Common use of Odstąpienie od Umowy i kary umowne Clause in Contracts

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub w sposób rażący nienależycie wykonuje podstawowe obowiązki określone w umowie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień w dodatkowym terminie 7 dni. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Na równi z rażącym nienależytym wykonaniem poczytuje się złożenie przez Wykonawcę fałszywych, podrobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów w całości lub części obowiązków wynikających celu uzyskania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto, jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający traktuje również wykonywanie umowy poprzez inne osoby niż wskazane w ofercie, z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w zastrzeżeniem § 2 9 ust. 1 Zamawiającemu pkt 1 lit. a). Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: złożenie niepoprawnej dokumentacji związanej z rozliczeniem czasu pracy i niepoprawienie jej w terminie 2 dni od wezwania zamawiającego do dokonania poprawek lub uzupełnienia dokumentacji – 300 zł za w każdym miesiącu stwierdzenia naruszenia; za każde niestawiennictwo się trenera, szkoleniowca, wykładowcy, konsultanta w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego – 100 zł za każdą godzinę nieobecności; za niewykonanie wszystkich zadań w terminach określonych przez Zamawiającego 1000 zł za każdy miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie wszystkich zadań; w przypadku naruszeń innych postanowień umowy w wysokości 500,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie obowiązku prawidłowego wykonywania umowy; w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu: kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2. W razie odstąpienia od Umowy umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 6 ust. 1 Umowy. 33 umowy; odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku nieodstąpienia Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej wysokości szkody ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kara umowna zastrzeżona w stosunku do Zamawiającego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W Umowa może ulec rozwiązaniu: a) w trybie natychmiastowym gdy Inspektor Nadzoru nie wywiązuje się z obowiązków określonych w §3 umowy, wówczas nie przysługuje wynagrodzenie Konsultantowi; b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania rozwiązania umowy przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających Zamawiającego z UmowyWykonawcą robót przed zakończeniem budowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania usługi nadzoru; c) za zgodą obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem d) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminurozwiązanie firmy Wykonawcy, e) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 2. W razie przypadku odstąpienia od Umowy umowy przez Zamawiającego jedną ze stron z przyczyn niezależnych, strona odstępująca od umowy zapłaci karę umowną w przypadkuwysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust§5 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy.145 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. W przypadku nieodstąpienia od Konsultant jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiązków wynikających z niniejszej umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej W razie uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków o jakich mowa w § 3 niniejszej umowy: a) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 50 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy obowiązków określonych w § 3 pkt 2 ppkt. c), d), b) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 200 zł za wykonanie przedmiotu zamówieniakażdy tydzień bez spełnienia obowiązku o którym mowa w § 3 pkt 2 ppkt. e) c) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 150 zł za niewywiązanie się z obowiązków określonych w § 3 pkt 2 ppkt. a), na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodęb), f). d) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 200 zł za każdy dzień niewywiązanie się z obowiązków określonych w § 3 pkt 1 ppkt. f). 5. Jeżeli całkowite potrącenieNa wypadek, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia gdy wysokość szkody po stronie Zamawiający przewyższy sumę należnych kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania Konsultant zobowiązany będzie do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnymogólnych. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu NBP ma prawo odstąpić od Umowy w terminie określonym 14 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończył się Projekt, w przypadku: naruszenia przez Beneficjenta warunków Umowy, o których mowa w § 2 ust. 1, ust. 3-4, ust. 5 zd. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w częścii ust. 7-19, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2§ 3, § 6, § 7, § 8 ust. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadku1 i ust. 3, § 9 ust. 3, realizacji uprawnienia NBP, o którym mowa w § 9 ust. 14 pkt 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wystąpienia okoliczności niezależnych od NBP, które czynią niemożliwym realizację lub kontynuację Projektu. W przypadku odstąpienia przez NBP od Umowy zgodnie z trybem przewidzianym w wysokości 20ust. 1 Beneficjentowi nie przysługuje prawo do żadnych świadczeń ze strony NBP, w szczególności prawo do wynagrodzenia lub odszkodowania. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia NBP o odstąpieniu od Umowy, do zwrotu przekazanego dofinansowania w całości wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek NBP wskazany w zawiadomieniu. NBP jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia: w zwrocie przez Beneficjenta dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 3, liczonych od kwoty dofinansowania wypłaconego zgodnie z § 5 , w zwrocie niewykorzystanej kwoty dofinansowania w stosunku do terminu określonego w § 6 pkt 3). NBP jest uprawniony do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 0,1% wartości wynagrodzenia określonego kwoty dofinansowania określonej w § 1 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w realizacji Projektu lub za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu rozliczenia Projektu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 lub ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10, 5% wartości wynagrodzenia określonego kwoty dofinansowania określonej w § 8 1 ust. 1; 3) 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, przypadek odstępstwa o których którym mowa w § 7 w wysokości 52 ust. 4 lub naruszenia § 2 ust. 19, 10% wartości wynagrodzenia określonego kwoty dofinansowania określonej w § 8 1 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 3 za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrąceniekażdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4 nie będzie możliwe9, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych 5% kwoty dofinansowania określonej w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6§ 1 ust. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych3 za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o których którym mowa w niniejszym paragrafie§ 2 ust. 10. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego Wykonawca nie może powierzyć wykonania przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, prac będących przedmiotem umowy osobom trzecim bez wyznaczania dodatkowego terminupisemnej zgody Zamawiającego. 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 UmowyZamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej poniżej. 3. W przypadku nieodstąpienia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (bez winy Wykonawcy), Zamawiający pokryje wyłącznie faktycznie poniesione przez Wykonawcę koszty realizacji umowy, określone na podstawie wspólnie sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu zawierającego opis wykonanych i przekazanych prac do dnia odstąpienia od umowy. 4. Jeżeli odstąpienie od wykonania prac będących przedmiotem umowy nastąpi z winy Wykonawcy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku:Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia wyłącznie za odebrane już (podpisany protokół zdawczo- odbiorczy) części umowy. 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów 5. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: Zamawiający może naliczyć karę umowną: • za wcześniejsze rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez stosownej podstawy faktycznej oraz umownej lub prawnej – w wysokości 1040% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 6 ust. 1; 3) , • za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 540% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 6 ust. 1, • za nieosiągnięcie minimum 400 uczestników w sumie na 2 konferencjach – w wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 46. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości dochodzić na zasadach ogólnych przewidzianych odszkodowań przewyższających określone w Kodeksie cywilnymUmowie kary umowne aż do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w terminie 7 dni, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 potrącenie kar umownych nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do ich zapłacenia kar umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie zapłaty mającego formę noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 1.1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania rażącego naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę Dostawcę, w szczególności niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2. 1.2. jeśli Dostawca nie wykona w całości lub w części obowiązków wynikających z Umowyzobowiązania, o którym mowa w tym § 1 ust. 1 i 2 i w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy Załączniku nr 1. 1.3. jeśli Xxxxxxxx dwukrotnie nie usunie wady w terminie określonym w § 2 5 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu.2 2. W razie odstąpienia Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w przypadkuoparciu o treść § 6 ust. 1, pkt. 1 i 2, winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, a w oparciu o treść § 6 ust. 1, pkt. 3 winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynie termin na usunięcie wady. 3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 3.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. po terminie określonym w § 2 - w wysokości % wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 3.2. za opóźnienie w wykonaniu naprawy na podstawie gwarancji jakości w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 lub ust. 3 Umowy w wysokości % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 3.3. za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w inny sposób niż wskazany w pkt. 1 lub 2, w wysokości % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 Umowy, 3.4. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Dostawcę przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 8 3 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę Dostawca zobowiązuje się zapłacić kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodęumowne w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie postanowień Umowy mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Dostawcy określonego w § 3 ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie 1 lub będą płatne odrębnie na podstawie noty księgowejobciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 6. Odstąpienie Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający może dochodzić kar umownych wynikających z umowy, pomimo odstąpienia od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafieumowy przez którąkolwiek ze Stron. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Dostawcy odszkodowania na ogólnych zasadach w pełnej zakresie, w jakim powstała szkoda w wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnymprzekraczającej naliczone kary umowne. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku niewykonania Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy nie wykona Umowy lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jej części, zaprzestanie jej wykonywania lub będzie ją wykonywał w całości lub części obowiązków wynikających z Umowysposób nieprawidłowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym nie będzie realizował obowiązków informacyjnych określonych w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu9. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności, o których mowa w ust. 1. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powyższych przyczyn, nie będzie on zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 1) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w przypadkuwysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 2) odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 3) niewykonanie lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stwierdzonego protokole, o którym mowa w § 4 – w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde stwierdzone w tym protokole naruszenie. 