Common use of Kary umowne i odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. 5. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy. 6. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Zamówienie

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za zwłokę w realizacji zadań określonych przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem Umowy, w harmonogramie zadaństosunku do terminu, o których mowa określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1500,00 zł [słownie: pięćset złotych 00/100], za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i/lub w okresie gwarancji w stosunku do terminów określonych na podstawie odpowiednio § 3 ust. 4 pkt 4.1 i § 5 ust. 7 Umowy, w wysokości 500,00 zł [słownie: pięćset złotych 00/100] za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 4 ust. 1 litUmowy. 4. a za każdy dzień zwłoki liczonego Strony zgodnie oświadczają, że poza przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od upływu terminu wskazanego Umowy w przypadku opóźnienia się przez Zamawiającego zgodnie Wykonawcę z wykonaniem Przedmiotu Umowy o 14 dni, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. 5. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnościąWykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy. 6. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnymogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% 2/30 miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego wykonawcy za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w § szczególności obowiązków wynikających z §3 ust. 1 lit. a za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowyumowy, w szczególności: a) nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych; b) opuszczenie strzeżonego obiektu bez przekazania następcy; c) stawianie się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Kara umowna, o której mowa w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowyniniejszego paragrafu naliczana jest za każdy incydent wymieniony w tym ustępie, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie. 3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód powstałych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy.może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 2 Umowyprzysługującego wynagrodzenia. 5. W przypadku przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx umowa nadal nie będzie wykonywania wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej w trybie natychmiastowym, obciążając Wykonawcę ewentualnymi dodatkowymi kosztami usługi zastępczej w czasie niezbędnym do starannego wyboru nowego docelowego wykonawcy usług. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2010% wynagrodzenia brutto określonego wartości umowy podanej w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy5 ust.3 umowy. 6. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy Z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w trybie art. 746 kodeksu cywilnego145 ustawy Pzp, w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, strona, po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o który mowa w § 5 ust 3 umowy. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej piśmie niezwłocznie od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Specification

Kary umowne i odstąpienie od umowy. W przypadku niedostarczenia samochodu w terminie, o którym mowa § 3 ust. 1, Zamawiający odstąpi od Umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto określonej w § 2 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadań określonych dostarczeniu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w harmonogramie zadań, o których mowa wysokości 0,1% całkowitej ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 2zwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie zwłokę w usunięciu wad i usterek lub wymianie wadliwego towaru na wolny od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad i usterek w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzpokresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 200,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. 5. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy. 6. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej całkowitej ceny brutto określonej w § 3 2 ust. 1 lit1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. a niniejszej umowy. 12Niezależnie od kar przysługujących Stronom, każda ze Stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kary umowne będą płatne Każde naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w terminie 14 dni treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający określi termin płatności w wystawionej nocie obciążeniowej, liczony od daty jej otrzymania. Brak wpłaty za notę przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty obciążeniowej. 13wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w odpowiedzi na wezwania do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. Łączna kwota kar umownych naliczonych na jakiejkolwiek podstawie, nie może przekroczyć wysokości kary za odstąpienie od Umowy. Okoliczność, że Xxxxxxxxxxx nie poniósł szkody wskutek działań/zaniechań Wykonawcy, za które umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich zapłaty. W razie opóźnienia wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w zrealizowaniu interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zamawiający nie otrzyma finansowania Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu korzystania z przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.umowy

