiot umowy ma charakter podzielny, co oznacza, że odstąpienie od niniejszej umowy może zostać dokonane zarówno w odniesieniu do całości Przedmiotu umowy, jak i w odniesieniu do jego części, jednakże minimalny zakres zamówienia i wielkość świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie koncepcyjnego projektu układu sieci kanałów grawitacyjnych, bądź przepompowni ścieków i przewodów tłocznych oraz punktów zrzutu do sieci MPWiK w x.xx. Warszawie Spółka Akcyjna. 7. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kar umownychw następujących przypadkach: 1) gdy wady Przedmiotu umowy nie zostały usunięte w przypadku każdorazowego zawinionego wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 2) gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków w niej określonych pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego; 3) gdy Wykonawca nie respektuje nakazów przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego do podjęcia czynności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odebrania wezwania; 4) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 5) gdy sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 40% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2. Umowy; 6) niewykonania przez Wykonawcę nieprzystąpienia do elementów składających się na Przedmiot umowy w terminach określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 umowy; 7) gdy Wykonawca odmawia realizacji zamówienia Przedmiotu umowy lub wstrzymuje jej wykonanie w sposób nieuzasadniony. 8. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem ex nunc od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących postawę odstąpienia, jednak nie później niż w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego60 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust1. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w W takim przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowyczęści Umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 59. W razie wystąpienia zwłoki zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w płatności za przedmiot zamówienia interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćW takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 10. Odstąpienie Podstawy odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 7-9 oraz terminy na złożenie oświadczenia, nie wyłączają uprawnienia Stron do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przy czym minimalny zakres zamówienia i wielkość świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie koncepcyjnego projektu układu sieci kanałów grawitacyjnych, bądź przepompowni ścieków i przewodów tłocznych oraz punktów zrzutu do sieci MPWiK w x.xx. Warszawie Spółka Akcyjna. 11. Wykonawca nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych odpowiada za szkody, które powstały z innych tytułówwyłącznej winy Zamawiającego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 54) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 65) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze KarnymSeksualnym, 43) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 54) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 300,5% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 4 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej z tytułu opóźnienia w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania realizowaniu przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest , liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych określonego w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentówniniejszej umowy, 2) 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia § 4 ust. 1 z tytułu nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru lub w wyznaczonej superwizji indywidualnej okresie gwarancji lub uzyskania dwukrotnie rękojmi – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnejZamawiającego w protokole, 3) 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto umowy określonej w przypadku stwierdzenia§ 4 ust. 1 z tytułu nieuzasadnionego przestoju w prowadzonych robotach budowlanych przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym,za każdy rozpoczęty dzień przestoju. 4) za opóźnienie w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 4 ust. 1 umowy1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Xxxxxxxxxxxxx harmonogramie rzeczowo – finansowym, 2. W przypadku niezapłacenia kar umownych, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z faktury Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 83. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca: 1) zapłaci Zamawiającemu przysługuje karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1, 2) sporządzi na swój koszt, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony, 3) pokryje różnicę między wynagrodzeniem wynikającym z niniejszej umowy, a uzgodnionym z nowym Wykonawcą w zakresie części inwestycji pozostałej do wykonania po odstąpieniu od umowy, jak również pokryje inne szkody bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem cywilnym. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy przez Wykonawcęnie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w szczególności z warunkami opisanymi w OPZchwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 6. Zamawiający wezwie Wykonawcę jest również uprawniony do należytego odstąpienia od umowy: 1) jeżeli Wykonawca nie wykonuje dokumentacji lub robót budowlanych zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa wykonanie dokumentacji lub roboty budowlane na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych lub opóźnia się z wykonaniem robót budowlanych przez okres 14 dni kalendarzowych, 2) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, z projektem bez akceptacji Zamawiającego i nie przystąpi do właściwego wykonywania umowy robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 3) w razie dwukrotnego naliczenia Wykonawcy kar umownych z jakiegokolwiek tytułu, wskazanego w niniejszej umowie, 4) w razie gdy ujawnią się wady, które nie nadają się do usunięcia i powodują, że obiektu nie można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, 5) jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub usunięcia uchybień wykończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminieczasie umówionym, a po bezskutecznym jego upływie Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowymjeszcze przed upływem terminu do wykonania usługi. Prawo Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia przysługuje z ww. przyczyn w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. 7. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia oraz: 1) zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która jest odpowiedzialna za odstąpienie od umowy, 2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu Odstąpienie od umowy powinno być złożone nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronieskutek odstąpienia w dniu doręczenia stosownego oświadczenia. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki wywiera skutek na przyszłość. 10. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest odpowiedzialny z innych tytułówtytułu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 11. Zamawiający naliczy również Wykonawcy kary umowne z tytułu: 1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 – w stosunku do każdego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wartości brutto określonej w § 4 ust.1. 3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1. 4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 4 ust.1.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy Zostają określone następujące wysokości kar umownych: 1) : w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia zwłoki w zrealizowaniu umowy w wymaganym terminie określonym Zamawiający naliczy karę umowną w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegowysokości 1 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 3 ust. 1 - 4 umowy - za każdy dzień zwłoki; w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych w stosunku do terminów wynikających z § 7 ust. 3, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej 1 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia o którym mowa w § 5 3 ust. 2 umowy 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) dzień zwłoki; w przypadku naruszenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków opisanych o których mowa w § 2 8, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 5 i 6 umowy1, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) taki przypadek, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia polisy w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. terminie 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania; w przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszeń wskazując ich zakres i prawidłowy sposób wykonywania umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania w tej sprawie. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiającego, Wykonawca naliczy karę umowną w wysokości 1010 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy netto, liczonego od wynagrodzenia określonego w § 5 3 ust. 1 umowy. 21. Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca zobowiązany jest wezwać Zamawiającego do usunięcia naruszeń wskazując ich zakres i prawidłowy sposób wykonywania umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania w tej sprawie. Kary umowne mogą być za zwłokę naliczane niezależnie od siebie są za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 podlegają sumowaniu i potrącane stają się wymagalne z upływem każdego dnia istnienia podstawy do ich naliczania Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx wszelkich należnych mu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Maksymalna łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 20nie przekroczy 20 % wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto netto określonego w § 5 3 ust. 1 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w czasie jej trwania w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiającemu przysługuje W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: zwłoki w zrealizowaniu umowy przekraczającej 14 dni - w terminie 2 miesięcy od upływu tego terminu; zwłoki w zrealizowaniu reklamacji w wyznaczonym terminie przekraczającej 14 dni - w terminie 2 miesięcy od upływu tego terminu; gdy Wykonawca zawiesi działalność - w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia wiedzy o powyższych okolicznościach przez Zamawiającego; gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną pułap 20% – w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia tego zdarzenia; wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 7 dni - w terminie 2 miesięcy od upływu tego terminu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy , w razie gdy poniesiona przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych niego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający ma prawo W odniesieniu do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniemusługi Strony wyłączają stosowanie art. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub 746 § 2 ustKC, z zastrzeżeniem art. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w 746 § 5 ust. 1 umowy3 KC. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku opóźnienia któregokolwiek terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit a)-b) , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny całkowitej za realizację przedmiotu Umowy z podatkiem VAT, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia któregokolwiek terminów, o których mowa w §3 ust. 1lit a)-b), powyżej 21 dni Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy może odstąpić od Umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny całkowitej za realizację przedmiotu Umowy z podatkiem VAT, o której mowa w § 2 ust. 1, niezależnie od kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym których mowa w ust. 1. 3. W przypadku opóźnienia terminu, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy - 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,01% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 ceny całkowitej za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia realizację przedmiotu Umowy z naruszeniem zasad opisanych podatkiem VAT, o której mowa w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyrozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej W przypadku opóźnienia czasu naprawy urządzeń, o którym mowa w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych§5 ust. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy10, bez potrzeby uzyskania zgody WykonawcyWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowejkażdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania przypadku opóźnienia terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy bruttopotwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia. 6. W przypadku przekroczenia terminu przesłania skanu podpisanego Formularza wykonania zgłoszenia serwisowego do systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 7. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 5 ust. 15 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 8. W przypadku przekroczenia terminu integracji systemu obsługi zgłoszeń Wykonawcy z systemem obsługi zgłoszeń Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy karę umowną w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZwysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 9. W takiej sytuacji przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny całkowitej za realizację przedmiotu Umowy z podatkiem VAT, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych. 10. W przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego przewyższa zastrzeżone kary umowne, Zamawiający wezwie ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 11. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy z ważnych powodów. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wyznaczonym terminiewysokości 20% ceny całkowitej za realizację przedmiotu Umowy z podatkiem VAT, a po bezskutecznym jego upływie o której mowa w § 2 ust. 1. 12. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniapowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanej części przedmiotu Umowy. 913. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćZamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia (faktury) lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 1014. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia Kary umowne mogą ulec łączeniu z różnych tytułów. 15. Łączna odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych zastrzeżonych ograniczona jest do 100% ceny całkowitej za realizację przedmiotu Umowy z innych tytułówpodatkiem VAT, o której mowa w § 2 ust. 1.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 54) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 65) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze KarnymSeksualnym, 43) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 54) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi. 2. Przez nienależyte wykonanie Umowy należy rozumieć w szczególności sytuacje takie jak np.: realizacja umowy niezgodnie z przyjętymi w umowie warunkami, zaniechanie jakiejkolwiek czynności objętej umową mające realny wpływ na kształt i realizację przedmiotu umowy. 3. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownychumownych w następujących przypadkach: a) za zwłokę w zrealizowaniu dostawy w terminie wskazanym w § 3 ust.2 oraz terminów dodatkowych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1-2 - w wysokości 0,01% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem zapisu w ust 8 lit. a) . b) za zwłokę w przypadku każdorazowego zawinionego usunięciu ujawnionej nieprawidłowości w okresie rękojmi / gwarancji oraz za zwłokę w dostarczeniu przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia nowego bądź zamiennego odbiornika - w terminie określonym wysokości 0,2% wartości wadliwego odbiornika netto za każdy dzień, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad z zastrzeżeniem zapisu w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoust. 8 lit a). 4. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku, gdy wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 10% całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 1 4 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana 1, Zamawiający będzie uprawniony do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę zgodnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 8 lit b) umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki Zastrzeżenie kar umownych w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowejniniejszym paragrafie nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje Kary umowne płatne będą w terminie 30 14 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpieniadaty żądania zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty .Wezwanie do zapłaty zostanie przekazane pisemnie. 9. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłość. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie uprawniony zobowiązany do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) zapłacenia kary umownej w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia wysokości 0,2% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającegoterminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego Jeżeli zwłoka w § 5 ust. 1 realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. , przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury i brak wpłaty za notę przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. 5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu odstąpić od umowy. 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia całkowitego lub częściowego od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego: 1) gdy , a Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem warunków opisanych będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w § 1 ust. 4 lub § 2 ust. 1 lub 5 umowy i pomimo naliczenia kar umownych w tym zakresie nie zmienia sposobu realizacji umowy lub też nie składa na wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 2) w przypadku dwukrotnego braku udziału osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w wyznaczonej superwizji indywidualnej lub uzyskania dwukrotnie przez tą osobę negatywnej oceny pracy podczas superwizji indywidualnej, 3) w przypadku stwierdzenia, że osoba dedykowana do realizacji zamówienia Zamawiający figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub Krajowym Rejestrze Karnym, 4) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) w przypadku gdy suma kar umownych przekroczy wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto, o którym której mowa w § 5 6 ust. 1 umowy. W tym przypadku, Xxxxxxxxxxx zachowuje również uprawnienia określone w ust. 1. 83. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia całkowitego lub częściowego karę umowną w wysokości 500 zł za każdy ujawniony taki przypadek. 4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Xxxxxx, która naruszyła postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą ze stosownym wezwaniem/żądaniem zapłaty. 5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z warunkami opisanymi w OPZ. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy lub usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia przysługuje należy złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia postawy odstąpienia. 9. Prawo odstąpienia opisane powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni od dnia zaistnienia postawy odstąpieniaformie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stroniemusi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie częściowe wywołuje skutki na przyszłośćstaje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.