4) zwłoki w wykonaniu umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 – w wysokości 200,5 % wartości kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 3 ust. 1 Umowy1. za każdy dzień zwłoki. 35) zwłoki w wykonaniu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów 8 – w wysokości 100,1 % iloczynu wartości kwoty wynagrodzenia za egzaminbrutto, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 3 ust. 1; 3) . za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki. 6) naruszenia klauzuli dostępności w przekazywaniu raportówzakresie, o których którym mowa w § 7 6, w wysokości 55 % wartości kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 3 ust. 1. 45. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami umowy, SOPZ i ofertą złożoną przez Wykonawcę. 6. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty umówionego wynagrodzenia należnego należność z tytułu kar umownych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodędo ich zapłaty pod rygorem potrącenia. 57. Jeżeli całkowite potrącenieŁączna, maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym1. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującejZamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowywysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia z następujących powodów: udostępnienia przez Wykonawcę wersji testowej aplikacji w całości lub części obowiązków wynikających z Umowyterminie, o którym mowa w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym § 3 ust. 2, jeżeli wersja ta nie będzie spełniała warunków technicznych opisanych w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 4-6, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy, Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca nie dotrzymuje terminów umowy uniemożliwiając tym samym złożenie w całości terminie wniosków oraz rozliczenia dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, lub w częściprzypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2o których mowa w ust. 1 pkt b-f, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej z tego tytułu wynoszącej 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. W razie odstąpienia od Umowy przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w przypadkuZamawiającego, o którym mowa z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ma prawo żądać kary umownej z tego tytułu wynoszącej 30% wynagrodzenia brutto określonego w wysokości 20% wartości § 5 ust. 1. Strony wyrażają zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej z kwoty należnego wynagrodzenia określonego w § 8 5 ust. 1 Umowy. 31. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. gdy Zamawiający może potrącić kwotę nie dokona potrącenia kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwewynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie przyjmującego formę noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie Zapłata kary nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych za poniesioną szkodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy umowy nie będzie służyło interesowi publicznemuleży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowyumowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia w terminie 30 dni od Umowydnia powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania udokumentowanej części Umowyumowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 1.1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania rażącego naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę Wykonawcę, w szczególności niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2. 1.2 jeśli Zamawiający nie wykona w całości lub w części obowiązków wynikających zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 i w Załączniku nr 1. 1.3 jeśli Wykonawca dwukrotnie nie uwzględni uzasadnionej reklamacji złożonej przez Zamawiającego zgodnie z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy § 5 lub nie usunie wady w terminie określonym w § 2 5 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 4 lub terminie wydłużonym zgodnie z § 5 ust. 5. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2wymaga formy pisemnej. W razie odstąpienia Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w przypadkuoparciu o treść § 6 pkt. 1, ppkt. 1.1., 1.2., winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, a w oparciu o treść § 6 pkt. 1, ppkt. 1.3 winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia drugiej odmowy reklamacji lub dnia, w którym upłynie termin na rozpatrzenie drugiej reklamacji lub termin na usunięcie wady. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. po terminie określonym w § 2 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w wykonaniu naprawy na podstawie gwarancji jakości w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 lub ust. 5 Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w inny sposób niż wskazany w ppkt. 4.1., 4.2., w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 3 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku nieodstąpienia , z tytułu odstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1015% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 3 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 1 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przekazywaniu raportów, o których mowa w § terminie 7 w wysokości 5% wartości dni od wezwania do zapłaty. Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie postanowień Umowy mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 3 ust. 1. 41 lub będą płatne odrębnie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający może dochodzić kar umownych wynikających z umowy, pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłatyzakresie, wystawionego w formie noty księgowejjakim powstała szkoda w wysokości przekraczającej naliczone kary umowne. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zgodnie z art. 145 ustawy pzp; b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację dostaw i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; c) Wykonawca nie uwzględni dwukrotnej reklamacji złożonej przez Zamawiającego na piśmie, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną przez Wykonawcę część umowy. 5. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z terminem określonym w § 4 ust. 5 i 13 (z zastrzeżeniem w § 4 pkt. 6), Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości niewykonanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki. 6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafieumowy brutto. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego W przypadku, gdy szkody przewyższają naliczone kary umowne Wykonawca jest zobowiązany do dochodzenia zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnymogólnych. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę nieprawidłowości w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym stosunku do wymagań Zamawiającego lub w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 i Opisie Zamówienia, gdy opóźnienie trwa dłużej niż 2 ustdni. 1 Zamawiającemu Wykonawcy nie przysługuje w takiej sytuacji prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminudo odszkodowania ani żadne inne roszczenie. 2. W Zamawiającemu przysługuje prawo do kar umownych w następujących przypadkach: 1) w razie odstąpienia od Umowy lub jej niewykonanej części przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego – w przypadkuwysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ; 2) w razie wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy lub jej niewykonanej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia określonego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 6 ust. 1; 3) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-8 – w wysokości 0,25% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia opóźnienia; 4) za każdy przypadek niewykonania przez Wykonawcę działań określonych w przekazywaniu raportówumowie oraz Opisie Zamówienia w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy przypadek niewykonania; 5) w razie nieosiągnięcia wskaźników wskazanych przez Zamawiającego przy elementach kampanii, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2, 5, 6 – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy nieosiągnięty wskaźnik; 6) za każdy przypadek niewykonania działań, o których mowa w § 7 2 ust. 2, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 15; 7) w razie nieuprawnionej zamiany osoby wymienionej w ofercie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w wysokości 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 6 ust. 11 za każdy przypadek. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej, jeżeli kwota kary umownej nie pokryje w pełni wysokości poniesionej szkody, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 4. Zamawiający może potrącić kwotę naliczone kary umownej umowne na podstawie noty obciążeniowej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy ujętego w fakturze za wykonanie przedmiotu zamówieniarealizację danego etapu kampanii, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodęo której mowa w § 6 ust. 5,w tym wynagrodzenia niewymagalnego. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kumulacji kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1a) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemuleży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zgodnie z art. 145 przywołanej na wstępie ustawy; b) w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę, w szczególności niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy zawartego w § 2 ust. 1 umowy lub gdy dostarczony przedmiot umowy jest ponownie niezgodny z udzielonym zamówieniem lub posiada wady fizyczne lub prawne, o czym mowa w § 2 ust. 6 i 7 Umowy, albo dostarczenia oprogramowania bez licencji lub z niewłaściwą licencją - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powołanych okoliczności; c) jeśli Wykonawca nie uwzględni dwukrotnej reklamacji złożonej przez Zamawiającego na piśmie lub nie usunie wady w terminie - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powołanych okoliczności. 2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 6 ust. W takim przypadku 1 pkt. b) i c) może dotyczyć zarówno całości umowy jak i części zamówienia. 3. Wykonawca może żądać jedynie zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w dostawie oraz dostawie ponownej, o której mowa w § 2 ust. 6 lub w usunięciu wady fizycznej z tytułu rękojmi - w wysokości 2% ceny jednostkowej brutto sprzętu niedostarczonego lub nienaprawionego, za każdy dzień opóźnienia bez względu na zawinienie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić powyższą karę w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty; b) za niewywiązanie się z terminów naprawy, o których mowa w § 5 ust. 8 - w wysokości 1% wartości brutto sprzętu, który został skierowany do napraw, za każdy dzień opóźnienia bez względu na zawinienie Wykonawcy; c) za inne niż wskazane w pkt. a) lub b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego z tytułu wykonania części Umowy.realizacji przedmiotu umowy; 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu d) z tytułu odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto należnego z tytułu wykonania części Umowyrealizacji przedmiotu umowy, ustalonego wskazanego w § 3 ust. 1. 4. Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbiorupostanowień niniejszej Umowy mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego1. 5. Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach w wysokości przekraczającej kary umowne. 6. Kary umowne naliczane z tytułu różnych podstaw faktycznych podlegają sumowaniu.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niepłacenia przez Wykonawcę ZAMAWIAJĄCEGO faktury w całości lub części obowiązków wynikających z Umowyterminie 30 dni od wezwania do zapłaty w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w tym następujących przypadkach: a) opóźnienia, z winy WYKONAWCY, przekraczającego 30 dni termin wykonania przedmiotu umowy, określony w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 umowy, b) wykonania prac niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminui 2 oraz § 5 ust. 1. 23. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Jeśli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający może z tego tytułu naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku, wysokości 0,2 % Wynagrodzenia o którym mowa w ust. § 8 pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wartości Wynagrodzenia. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty. 4. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za niedotrzymanie terminu nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku zakończenia prac określonych niniejszą umową. 5. W przypadku odstąpienia od umowy: przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY albo w przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ bez winy ZAMAWIAJĄCEGO - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 8 ustpkt. 