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 18.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę W przypadku opóźnienia w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy dostawie Towarów lub wykonaniu Usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy innych niż Siła Wyższa, zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów: 8.1.1. Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 0,10,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a wartości (ceny) netto Towaru dostarczonego po ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2 opóźnienia. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć 8.1.2. Kupujący ma prawo uznać Umowę za niewykonaną i zastosować ust. 1 niniejszej Umowy8.2. 28.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od W przypadku niewykonania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie ZamawiającegoSprzedawcę, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający Kupujący ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony natychmiastowym oraz do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ustzastosowania łącznie lub osobno poniższych środków prawnych: 8.2.1. 2 Umowy. 5. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i naliczania naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ustwartości niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi, 8.2.2. 1 litobciążenia Sprzedawcy kosztami realizacji tzw. a dla danego zamówienia Umowyumowy zastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. Umowa zastępcza będzie realizowana, o ile przedmiotem świadczenia będzie zakup określonych rzeczy oznaczonych co do gatunku lub wykonanie Usług, które może wykonać osoba trzecia. W takim przypadku Kupujący, według swojego całkowitego uznania, zawrze odpowiednią umowę z osobą trzecią, zachowując roszczenie o zapłatę kary umownej oraz o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty realizacji tzw. umowy zastępczej. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionej przez Kupującego noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Kupującego będzie otrzymana przez Kupującego faktura wystawionej przez osobę trzecią. 68.3. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk Ponadto Kupujący może naliczyć Sprzedawcy i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie żądać zapłaty przez niego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11w przypadku opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi lub w okresie trwania gwarancji – w wysokości 0,2% wartości (ceny) netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Łączna maksymalna Całkowita wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy za opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi, nie przekroczy może przekroczyć kwoty 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowywartości (ceny) netto Towaru. 128.4. Kary umowne będą płatne Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 przypadku złożenia przez Sprzedawcę lub osobę trzecią wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości Sprzedawcy lub w przypadku wydania przeciwko Sprzedawcy chociażby nieprawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu mogącego stanowić podstawę zajęcia majątku Sprzedawcy, celem zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń osób trzecich wobec Sprzedawcy. 8.5. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Sprzedawcy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadkach: 8.5.1. nienależytego wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań umownych, 8.5.2. utracenia przez Sprzedawcę zdolności do wykonania przedmiotu Umowy, 8.5.3. nieuzasadnionych opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanych przez Sprzedawcę, 8.5.4. nieprzestrzegania przez Sprzedawcę przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o. (dotyczy przypadkuwykonywania przedmiotu Umowy na terenie przedsiębiorstwa Kupującego). 8.6. Umowne uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Kupującego wygasa z upływem 90 dni od daty wystawienia noty obciążeniowejterminu dostawy wskazanego w Zamówieniu. 138.7. W razie opóźnienia Uprawnienia wskazane powyżej nie wyłączają prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okolicznośćKodeksie cywilnym.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Zakupu

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: nieprzestrzegania przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia szatni bez wskazania następcy, stawienia się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł za zwłokę każdy incydent wymieniony w realizacji zadań określonych ustępie 1 niniejszego paragrafu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód powstałych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,110 % wynagrodzenia wartości brutto określonego niezrealizowanej części umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 litumowy. a Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 2powstałą szkodę. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. 5przysługującemu mu wynagrodzenia. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy umowy lub pomimo trzykrotnych 2-krotnych uwag zgłaszanych zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywania wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy winy Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku dalszego zabezpieczenia finansowego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy. 6. drugim roku obowiązywania umowy Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej zastrzega sobie możliwość bezkosztowego odstąpienia od realizacji umowy. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13. W razie opóźnienia zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne interesie publicznym, czego nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okolicznośćmożna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Appears in 1 contract

Samples: Usługi

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% 2/30 miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a wykonawcy za dany miesiąc za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie przypadek niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w danym miesiącu w szczególności obowiązków wynikających z § 2 ust. §1 niniejszej Umowyumowy, tj.: a) nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych. b) opuszczenie strzeżonego obiektu bez przekazania następcy. c) stawianie się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód powstałych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy.Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowyprzysługującego wynagrodzenia. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. 5. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywania wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym, obciążając Wykonawcę ewentualnymi dodatkowymi kosztami usługi zastępczej w czasie niezbędnym do starannego wyboru nowego docelowego wykonawcy usług. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 5. Z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy PZP, w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej stron, strona, po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego wynagrodzenia, o który mowa w § 3 4 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy3 umowy. 6. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy. 12. Kary umowne będą płatne piśmie w terminie 14 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowejpowzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 13. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa Na Usługi Ochrony

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 18.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę W przypadku opóźnienia w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy dostawie Towarów lub wykonaniu Usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy innych niż Siła Wyższa, zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów: 8.1.1 Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 0,10,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a wartości (ceny) netto Towaru lub Usługi dostarczonego po ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie opóźnienia. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć kwoty 30% wartości (ceny) netto Towaru lub dostarczonego z § 2 ustopóźnieniem lub wykonaniu z opóźnieniem Usługi. 1 niniejszej W przypadku gdy Towar lub Usługa dostarczony/wykonana z opóźnieniem stanowią integralną część przedmiotu Umowy, którego brak uniemożliwia Kupującemu zastosowanie dostarczonego już Towaru, podstawą do naliczenia kar umownych jest całkowita łączna wartość (cena) netto Towaru lub Usługi. 28.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od W przypadku niewykonania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie ZamawiającegoSprzedawcę, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający Kupujący ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony natychmiastowym, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili zaistnienia zdarzenia skutkującego niewykonaniem Umowy oraz do naliczania zastosowania łącznie lub osobno poniższych środków prawnych: 8.2.1. naliczenia kary umownej zgodnie w wysokości 30% wartości niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi, 8.2.2. obciążenia Sprzedawcy kosztami realizacji tzw. umowy zastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. Umowa zastępcza będzie realizowana, o ile przedmiotem świadczenia będzie zakup określonych rzeczy oznaczonych co do gatunku lub wykonanie Usług, które może wykonać osoba trzecia. W takim przypadku Kupujący, według swojego całkowitego uznania, zawrze odpowiednią umowę z § 4 ustosobą trzecią, zachowując roszczenie o zapłatę kary umownej oraz o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. 2 UmowySprzedawca niniejszym zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty realizacji tzw. umowy zastępczej. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionej przez Kupującego noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Kupującego będzie otrzymana przez Kupującego faktura wystawionej przez osobę trzecią. 58.2.3. W rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia. 8.3. Ponadto Kupujący może naliczyć Sprzedawcy i żądać zapłaty przez niego kar umownych w przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych w okresie trwania gwarancji - w wysokości 0,5% wartości (ceny) netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na piśmie usunięcie wad. Całkowita wysokość kar umownych za opóźnienia w usunięciu przez ZamawiającegoSprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony może przekroczyć kwoty 30% wartości (ceny) netto Towaru. 8.4. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy winy Sprzedawcy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadkach: 8.4.1 nienależytego wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań umownych, 8.4.2 utracenia przez Sprzedawcę zdolności do wykonania przedmiotu Umowy, 8.4.3 nieuzasadnionych opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanych przez Sprzedawcę, 8.4.4 nieprzestrzegania przez Sprzedawcę przepisów bhp i p. póz. obowiązujących na przyszłość i naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowyterenie zakładów produkcyjnych Kupującego (dotyczy przypadku wykonywania przedmiotu Umowy na terenie przedsiębiorstwa Kupującego). 68.5. Zamawiający będzie również uprawniony Uprawnienia wskazane powyżej nie wyłączają prawa Kupującego do wypowiedzenia odstąpienia od Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych przewidzianych w Kodeksie Cywilnymcywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions of Purchase

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1W przypadku niewykonania umowy, tj. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadańusługi przeprowadzenia Warsztatu, o których którym mowa § 1 umowy, do dnia obowiązywania umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 2. umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 11% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za odstąpienie ten Warsztat, określonego w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 1 umowy. Za nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu tego ustępu uznaje się.: niezapewnienie elektronicznej wersji materiałów szkoleniowych i/lub elektronicznej wersji certyfikatu ukończenia Warsztatu dla ich uczestników, skrócenie ustalonego czasu Warsztatu o więcej niż 15 minut, niezgodność tematów poruszanych przez trenera z opisanym zakresem Warsztatu, W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca (w tym w związku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy okolicznościami wskazanymi w ust. 8 poniżej), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 5 ust. 1 litumowy. a dla danego zamówienia niniejszej UmowyKary umowne określone w ust. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 32 sumują się. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Kary umowne określone w ust. 1 sumują się z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych karami określonymi w artust. 456 ustawy Pzp, w wysokości 2. Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 5 ust. 1 litumowy. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji UmowyZamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn zm. 4). W przypadkuZ zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający ma zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyumowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony w razie zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni kalendarzowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust30 dni od wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. 2 Umowy. 5W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku gdy odstąpienia od umowy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku niewykonania lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych nienależytego wykonania przez Wykonawcę określonej Usługi na piśmie przez skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności wyłączna wina Zamawiającego, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnościąsiła wyższa), Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie udzieli Wykonawcy ze skutkiem dodatkowego terminu na przyszłość i naliczania kary umownej realizację Usługi. Wykonawca powołujący się na okoliczności, o których mowa w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ustzdaniu poprzedzającym, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy. 6. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wskutek działania siły wyższej. 8. Jako Przez siłę wyższą uznaje sięwyższą, Strony rozumieją: klęski żywiołowewprowadzenie ograniczeń administracyjnych wynikających z pandemii wywołanej przez COVID-19/SARS-CoV-2, huragannagły przypadek lub zdarzenie zewnętrzne (niezależne od woli stron), powódźpozostające poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, katastrofy transportowektórego nie można przewidzieć lub uniknąć, pożar, eksplozje, wojna, strajk a które zaistnieje po wejściu w życie Umowy i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony stanie się przeszkodą w realizacji Umowy. Pojęcie siły wyższej w żadnym przypadku nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu obejmuje braku należytej staranności. 9, o której mowa w art. 355 kc. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. Zamawiający będzie uprawniony nie jest zobowiązany do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownejpłacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 10jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie nie ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych z przysługującego mu wynagrodzeniaumownych) za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Organizację Warsztatów Szkoleniowych

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 18.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę W przypadku opóźnienia w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy dostawie Towarów lub wykonaniu Usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy innych niż Siła Wyższa, zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów: 8.1.1 Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 0,10,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a wartości (ceny) netto Towaru lub Usługi dostarczonego po ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie opóźnienia. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć kwoty 30% wartości (ceny) netto Towaru lub dostarczonego z § 2 ustopóźnieniem lub wykonaniu z opóźnieniem Usługi. 1 niniejszej W przypadku gdy Towar lub Usługa dostarczony/wykonana z opóźnieniem stanowią integralną część przedmiotu Umowy, którego brak uniemożliwia Kupującemu zastosowanie dostarczonego już Towaru, podstawą do naliczenia kar umownych jest całkowita łączna wartość (cena) netto Towaru lub Usługi. 28.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od W przypadku niewykonania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie ZamawiającegoSprzedawcę, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający Kupujący ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony natychmiastowym, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili zaistnienia zdarzenia skutkującego niewykonaniem Umowy oraz do naliczania zastosowania łącznie lub osobno poniższych środków prawnych: 8.2.1. naliczenia kary umownej zgodnie w wysokości 30% wartości niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi, 8.2.2. obciążenia Sprzedawcy kosztami realizacji tzw. umowy zastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. Umowa zastępcza będzie realizowana, o ile przedmiotem świadczenia będzie zakup określonych rzeczy oznaczonych co do gatunku lub wykonanie Usług, które może wykonać osoba trzecia. W takim przypadku Kupujący, według swojego całkowitego uznania, zawrze odpowiednią umowę z § 4 ustosobą trzecią, zachowując roszczenie o zapłatę kary umownej oraz o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. 2 UmowySprzedawca niniejszym zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty realizacji tzw. umowy zastępczej. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionej przez Kupującego noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Kupującego będzie otrzymana przez Kupującego faktura wystawionej przez osobę trzecią. 58.2.3. W rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia. 8.3. Ponadto Kupujący może naliczyć Sprzedawcy i żądać zapłaty przez niego kar umownych w przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych w okresie trwania gwarancji - w wysokości 0,5% wartości (ceny) netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na piśmie usunięcie wad. Całkowita wysokość kar umownych za opóźnienia w usunięciu przez ZamawiającegoSprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony może przekroczyć kwoty 30% wartości (ceny) netto Towaru. 8.4. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy winy Sprzedawcy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadkach: 8.4.1 nienależytego wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań umownych, 8.4.2 utracenia przez Sprzedawcę zdolności do wykonania przedmiotu Umowy, 8.4.3 nieuzasadnionych opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanych przez Sprzedawcę, 8.4.4 nieprzestrzegania przez Sprzedawcę przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na przyszłość i naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowyterenie zakładów produkcyjnych Kupującego (dotyczy przypadku wykonywania przedmiotu Umowy na terenie przedsiębiorstwa Kupującego). 68.5. Zamawiający będzie również uprawniony Uprawnienia wskazane powyżej nie wyłączają prawa Kupującego do wypowiedzenia odstąpienia od Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych przewidzianych w Kodeksie Cywilnymcywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

Appears in 1 contract

Samples: Ogólne Warunki Zakupu

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1W przypadku niewykonania umowy, tj. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadańusługi przeprowadzenia Warsztatu, o których którym mowa § 1 umowy, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego umowy i ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 2. Strony, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 1 umowy. Za nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu tego ustępu uznaje się.: niezapewnienie elektronicznej wersji materiałów szkoleniowych i/lub elektronicznej wersji certyfikatu ukończenia Warsztatu dla ich uczestników, skrócenie ustalonego czasu Warsztatu o więcej niż 15 minut, niezgodność tematów poruszanych przez trenera z opisanym zakresem Warsztatu, W przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron które odpowiada Wykonawca (w tym w związku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy okolicznościami wskazanymi w ust. 8 poniżej), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 5 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od W przypadku niezapewnienia do realizacji Umowy. 3. Zamawiający przedmiotu umowy osób wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy Wykonawca zapłaci Wykonawcy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 5 ust. 1 litUmowy. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Kary umowne sumują się. Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 50% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 4. W przypadkuZamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający ma zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyumowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony w razie zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni kalendarzowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. 530 dni od wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnościądalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający będzie uprawniony może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość w całości lub w części w przypadku braku realizacji zamówienia przez osobę wskazaną w Załączniku nr 4 do Umowy i naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy. 6braku zapewnienia osoby o co najmniej takim doświadczeniu zawodowym jak osoba zastępowana. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia może odstąpić od Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W razie opóźnienia przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę określonej Usługi na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczoneszczególności wyłączna wina Zamawiającego, siła wyższa), Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu na realizację Usługi. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okolicznośćpowołujący się na okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych) za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa O Organizację Warsztatów Szkoleniowych