Common use of Kary umowne i odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy W wypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – bądź w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki razie odstąpienia od Umowy w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę całości lub w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy części przez Zamawiającego z powodów okolicznościprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za które odpowiada Wykonawca – zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 10% wartości umowy nettokwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego za wykonanie danego etapu Umowy, o czym mowa w § 6 ust. 2. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy Umowy przewidzianych w wypadkuprzepisach prawa, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowyZamawiający może odstąpić od Umowy w wypadkach, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowyw których Wykonawca będzie rażąco naruszał obowiązki umowne, utrzymywać się a w szczególności nie będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę uwzględniał uwag Zamawiającego dotyczących opracowywanych projektów pisma, jakości druku itp. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w ciągu terminie 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itpUmowy. 3. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym każdorazowe przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiającemu gotowego pisma w danym etapie realizacji Umowy, określonym w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto dla danego etapu za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany doi zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego za wykonanie danego etapu Umowy, o czym mowa w § 6 ust. 2. 5. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty. 6. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych. 7. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. 8. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekraczać 10przekroczyć 15% wynagrodzenia określonego kwoty określonej w par. 13 § 6 ust. 2 umowy1.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 18.1. Strony ustalająW przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub wykonaniu Usług z przyczyn innych niż Siła Wyższa, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów: 8.1.1. Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 0,2% wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 (ceny) netto Towaru dostarczonego po ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki opóźnienia. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć 8.1.2. Kupujący ma prawo uznać Umowę za niewykonaną i zastosować ust. 8.2. 8.2. W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedawcę, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do zastosowania łącznie lub osobno poniższych środków prawnych: 8.2.1. naliczenia kary umownej w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1wysokości 20% wartości niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi, 8.2.2. obciążenia Sprzedawcy kosztami realizacji tzw. umowy nettozastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. Umowa zastępcza będzie realizowana, o ile przedmiotem świadczenia będzie zakup określonych rzeczy oznaczonych co do gatunku lub wykonanie Usług, które może wykonać osoba trzecia. W takim przypadku Kupujący, według swojego całkowitego uznania, zawrze odpowiednią umowę z osobą trzecią, zachowując roszczenie o zapłatę kary umownej oraz o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty realizacji tzw. umowy zastępczej. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionej przez Kupującego noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Kupującego będzie otrzymana przez Kupującego faktura wystawionej przez osobę trzecią. 1.2.2 za zwłokę 8.3. Ponadto Kupujący może naliczyć Sprzedawcy i żądać zapłaty przez niego kar umownych w usuwaniu usterek i przypadku opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi lub w okresie trwania gwarancji – 1 zł w wysokości 0,2% wartości (ceny) netto za każdy dzień zwłoki – liczone opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Całkowita wysokość kar umownych za opóźnienia w stosunku do 1 wodomierzausunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi, nie może przekroczyć kwoty 20% wartości (ceny) netto Towaru. 1.2.3 za zwłokę 8.4. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w wymianie wodomierza reklamowanego przypadku złożenia przez Zamawiającego Sprzedawcę lub osobę trzecią wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości Sprzedawcy lub w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierzaprzypadku wydania przeciwko Sprzedawcy chociażby nieprawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu mogącego stanowić podstawę zajęcia majątku Sprzedawcy, celem zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń osób trzecich wobec Sprzedawcy. 1.2.4 za odstąpienie 8.5. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Sprzedawcy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadkach: 8.5.1. nienależytego wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań umownych, 8.5.2. utracenia przez Sprzedawcę zdolności do wykonania przedmiotu Umowy, 8.5.3. nieuzasadnionych opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanych przez Sprzedawcę, 8.5.4. nieprzestrzegania przez Sprzedawcę przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o. (dotyczy przypadkuwykonywania przedmiotu Umowy na terenie przedsiębiorstwa Kupującego). 8.6. Umowne uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Kupującego wygasa z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 upływem 90 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka dostawy wskazanego w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dniZamówieniu. 2.2 Odstąpienie 8.7. Uprawnienia wskazane powyżej nie wyłączają prawa Kupującego do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego Umowy na zasadach przewidzianych w okresie powyżej 30 dniKodeksie cywilnym. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – umownej w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 500,00 zł za każdy dzień zwłoki – liczone opóźnienia w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego przekroczeniu Terminu Odbioru lub Terminu Usunięcia Wad, z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 tym że kara ta nie może przekroczyć łącznie 20 % wartości umowy (słownie: dwudziestu procent) Wynagrodzenia netto. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę (potrącenie) i/lub odliczenie kar umownych przewidzianych Umową z Wynagrodzenia. W przypadku naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę przekroczeniu Terminu Usunięcia Wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczoną karę umowną w ciągu 30 terminie 14 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie dnia otrzymania od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie wezwania do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itpzapłaty. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać Kary umowne naliczane i płacone na podstawie Umowy są od siebie niezależne. 4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z uwagi opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczającego co najmniej 14 dni w stosunku do Terminu Odbioru określonego w Umowie. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wynagrodzenia netto określonego w par. 13 § 6 ust. 2 umowy1 Umowy. 6. Z umownego prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać do dnia 10 grudnia 2015 r. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być sporządzone w formie pisemnej. 8. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Wykonawcy Zamawiającemu kary umowne: 1.1.1 a. w wysokości 1,0 % wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 1 za odstąpienie każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru b. w wysokości 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji terminów określonych dla dokonania uprawnień z gwarancji lub rękojmi, c. w wysokości 10% wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 1, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy nettoodpowiedzialność ponosi Wykonawca. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z następujących tytułówtytułu faktycznie wykonanych dostaw. 6. Zamawiający może również odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia na piśmie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o: 1.2.1 a. zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 3 dni, b. Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie, c. Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy, d. Oraz w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierzawady towaru. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie 7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: a. zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami b. wynikłe z powodów nieprzewidzianych okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w tym w razie zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, ogłoszeniem o zamówieniu regulamin – w wysokości 10 % wartości umowy nettowarunki przetargu. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od c. oraz innych zmian wynikłych z nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w wypadkuzgodnie z umową, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dniogłoszeniem o zamówieniu regulamin – warunki przetargu. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającegod. Wynikłe z omyłek pisarskich, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany edytorskich itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.e. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1W przypadku niewykonania umowy, tj. Strony ustalająusługi przeprowadzenia Warsztatu, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od o którym mowa § 1 umowy, do dnia obowiązywania umowy przez Wykonawcę z powodu okolicznościokreślonego w § 2 ust. 1 umowy, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki karę umowną w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1wysokości 11% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za ten Warsztat, określonego w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 1 umowy. Za nienależyte wykonanie umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierzarozumieniu tego ustępu uznaje się. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego : niezapewnienie elektronicznej wersji materiałów szkoleniowych i/lub elektronicznej wersji certyfikatu ukończenia Warsztatu dla ich uczestników, skrócenie ustalonego czasu Warsztatu o więcej niż 15 minut, niezgodność tematów poruszanych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie trenera z opisanym zakresem Warsztatu, W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodów na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – (w tym w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 8 poniżej), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 20% wartości umowy netto. wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. Kary umowne określone w ust. 2 sumują się. Kary umowne określone w ust. 1 sumują się z karami określonymi w ust. 2. Strony będą miały Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn zm.). Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w razie zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni kalendarzowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony całości lub w części w terminie do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę określonej Usługi na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności wyłączna wina Zamawiającego, siła wyższa), Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu objętego harmonogramem na realizację Usługi. Wykonawca powołujący się na okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz zwłoka czas ich występowania. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wskutek działania siły wyższej. Przez siłę wyższą, Strony rozumieją: wprowadzenie ograniczeń administracyjnych wynikających z pandemii wywołanej przez COVID-19/SARS-CoV-2, nagły przypadek lub zdarzenie zewnętrzne (niezależne od woli stron), pozostające poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, którego nie można przewidzieć lub uniknąć, a które zaistnieje po wejściu w życie Umowy i stanie się przeszkodą w realizacji wymiany wodomierzy Umowy. Pojęcie siły wyższej w budynkużadnym przypadku nie obejmuje braku należytej staranności, trwającego dłużej niż 30 dnio której mowa w art. 355 kc. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych) za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. W przypadku niedostarczenia samochodu w terminie, o którym mowa § 3 ust. 1, Zamawiający odstąpi od Umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto określonej w § 2 ust. 1. Strony ustalająWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w wysokości 0,1% całkowitej ceny brutto określonej w § 2 ust. 1, że obowiązującą ich formą za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad i usterek lub wymianie wadliwego towaru na wolny od wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Niezależnie od kar przysługujących Stronom, każda ze Stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania będą uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Każde naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający określi termin płatności w wystawionej nocie obciążeniowej, liczony od daty jej otrzymania. Brak wpłaty za notę przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w odpowiedzi na wezwania do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze sądowej. Łączna kwota kar umownych naliczonych na jakiejkolwiek podstawie, nie może przekroczyć wysokości kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okolicznościUmowy. Okoliczność, że Xxxxxxxxxxx nie poniósł szkody wskutek działań/zaniechań Wykonawcy, za które odpowiada umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich zapłaty. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zamawiający nie otrzyma finansowania Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia może odstąpić od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu korzystania z przedmiotu umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z powodu okolicznościwykonaniem Umowy, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 500,00 zł [słownie: pięćset złotych 00/100], za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i/lub w okresie gwarancji w stosunku do terminów określonych na podstawie odpowiednio § 3 ust. 4 pkt 4.1 i § 5 ust. 7 Umowy, w wysokości 500,00 zł [słownie: pięćset złotych 00/100] za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 10% wartości umowy nettowynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 4. Strony zgodnie oświadczają, że poza przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki wykonaniem Przedmiotu Umowy o 14 dni, w stosunku do terminu terminu, określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 5. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania robót Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierzaKodeksu Cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 18.1. Strony ustalająW przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub wykonaniu Usług z przyczyn innych niż Siła Wyższa, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów: 8.1.1 Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 0,5% wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 (ceny) netto Towaru lub Usługi dostarczonego po ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1opóźnienia. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć kwoty 30% wartości (ceny) netto Towaru lub dostarczonego z opóźnieniem lub wykonaniu z opóźnieniem Usługi. W przypadku gdy Towar lub Usługa dostarczony/wykonana z opóźnieniem stanowią integralną część przedmiotu Umowy, którego brak uniemożliwia Kupującemu zastosowanie dostarczonego już Towaru, podstawą do naliczenia kar umownych jest całkowita łączna wartość (cena) netto Towaru lub Usługi. 8.2. W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedawcę, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili zaistnienia zdarzenia skutkującego niewykonaniem Umowy oraz do zastosowania łącznie lub osobno poniższych środków prawnych: 8.2.1. naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi, 8.2.2. obciążenia Sprzedawcy kosztami realizacji tzw. umowy nettozastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. Umowa zastępcza będzie realizowana, o ile przedmiotem świadczenia będzie zakup określonych rzeczy oznaczonych co do gatunku lub wykonanie Usług, które może wykonać osoba trzecia. W takim przypadku Kupujący, według swojego całkowitego uznania, zawrze odpowiednią umowę z osobą trzecią, zachowując roszczenie o zapłatę kary umownej oraz o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty realizacji tzw. umowy zastępczej. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionej przez Kupującego noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Kupującego będzie otrzymana przez Kupującego faktura wystawionej przez osobę trzecią. 1.2.2 za zwłokę 8.2.3. rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia. 8.3. Ponadto Kupujący może naliczyć Sprzedawcy i żądać zapłaty przez niego kar umownych w usuwaniu usterek i przypadku opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł Towaru/Usługi lub w okresie trwania gwarancji - w wysokości 0,5% wartości (ceny) netto za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie opóźnienia, liczony od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 2dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna Całkowita wysokość kar umownych za opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi, nie może przekraczać 10przekroczyć kwoty 30% wynagrodzenia określonego wartości (ceny) netto Towaru. 8.4. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Sprzedawcy ze skutkiem natychmiastowym w parszczególności w przypadkach: 8.4.1 nienależytego wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań umownych, 8.4.2 utracenia przez Sprzedawcę zdolności do wykonania przedmiotu Umowy, 8.4.3 nieuzasadnionych opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanych przez Sprzedawcę, 8.4.4 nieprzestrzegania przez Sprzedawcę przepisów bhp i p.poż. 13 ustobowiązujących na terenie zakładów produkcyjnych Kupującego (dotyczy przypadku wykonywania przedmiotu Umowy na terenie przedsiębiorstwa Kupującego). 8.5. 2 umowyUprawnienia wskazane powyżej nie wyłączają prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 a) w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu dostawy – 50 PLN za każdy dzień zwłoki opóźnienia, liczony od następnego dnia, w stosunku którym miała nastąpić dostawa do terminu wykonania robót wynikających dnia realizacji włącznie. b) za opóźnienie w przystąpieniu do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w & 4 ust 13 niniejszej umowy w wysokości 50 PLN za każdy dzień opóźnienia. c) za opóźnienie w wymianie wadliwego przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad lub niezgodnego z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości przedmiotem zamówienia/umowy netto 1.2.2 za zwłokę na zgodny, w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na wymianę przedmiotu umowy do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy nettodnia realizacji włącznie. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itpwysokości 20 % ceny umownej. 3. Łączna wysokość kar umownych Wykonawca nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą". 4. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych uwag/reklamacji złożonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nie zostanie wykonana należycie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w par. 13 ust. 2 terminie 30 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 6. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z należności do zapłaty wynikającej z faktury Wykonawcy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne karę umowną za zwłokę w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy z następujących tytułów: 1.2.1 przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a za każdy dzień zwłoki w stosunku do liczonego od upływu terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego wskazanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – zgodnie z § 2 ust. 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy nettoniniejszej Umowy. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itpUmowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. 5. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy. 6. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekraczać 10przekroczy 20% wynagrodzenia określonego łącznej ceny brutto określonej w par. 13 § 3 ust. 2 1 lit. a niniejszej umowy. 12. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy z powodu pandemii wirusa SARSCoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne karę umowną w wysokości 2/30 miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy za dany miesiąc za każdy przypadek niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w danym miesiącu w szczególności obowiązków wynikających z następujących tytułów§1 niniejszej umowy, tj.: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierzaa) nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierzab) opuszczenie strzeżonego obiektu bez przekazania następcy. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – c) stawianie się w wysokości 10 % wartości umowy nettomiejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. 2. Strony będą miały prawo Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód powstałych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego wynagrodzenia. 4. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wypadkutrybie natychmiastowym, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony obciążając Wykonawcę ewentualnymi dodatkowymi kosztami usługi zastępczej w czasie niezbędnym do wywiązania się z umowystarannego wyboru nowego docelowego wykonawcy usług. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowyo której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 5. Z wyłączeniem okoliczności, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie o których mowa w art. 145 ustawy PZP, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:jedną ze stron, strona, po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o który mowa w § 4 ust. 3 umowy. 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w ciągu 30 terminie 7 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Wykonawcy Zamawiającemu kary umowne: 1.1.1 a. w wysokości 1,0 % wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 1 za odstąpienie każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru b. w wysokości 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji terminów określonych dla dokonania uprawnień z gwarancji lub rękojmi, c. w wysokości 10% wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 1, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy nettoodpowiedzialność ponosi Wykonawca. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z następujących tytułówtytułu faktycznie wykonanych dostaw. 6. Zamawiający może również odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia na piśmie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o: 1.2.1 a. zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 3 dni, b. Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie, c. Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy, d. Oraz w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierzawady towaru. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie 7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: a. zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami b. wynikłe z powodów nieprzewidzianych okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości tym w razie zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy nettozgodnie z umową, zapytaniem ofertowym. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od c. oraz innych zmian wynikłych z nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w wypadkuzgodnie z umową, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dnizapytaniem ofertowym. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającegod. Wynikłe z omyłek pisarskich, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany edytorskich itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.e. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 18.1. Strony ustalająW przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub wykonaniu Usług z przyczyn innych niż Siła Wyższa, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów: 8.1.1 Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 0,5% wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 (ceny) netto Towaru lub Usługi dostarczonego po ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1opóźnienia. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć kwoty 30% wartości (ceny) netto Towaru lub dostarczonego z opóźnieniem lub wykonaniu z opóźnieniem Usługi. W przypadku gdy Towar lub Usługa dostarczony/wykonana z opóźnieniem stanowią integralną część przedmiotu Umowy, którego brak uniemożliwia Kupującemu zastosowanie dostarczonego już Towaru, podstawą do naliczenia kar umownych jest całkowita łączna wartość (cena) netto Towaru lub Usługi. 8.2. W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedawcę, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili zaistnienia zdarzenia skutkującego niewykonaniem Umowy oraz do zastosowania łącznie lub osobno poniższych środków prawnych: 8.2.1. naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi, 8.2.2. obciążenia Sprzedawcy kosztami realizacji tzw. umowy nettozastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. Umowa zastępcza będzie realizowana, o ile przedmiotem świadczenia będzie zakup określonych rzeczy oznaczonych co do gatunku lub wykonanie Usług, które może wykonać osoba trzecia. W takim przypadku Kupujący, według swojego całkowitego uznania, zawrze odpowiednią umowę z osobą trzecią, zachowując roszczenie o zapłatę kary umownej oraz o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty realizacji tzw. umowy zastępczej. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionej przez Kupującego noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Kupującego będzie otrzymana przez Kupującego faktura wystawionej przez osobę trzecią. 1.2.2 za zwłokę 8.2.3. rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia. 8.3. Ponadto Kupujący może naliczyć Sprzedawcy i żądać zapłaty przez niego kar umownych w usuwaniu usterek i przypadku opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł Towaru/Usługi lub w okresie trwania gwarancji - w wysokości 0,5% wartości (ceny) netto za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie opóźnienia, liczony od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 2dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna Całkowita wysokość kar umownych za opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi, nie może przekraczać 10przekroczyć kwoty 30% wynagrodzenia określonego wartości (ceny) netto Towaru. 8.4. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Sprzedawcy ze skutkiem natychmiastowym w parszczególności w przypadkach: 8.4.1 nienależytego wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań umownych, 8.4.2 utracenia przez Sprzedawcę zdolności do wykonania przedmiotu Umowy, 8.4.3 nieuzasadnionych opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanych przez Sprzedawcę, 8.4.4 nieprzestrzegania przez Sprzedawcę przepisów bhp i p. póz. 13 ustobowiązujących na terenie zakładów produkcyjnych Kupującego (dotyczy przypadku wykonywania przedmiotu Umowy na terenie przedsiębiorstwa Kupującego). 8.5. 2 umowyUprawnienia wskazane powyżej nie wyłączają prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 100 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierzaopóźnienia. 1.2.3 2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za zwłokę nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 wysokości: - 100 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w karcie gwarancyjnej – liczone §4 ust. 2 pkt. a) lub w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności§4 ust. 2 pkt. b) umowy, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itpkażde naruszenie. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego ceny brutto określonej w par. 13 § 2 ust. 2 umowy. 4. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. x.xx. w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub nie będzie wykonywał umowy z należytą starannością i rzetelnością.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalająW razie niewykonania dostawy w terminie, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą określonym w załączniku nr 1 do Umowy lub niewykonania naprawy w terminie, określonym w § 5 ust. 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Umowy, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W razie opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy przekraczającego 5 dni roboczych ponad termin określony w załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia, oraz do naliczenia kary umowne z następujących tytułów:umownej, o której mowa w ust. 3. 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie 3. W przypadku odstąpienia od umowy Umowy przez Wykonawcę z powodu Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy nettowynagrodzenia brutto Umowy, określonego w § 4 ust. 1. 1.2 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku działania siły wyższej. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności. 6. Kary umowne będą płatne na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty księgowej, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierzawynagrodzenia Wykonawcy. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 28. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna Zamawiający może zażądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego na zasadach ogólnych określonych w par. 13 ust. 2 umowyKodeksie cywilnym.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalająW przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, WYKONAWCA zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okolicznościZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,3 % łącznej ceny umownej brutto o której mowa w § 3 ust. 1, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy nettoopóźnienia. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia W przypadku gdy opóźnienie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 przekroczy 21 dni ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić wraz z żądaniem zapłaty kary umownej w wypadkuwysokości 20% łącznej ceny umownej brutto, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie niezależnie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę kar określonych w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itpust. 1. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminu określonego w par. 13 § 4 ust. 2 4 umowy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 400 zł. brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 4. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ czasu reakcji określonego w § 4 ust. 5 umowy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 300 zł. brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20 % łącznej ceny umownej brutto. 6. Kary umowne ZAMAWIAJĄCY potrąca z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z należnej WYKONAWCY zapłaty (faktury VAT) bez potrzeby uzyskania zgody WYKONAWCY. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – umownej w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 300,00 zł za każdy dzień zwłoki – liczone opóźnienia w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł przekroczeniu Terminu Odbioru i 0,2% wartości brutto Wyposażenia, którego reklamacja dotyczy, za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym opóźnienia w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego przekroczeniu Terminu Usunięcia Wad, z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 tym że kara ta nie może przekroczyć łącznie 20 % wartości umowy (słownie: dwudziestu procent) Wynagrodzenia netto. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę (potrącenie) i/lub odliczenie kar umownych przewidzianych Umową z Wynagrodzenia. W przypadku naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę przekroczeniu Terminu Usunięcia Wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczoną karę umowną w ciągu 30 terminie 14 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie dnia otrzymania od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie wezwania do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itpzapłaty. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać Kary umowne naliczane i płacone na podstawie Umowy są od siebie niezależne. 4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z uwagi opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczającego co najmniej 14 dni w stosunku do Terminu Odbioru określonego w Umowie. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wynagrodzenia netto określonego w par. 13 § 6 ust. 2 umowy1 Umowy. 6. Z umownego prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać do dnia 2015 r. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być sporządzone w formie pisemnej. 8. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne karę umowną w wysokości 2/30 miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w szczególności obowiązków wynikających z następujących tytułów§3 niniejszej umowy, w szczególności: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki a) nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych; b) opuszczenie strzeżonego obiektu bez przekazania następcy; c) stawianie się w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę miejscu pracy w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy nettoczasie pracy. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy Kara umowna, o której mowa w wypadkuust. 1 niniejszego paragrafu naliczana jest za każdy incydent wymieniony w tym ustępie, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itppo uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie. 3. Łączna wysokość Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód powstałych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego wynagrodzenia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Xxxxxxxxxxxxx umowa nadal nie może przekraczać będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym, obciążając Wykonawcę ewentualnymi dodatkowymi kosztami usługi zastępczej w czasie niezbędnym do starannego wyboru nowego docelowego wykonawcy usług. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego wartości umowy podanej w par. 13 ust. 2 § 5 ust.3 umowy. 6. Z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, strona, po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o który mowa w § 5 ust 3 umowy. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie niezwłocznie od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych na następujących tytułówzasadach: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – opóźnienie w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 wykonaniu przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 karę umowną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia, 2) w stosunku do terminu wykonania robót wynikających przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okolicznościprzyczyn, za które odpowiada dotyczących Wykonawcy, Wykonawca – zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 10% wartości umowy nettowynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 2. Strony będą miały W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy powyżej 3 dni, liczonego od upływu terminu określonego w § 5 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itpUmowy. 3. Łączna wysokość kar umownych Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego realizuje bądź niewłaściwie realizuje Umowę, w parszczególności, kiedy Wykonawca wprowadza zmiany w projekcie filmu, niezgodnie z uwagami Zamawiającego. 4. 13 Termin do realizacji uprawnienia do odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 umowyi 3 wynosi 10 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. 6. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu Umowy. 7. W przypadku, gdy przewidziana w Umowie kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 8. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku działania siły wyższej.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1W przypadku niewykonania umowy, tj. Strony ustalająusługi przeprowadzenia Warsztatu, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od o którym mowa § 1 umowy, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy i ustalonym przez Wykonawcę z powodu okolicznościStrony, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki karę umowną w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1wysokości 15% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 1 umowy. Za nienależyte wykonanie umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierzarozumieniu tego ustępu uznaje się. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego : niezapewnienie elektronicznej wersji materiałów szkoleniowych i/lub elektronicznej wersji certyfikatu ukończenia Warsztatu dla ich uczestników, skrócenie ustalonego czasu Warsztatu o więcej niż 15 minut, niezgodność tematów poruszanych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie trenera z opisanym zakresem Warsztatu, W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodów na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – (w tym w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 8 poniżej), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku niezapewnienia do realizacji przedmiotu umowy netto. 2osób wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. Strony będą miały 1 Umowy. Kary umowne sumują się. Maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie przekroczy 50% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w razie zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni kalendarzowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony całości lub w części w terminie do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w realizacji wymiany wodomierzy interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w budynkuchwili zawarcia umowy, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku braku realizacji zamówienia przez Wykonawcę: 2.2.1 osobę wskazaną w Załączniku nr 4 do Umowy i braku zapewnienia osoby o co najmniej takim doświadczeniu zawodowym jak osoba zastępowana. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę określonej Usługi na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie regulowanie należności przez Zamawiającego ponosi odpowiedzialności (w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony szczególności wyłączna wina Zamawiającego, siła wyższa), Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu na realizację Usługi. Wykonawca powołujący się na okoliczności, o których mowa w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorówzdaniu poprzedzającym, brak pomocy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie oraz czas ich występowania. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w ustaleniu 3 terminu wymiany itptym z tytułu przewidzianych Umową kar umownych) za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalająWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: nieprzestrzegania przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, że obowiązującą ich formą opuszczenia szatni bez wskazania następcy, stawienia się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł za każdy incydent wymieniony w ustępie 1 niniejszego paragrafu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód powstałych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania będą kary umowne uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający przysługującego mu wynagrodzenia. Wykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania jej z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia. W przypadku gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego lub pomimo 2-krotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w wypadkuterminie 7 dni od momentu otrzymania przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku dalszego zabezpieczenia finansowego w drugim roku obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezkosztowego odstąpienia od realizacji umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie Zamawiający może odstąpić od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu całości lub w części w terminie 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dnipowzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.