1 Umowy1. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wykluczają dochodzenia odszkodowania przewyższającego ich wartości na zasadach ogólnych. 36. W przypadku nieodstąpienia odstąpienia od umowy: przez WYKONAWCĘ z winy ZAMAWIAJĄCEGO oraz gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy w razie wystąpienia okoliczności powodujących, kara umowna przysługuje Zamawiającemu że wykonanie niniejszej umowy nie leży w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów jego interesie, WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania umowy w części potwierdzonej komisyjnym protokołem sporządzonym przez Strony, określającym stan zaawansowania prac projektowych oraz odszkodowanie w wysokości 1020% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ustpkt. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia . Strony postanawiają, że zapłata ww. odszkodowania zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przekazywaniu raportówstosunku do osób trzecich w szczególności z obowiązku świadczenia w tym zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówieniaodszkodowania, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych lub innych świadczeń zarówno pieniężnych jak i świadczeń w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafienaturze. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującejWYKONAWCA niniejszym oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemuposiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości ……………… (słownie: ……………….. ) złotych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo stanowiący Załącznik nr 4 do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W Umowa może ulec rozwiązaniu: a) w trybie natychmiastowym gdy Inspektor Nadzoru nie wywiązuje się z obowiązków określonych w §3 umowy, wówczas nie przysługuje wynagrodzenie Konsultantowi; b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania rozwiązania umowy przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających Zamawiającego z UmowyWykonawcą robót przed zakończeniem budowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania usługi nadzoru; c) za zgodą obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem d) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminurozwiązanie firmy Wykonawcy, e) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 2. W razie przypadku odstąpienia od Umowy umowy przez Zamawiającego jedną ze stron z przyczyn niezależnych, strona odstępująca od umowy zapłaci karę umowną w przypadkuwysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust§5 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy.145 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. W przypadku nieodstąpienia od Konsultant jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiązków wynikających z niniejszej umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w § 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej W razie uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków o jakich mowa w § 3 niniejszej umowy: a) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 50 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy obowiązków określonych w § 3 pkt 2 ppkt. c), d), e) b) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 150 zł za wykonanie przedmiotu zamówienianiewywiązanie się z obowiązków określonych w § 3 pkt 2 ppkt. a), na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodęb), f). 5. Jeżeli całkowite potrącenieNa wypadek, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia gdy wysokość szkody po stronie Zamawiający przewyższy sumę należnych kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania Konsultant zobowiązany będzie do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnymogólnych. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.

Odstąpienie od Umowy i kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje przepisach prawa Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości przypadkach, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji Umowy, nie wykona Umowy lub będzie ją wykonywał w częścisposób nieprawidłowy, bez wyznaczania dodatkowego terminuw szczególności nie będzie realizował obowiązków określonych w § 3 ust. 5, lub gdy liczba uczestników któregokolwiek z wyjazdów do Stanu Nevada będzie niższa niż 4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na piśmie w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności, o których mowa w ust. 1. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkuz powyższych przyczyn, nie będzie on zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Wykonawcę. 3. Strony ustalają następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy: a) odstąpienia od Umowy z przyczyn, o którym których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 - w wysokości 20% wartości kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 4 ust. 1 1, b) nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu stwierdzonego w przypadku: 1) nieterminowej trakcie realizacji poszczególnych egzaminów Umowy - w wysokości 101% iloczynu wartości kwoty wynagrodzenia za egzaminbrutto, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem § 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 4 ust. 1;, za każde stwierdzone naruszenie, 3c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niewykonania Umowy w przekazywaniu raportówterminach, o których mowa w § 7 2 – w wysokości 50,5% wartości kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 4 ust. 11 za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający Województwo może potrącić kwotę kary umownej z kwoty umówionego wynagrodzenia należnego należność z tytułu kar umownych, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodędo ich zapłaty pod rygorem potrącenia. 5. Jeżeli całkowite potrącenieKary umowne, o którym mowa określone w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych 3 podlegają kumulacji i mogą być naliczane niezależnie od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowejsiebie. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wartość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafiedo wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają Odstąpienie od Umowy przewidziane w ust. 1 jest niezależne od prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od UmowyUmowy przewidzianego w art. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy145 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxx protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego.