Common use of Płatności Clause in Contracts

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 14 (dwadzieścia jedenczternaście) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 7 (pięćsiedem) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczoprzekazania OK Usługi do eksploatacji, potwierdzonej Protokołem Zdawczo-odbiorczegoOdbiorczym, o którym mowa chyba że Strony określą inną datę rozpoczęcia naliczania opłat w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z UsługiUmowie Szczegółowej. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK Abonent zobowiązany jest do uiszczania zapłaty należności określonych w Rachunku na rzecz OSD opłat za Usługi określone rachunek bankowy Operatora w terminie określonym w Rachunku, chyba, że w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowewskazano inny termin. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejrachunek Operatora. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościZa opóźnienie w uiszczaniu opłat określonych w §9 Operator ma prawo naliczać i pobierać odsetki w ustawowej wysokości. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Obciążenie Abonenta kwotą odsetek następuje na podstawie przesyłanej Abonentowi informacji o naliczonych odsetkach zawartej w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniaRachunku, nocie odsetkowej lub wezwaniu do zapłaty. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa Operator ma prawo zaliczyć wpłaconą kwotę w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługipierwszej kolejności na poczet naliczonych odsetek oraz najstarszych należności. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyW razie nieotrzymania Rachunku w terminie, w którym faktura ta była zwykle Abonentowi doręczana, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Operatora. Jednak nie później niż do końca miesiąca następującego po Okresie Rozliczeniowym, którego Rachunek dotyczy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej W sytuacjach wyjątkowych, związanych z błędami systemu rozliczeniowego lub innych niezależnych od Operatora, Operator zastrzega sobie prawo, bez dodatkowego powiadomienia, doliczenia do Rachunku za bieżący Okres Rozliczeniowy opłat za usługi, które nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)zostały uwzględnione w wystawionych za poprzednie Okresy Rozliczeniowe. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne W przypadku dokonania korekty Rachunku na korzyść Abonenta, kwota nadpłaty wynikająca z górykorekty zostaje w pierwszej kolejności zaksięgowana na poczet zadłużenia Abonenta wobec Operatora za usługi telekomunikacyjne określone w Umowie. W przypadku braku zadłużenia kwota nadpłaty może zostać zaksięgowana na poczet należności za bieżący Okres Rozliczeniowy albo będzie zwracana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Abonenta, natomiast inne opłaty są płatne zgodnie z dołujego życzeniem. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności W razie zalegania Abonenta z należnościami na rachunek bankowy OSDrzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do jednostek uprawnionych do rejestrowania dłużników. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana Operator zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymAbonenta, jak również przeniesienia tych wierzytelności na rzecz osób trzecich. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane przez niego prace na rzecz OSD opłat za Usługi Zamawiającego – w tym jego wysokość, termin płatności oraz zasady jego wypłaty określone są w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych Umowie, bądź w zaakceptowanej przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweXxxxxxxxxxxxx Ofercie. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy RamowejZa dzień płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 3. Faktura VAT określa Usługę lub UsługiZapłata wynagrodzenia oraz innych należności na rzecz Wykonawcy następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, których dotyczy wskazana natomiast w przypadku innych płatności niż wynagrodzenie – na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowejrachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty, na podstawie której świadczona jest usługa)nocie obciążeniowej, typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościbądź innym dokumencie. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Niedochowanie terminu płatności przez Zamawiającego skutkuje: 1) naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w aktualnie obowiązującej ich wysokości; 2) uprawnieniem Wykonawcy do wstrzymania się z rozpoczęciem wykonywania prac (jeśli Zamawiający opóźnia się z zapłatą zaliczki, bądź zadatku), albo do wstrzymania się z wykonywaniem dalszych prac (jeśli Zamawiający opóźnia się z zapłatą dalszych części wynagrodzenia) – do czasu uregulowania zaległych należności, lub wydania Wykonawcy zaakceptowanego przez niego zabezpieczenia niespłaconych należności. Okres takiego powstrzymywania się z wykonaniem prac wydłuża okres ustalony przez Strony na wykonanie Dzieła i nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wykonawcy; 3) wezwaniem Zamawiającego do zapłaty, jeżeli niedochowanie terminu jest skutkiem zwłoki Zamawiającego, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, jeżeli zaległe płatności nie zostaną uiszczone w odpowiednim – wskazanym w wezwaniu terminie nie późniejszym dłuższym jednak, niż 5 (pięć) 10 dni od daty jej wystawienia. 5dnia jego doręczenia. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po Po bezskutecznym upływie terminu płatności wyznaczonego terminu, Wykonawca uprawniony będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymdo odstąpienia od Umowy. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie wystawionych zaakceptowanych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokołów zaawansowania prac i robót za wykonane elementy rozliczeniowe Przedmiotu Umowy według stanu zaawansowania na datę sporządzenia Protokołu – zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweponiższymi postanowieniami. 2. Faktury VAT będą wystawiane Podstawę do wystawienia i przesyłane opłacenia faktury częściowej stanowić będzie protokół częściowego odbioru wykonanych prac / robót, podpisany przez OSD Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowegoostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót stanowi jedynie o akceptacji ilości wykonanych robót, a nie stanowi ich jakościowego odbioru, w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejrozumieniu postanowień dotyczących odbioru końcowego robót. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD Wykonawca ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty wystawienia faktury i dostarczenia jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoZamawiającemu wraz z oryginałem protokołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu częściowego odbioru wykonanych robót. 4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców, że należności wobec podwykonawców z tytułu zakresu robót objętego danym protokołem odbioru częściowego zostały zapłacone lub odpowiednio oświadczeń, że dany podwykonawca nie wykonywał robót w zakresie objętym danym protokołem. W przypadku braku oświadczeń podwykonawców Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 1) wstrzymać się z zapłatą faktury Wykonawcy do czasu doręczenia prawidłowych oświadczeń, 2) zapłacić podwykonawcom należne im wynagrodzenie, za które Zamawiający odpowiada na podstawie art. 6471kodeksu cywilnego. 5. W przypadku, gdy termin wymagalności należności Wykonawcy wobec podwykonawców za realizację robót objętych danym protokołem odbioru częściowego w warunkach opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nastąpił na dzień złożenia protokołu lub na datę wymagalności płatności należnej Wykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o stanie niewymagalnych rozliczeń - należności Wykonawcy wobec podwykonawców za zrealizowane roboty objęte danym protokołem. Ponadto Wykonawca upoważni Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców należności Wykonawcy wynikających z oświadczeń (przekaz) do wysokości prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. W braku upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia ust. 4 pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do zapłaty wynagrodzenia z Usługitytułu faktury końcowej. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyŁączna wartość netto faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 90% wartości Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 7. Jeżeli Usługa świadczona Zapłata faktury końcowej z tytułu wykonywania robót budowlanych (której wartość netto naliczona łącznie z wartością netto wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wartości Wynagrodzenia netto) następować będzie na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącapotwierdzonego przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniaże należności wobec podwykonawców zostały w całości zapłacone. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza braku oświadczeń podwykonawców Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 1) wstrzymać się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)z zapłatą faktury Wykonawcy do czasu doręczenia prawidłowych oświadczeń, 2) zapłacić podwykonawcom należne im wynagrodzenie, za które Zamawiający odpowiada na podstawie art. 6471kodeksu cywilnego. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne Zapłata faktury końcowej z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołutytułu wykonania całości Umowy opiewającej na 5% wartości Wynagrodzenia nastąpi na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDKażdy protokół odbioru częściowego robót i protokół końcowy odbioru robót musi określać wielkość w procentach wykonanych i przyjętych robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury oraz ich wartość. 10. Ustala się następujące terminy płatności: dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymdatę uregulowania należności przez Zamawiającego, Strony przyjmują dzień obciążenia jego rachunku bankowego. 11. Podane Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktur, do których nie został załączony potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół stanowiący podstawę ich wystawienia lub jeżeli faktury zostały wystawione niezgodnie z treścią tego protokołu, a tym samym wstrzymać ich zapłatę do czasu usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w Umowie ceny są cenami nettoniniejszym ustępie. 12. Należności wzajemne StronZapłata faktury częściowej nie stanowi odbioru technicznego i jakościowego poszczególnych robót, wynikające ani nie zwalnia Wykonawcy z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronamijego zobowiązań wynikających z Umowy. 13. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać w swej treści klauzulę „umowny zakaz cesji wierzytelności z niniejszej faktury”, za zgodą Stron mogą podlegać kompensaciepod rygorem odmowy jej przyjęcia do zapłaty.

Płatności. 1. OK Abonent zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, zapłaty rachunku telefonicznego w terminie 21 (dwadzieścia jeden) do 14 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tjrachunku. Abonent może dokonywać płatności w postaci przelewu środków pieniężnych następujący sposób: a) poprzez wpłatę na wskazane na fakturze konto bankowerachunek bankowy POL- KOMTEL lub b) poprzez wpłatę gotówką - w kasie znajdującej się w siedzibie POLKOMTEL lub w punktach sprzedaży (obsługi) umożliwiających dokonywanie płatności. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoW przypadku, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6ust. Okresem rozliczeniowym 1 lit. a) za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności zapłaty rachunku telefonicznego uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDPOLKOMTEL wskazany na rachunku telefonicznym. 103. Za W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek płatności, Xxxxxxx zobowiązuje się zapłacić POLKOMTEL odsetki ustawowe za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności rachunku telefonicznego. 4. W przypadku gdy opłaty nie zostały uiszczone w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia. 5. Niezależnie od odsetek, na zasadach ogólnych Abonent jest zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej POLKOMTEL z wyłączeniem utraconych korzyści, a powstałej w wyniku opóźnienia w regulowaniu którejkolwiek płatności. Odpowiedzialność Abonenta za szkodę wyrządzoną POLKOMTEL za każdy dzień opóźnienia będzie ograniczona do wartości 1/15 wyliczonej w oparciu o zasady określone w § 5 ust. 3- 5. 6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty przez Abonenta zaległości wobec POLKOMTEL, POLKOMTEL ma prawo do zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług. 7. Uiszczone przez Abonentów opłaty zmniejszają stan ich zadłużenia wobec POLKOMTEL. Jeśli Abonent posiada względem POLKOMTEL kilka długów i wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, POLKOMTEL zalicza taką wpłatę na poczet wskazanego przez Abonenta długu, chyba że Abonent posiada wcześniej wymagalne długi, wówczas POLKOMTEL może zaliczyć taką wpłatę na najdawniej wymagalne zadłużenie. Jeśli Abonent posiada względem POLKOMTEL kilka długów i nie wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, POLKOMTEL zalicza taką wpłatę na poczet najdawniej wymagalnego zadłużenia. W każdym z powyższych przypadków wpłata dokonana przez Abonenta na poczet danego długu, może zostać w pierwszej kolejności zaliczona przez POLKOMTEL na zaległe należności uboczne, w szczególności na odsetki za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymzapłacie. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych Faktury VAT wystawione przez OSD faktur VAT, Sprzedającego płatne są w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni wskazanym na fakturze, liczonym od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiich wystawienia. Kupujący nie ma prawa czynienia żadnych potrąceń, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowewstrzymania dokonania płatności za zrealizowane dostawy towaru. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejrachunku bankowym Sprzedającego, albo dzień zapłaty gotówką. 3. Faktura VAT określa Usługę W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki, a także do żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień, do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub Usługi, których dotyczy wskazana opłaca faktury nieterminowo od wpłaty całej kwoty zaliczki na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościpoczet nowego zamówienia Kupującego. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie Jeżeli strony nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniapostanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się Realizacja dostawy indywidualnej może być uzależniona od dnia podpisania dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z UsługiSprzedającego. 6. Okresem rozliczeniowym W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze zamówionego towaru, Sprzedający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionego a nieodebranego towaru, za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowykażdy dzień opóźnienia. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)Sprzedający może uzależnić zawarcie umów sprzedaży/dostawy/świadczenia usług od dokonania przedpłaty. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe Należności Sprzedającego są płatne objęte ochroną ubezpieczeniową. Windykację należności prowadzi wyspecjalizowana firma windykacyjna. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów ubezpieczenia należności i kosztów windykacji w razie podjęcia działań przez Sprzedającego w związku z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuwindykacją należności. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDNiezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedający może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych. 10. Za opóźnienie Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z przebiegu dotychczasowej współpracy z Zamawiającym/Kupującym lub w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymprzypadku nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników lub w inny sposób przyjęty u Sprzedającego. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD Zakres świadczonych przez DOLNET usług, wysokość opłat za Usługi Sieci DOLNET oraz zasady ich naliczania określone są w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweCenniku Usług. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD Informacje o aktualnym Cenniku Usług Abonent może uzyskać w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowegoTeleCentrum, w Jednostkach Organizacyjnych DOLNET (np. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź w Biurze Obsługi Klienta) lub na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejstronie internetowej DOLNET. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościZmiany Cenników Usług dokonywane są w trybie określonym w Prawie Telekomunikacyjnym i nie wymagają zmiany umowy. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT DOLNET uwzględniając rynkowy poziom popytu i podaży na usługi telekomunikacyjne może udzielać opustów w opłatach, bonifikat i rabatów od wyliczonych należności za poszczególne usługi telekomunikacyjne. Wysokość opustów, bonifikat i rabatów będzie określona w indywidualnych umowach zawieranych z Abonentami lub w publicznie ogłoszonej ofercie bądź ofertach specjalnych. 1. Abonent jest zobowiązany regulować terminowo opłaty związane ze świadczonymi usługami zamówionymi oraz wykonanymi na jego rzecz przez DOLNET, według cen i zasad określonych w Cenniku Usług. 2. Wykonane usługi telekomunikacyjne rozliczane są przez DOLNET w Okresie Rozliczeniowym. 3. Należność za usługi telekomunikacyjne jest płatna w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniawskazanym w fakturze VAT, chyba że strony postanowią w umowie inaczej. 4. W zakresie występujących możliwości technicznych, po wyrażeniu zgody przez Abonenta wystawiane przez DOLNET faktury VAT mogą być przesyłane w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna Abonent jest zobowiązany uregulować należność na rachunek bankowy DOLNET wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty faktury VAT uważa się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługidzień uznania rachunku bankowego DOLNET. 6. Okresem rozliczeniowym Podstawą rozliczeń pomiędzy Dostawcą Usług a Abonentem za świadczone wykonane przez DOLNET usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyfaktura VAT, wystawiana za Okres Rozliczeniowy, chyba że umowa z Abonentem stanowi inaczej. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącaPodstawą rozliczeń pomiędzy Dostawcą Usług a Użytkownikiem będącym abonentem Operatora Macierzystego, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej korzystającym z usług internetowych sieci DOLNET, jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)faktura VAT od Operatora Macierzystego. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuOpłaty za usługi jednorazowe lub niemające charakteru stałego wykonane na zlecenie Abonenta rozliczane będą fakturą VAT wystawioną po wykonaniu usług. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDW razie nieotrzymania faktury VAT w terminie, w którym faktura ta była zwykle Abonentowi doręczana, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie DOLNET, jednak nie później niż do końca miesiąca następującego po Okresie Rozliczeniowym, którego faktura VAT dotyczy. 10. Za opóźnienie W sytuacjach wyjątkowych, związanych z błędami systemu rozliczeniowego lub innych niezależnych od Dostawcy Usług, DOLNET zastrzega sobie prawo, doliczenia do faktury VAT za bieżący Okres Rozliczeniowy opłat za usługi, które nie zostały uwzględnione na fakturach VAT wystawionych za poprzednie okresy rozliczeniowe. DOLNET zobowiązuje się uprzednio poinformować Abonentach w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymw/w naliczeniach. 111. Podane Jeżeli opłaty nie zostały uiszczone w Umowie ceny są cenami nettoterminie, DOLNET wezwie Abonenta do zapłaty, określając dodatkowy termin zapłaty. 122. Należności wzajemne StronAbonentowi, wynikające który nie wniesie opłat za zrealizowane usługi w terminie określonym na fakturze VAT, lub gdy nie uznano reklamacji mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy Abonent opóźnia płatność należności za wykonanie usług przez co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy, po uprzednim wezwaniu do uregulowania przeterminowanej należności, DOLNET ma prawo podjąć działania mające na celu odzyskanie należności. W tym celu DOLNET może ograniczyć (w szczególności poprzez ograniczenie dostępu do usługi lub funkcjonalności usługi), a następnie wyłączyć świadczenie usług. 4. Abonament i Dodatkowe Opłaty Stałe, są naliczane i podlegają zapłacie także w przypadku przerwy w świadczeniu usług, jeżeli jej przyczyną jest uszkodzenie Urządzenia Końcowego będącego własnością Abonenta 5. Ponowna aktywacja usługi spowodowana zastosowaniem ograniczenia lub wyłączenia świadczenia usług w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie - § 18 pkt. 3 podlega opłacie zgodnie z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy StronamiCennikiem Usług. 6. Zgłoszenie reklamacji zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania spornej należności, za zgodą Stron mogą podlegać kompensaciedo czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację przez DOLNET o ile wszystkie inne wymagalne zapłaty są przez Abonenta uregulowane.

Płatności. 1. OK Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATponieść, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweo których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: a. przelew bankowy na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym zakresie przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na adres wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy); b. przelew bankowy lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Xxxxxxxx00.xx obsługiwany przez firmę PayPro S.A. (w Umowie Ramowej tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Xxxxxxxx00.xx o dokonaniu płatności przez Klienta); c. gotówką i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejkartą za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia); d. system płatności ratalnych "BNP PARIBAS", obsługiwany przez BNP PARIBAS Bank Polska S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od BNP PARIBAS Bank Polska S.A. płatności za zamówiony Towar), e. płatność w leasingu PKO Leasing (PKO Leasing S.A.) lub f. iSpot Premium Leasing (Siemens Finance Sp. z o.o.) oraz g. eVoucherem (Karta podarunkowa w postaci elektronicznej), której warunki użycia są wymienione w osobnym regulaminie. 3. Faktura VAT określa Usługę Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę e-mailem o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościo dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoterminie, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3§ 5 ust. 3 Regulaminu Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy 5-dniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta e-mailem, potwierdzającego uruchomieniena Trwałym nośniku w formie pdf. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia że po bezskutecznym upływie tego terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymSprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATRozliczenie między Stronami, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury z tytułu wykonania Xxxxx, będzie następować zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy SzczegółowejHarmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie której świadczona jest usługa)faktur wystawianych z uwzględnieniem poniższych zasad. Strony zgodnie ustalają, typu usługiże w każdym przypadku płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót. Po dokonaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu, parametrów usługiWykonawca nalicza swoje Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów: prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Zaawansowania Robót; oświadczenia podwykonawców potwierdzające, które mają wpływ iż Wykonawca dokonał zapłaty na wysokość płatności. 4rzecz podwykonawców należności wymagalnych. OSD Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty: prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokołu Zaawansowania Robót ; egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora wraz z Inżynierem Kontraktu, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie; oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych; ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Wykonawca ma obowiązek wysłać prawo wystawić fakturę VAT końcową pod warunkiem, że: zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową; obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany ostateczny Protokół Odbioru Końcowego; wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą; Wykonawca w imieniu Xxxxxxxxx uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 30 dni od daty jej wystawienia. 5doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za dzień zapłaty uznaje się od dnia podpisania dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoXxxxxxxxx. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, o którym mowa zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniasystemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowych. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATSprzedawca zobowiązuje się prowadzić realizację Zamówień Odbiorcy według uzgodnionych cen, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. obowiązującą ofertą Sprzedawcy przekazaną Odbiorcy w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowedrodze korespondencji roboczej. 2. Faktury VAT będą wystawiane Cena zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i przesyłane przez OSD usług (VAT) według stawki obowiązującej w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejdniu wystawienia faktury VAT. 3. Faktura VAT określa Usługę Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji ceny towarów po złożeniu Zamówienia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmianę w kosztach produkcji (takie, jak zmiana kosztu surowców, ich nabycia, energii, siły roboczej, transportu zmiany prawa, itp.). W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Odbiorcę o spodziewanej zmianie cen na piśmie lub Usługipoprzez wiadomość e-mail na adres skrzynki e-mail Odbiorcy, których dotyczy wskazana najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego zmiany. Jeżeli Xxxxxxxx nie zgadza się na identyfikuję Umowy Szczegółowejzaproponowaną zmianę cen, na podstawie której świadczona powinien odmówić akceptacji zmodyfikowanej względem Zamówienia ceny w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia od Sprzedawcy. W takiej sytuacji Zamówienie będzie anulowane, a stronom z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Jeżeli Odbiorca nie odmówi akceptacji zmodyfikowanej względem Zamówienia ceny w określonym powyżej terminie, w szczególności nie ustosunkuje się w ogóle do otrzymanego powiadomienia, przyjmuje się, że zmodyfikowana cena została przez Odbiorcę zaakceptowana i jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościwiążąca dla stron. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie Jeśli strony nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniapostanowiły inaczej, zapłata na rzecz Sprzedawcy następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze. Płatność przelewem uważa się za zrealizowaną z chwilą zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się Jeśli strony nie określiły inaczej w Zamówieniu, płatność z tytułu Zamówienia następuje w terminie 14 dni od dnia podpisania wystawienia faktury przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z UsługiSprzedawcę. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyW przypadku opóźnienia z jakąkolwiek płatnością na rzecz Sprzedawcy, wszelkie inne należności Sprzedawcy wobec Odbiorcy, który znajduje się w opóźnieniu z płatnością, postawione są w stan wymagalności bez żadnych dodatkowych czynności lub oświadczeń – nawet jeśli wierzytelności te w innych okolicznościach nie byłyby wymagalne i nawet jeśli uprzednio odroczony został termin ich płatności. 7. Jeżeli Usługa świadczona W przypadku opóźnienia z jakąkolwiek płatnością na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za rzecz Sprzedawcy naliczane będą odsetki za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymtransakcjach conditional upon the person collecting the goods putting a legible signature and the stamp of the Recipient on the consignment note, "WZ" document or other document referred to above which constitutes proof of goods issue. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Nabywca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do uiszczania Umowy. 2. Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP. 3. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu ,podając zgodną z umową nazwę i adres punktu poboru energii elektrycznej. 4. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na rzecz OSD opłat adres Nabywcy. 5. Wykonawca wystawi faktury za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie energię elektryczną przyporządkowując zużycie energii elektrycznej wg Gmin zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 6. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyotrzymania. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi w terminie nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniadłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuZa dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy. 9. Za datę dokonania przekroczenie terminów płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDokreślonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ….................................................... 11. Podane w Umowie ceny są cenami nettoWierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do Wysokość opłat, zasady ich uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweoraz rodzaje świadczonych Usług lub Usług Dodanych a także informację o kosztach usług serwisowych określa Cennik lub Zamówienie. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika, w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT sposób opisany w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji Umowie, co determinuje uprawnienia Abonenta określone w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy RamowejUmowie. 3. Faktura Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Operator wystawia fakturę VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościza dany Okres Rozliczeniowy. 4. OSD ma obowiązek wysłać Faktura VAT wysyłana jest listownie na adres do korespondencji wskazany przez Xxxxxxxx w Umowie lub doręczana w inny – uzgodniony z Abonentem - sposób. W szczególności Operator może wystawić fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 formie elektronicznej i doręczyć ją na wskazany przez Xxxxxxxx adres e-mail lub udostępnić ją w panelu klienckim w swoim serwisie internetowym (pięć) dni od daty jej wystawieniaxxx.xxxxx.xx). 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się W celu uniknięcia konsekwencji opisanych w §13 pkt 1, w przypadku nie otrzymania faktury VAT w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegorozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, którego faktura VAT powinna dotyczyć, Abonent zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o którym mowa tym fakcie niezwłocznie, jednak nie później w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiterminie kolejnych 5 dni. 6. Okresem rozliczeniowym Abonent zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT na konto bankowe Operatora wskazane na fakturze VAT. Wpłaty mogą być dokonywane przelewem tradycyjnym, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w dowolnej instytucji finansowej realizującej przelewy (np. bank) lub w placówce Poczty Polskiej S.A. a także przelewem elektronicznym, za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowypośrednictwem strony internetowej banku, w którym Abonent posiada rachunek oraz dostęp on-line. Faktura VAT może zostać opłacona również bezpośrednio w banku (placówce), w którym Operator posiada rachunek, którego nazwa podawana będzie na fakturze VAT. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącaAbonament płatny będzie „z góry” za dany Okres Rozliczeniowy. Opłaty, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia których wysokość zależy od zakresu korzystania przez Abonenta z Usługi (np. opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniaza połączenia głosowe w Usłudze Telefonicznej), płatne będą „z dołu”. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 Opłaty za pojedyncze usługi (trzydzieścinp. zestawienie Zakończenia Sieci, instalacja Usługi, aktywacja Usługi), będą płatne „z dołu”, po zakończeniu realizacji danej usługi. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryJeżeli pierwszy Okres Rozliczeniowy jest krótszy niż pełny miesiąc kalendarzowy, natomiast inne opłaty są płatne z dołuAbonament a także ewentualna ulga w Abonamencie należne za ten Okres Rozliczeniowy, zostaną ustalone proporcjonalnie do jego długości, przy założeniu, iż pełny Okres Rozliczeniowy ma 30 dni. 9. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni licząc od daty wystawienia i jest podawany na fakturze VAT. Za datę dzień dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDuznania rachunku bankowego Operatora. 10. Za opóźnienie W razie opóźnienia z zapłatą faktury VAT lub innych dokumentów płatniczych, Operator jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych od niezapłaconej w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymterminie kwoty. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. Xxxxxx ustaliły wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy: cena netto: …………………. PLN słownie: …………………. cena brutto: …………………. PLN słownie: …………………. z zastrzeżeniem § 8 ust. 1, 2, 4,7 Kwota brutto wynagrodzenia umownego Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoW przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3§ 11 umowy, potwierdzającego uruchomienieWykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia wyłącznie z tytułu zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy. Usługi objęte niniejszą Umową będą rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6zastrzeżeniem postanowień ust 2. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona Miesięczna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wyniesie ……………… zł (słownie zł …………………) netto + VAT i będzie płatna z dołu na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego faktur VAT w terminie …… dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury. Zamawiający będzie dokonywał wszystkich płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za pierwszy okres rozliczeniowy świadczenia usług opisanych w niniejszej Umowie, uważa się okres od pierwszego dnia obowiązywania umowy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęła się realizacja umowy. Za ostatni okres rozliczeniowy świadczenia usług opisanych w niniejszej Umowie, uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę w którym nastąpiło zakończenie umowy do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniadnia zakończenia umowy. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8niepełnego miesiąca trwania umowy wskazanego w powyższych zdaniach Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie do ilości dni trwania umowy w miesiącu rozpoczynającym lub kończącym umowę. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za Każdorazowo za datę dokonania płatności uważa przyjmuje się dzień wpływu należności datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki naliczane będą od dnia następnego po dniu, w którym miała nastąpić zapłata. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się pod rygorem bezskuteczności do nieprzenoszenia na rachunek bankowy OSDrzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego: a) jakiekolwiek prawa Wykonawcy związanego bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związanych z nimi należnościami ubocznymi (x.xx. odsetki), b) nie dokonywania jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; c) nie zawierania umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej wiążącej się z niniejszą umową; d) do nieudzielania upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu x.xx. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności tj. podmiotom zajmującym się działalnością windykacyjną celem dochodzenia jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone Agent Rozliczeniowy stwierdziwszy poprawność dokonania Płatności przez Xxxxxxx informuje automatycznie Sprzedawcę o tej Płatności umieszczając stosowny komunikat w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych Koncie Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Klientów w związku z udostępnieniem przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie AG Płatności Sprzedawcy z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweopóźnieniem. 2. Faktury VAT będą wystawiane Płatność potwierdzona przez AG nie może być samodzielnie anulowana ani przez Klienta ani przez Sprzedawcę za wyjątkiem przypadków Refundów, Chargebacków i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy RamowejReversali. 3. Faktura VAT określa Usługę lub UsługiW przypadku świadczenia usług acquiringu przez AG, których dotyczy wskazana środki zgromadzone na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi Koncie Sprzedawcy udostępniane są do wypłaty Sprzedawcy na zasadach oraz w trybie określonych w Umowie Głównej, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania tych środków przez AG na własny rachunek bankowy. Jeżeli jednak w Warunkach Handlowych uzgodnione zostaną wypłaty codzienne środków przysługujących Sprzedawcy z tytułu Płatności zrealizowanych w ciągu ostatnich 24 godzin do godz. 12.00 (pozwalającego czasu polskiego) w dniu, w którym środki mają zostać Sprzedawcy wypłacone zgodnie z Umową, możliwe jest dokonanie przez AG wypłat na identyfikuję rzecz Sprzedawcy tytułem takich Płatności pomimo braku otrzymania tych środków przez AG na własny rachunek bankowy. Dla uniknięcia wątpliwości postanowienie niniejsze nie narusza Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługiGłównej oraz Warunków Handlowych, które mają wpływ mogą ustalać szczegółowe, dalej idące warunki wypłat AG na wysokość płatnościrzecz Sprzedawcy niż opisane w Regulaminie. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Z tytułu świadczonych na rzecz Sprzedawcy Usług Agent Rozliczeniowy pobiera opłaty na zasadach oraz w terminie wysokości określonej w Warunkach Handlowych. AG nie późniejszym niż 5 (pięć) dni pobiera żadnych opłat od daty jej wystawieniaKlientów. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się Wszelkie opłaty i prowizje pobrane przez AG potwierdzane są fakturą wystawianą przez AG. Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa AG faktur w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację formie elektronicznej. Faktury umieszczane są w odpowiedniej zakładce Konta Sprzedawcy w ustalonych w Warunkach Handlowych terminach wypłaty środków z UsługiPłatności. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi Wszelkie zlecenia płatnicze, których realizacja wymaga przewalutowania, wykonywane są z zastosowaniem kursów wymiany (kupna lub sprzedaży) z „Tabeli kursów walut AG” obowiązujących u Agenta Rozliczeniowego w momencie przyjęcia zlecenia wypłaty do realizacji przez AG. „Tabela kursów walut AG” dostępna jest pełny miesiąc kalendarzowyw Koncie Sprzedawcy. 7. Jeżeli Usługa świadczona W przypadku świadczenia przez Agenta Rozliczeniowego na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącarzecz Sprzedawcy usług acquirigu, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę łączna suma środków przeznaczonych do ustalenia opłaty miesięcznej wypłaty Sprzedawcy widoczna jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)w Koncie Sprzedawcy. 8. Miesięczne Wszelkie zwroty środków na rzecz Klientów z tytułu zrealizowania danej Płatności, podlegają następującym zasadom: 1. za zwroty środków odpowiada wyłącznie Sprzedawca, w tym również w zakresie dodatkowych opłat lub kar związanych z ich realizacją pobieranych przez Agenta Rozliczeniowego lub Instytucje Pośredniczące; dotyczy to w szczególności opłat za Refund, Reversal lub Chargeback; 2. prowizje i opłaty abonamentowe pobrane przez AG w związku ze zrealizowaniem Płatności, która następnie została poddana procedurze zwrotu, nie są płatne zwracane Sprzedawcy; 3. w przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia o zwrot środków z górydanej Płatności, natomiast inne opłaty są płatne AG niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o tym fakcie; 4. Sprzedawca ma obowiązek ściśle współpracować z dołuAG (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni udzielać stosownych informacji i przedkładać wymagane dokumenty) w celu wyjaśnienia okoliczności związanych ze zwrotem środków z tytułu danej Płatności; 5. zwrot środków z tytułu danej Płatności następuje tym samym kanałem płatności, którym Płatność była pierwotnie dokonana; 6. w przypadku świadczenia przez AG usług acquiringu: ▪ wszelkie zwroty środków, jakie AG zrealizuje na rzecz Sprzedawcy, skutkować będą odpowiednim zmniejszeniem kwoty środków zgromadzonych na Koncie Sprzedawcy. Jeśli środki pieniężne z tytułu Płatności objętej zwrotem środków zostały już wypłacone Sprzedawcy, odpowiednia suma zostanie odjęta z kolejnej wypłaty. Jeśli środki przeznaczone do kolejnej wypłaty okażą się niewystarczające, by pokryć koszt związany ze zwrotem środków, wówczas Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty pozostałej kwoty na podstawie faktury lub noty obciążeniowej wystawionej przez AG w terminie wskazanym na tej fakturze (nie krótszym jednak niż 7 dni), ▪ Agent Rozliczeniowy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku nieotrzymania w terminie wskazanym na fakturze zapłaty należności z tytułu zrealizowanego zwrotu środków, ▪ Agent Rozliczeniowy ma prawo odmówić realizacji polecenia zwrotu środków z tytułu Płatności (za wyjątkiem Chargebacku i Reversala), o czym obowiązane jest powiadomić Sprzedawcę, jeśli Sprzedawca nie posiada dostatecznych środków w Koncie Sprzedawcy na pokrycie kosztów realizacji zwrotu środków lub realizacja zwrotu środków wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami niewspółmiernymi do kwoty zwracanych środków. 9. Za datę dokonania Agent Rozliczeniowy współpracuje z Instytucjami Pośredniczącymi, które uczestniczą w przekazaniu przez Klienta środków płatniczych na rzecz Sprzedawcy w celu realizacji Płatności. W przypadku świadczenia przez AG usług acquiringu Sprzedawca otrzymuje Konto Sprzedawcy, w którego ustawieniach wskazane są przydzielone do poszczególnych metod płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD.Instytucje Pośredniczące (w przypadku kart: acquirer). AG jest partnerem x.xx. następujących acquirerów: 101. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.eCard Spółka Akcyjna xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxx

Płatności. 1. OK zobowiązany Wykonawca obowiązany jest wystawiać faktury grupując je zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uiszczania niniejszej umowy. 2. Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne Odbiorcy - jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w imieniu Xxxxxxx, czyli: nazwę odbiorcy towarów i usług (będącego także adresatem faktury) i jego adres. 3. Nabywca lub Odbiorca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na rzecz OSD opłat za Usługi określone adres Odbiorcy lub adres wskazany w Umowie Szczegółowej na podstawie załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 5. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiotrzymania. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowiązany jest pełny miesiąc kalendarzowydo zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty Za dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza zapłaty uznaje się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)datę uznania rachunku Wykonawcy. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryZa przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, natomiast inne opłaty są płatne z dołuWykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDWykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: . 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymbyć przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Nabywcy wyrażonej na piśmie. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy tj.: nazwę, adres i NIP. Nabywca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie niniejszej Umowy. 2. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejterminie 14 dni od jej otrzymania. 3. Faktura W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT określa Usługę lub Usługipo 16 dniach od jej wystawienia, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona Nabywca zobowiązany jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnoścido zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniaZa dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoZa przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, o którym mowa Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiwysokości ustawowej. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi Wykonawca oświadcza, że jest pełny miesiąc kalendarzowypłatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: . 7. Jeżeli Usługa świadczona Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)rzecz osób trzecich bez zgody Nabywcy wyrażonej na piśmie. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Faktury będą wystawiane dla Nabywcy. 2. Faktura winna zawierać poprawne pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP oraz pełne dane identyfikacyjne punktu poboru energii, tj.: numer ppe, nazwę ppe, lokalizację ppe oraz daty początku i końca okresu rozliczeniowego wraz odczytanymi danymi ilościowymi. 3. Nabywca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do uiszczania niniejszej umowy. 4. Faktury za zużytą energię elektryczną Wykonawca prześle na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie adres mail Nabywcy lub zgodnie z ustępem 12 niniejszego rozdziału. 5. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiotrzymania. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowiązany jest pełny miesiąc kalendarzowydo zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty Za dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza zapłaty uznaje się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)datę uznania rachunku Wykonawcy. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryZa przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, natomiast inne opłaty są płatne z dołuWykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDWykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: . 10. Za opóźnienie Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawoweelektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. Kwota należnych odsetek naliczana 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymtowarów i usług. 11. Podane w Umowie ceny są cenami nettoNabywca oświadcza, że płatność za fakturę będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 12. Należności wzajemne StronWykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, wynikające koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie2020 r. poz. 1666 ze zm.). 13. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Nabywcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Płatności. 1Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP. OK zobowiązany Nabywca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do uiszczania niniejszej umowy. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie adres Nabywcy. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy lub Odbiorcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi terminie nie późniejszym dłuższym niż 5 (pięć) 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy lub Odbiorcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się , Nabywca lub Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9otrzymania. Za dzień zapłaty uznaje się datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10uznania rachunku Wykonawcy. Za opóźnienie przekroczenie terminów płatności określonych w uiszczeniu opłat OSD fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ______________. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z rozdz. 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT i znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.. Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymbyć przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Nabywcy wyrażonej na piśmie. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy określonego w §1 Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w łącznej wysokości, za cały okres obowiązywania niniejszej Umowy: zł netto, powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. OK zobowiązany jest na dzień podpisania Umowy zł brutto, zgodnie z kalkulacją cenową, stanowiącą Załącznik nr 1 do uiszczania na rzecz OSD opłat za niniejszej Umowy. Usługi określone rozliczane będą w Umowie Szczegółowej miesięcznych okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres od pierwszego dnia obowiązywania Umowy do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego jej trwania. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, faktury VAT wystawionej na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu wykonania usługi. Płatność nastąpi przelewem w terminie 21 (dwadzieścia jeden) 60 dni od daty wystawienia doręczenia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT do Zamawiającego, bezgotówkowona rachunek bankowy wskazany na fakturze. Faktura za dany okres rozliczeniowy zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy objęte niniejszą Umową usługi będą wykonywane przez niepełny okres rozliczeniowy, tjwynagrodzenie za ten miesiąc będzie należne w wysokości proporcjonalnej do ilości dni kalendarzowych, przez które obowiązywała Umowa w danym okresie rozliczeniowym. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w formie papierowejbez swojego podpisu. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji stawki podatku od towarów i usług (VAT) w tym zakresie na adres wskazany trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu odniesieniu do usług przewidzianych niniejszą Umowy Ramowej. 3nastąpi z dniem wejścia w życie nowej stawki VAT. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniaStawka netto pozostaje bez zmian. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)gdy podany na fakturze rachunek nie zostanie ujawniony na białej liście podatników prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z przepisów prawa podatkowego. Wykonawca gwarantuje stałość ceny netto przez cały czas obowiązywania umowy. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest Stawki netto dotyczące przeglądów okresowych, weryfikacji usterek, napraw, części zamiennych, usług oraz dojazdu samochodu serwisowego do uiszczania lokalizacji Zleceniodawcy określa Cennik lub umowa serwisowa. 2. Aktualny Cennik znajduje się na rzecz OSD opłat stronie xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx. Cennik może ulec zmianie stosownie do decyzji Zleceniobiorcy. Zmiana Xxxxxxx obowiązuje od daty poinformowania o zmianie Zleceniodawcy lub umieszczenia zmienionego Cennika na stronie xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx. O ile zawarta umowa lub przedłożona oferta nie stanowi inaczej, przeglądy, weryfikacja usterek, naprawy, dojazd do klienta będą rozliczane zgodnie z zmienionym Cennikiem. 3. Z każdej z wykonywanych prac Zleceniobiorca sporządza protokół powykonawczy (elektroniczny Protokół Serwisowy), który po potwierdzeniu przez Zleceniodawcę, jak również jego pracownika lub pełnomocnika) stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 4. Płatności wyrażone w walucie będą przeliczane na PLN według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia każdorazowej faktury, jeżeli w umowie nie zastrzeżono inaczej. 5. Należności za Usługi określone wykonanie przedmiotu umowy będą opłacane przez Zleceniodawcę przelewem bankowym na konto Zleceniobiorcy w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATBANK CITI HANDLOWY, xx. Xxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, waluta PLN, Nr 55 1030 1508 0000 0008 0342 0009 w terminie 21 (dwadzieścia jeden) 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Nieuregulowanie należności w powyższym terminie upoważnia Zleceniobiorcę do naliczenia odsetek umownych za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowoobowiązującymi przepisami. Odsetki będą naliczane począwszy od dnia następującego po terminie płatności wskazanym w umowie do dnia zapłaty należności, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych do dnia jej wpływu na wskazane rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Aktualny numer konta jak i komunikaty o jego ewentualnej zmianie umieszczane są na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie stronie internetowej TMHPL: xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxxxxx/. Zleceniodawca jest zobligowany do potwierdzenia numeru nowego rachunku bankowego z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź informacją zamieszczoną na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie stronie: xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxxxxx/ przed dokonaniem płatności na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługirzecz Zleceniobiorcy. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyW przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca ma prawo do powstrzymania się od świadczenia usług na ryzyko Zleceniodawcy do czasu zapłaty. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej Zgłoszenie wad zakupionego Urządzenia nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuFaktury będą przesyłane w oryginale na adres Zleceniodawcy lub elektronicznie na wskazany przez zleceniodawcę adres e-mail. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDZleceniobiorca jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 000-00-00-000. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat Cena za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATwykonanie Zamówienia będzie płatna po zrealizowaniu Zamówienia, w terminie 21 30 (dwadzieścia jedensłownie: trzydziestu) dni od daty wystawienia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Podstawą zapłaty ceny będzie sporządzony przez Zamawiającego Protokół Odbioru potwierdzający prawidłową realizację danego Zamówienia (Protokół Odbioru - bez uwag). W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b Umowy, termin płatności faktury ulegnie przesunięciu o czas oczekiwania na usunięcie przez Wykonawcę nieprawidłowości zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi§ 5 ust. 4 Umowy, bezgotówkowo, tja Wykonawca nie będzie miał w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu przesunięcia terminu płatności z tej przyczyny. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoWynagrodzenie, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3ust. 1 niniejszego paragrafu, potwierdzającego uruchomieniebędzie płatne na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6pod warunkiem, że rachunek bankowy będzie zarejestrowany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniabiała lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista VAT”). W takim przypadku opłatę dzienną oblicza przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 na Białej Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT, chyba że Wykonawca wykaże, że nie powinien być wpisany na Białej Liście VAT (trzydzieści). 8np. Miesięczne opłaty abonamentowe są z uwagi na to, że nie jest czynnym podatnikiem VAT)3. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z góryzastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, natomiast inne opłaty są Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności"4. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z dołu. 9zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca w fakturze VAT nie zawarł dopisku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, Zamawiający może również dokonać zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od umieszczenia przez Wykonawcę na fakturze VAT dopisku, o którym mowa w ust. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość numeru rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę dokonania płatności uważa obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 000-000-00-00. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest5 czynnym podatnikiem podatku VAT/VAT UE6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od takiej zmiany. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód (w tym utraconych korzyści), jakie Zamawiający poniesie na skutek wprowadzenia go w błąd co do statusu podatkowego Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca na stronach Ministerstwa Finansów nie jest wskazany jako podatnik VAT czynny, pomimo tego, że Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT – do czasu przekazania Zamawiającemu aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 14 dni przed przekazaniem Zamawiającemu) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że na dzień wpływu należności wystawienia faktury VAT lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawca na rachunek bankowy OSD. 10stronach Ministerstwa Finansów nie był wskazany jako podatnik VAT czynny. Za opóźnienie Do składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowezamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym . Kwota należnych odsetek naliczana od następnego Zamawiający jako odbiorca akceptuje stosowanie przez Wykonawcę faktur elektronicznych, które należy przesyłać na adres Zamawiającego: x-xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 118 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Podane Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy / małego przedsiębiorcy / średniego przedsiębiorcy / dużego przedsiębiorcy w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.7

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat Podstawę rozliczeń za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury sprzedaną energię elektryczną stanowią: 1.1. ilość energii elektrycznej określona zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj§ 3, 1.2. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowenależności określone zgodnie z § 3. 2. Faktury Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w miesięcznych/dwumiesięcznych*/ okresach rozliczeniowych w oparciu o fakturę VAT będą wystawiane i przesyłane wystawioną przez OSD Sprzedawcę. Faktura za energię elektryczną zostanie wystawiona w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowegoterminie do 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź Termin płatności za dostarczoną energię elektryczną nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Sprzedawca dostarczy Odbiorcy fakturę VAT nie później niż 7 dni przed terminem płatności oznaczonym na żądanie OK do wystawiania faktur VAT fakturze VAT. W przypadku, gdy termin określony w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie zdaniu poprzednim nie zostanie zachowany, Sprzedawca na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejwniosek Odbiorcy odstąpi od naliczania odsetek za opóźnienie. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościDopuszcza się możliwość prowadzenia łącznych rozliczeń dla więcej niż jednego obiektu Odbiorcy. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze VAT nie odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej faktycznie przez Odbiorcę, Sprzedawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych danych pomiarowych udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniaktórym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów w rozliczeniach, Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT korygujących. 6. Faktury VAT korygujące podlegają zapłacie w terminie w nich określonym. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia podpisania wystawienia faktury VAT korygującej. Sprzedawca dostarczy Odbiorcy fakturę VAT korygującą nie później niż 7 dni przed terminem płatności oznaczonym na ww. fakturze VAT. W przypadku, gdy termin określony w zdaniu poprzednim nie zostanie zachowany, Sprzedawca na wniosek Odbiorcy odstąpi od naliczania odsetek za opóźnienie. 7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca będzie obciążał Odbiorcę odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy. 9. Strony dopuszczają potrącenie zobowiązań finansowych po uprzedniej pisemnej akceptacji przez Xxxxxx protokołu zdawczoobie Strony numerów faktur VAT oraz wartości potrąceń. 10. W przypadku odsprzedaży przez Odbiorcę energii elektrycznej innym podmiotom przyłączonym do jego sieci, do 1-odbiorczegogo dnia roboczego następującego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, Odbiorca przekaże Sprzedawcy pocztą elektroniczną, a następnie w terminie nie później niż do 7-go dnia po każdym okresie rozliczeniowym, oryginały oświadczeń, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 „Oświadczenie Odbiorcy – odsprzedaż” do niniejszej Umowy. 11. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3ust. 10, potwierdzającego uruchomieniebędzie zawierało dane o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne, modyfikację lub rezygnację ilości energii elektrycznej odsprzedanej innym podmiotom przyłączonym do sieci Odbiorcy, w następującym układzie: 11.1. w podziale na ilości odsprzedawane w strefach czasowych doby, zgodnych ze stosowanymi dla grupy taryfowej, w której jest rozliczany Odbiorca, 11.2. w podziale na miejsca dostarczania energii elektrycznej, wynikające z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami nettozawartej Umowy. 12. Należności wzajemne StronNiedostarczenie oświadczenia, wynikające bądź też dostarczenie tego oświadczenia po upływie terminów określonych w ust. 10, upoważnia Sprzedawcę do rozliczenia należności za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym przy założeniu, że ilość energii rzeczywiście pobranej przez Odbiorcę na potrzeby własne jest równa sumarycznej ilości energii elektrycznej rzeczywiście pobranej. 13. Korekta należności z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronamitytułu odsprzedaży energii elektrycznej może być dokonana tylko za ostatni okres rozliczeniowy na podstawie oświadczenia, za zgodą Stron mogą podlegać kompensaciektórego wzór stanowi Załącznik nr 2A „Oświadczenie Odbiorcy – odsprzedaż-korekta” do niniejszej Umowy.

Płatności. 1. OK zobowiązany Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP. 2. Nabywca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do uiszczania niniejszej umowy. 3. Dla Odbiorcy Gmina Leśnica, który występuje w punktach od 1 do 13 załącznika do umowy Wykonawca wystawi odrębne faktury dla punktów: • od pkt 1 do pkt 8, • od pkt 9 do pkt 11, • od pkt 12 do pkt 13 4. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie adres Nabywcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 5. Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne punktu poboru energii, tj.: nazwę, lokalizację oraz daty początku i końca okresu rozliczeniowego wraz odczytanymi danymi ilościowymi. 6. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 21 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweterminie 14 dni od jej otrzymania. 27. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane W przypadku złożenia przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę Nabywcę reklamacji faktury lub Usługiwniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłata nastąpi w terminie nie późniejszym dłuższym niż 5 (pięć) 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 58. Naliczanie opłat Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy. 9. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 11. Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług rachunek. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za Usługę rozpoczyna pośrednictwem metody MPP (Split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 13. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie: a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności; b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od dnia podpisania 1 września 2019 r. przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoszefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiustawie o podatku od towarów i usług. 614. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyW przypadku, gdy rachunek bankowy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/ odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 715. Jeżeli Usługa świadczona Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)rzecz osób trzecich bez zgody Nabywcy wyrażonej na piśmie. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK Klient zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat regulowania należności za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury wobec 3S Data Center zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweze złożonym Zamówieniem. 2. Faktury Płatności następować będą na podstawie faktury VAT będą wystawiane lub innego równoważnego dokumentu, w terminie i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowegona rachunek wskazane na takiej fakturze. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź Przy braku wskazania takiego terminu na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowejfakturze przyjmuje się, że termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie W przypadku świadczenia na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejrzecz Klienta wielu Usług, 3S może uwzględnić je na jednej lub wielu fakturach. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana wysyłana jest w formie elektronicznej na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – w przypadku zaakceptowania przez abonenta takiej formy otrzymywania faktur. W pozostałych przypadkach faktura wysyłana jest na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościadres korespondencyjny wskazany przez Xxxxxxx. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie O ile Umowa czy dane zamówienie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni stanowią inaczej, opłaty za Usługi pobierane są z góry za dany okres rozliczeniowy, co nie wyklucza naliczania opłat jednorazowych lub naliczania z dołu opłat zależnych od daty jej wystawieniafaktycznego wykorzystania zasobów. 5. Naliczanie opłat O ile Umowa czy dane zamówienie nie stanowią inaczej, okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 6. O ile Umowa czy dane zamówienie nie stanowią inaczej, jeśli dana Usługa jest świadczona w niepełnym okresie rozliczeniowym, opłata za taką Usługę w takim niepełnym okresie zostanie naliczona proporcjonalnie do faktycznego czasu jej świadczenia. 7. Wartość miesięcznej opłaty za Usługę rozpoczyna się jest stała przez cały okres trwania świadczenia Usługi i jest równa wartości określonej na zamówieniu (chyba, że wysokość opłaty w danym wypadku zależna jest od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegozużycia zasobów). 8. W przypadku opóźnienia w opłacie za którąkolwiek Usługę wynoszącego przynajmniej 7 dni, 3S Data Center może zawiesić świadczenie całości lub części Usług objętych Umową. 9. Zawieszenie świadczenia Usług, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3ust. 7, potwierdzającego uruchomienienie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń względem 3S Data Center, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi nie jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się również rozumiane jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDprzerwa w ciągłości świadczenia Usług zdefiniowanych poziomem SLA. 10. Za opóźnienie W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłat OSD opłacie za którąkolwiek Usługę wynoszącego przynajmniej 30 dni, 3S Data Center może pobierać odsetki ustawowerozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Klienta. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymTakie rozwiązanie Umowy nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń względem 3S Data Center. 11. Podane Opóźnienie w Umowie ceny są cenami nettopłatnościach upoważnia 3S Data Center do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 12. Należności wzajemne StronW razie nieotrzymania przez Klienta faktury VAT za usługi świadczone przez 3S Data Center, wynikające w terminie, w którym zwykle otrzymywał on taką fakturę, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie 3S Data Center. 13. Nieotrzymanie faktury w terminie, w przypadku, gdy Klientowi znana jest kwota należności (w szczególności w przypadku stałych, miesięcznych opłat o charakterze abonamentowym), nie zwalnia z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, obowiązku zapłaty za zgodą Stron mogą podlegać kompensaciedany okres rozliczeniowy.

Płatności. 1. OK zobowiązany Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP. 2. Nabywca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do uiszczania niniejszej umowy. 3. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na rzecz OSD opłat za Usługi określone adres wskazany w Umowie Szczegółowej na podstawie załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 14 dni od daty jej wystawieniaotrzymania. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegodaty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, o którym mowa Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiterminie 14 dni od jej otrzymania. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyZa dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącaZa przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę Wykonawcy przysługuje prawo do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)naliczania odsetek za opóźnienia. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryWykonawca oświadcza, natomiast inne opłaty są płatne z dołuże jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: . 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rachunek bankowy OSDrzecz osób trzecich bez zgody Nabywcy wyrażonej na piśmie. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat Rozliczenie za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 wykonanie Przedmiotu Zamówienia może nastąpić fakturami przejściowymi (dwadzieścia jedenzaliczkowymi) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowei fakturą końcową. 2. Faktury VAT Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami będą wystawiane i przesyłane płatne przez OSD Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 3. Zamawiający dokona zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy, w następujący sposób (chyba, że strony w zawieranej Umowie współpracy uzgodnią inaczej): 1) 30% Wynagrodzenia - płatne tytułem zadatku w rozumieniu treści art. 394 K.c. w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej przez Wykonawcę w dniu zawarcia Umowy współpracy; 2) 60% Wynagrodzenia - płatne w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej przez Wykonawcę w dniu zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do wydania Przedmiotu Zamówienia; 3) 10% Wynagrodzenia - płatne w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej przez Wykonawcę w dniu sporządzenia protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego fakt wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową współpracy. 4. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności objętych wystawionymi przez Wykonawcę fakturami w terminach, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) - 3) powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” oraz, że spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), a faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności” i/lub spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 7. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), na co Wykonawca wyraża zgodę - chyba, że co innego wynika z treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Zawierając Umowę współpracy, Zamawiający będący odbiorcą faktury wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej. Zamawiający może w każdym czasie wyrazić, w dowolnej formie, sprzeciw wobec stosowania faktury elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT - wówczas zostanie mu doręczona faktura w formie papierowej. Zmiana formy Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza prawa Wykonawcy do wystawiania i przesyłania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuformie papierowej. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na rachunek bankowy OSDadres e-mail Zamawiającego lub adres e-mail Przedstawiciela Zamawiającego wskazany w załączniku do Umowy współpracy. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymWykonawca zastrzega sobie prawo własności Przedmiotu Zamówienia aż do czasu zapłaty przez Zamawiającego pełnej kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat Zapłata wynagrodzenia za Usługi określone wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace ogrodnicze wchodzące w Umowie Szczegółowej zakres przedmiotu umowy będzie realizowana w następujący sposób: a) za wykonane nasadzenia i wykonane trawniki w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, protokołu odbioru robót stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych prac w terminie 21 danym miesiącu kalendarzowym do kwoty w łącznej wysokości zł brutto (dwadzieścia jedentj. do 90 % wynagrodzenia umownego za nasadzenia ustalonego w § 7 umowy. b) dni za prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym w wysokości ……………. zł brutto (wynagrodzenia ustalonego w § 7 umowy za pielęgnację odpowiednio w 4 ratach lub 3 w przypadku 24 miesięcznej pielęgnacji): - po zakończeniu okresu wykonanej pielęgnacji wynoszącego 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zgodnie odbioru dokonanych nasadzeń w wysokości , - po zakończeniu okresu wykonanej pielęgnacji w okresie od 12 do 18 miesiąca od daty odbioru dokonanych nasadzeń w wysokości , - po zakończeniu okresu wykonanej pielęgnacji w okresie od 18 do 24 miesiąca od daty odbioru dokonanych nasadzeń w wysokości , - po zakończeniu okresu pielęgnacji wykonanej w okresie od 24 do ……. miesiąca (ilość miesięcy wpisana z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. oferty wykonawcy ) od daty odbioru dokonanych nasadzeń w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe.wysokości …………….. 2. Faktury Podstawę wystawienia faktury VAT będą wystawiane i przesyłane stanowił będzie "Protokół odbioru robót w toku” podpisany przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejprzedstawicieli umawiających się stron. 3. Faktura Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności dla wszystkich zgłoszonych podwykonawców prac i dostawcy (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościsprzedawcy) materiału roślinnego - zgodnie z ust 5. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy: 1) Dla czynnych podatników VAT: zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 30 dni od daty jej wystawieniadnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr ………………………………………………………. z otwartym rachunkiem VAT, należącym i będącym własnością Wykonawcy i wskazanym na fakturze. 2) Dla pozostałych Wykonawców: zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr ……………………………………………………. należącym i będącym własnością Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku Nabywca faktury: Miasto Łomża Xx. Xxxxx Xxxxx 00 00-000 Xxxxx NIP: 7182144919 Odbiorca faktury: Urząd Miejski w Łomży, Xxxxx Xxxxx 00, 00-000 Xxxxx. 5. Naliczanie opłat Rozliczenie za Usługę rozpoczyna się nasadzenia nastąpi w oparciu o końcową fakturę VAT - wystawioną w ciągu 10 dni po odbiorze prac na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem pkt. 6-11 niniejszego paragrafu. Płatność należności z końcowej faktury zostanie dokonana w terminie 30 dni od dnia podpisania jej złożenia. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych prac oraz dostawcy posadzonego materiału roślinnego: 1) oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegowykonanych robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane, 2) oryginały oświadczeń dostawców materiału roślinnego o uregulowaniu ich należności z podaniem kwot i za jaki materiał roślinny (gatunki, ilości). 7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na usługi. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację której przedmiotem są dostawy lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuusługi. 9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDfaktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 1013. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymZamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia. 1114. Podane w Umowie ceny są cenami nettoWykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ………………………….. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 000-000-00-00 15. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego przedłoży niezbędne rozbicia, analizy, opisy związane z realizowaną umową, a niezbędne do właściwego rozliczenia środków pochodzących z dofinansowania. 1216. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacieZamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz innego podmiotu lub osoby.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat Rozliczenie za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 wykonanie Przedmiotu Zamówienia może nastąpić fakturami przejściowymi (dwadzieścia jedenzaliczkowymi) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowei fakturą końcową. 2. Faktury VAT Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami będą wystawiane i przesyłane płatne przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowegoVIII. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź Payments. 1. The performance of the Subject of the Contract may be settled by interim (advance) invoices and a final invoice. 2. Receivables covered by invoices issued by the Contractor shall be paid by the Ordering Party Zamawiającego przelewem na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejfakturze. 3. Faktura VAT określa Usługę Zamawiający dokona zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy, w następujący sposób (chyba, że strony w zawieranej Umowie współpracy uzgodnią inaczej): 1) 30% Wynagrodzenia - płatne tytułem zadatku w rozumieniu treści art. 394 K.c. w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej przez Wykonawcę w dniu zawarcia Umowy współpracy; 2) 60% Wynagrodzenia - płatne w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej przez Wykonawcę w dniu zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do wydania Przedmiotu Zamówienia; 3) 10% Wynagrodzenia - płatne w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej przez Wykonawcę w dniu sporządzenia protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościinnego równorzędnego dokumentu potwierdzającego fakt wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową współpracy. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniaZa datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania W przypadku opóźnienia w zapłacie należności objętych wystawionymi przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoWykonawcę fakturami w terminach, o którym których mowa w pkt 6.2 ppkt ust. 3 pkt. 1) - 3) powyżej, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z UsługiZamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącaWykonawca oświadcza, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na że rachunek bankowy OSDWykonawcy, służący do rozliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” oraz, że spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności by transfer to the Contractor's bank account indicated in the invoice. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat Za zakup Towaru Kupujący uiszcza płatność przelewem za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe.pośrednictwem systemu PayU. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowegoPo zawarciu umowy o świadczenie usługi Monitoringu lub usługi Powiadomień SMS Kupujący podaje dane karty płatniczej lub kredytowej oraz składa oświadczenie o po- siadanym prawie do posługiwania się tą kartą. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK W przypadku wprowadzenia danych więcej niż jednej karty płatniczej lub kredytowej, Kupujący wybiera kartę aktywną, która służyć będzie do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejrozliczeń należności za usługi. 3. Faktura VAT określa Usługę Płatność za usługę Monitoringu oraz usługę Powiadomień SMS ma charakter cykliczny i odbywa się za pośrednictwem systemu PayU. Kupujący składa oświadczenie o wyra- żeniu jednoznacznej zgody na cykliczne pobieranie przez Sprzedawcę należności z tytułu świadczenia usługi Monitoringu lub Usługiusługi Powiadomień SMS, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora w wysokości wy- nikającej z treści obowiązującej umowy o świadczenie usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona Monitoringu lub usługi Powiadomień SMS. Płatność naliczana jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościod dnia rozpoczęcia świadczenia usługi Monitoringu przez Sprzedawcę. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT W braku odmiennego zastrzeżenia w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniaumowie, okresem rozliczeniowym dla usługi Mo- nitoringu jest miesiąc kalendarzowy. 5. Naliczanie opłat Płatność za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegousługę przeglądu serwisowego Urządzeń Technicznych, o którym której mowa w pkt 6.2 ppkt 3IV.9 Regulaminu, potwierdzającego uruchomieniema charakter cykliczny i odbywa się za pośrednictwem systemu PayU. Kupujący składa oświadczenie o wyrażeniu jednoznacznej zgody na cykliczne pobieranie przez Sprzedawcę należności z tytułu świadczenia usługi przeglądu serwi- sowego Urządzeń Technicznych, modyfikację lub rezygnację w wysokości wynikającej z Usługicennika usług Sprzedaw- cy. Płatność za usługę przeglądu serwisowego Urządzeń Technicznych następuje w pierwszym miesiącu po każdoczesnym upływie 12 miesięcy świadczenia usługi Moni- toringu. 6. Okresem W braku odmiennego zastrzeżenia w umowie, okresem rozliczeniowym za świadczone dla usługi przeglądu serwisowego jest pełny miesiąc rok kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ilości środków pieniężnych na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)rachunku powiązanym z podaną przez siebie kartą płatniczą lub kredytową przez cały okres trwania umowy o świadczenie usługi Monitoringu. 8. Miesięczne Na stronie płatności Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące informacje: a) zwięzły opis płatności cyklicznej lub unikalny identyfikator pozwalający na zidentyfi- kowanie płatności cyklicznej na stronie płatności, b) datę wygaśnięcia płatności cyklicznej i automatycznego obciążenia instrumentu płatniczego, c) łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozlicze- niowy, a gdy (i) płatność cykliczna przewiduje stałą stawkę - także łączne miesięczne płatności (ii) obiektywnie oceniając charakter świadczenia nie pozwala na obliczenie wysokości ceny lub wynagrodzenia - informację o sposobie, w jaki opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołubędą obliczane. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDW przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności, ponowienie próby obciążenia karty Kupującego następować będzie 1 raz dziennie przez okres kolejnych 14 dni. 10. Za opóźnienie Kupujący ma prawo złożenia Sprzedawcy reklamacji dotyczącej płatności cyklicznych, która zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymterminie i na zasadach przewidziany- ch dla reklamacji. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 16.1. OK zobowiązany Faktury płatne są gotówką, chyba że pisemnie uzgodniono inne terminy zapłaty. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone możliwa wyłącznie po złożeniu w Umowie Szczegółowej firmie ALUMASTER POLSKA aktualnych dokumentów firmy, dokonaniu, pierwszych zakupów w formie przedpłaty i uzyskaniu pozytywnej opinii firmy ubezpieczeniowej lub na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie umowy o współpracy z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tjzastosowaniem zaakceptowanych rzez ALUMASTER POLSKA SP. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniao.o zabezpieczeń. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne zalegania z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać zapłatą będą doliczane odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana Wszelkie upusty obowiązują w przypadku pisemnego potwierdzenia przez ALUMASTR POLSKA Sp. z o.o. Jeżeli zamawiający zalega z zapłatą za zakupiony towar powyżej 7 dni od następnego dnia po bezskutecznym upływie ustalonego terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowympłatności, ALUMASTER POLSKA ma prawo do uchylenia bądź zmniejszenia udzielonych upustów i bonifikat od zakupionych towarów, a także wstrzymania realizacji całościowej lub częściowej zamówienia. . 116.2. Podane W przypadku protestu weksla lub czeku, w Umowie ceny przypadku zajęcia majątku Zamawiającego lub zbycia majątku albo przedsiębiorstwa Zamawiającego, ogłoszenia upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub podania o otwarcie postępowania układowego wszelkie istniejące zobowiązania wobec nas są cenami nettonatychmiast wymagalne. 126.3. Należności wzajemne StronZamawiający, wynikające z przysługujących nowych należności i roszczeń może potrąci tylko takie swoje należności zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu lub takie, które zostały przez nas pisemnie uznane. Zatrzymanie płatności przez Zamawiającego za zakupione towary lub wykonane usługi w związku z roszczeniami wzajemnymi z jakichkolwiek tytułów jest całkowicie wykluczone. 6.4. Jeżeli po zawarciu umowy znane staną si okoliczności, które mogłyby długotrwale naruszyć zdolności kredytowe klienta, w takim przypadku mamy prawo uzależnić naszą dostawę od dokonania przedpłaty ceny zakupu lub jej zabezpieczenia w drodze weksla, gwarancji, ubezpieczenia, akredytywy lub inny. Jeżeli klient nie wyraża zgody mamy prawo odstąpić od kontraktu. Okoliczności, które naruszaj zdolność kredytową klienta to takie jak: wstrzymanie płatności, złożenie wniosku o postępowanie układowe lub upadłościowe odnośnie swojego majątku lub inne okoliczności, jak np.: działania egzekucyjne, protesty weksli, z których wynika, iż klient nie spełni swoich zobowiązań płatniczych. 6.5. Skonto udzielane będzie tylko wg umowy pomiędzy dwoma stronami. 6.6. Przy realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronamizamówień wg specyfikacji indywidualnej np, za zgodą Stron mogą podlegać kompensaciemaszyny, narzędzia i inne artykuły do produkcji stolarki ALUMASTER POLSKA będzie pobierać zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia- umowy-kontraktu-zlecenia, 50% w dniu odbioru dostawy. 6.7. W przypadku jak wyżej Spółka może wystawić fakturę proforma, która będzie podstawą do obliczenia zaliczki. Wartość podana na fakturze pro-forma jest wartością przybliżoną , natomiast końcowe rozliczenie nastąpi wraz z wystawieniem końcowej faktury VAT. 6.8. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości dostarczonych towarów, opakowań, nie wstrzymuj terminów płatności ustalonych w umowie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat Za realizację przedmiotu Umowy Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości • w wysokości …………. zł brutto (słownie zł ) za Usługi określone jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweŁomży / Sławcu / Wysokiem Mazowieckiem.* 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane Przyjmujący zamówienie w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca rozlicza się z wykonanych usług, przedstawiając fakturę/rachunek z Ewidencją godzin wykonywania świadczeń w poszczególnych komórkach (Załącznik nr 2 do umowy) potwierdzoną merytorycznie przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy RamowejKoordynatora/Kierownika lub osobę upoważnioną. 3. Faktura VAT określa Usługę Udzielający zamówienie dokona zapłaty kwoty wskazanej na fakturze/rachunku Przyjmującego zamówienie na konto nr w terminie 14 dni od doręczenia łącznie do Sekretariatu WOPiTU: 1) prawidłowo wystawionej faktury/rachunku; 2) Ewidencji godzin wykonywania świadczeń potwierdzonej merytorycznie przez Koordynatora/ Kierownika lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościosobę upoważnioną przez Koordynatora/Kierownika. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Ewentualny spór co do wysokości wynagrodzenia, w terminie tym liczby należycie wykonanych świadczeń, nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniawpływa na wymagalność niespornej części wynagrodzenia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania Udzielający zamówienie zastrzega sobie możliwość limitowania świadczeń zdrowotnych w przypadku wprowadzenia ograniczeń w tym przedmiocie przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację NFZ/MZ lub rezygnację z Usługijego następcę prawnego. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi W przypadku zmian warunków określonych w kontrakcie pomiędzy Udzielającym zamówienie a NFZ bądź z innymi podmiotami, mających bezpośredni wpływ na realizację postanowień niniejszej Umowy, Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo żądania zmiany postanowień niniejszej Umowy, w tym postanowień określonych w Protokole uzgodnień stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, o czym Przyjmujący zamówienie będzie poinformowany w formie pisemnej. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest pełny miesiąc kalendarzowyniezwłocznie i w dobrej wierze przystąpić do uzgodnień w zakresie oczekiwanych zmian. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną wprowadzone w drodze aneksu podpisanego przez Strony niniejszej Umowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącapłatność za ostatni miesiąc zostanie dokonana po zdaniu wszelkich dóbr, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę które Udzielający zamówienie oddał do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)użytkowania przez Przyjmującego zamówienie w związku z realizacją niniejszej Umowy. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowedzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD W przypadku zwłoki w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania terminie płatności faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy RamowejWykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 3. Faktura VAT określa Usługę O zmianach danych kont bankowych lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościdanych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury i ilości zużytej energii wskazanej w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniafakturze, Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji wg ogólnie przyjętych zasad. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia podpisania jej doręczenia. Nie rozpatrzenie reklamacji w tym terminie będzie poczytane jako uznanie reklamacji i skutkować będzie wystawieniem przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoWykonawcę faktury korygującej. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3natomiast niedopłata podlega doliczeniu do pierwszej faktury VAT wystawianej za najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku zakończenia trwania umowy nadpłata podlega zwrotowi Zamawiającemu, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługia niedopłata zostanie przez niego uregulowana na rzecz Wykonawcy. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyWniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest Wykonawca będzie uprawniony do uiszczania na rzecz OSD opłat otrzymania zapłaty za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury każdy zakończony etap prac zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiHarmonogramem Robót, bezgotówkowo, tjjednak nie częściej niż raz w miesiącu. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowePodstawą wypłaty miesięcznego wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. Faktury za częściową realizację danego etapu nie będą wypłacane. 2. Faktury Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT będą wystawiane i przesyłane po uzyskaniu potwierdzonego przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowegoZamawiającego zakresu wykonanych Robót potwierdzonych Częściowymi Protokołami Odbioru. Jednocześnie OSD Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania załączyć kopie faktur VAT od swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami podwykonawców, że ich roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy są zaspokojone. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest załączyć obustronnie podpisane protokoły odbioru i rozliczenia robót zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami za roboty wykonane w formie papierowejbieżącym okresie rozliczeniowym o zapłatę, których Wykonawca wnioskuje. Zmiana formy wystawiania Dla uniknięcia wątpliwości niniejszy ustęp ma zastosowanie do wszystkich – w tym także pierwszego – okresów rozliczeniowych. W przypadku płatności końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji od swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy, oraz aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu realizacji Umów zostały zaspokojone, oraz, że nie będą w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejprzyszłości z takimi występować. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościWartość robót zafakturowanych przez Podwykonawców w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa niż 75% wartości udzielonej przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania Umowy. 4. OSD W przypadku nie załączenia do faktury VAT przez Wykonawcę załączników wymienionych w ust. 3 Zamawiający ma obowiązek wysłać fakturę prawo wstrzymać płatność objętą daną fakturą VAT. Wymagalność faktury VAT ulega w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniatakim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna Płatność wynagrodzenia objętego fakturą VAT następuje po 28 dniach od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4. Do czasu wystawienia Końcowej Faktury całkowita wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć 85% wartości przedmiotu Umowy. 6. Za dzień zapłaty uznaje się od dnia podpisania dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Ostateczne rozliczenie Umowy nastąpi po podpisaniu przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoStrony Protokołu Końcowego odbioru Robót oraz uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 8. Na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację ust. 8 Wykonawca wystawi Końcową Fakturę VAT z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 728 dniowym terminem płatności liczonym od dnia doręczenia faktury. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącaXxxxxxxxxxx zakwestionuje jakąkolwiek część rozliczenia końcowego, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniato dokonując wypłaty winien on wymienić powody tego kwestionowania. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8Płatność za wszystkie roboty dodatkowe i/lub uzupełniające nastąpi wraz z rozliczeniem końcowym, chyba, że co innego wynikać będzie z treści zlecenia, o którym mowa w §2 ust. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu3. 9. Za datę dokonania Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający może obniżyć płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDo wysokość należnych mu kar umownych i opłat lub innych uzasadnionych roszczeń wobec Wykonawcy. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Abonent obowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat zapłaty za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, usługi w terminie 21 (dwadzieścia jeden) 7 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymifaktury, bezgotówkowoprzelewem, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane rachunek bankowy Infis wskazany na fakturze konto bankowefakturze. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty Za dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDInfis wskazany na fakturze. 103. Za opóźnienie W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek płatności, w uiszczeniu opłat OSD może pobierać całości lub w części, Infis ma prawo naliczyć odsetki ustawoweod zaległości, w wysokości ustawowej, za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury. 4. Kwota należnych odsetek naliczana Niezależnie od następnego dnia ust. 3, w przypadku niedokonania zapłaty w terminie, zaś zwłoka z zapłacie którejkolwiek z faktur VAT: - przekracza 14 dni, Infis ma prawo do pozbawienia Abonenta dostępu do Raportów i modułu Archiwum oraz ograniczenie odświeżania pozycji pojazdu bez podejmowania dodatkowych czynności, zaś INFIS będzie świadczyła tylko usługę lokalizacji pojazdów Abonenta. - przekracza miesiąc, Infis ma prawo do pozbawienia Abonenta pełnego dostępu do systemu. W każdym przypadku, przywrócenie dostępu tak do sytemu jak i do Raportów i Archiwum nastąpi po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych należności – w takim wypadku Raporty I Archiwum będą obejmowały dane za cały okres, w którym Abonent został pozbawiony dostępu do Raportów i Archiwum 5. Zgodnie z art. 490 Kodeksu Cywilnego Infis ma prawo powstrzymać się ze świadczeniem usług świadczonych Abonentowi na podstawie wszystkich zawartych z Infis umów (w tym w szczególności zablokować możliwość dostępu do danych w systemie Infis lub zawiesić świadczenie usług) w przypadku powzięcia przez Infis informacji, że stan majątkowy Abonenta uzasadnia wątpliwości co do możliwości wykonania przez Abonenta zobowiązań wynikających z umowy. Uznaje się, że zdarzeniem uzasadniającym twierdzenie o wątpliwym stanie majątkowym Abonenta jest brak uregulowania przez Abonenta płatności z tytułu innej zawartej z Infis umowy, pomimo wystosowania przez Infis wezwania do zapłaty i po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymwskazanego w wezwaniu. 116. Podane Jeśli Abonent posiada względem Infis kilka długów i wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, Infis zalicza wpłatę na poczet wskazanego przez Abonenta długu. Jeśli Abonent posiada względem Infis kilka długów i nie wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, Infis zalicza taką wpłatę na poczet najdawniej wymagalnego zadłużenia. W każdym z powyższych przypadków wpłata dokonana przez Abonenta może zostać w Umowie ceny są cenami nettopierwszej kolejności zaliczona na zaległe należności uboczne, tj. w szczególności na odsetki za opóźnienie w zapłacie. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania Zapłata należnych Bankowi na podstawie Umowy, OWF lub TOiP kwot następuje z chwilą zaksięgowania ich przez Bank na Rachunku Kredytu lub wpłaty na Rachunek Spłaty. Zapłata w Dniu Spłaty Kredytu na wolny od zajęcia egzekucyjnego dokonanego w celu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia osoby trzeciej lub od innych obciążeń lub blokad na rzecz OSD opłat za Usługi określone Banku lub innych osób Rachunek Rozliczeniowy, na którym ewidencjonowane jest wykorzystanie Kredytu w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATRachunku Bieżącym, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Klienta wobec Banku z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowetytułu tego Xxxxxxx o kwotę dokonanej zapłaty. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD Z zastrzeżeniem ust. 3 Bank jest upoważniony do dokonywania przed innymi płatnościami bez odrębnej dyspozycji Klienta przelewu środków pieniężnych na: 1) spłatę należnych Bankowi kwot, o których mowa w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowegoust. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji 1, w tym zakresie także z tytułu Roszczenia Regresowego lub Roszczenia Głównego lub Podstawienia Środków, w terminach ich płatności, chociażby termin płatności nie przypadał na adres wskazany Dzień Roboczy a także 2) zaspokojenie wymagalnych wierzytelności Banku po upływie terminu ich płatności, z każdego Rachunku Rozliczeniowego, przy czym ich kolejność może być określona w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu Umowie. Bank jest upoważniony do Umowy Ramowejprzyjęcia ww. środków na spłatę należnych Bankowi kwot. 3. Faktura VAT określa Usługę lub UsługiBank będzie dokonywał przelewu środków na zapłatę należności, o których dotyczy wskazana mowa w ust. 1 i 2 w terminie do 2 Dni Roboczych licząc od dnia wpływu na Rachunek Rozliczeniowy jakiejkolwiek kwoty. W przypadku prowizji przygotowawczej Bank pobierze należną kwotę, najpóźniej w terminie do 2 Dni Roboczych licząc od dnia wpływu pełnej kwoty należności na Rachunek Rozliczeniowy. W przypadku należności płatnych w walucie obcej Bank będzie dokonywał przelewu środków w pierwszej kolejności z Rachunku Rozliczeniowego prowadzonego w tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościwalucie. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT W przypadku gdy na Rachunku Rozliczeniowym w terminie płatności wierzytelności Banku, który nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniaprzypada na Dzień Roboczy, nie będzie środków pieniężnych wystarczających na zapłatę tej wierzytelności, Bank dokona w najbliższym Dniu Roboczym, z zastrzeżeniem ust. 3, przelewu środków pieniężnych z Rachunku Rozliczeniowego na spłatę ww. wierzytelności nieuiszczonej w całości w terminie umownym. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoW przypadku zaległości w spłacie należności Banku, o którym których mowa w pkt 6.2 ppkt 3ust. 1 lub braku na Rachunku Rozliczeniowym wystarczającej ilości środków pieniężnych na pokrycie bieżącej płatności, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z UsługiBank ma prawo dokonywać Blokady środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych w Banku. Blokady będą dokonywane bez składania Klientowi jakichkolwiek oświadczeń i mogą być odwoływane wyłącznie przez Bank. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyW przypadku braku na Rachunku Rozliczeniowym wystarczającej ilości środków pieniężnych Bank ma prawo dokonywać potrącenia wierzytelności Banku, o których mowa w ust. 1 (już wymagalnych lub w terminie ich płatności), z wymagalnymi lub niewymagalnymi wierzytelnościami Klienta względem Banku, zwłaszcza z niewymagalnymi wierzytelnościami Klienta wynikającymi z umów rachunków bankowych. Potrącenie będzie dokonywane bez składania Klientowi jakichkolwiek oświadczeń, poprzez zaliczenie na poczet niewykonanych zobowiązań Klienta środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klienta. Bank poinformuje Klienta o dokonanych potrąceniach. W przypadku, gdy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta lub do wszczęcia wobec Klienta postępowania restrukturyzacyjnego Bank może dokonywać także na warunkach określonych wyżej potrącenia wierzytelności Banku przed terminem ich płatności. 7. Jeżeli Usługa świadczona Bank uprawniony jest do zaliczania otrzymanych lub potrąconych kwot na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)dowolną wierzytelność wynikającą z Umowy. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuKlient w terminie 10 Dni Roboczych od żądania Banku zapłaci na wskazany przez Bank rachunek kwotę Zwiększonych Kosztów poniesionych przez Bank. 9. Za datę dokonania Płatności dokonywane są w Walucie Wykorzystania, za wyjątkiem płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDdotyczących Akredytywy, Gwarancji lub Inkasa, które dokonywane są w walucie otwartej Akredytywy lub udzielonej Gwarancji lub otrzymanego Inkasa. Dokonywanie płatności w innej walucie niż Waluta Wykorzystania lub waluta otwartej Akredytywy lub udzielonej Gwarancji lub otrzymanego Inkasa następuje zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OWF. 10. Za opóźnienie Bank jest upoważniony do dokonania jednostronnego przedterminowego zamknięcia i rozliczenia Transakcji Zabezpieczającej Ryzyko Stopy Procentowej, w uiszczeniu opłat OSD przypadku gdy Klient nie dokona tego zamknięcia i rozliczenia, w terminie określonym w Rozdz. I § 6 ust. 2 pkt 16) OWF. Powyższego upoważnienia Klient nie może pobierać odsetki ustawoweodwołać ani ograniczyć przed zaspokojeniem wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z ww. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymtransakcji. 11. Podane Uprawnienia Banku wskazane w ustępach powyższych obowiązują do czasu całkowitego zaspokojenia wszelkich wierzytelności wynikających z Umowy, oraz nie wygasają w razie śmierci Przedsiębiorcy lub ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Bank bierze pod uwagę ewentualne ograniczenia wynikające z przepisów Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego oraz może wykonywać uprawnienia wynikające z zamieszczonej w Umowie ceny są cenami nettoklauzuli kompensacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 02.04.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK OSD zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD OI opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD OI faktur VAT, w terminie 21 14 (dwadzieścia jedenczternaście) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD OI w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD OI jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK OSD do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD OI ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 7 (pięćsiedem) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczoprzekazania OSD Usługi do eksploatacji, potwierdzonej Protokołem Zdawczo-odbiorczegoOdbiorczym, o którym mowa chyba że Strony określą inną datę rozpoczęcia naliczania opłat w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z UsługiUmowie Szczegółowej. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDOI. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD OI może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone Z tytułu należytego wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATwysokości nie wyższej niż zł brutto (słownie: ), w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowetym VAT. 2. Faktury VAT będą wystawiane Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie za okresy miesięczne (miesiąc kalendarzowy), przy czym wynagrodzenie miesięczne będzie iloczyn ceny jednostkowej roboczogodziny pracownika i przesyłane przez OSD przepracowanych godzin w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejdanym miesiącu kalendarzowym. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Postanowienie ust. 2 znajduje zastosowanie także do przypadku realizacji Przedmiotu Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościprzez niepełny miesiąc kalendarzowy. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, przy czym każdorazowo Zamawiający zapłaci pełne wynagrodzenie miesięczne wyłącznie za prawidłowo wykonany i odebrany bez zastrzeżeń Przedmiot Umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w terminie związku z realizacją Umowy. Wynagrodzenie jest stałe i nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniapodlega waloryzacji w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoWykonawca oświadcza, o którym mowa iż kalkulacji ceny zaproponowanej w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację ofercie dokonał z Usługizachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 6. Okresem rozliczeniowym Każdorazowo wynagrodzenie za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowydany miesiąc, będzie płatne Wykonawcy po zakończeniu danego miesiąca, w którym realizowany był Przedmiot Umowy na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącaKażdorazowo podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru za dany miesiąc. Podstawą dla ustalenia faktycznie przepracowanych roboczogodzin dla każdego pracownika stanowi książka dyżurów, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty określająca dane pracownika, dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)i godziny realizacji obowiązków. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuKażdorazowo zapłata wynagrodzenia miesięcznego nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 9. Za datę dokonania płatności uważa dzień zapłaty wynagrodzenia miesięcznego uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDuznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu kwotą. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawoweWykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego tj xx. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymXxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. 11. Podane w Umowie ceny są cenami nettoWykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia (jak również wynagrodzenia miesięcznego) na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Faktura VAT doręczana jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATKontrahentowi wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli towar wydawany jest partiami stanowiącymi jedno zamówienie, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie podczas każdego wydania partii wystawia się dokument WZ a po realizacji całości zamówienia faktura VAT doręczana jest wraz z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweostatnią partią. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD Jako formę płatności uznaje się przelew bankowy, przy czym w formie elektronicznej zgodnie przypadku odbioru towaru z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejmagazynu Xxxxxxx, płatność może odbyć się gotówkowo lub kartą płatniczą. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana Termin płatności każdorazowo umieszczany jest na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościfakturze VAT. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Xxxxxx zastrzega sobie możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przez Kontrahenta przedpłaty na poczet zamówionego towaru lub wniesienia zaliczki w ustalonej przez Strony wysokości. W takim przypadku realizacja zamówienia zależna jest od dokonania przedpłaty lub wpłaty zaliczki w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) i wysokości ustalonej przez Strony. Opóźnienie we wpłacie zaliczki lub przedpłaty trwające powyżej 14 dni od daty jej wystawieniaustalonego terminu płatności uprawnia Xxxxxxx do odstąpienia od umowy w całości lub w części, przy czym odstąpienie nie skutkuje powstaniem dla Kontrahenta jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Xxxxxxx. 5. Naliczanie opłat Zapłatę uważa się za Usługę rozpoczyna dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Xxxxxxx podanego w treści faktury VAT. W przypadku płatności gotówką zapłatę uważa się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację za dokonaną z Usługichwilą wystawienia potwierdzenia przyjęcia wpłaty gotówkowej. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi Kontrahent nie jest pełny miesiąc kalendarzowyuprawniony do dokonywania potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych z Xxxxxxxx umów. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącaTowar będący przedmiotem umowy stanowi własność Xxxxxxx do chwili zapłaty pełnej ceny zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za w tym w szczególności odsetkami za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymzapłacie. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone Ceny prezentowanych w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych Sklepie Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży oraz z wybranego przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweKlienta sposobu płatności. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego kształtowania cen w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź ramach informacji kierowanych do Klientów za pośrednictwem Sklepu na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejpodstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 3. Faktura VAT określa Usługę lub UsługiSprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofywania Towarów, których dotyczy wskazana udzielania rabatów na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościposzczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT W przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w terminie nie późniejszym okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku Towaru oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 5 (pięć) dni 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie od daty jej wystawieniadnia rozpoczęcia oferowania Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 5. Naliczanie opłat Klient może wybrać następujące formy płatności za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania zamówione Towary: a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Xxxxxx protokołu zdawczoSprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); b. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia); c. e-odbiorczego, o którym mowa przelewem oraz kartą płatniczą - rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem Xxxxxx.xx (w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługitym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). 6. Okresem rozliczeniowym Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. Łączna cena za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyzamówione Xxxxxx wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności. 7. Jeżeli Usługa świadczona Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na podstawie stronie Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)sprzedaży. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuZmiana wybranego sposobu płatności przez Klienta po zawarciu Umowy wymaga uprzedniego porozumienia ze Sprzedawcą celem zawarcia stosownych ustaleń dotyczących wykonania obowiązku płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za samodzielną zmianę sposobu płatności przez Klienta po zawarciu Umowy bez dokonania uprzednich ustaleń ze Sprzedawcą. 9. Za datę Dowodem dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności zakupu jest faktura VAT lub paragon (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na rachunek bankowy OSDwskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej. 10. Za opóźnienie Sklep nie odpowiada za skutki opóźnień w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymdokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności. 11. Podane Do czasu uiszczenia płatności pełnej wysokości należnej ceny Towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku zgłoszenia Klientowi przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w Umowie ceny są cenami nettostosunku do Towaru będącego własnością Sprzedającego, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego. 12. Należności wzajemne StronW wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności zgodnie z zawartą Umową, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy StronamiSprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacieSprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Płatności. 1. OK zobowiązany Zapłata ceny ostatecznej realizowana jest do uiszczania w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Skupującemu oryginału faktury VAT wystawionej zgodnie z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, lub w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury RR przez Skupującego, po uprzednim dostarczeniu Skupującemu przez Sprzedającego oryginału umowy sprzedaży podpisanej przez Sprzedającego, a także z zastrzeżeniem poniżej. Za termin zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Skupującego. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Sprzedającego wyłącznie po otrzymaniu od Skupującego dokumentu rozliczenia zawierającego ustalenie ceny ostatecznej z uwzględnieniem parametrów jakościowych towaru. W przypadku podmiotów jednocześnie przechowujących towar na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATSkupującego, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia wystawienie faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweVAT musi zostać poprzedzone dodatkowo dostarczeniem Skupującemu dokumentu PZ. 2. Faktury VAT będą wystawiane Jeżeli w terminie 14 dni od dokonania ostatniej dostawy przez Sprzedającego, Skupujący nie uzyska wyników analizy jakościowej towaru, płatność realizowana jest w ten sposób, iż Skupujący we wskazanym powyżej terminie uiści na rzecz Sprzedającego 90% ceny podstawowej. Pozostała płatność wynikająca z wyliczenia ceny ostatecznej zostanie dokonana przez Skupującego w terminie 7 dni od otrzymania przez Skupującego wyników badań jakościowych i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej przekazania Sprzedającemu rozliczenia jakościowego, ilościowego i cenowego. Jeżeli wyliczenie ceny ostatecznej wpłynie na kwoty wystawionych faktur, Strony zobowiązane są skorygować wystawione faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejostatecznym rozliczeniem ceny. 3. Faktura VAT określa Usługę Płatność dokonywana jest w walucie PLN lub Usługiw walucie EURO. Sposób zapłaty, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT w szczególności: wybór waluty, jej kursu określają strony w umowie. W przypadku braku wyboru sposobu zapłaty płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowejdokonana zostanie w walucie PLN. Sprzedającego obciążają wszelkie koszty z tym związane, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościponosi on także ryzyko przewalutowania płatności i wahań kursu waluty. 4. OSD Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze VAT lub w przypadku faktur RR na konto podane w umowie. W przypadku podania przez Sprzedającego dwóch lub więcej numerów rachunków bankowych bez wyraźnego wskazania, na który rachunek ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniabyć dokonana płatność, wybór rachunku do wpłaty należy do Skupującego. Paragraf 6. ust. 3 zd. 4 OWS stosuje się odpowiednio. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna Zastrzega się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoprawo Skupującego do dokonania potrącenia jego wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedającego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługichoćby potrącana wierzytelność była niewymagalna. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyW przypadku odbioru przez Skupującego zakontraktowanego towaru z miejsca wskazanego przez Sprzedającego, a innego niż określone w zawartej przez Strony umowie (tj. w trybie § 3. ust. 6 Ogólnych Warunków Skupu), cena ostateczna, należna Sprzedającemu pomniejszona zostanie o koszt odbioru towaru (w szczególności transportu) poniesiony przez Skupującego, na co Sprzedający wyraża zgodę. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącaPłatność ostateczna podlega pomniejszeniu o koszty pobrania prób, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)ważenia i analizy towaru o 0,90 PLN / tona. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuNadwyżki towaru będą rozliczane po cenie skupu obowiązującej u Skupującego w dniu dostawy towaru. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności Strony zgodnie ustalają, że zapłata wszelkich świadczeń wynikających z Umowy, w szczególności ceny za dostarczony towar, będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy OSDwskazany na fakturze, zgodny z ujawnionym w Wykazie Podatników VAT oraz Umowie/w przypadku rolników ryczałtowych w Oświadczeniu RR. W przypadku wskazania rachunku bankowego nieujawnionego we wskazanym wyżej Wykazie, Skupujący uprawniony jest do dokonania zapłaty z pominięciem rachunku podanego na fakturze i dokonania zapłaty na rachunek bankowy podany w Wykazie Podatników VAT, co uznaje się za spełnienie świadczenia. W razie nieujawnienia w Rejestrze Podatników żadnego rachunku bankowego Sprzedawcy, Skupujący uprawniony jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego w Wykazie Podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia dłużnika ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem świadczenia w terminie. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1Zapłaty za dostarczony rzepak Kupujący dokona przelewem bankowym w terminie 14 dni: 12.1. OK zobowiązany jest dla rolników ryczałtowych (faktura VAT RR) od daty dostawy, 12.2. dla płatników podatku VAT od daty dostarczenia faktury VAT do uiszczania biura Zarządu Spółki Bioagra Oil na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej adres: Koprki ul. Jaśminowa 27; 05-850 Ożarów Mazowiecki. 12.3. Podatnicy podatku VAT mają obowiązek wystawienia faktury VAT dla: Bioagra-Oil. ul. Xxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxx NIP: 000-00-00-000 na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, otrzymanego rozliczenia dostawy/dostaw. 12.4. Zapłata nastąpi w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymidnia przyjęcia rzepaku do magazynu Kupującego, bezgotówkowopod warunkiem niezwłocznego, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury terminie nie krótszym niż 7 dni przed przypadającym terminem płatności, przesłania poprawnie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT, a w przypadku rolników ryczałtowych niezwłocznego odesłania podpisanej faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie RR na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejppkt 10.2. 312.5. Faktura Płatnik VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana zobowiązany jest umieścić na tej Fakturze wystawianej fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościnumer „dowodu przyjęcia”. 412.6. OSD ma obowiązek wysłać fakturę Sprzedający będący płatnikiem VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5zobowiązuje się do wskazywania na fakturze VAT rachunku bankowego ujawnionego na Białej Liście Podatników VAT. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę Jeśli wskazany do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rozliczenia rachunek bankowy OSDnie będzie ujawniony na Białej Liście Podatników VAT, Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności na rzecz Sprzedającego do czasu podania przez Sprzedającego rachunku bankowego ujawnionego na Białej Liście Podatników VAT. Takie wstrzymanie płatności nie będzie stanowiło niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania Kupującego. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 14.1 Cena za Towar wskazana na fakturze jest płatna przelewem na konto MAROPAK wskazane na fakturze przed odbiorem towaru, chyba, że inny termin został wskazany na fakturze lub Strony ustala odmiennie. 4.2 Płatności za dostarczane towary i świadczone usługi następują w formach i czasach uzgodnionych w poszczególnych umowach. OK Brak płatności w umówionym terminie, a także płatność tylko w części umówionej wysokości upoważniają MAROPAK do naliczenia za okres opóźnienia od brakującej kwoty odsetek w wysokości odsetek ustawowych. 4.3 MAROPAK zastrzega prawo własności dostarczonych towarów do czasu zapłacenia 4.4 W przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności jakichkolwiek należności przysługujących MAROPAK, MAROPAK ma prawo, oprócz innych uprawnień przysługujących mu na podstawie niniejszych OWS, wstrzymania wydania (części bądź całości) Towaru do chwili uregulowania przez Klienta całości zaległych należności. 4.5 W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 4.4 MAROPAK ma prawo, niezależnie od ustalonych wcześniej warunków płatności, uzależnić przyjęcie kolejnego zamówieni/wydania następnej partii od dokonania przez Klienta przedpłaty na poczet nowego zamówienia/kolejnej dostawy. 4.6 W przypadku rezygnacji przez Klienta z odbioru zamówionego Towaru Klient zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATpokrycia wszelkich kosztów związanych z niewywiązaniem się z Umowy, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie szczególności: kosztów wyprodukowania Towarów niestandardowych, kosztów zakupu materiałów nie podlegających zwrotowi, lub nie dających się zużyć do celu innej produkcji, kosztów anulowania zamówienia nałożonych na MAROPAK przez dostawców dostarczających Towar do MAROPAK oraz kosztów związanych z właściwymi przepisami podatkowymimagazynowaniem, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowewysyłką oraz obsługą zamówienia. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Wykonawca obowiązany jest wystawiać faktury grupując je zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uiszczania Umowy Nr ……………………….. 2. Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne Odbiorcy - jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w imieniu Xxxxxxx, czyli: nazwę odbiorcy towarów i usług (będącego także adresatem faktury) i jego adres. 3. Nabywca lub Odbiorca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy Nr ……………………….. 4. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na rzecz OSD opłat za Usługi określone adres Odbiorcy lub adres wskazany w Umowie Szczegółowej na podstawie załączniku nr 2 do Umowy Nr ……………………….. 5. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiotrzymania. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowiązany jest pełny miesiąc kalendarzowydo zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty Za dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza zapłaty uznaje się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)datę uznania rachunku Wykonawcy. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryZa przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, natomiast inne opłaty są płatne z dołuWykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ….................................................... 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymbyć przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Nabywcy wyrażonej na piśmie. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania Płatności wynikającej z Rachunku Telekomunikacyjnego dokonujesz na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych wskazany przez OSD faktur VAT, nas rachunek bankowy w terminie 21 (dwadzieścia jeden) do 14 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymijego wystawienia, bezgotówkowo, tj. przy czym możemy określić w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowerachunku dłuższy termin płatności. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie Za dzień dokonania zapłaty należności wynikającej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź Rachunku Teleko- munikacyjnego uważa się dzień uznania należności na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejnaszym rachunku bankowym. 3. Faktura VAT określa Usługę lub UsługiW razie opóźnienia którejkolwiek płatności możemy Ci naliczyć odsetki od zaległej płatności w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowejpo- czynając od dnia następującego po dniu, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość w którym upłynął termin płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniaNa nasze żądanie zobowiązany jesteś do zapłaty należnych nam odsetek ustawowych. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna Możemy ograniczyć, zawiesić świadczenie usług lub wypowiedzieć Umowę, jeśli opóźniasz się z zapłatą Rachunku Telekomunikacyjnego przez okres dłuższy niż 14 dni. Zanim to się stanie, najpierw wezwiemy Cię do zapłaty, przy czym zawieszenie, ograniczenie świadczenia usług lub wypowiedzenie Umowy nie nastąpi wcześniej niż 7 dni od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiwezwania. 6. Okresem rozliczeniowym Uiszczone przez Xxxxxx opłaty zmniejszają stan ich zadłużenia wobec nas. Jeśli posiadasz względem nas kilka długów i wskażesz przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chcesz uregulować, zaliczymy taką wpłatę na poczet wskazanego przez Ciebie długu. Jeżeli posiadasz wcześniej wymagalne długi, wówczas możemy zaliczyć taką wpłatę na najstarsze wymagalne zadłużenie. Jeśli posiadasz względem nas kilka długów i nie wskażesz przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chcesz uregulo- wać, zaliczymy taką wpłatę na poczet najstarszego zadłużenia. W każdym z powyższych przypadków wpłata dokonana przez Ciebie na poczet danego długu może zostać w pierwszej kolejności zaliczona przez nas na zaległe należności uboczne, w szczególności na odsetki za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyopóźnienie w zapłacie. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej powiadamiania Cię o istniejącym wobec nas zadłużeniu listownie oraz liczby 30 (trzydzieści)Kanałami Zdalnymi. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryMożesz dokonywać płatności w formie bezgotówkowej na konto wskazane każdorazowo na Rachunku Telekomunikacyjnym (fakturze) lub jeśli istnieje taka możliwość w danym Punkcie Sprzedaży P4, natomiast inne opłaty są płatne z dołuw formie gotówkowej. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Faktury będą wystawiane każdorazowo dla nabywcy. 2. Faktura winna zawierać poprawne pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP oraz pełne dane identyfikacyjne punktu poboru energii, tj.: nazwę, lokalizację oraz daty początku i końca okresu rozliczeniowego wraz odczytanymi danymi ilościowymi. 3. Nabywca jest do uiszczania płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punkcie poboru energii stanowiącym siedzibę Nadleśnictwa Wałbrzych. 4. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie adres mail Nabywcy xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xxx.xx lub zgodnie z ustępem 12 niniejszego rozdziału. 5. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiotrzymania. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowiązany jest pełny miesiąc kalendarzowydo zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty Za dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza zapłaty uznaje się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)datę uznania rachunku Wykonawcy. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryZa przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, natomiast inne opłaty są płatne z dołuWykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDWykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: . 10. Za opóźnienie Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawoweelektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. Kwota należnych odsetek naliczana 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymtowarów i usług rachunek. 11. Podane w Umowie ceny są cenami nettoNabywca oświadcza, że płatność za fakturę będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 12. Należności wzajemne StronWykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, wynikające koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami2020 r., za zgodą Stron mogą podlegać kompensaciepoz. 1666 z późn zm.– „Ustawa o Fakturowaniu”). 13. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Xxxxxxx wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATcały okres obowiązywania niniejszej Umowy, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiwysokości: ………….. zł netto, bezgotówkowopowiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowedzień podpisania umowy zł brutto. 2. Faktury VAT Usługi objęte niniejszą Umową będą wystawiane i przesyłane przez OSD rozliczane w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejokresach rozliczeniowych obejmujących miesiące kalendarzowe. 3. Faktura Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wskazanego w § 1, w wysokości: ………….. netto, powiększone o podatek VAT określa Usługę lub Usługiwg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi, których dotyczy wskazana łącznie ……………. brutto miesięcznie, będzie płatne na tej Fakturze podstawie faktury VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego wystawionej w terminie i na identyfikuję Umowy Szczegółowejzasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu wykonania usługi. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ rachunek bankowy wskazany na wysokość płatności.fakturze.. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Za pierwszy okres rozliczeniowy świadczenia usług opisanych w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni niniejszej Umowie, uważa się okres od daty jej wystawieniapierwszego dnia obowiązywania umowy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie podpisu przez Wykonawcę, jeśli podpisał umowę jako ostatni lub, w którym doręczono Wykonawcy umowę podpisaną przez Zamawiającego, jeśli Zamawiający podpisał umowę jako ostatni. Za pierwszy okres rozliczeniowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, obliczone jako suma wartości miesięcznego wynagrodzenia, wskazanego w ust. 3, począwszy od pierwszego miesiąca obowiązywania umowy do końca miesiąca kalendarzowego, o jakim mowa w zdaniu poprzednim. Faktura zostanie wystawiona najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu pierwszego okresu rozliczeniowego. Kolejne faktury wystawiane będą w cyklach miesięcznych, zgodnie z postanowieniami ust. 3. 5. Naliczanie opłat W przypadku gdy objęte niniejszą umową usługi będą wykonywane przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania ten miesiąc będzie należne w wysokości proporcjonalnej do ilości dni kalendarzowych, przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa które obowiązywała Umowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługidanym okresie rozliczeniowym. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyW przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, określonego w niniejszej Umowie, w ustalonym terminie Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie W przypadku braku płatności przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy Szczegółowej z winy Zamawiającego lub wstrzymania realizacji Umowy do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich zaległych należności. Ewentualne wstrzymanie wykonywania niniejszej Umowy nastąpi poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)spowoduje dla Wykonawcy żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w odniesieniu do usług przewidzianych niniejszą umową, skutkuje, z górydniem wejścia w życie nowej stawki VAT, natomiast inne opłaty są płatne z dołuzmianą wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, oraz nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych polskich wraz z informacją czy podana cena jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych ceną brutto czy też netto. Ceny nie obejmują kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży oraz z wybranego przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweKlienta sposobu płatności. 2. Faktury VAT będą wystawiane Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wycofywania oraz wprowadzania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i przesyłane odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK Klienta do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu koszyka – do Umowy Ramowejchwili zatwierdzenia zamówienia przez Handlowca Gifts Factor. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana W Sklepie istnieją następujące formy płatności za zamówione Towary: • przelew bankowy na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi rachunek bankowy Sprzedawcy (pozwalającego w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i po wpłynięciu środków na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługarachunek bankowy Sprzedawcy), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ • Płatność online z PayU – rozliczenia transakcji będą przeprowadzane za pośrednictwem PayU (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i po wpłynięciu środków na wysokość płatnościrachunek bankowy Sprzedawcy). 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej wystawieniadrogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o chęci otrzymania jej w formie papierowej. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna W wypadku niewywiązania się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt Klienta z płatności zgodnie z §7 ust. 3, potwierdzającego uruchomienieSprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności oraz informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po bezskutecznym upływie tego terminu, modyfikację lub rezygnację z UsługiSprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowySprzedawca może zrealizować zamówienie Kupującego z odroczonym terminem płatności, jedynie w sytuacji, gdy Sprzedający umożliwi Kupującemu taką formę płatności. 7. Jeżeli Usługa świadczona W przypadku realizacji zamówienia Kupującego z odroczonym terminem płatności: • jeżeli Kupujący przekroczy termin płatności, Gifts Factor może żądać odsetek maksymalnych za opóźnienie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego za czas opóźnienia, a także dochodzenia zwrotu kosztów dochodzenia należności; • w przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności, Gifts Factor ma prawo zmienić termin zapłaty ceny określony w innych Umowach Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, w których przewidziano płatność z dołu, przez zażądanie uiszczenia całości lub części ceny jeszcze przed dostawą Towaru. Nie powoduje to powstania po stronie Gifts Factor odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży; • w przypadku przekroczenia terminu płatności, przy zawieraniu kolejnych Umów Sprzedaży z danym Kupującym Gifts Factor może zastrzec również zawarcie Umowy Sprzedaży tylko i wyłącznie z płatnością za przedpłatą; • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych pomiędzy Stronami, Kupującemu nie przysługuje prawo do wstrzymania realizacji płatności ceny z tytułu Umowy Sprzedaży; • zakupiony przez Kupującego Towar pozostaje własnością Gifts Factor do momentu całkowitego uregulowania płatności ceny, bez względu na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącato, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)czy Xxxxx został dostarczony Kupującemu lub przez niego odebrany. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuZa datę zapłaty ceny (lub jej ustalonej części) przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gifts Factor. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności Kupujący jest zobowiązany przekazać Gifts Factor dokładne dane konieczne do wystawienia faktury VAT. Gifts Factor nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury z podanymi przez Kupującego danymi. W przypadku poniesienia szkody w związku z wystawieniem wadliwej faktury VAT, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia na rachunek bankowy OSDrzecz Gifts Factor poniesionych kosztów, jak np. wysokości zapłaconego podatku (który to powinien uiścić Kupujący), nałożonych kar itp. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymGifts Factor nie wystawia faktur VAT na podmiot inny niż Kupujący, z którym zawarta została dana Umowa Sprzedaży. 11. Podane Odpowiedzialność Gifts Factor w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży ograniczona zostaje do wysokości ceny sprzedaży określonej w danej Umowie ceny są cenami nettoSprzedaży. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacieSkładając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Gifts Factor faktur w formie elektronicznej.

Płatności. 1. OK zobowiązany W chwili podpisania Umowy od Członka OSTEOSTRONG pobierana jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone opłata członkowska w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, wysokości określonej w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweCenniku. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Opłata członkowska pobierana jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej tylko raz i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejpodlega zwrotowi. 3. Faktura VAT określa Usługę lub UsługiPłatności za usługi OSTEOSTRONG realizowane są z góry, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościzgodnie z Ofertą oraz Cennikiem. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Płatności w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoramach Umowy na czas określony realizowane są gotówką, kartą płatniczą albo w ramach systemu bezpiecznych płatności cyklicznych PaySafe, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3ust. 6, potwierdzającego uruchomieniez góry za każdy miesiąc w terminach określonych w Umowie lub z góry za cały okres obowiązywania Umowy. 5. Płatności w ramach Umowy na czas nieokreślony realizowane są w ramach systemu bezpiecznych płatności cyklicznych PaySafe, modyfikację lub rezygnację o którym mowa w ust. 6, z Usługigóry za każdy miesiąc w terminach określonych w Umowie. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyBezpieczne płatności cykliczne PaySafe polegają na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Członka OSTEOSTRONG, przedstawionej do użycia w tym celu – w chwili zawierania Umowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona Bezpieczne płatności cykliczne dokonywane są w ramach systemu PaySafe i odbywają się w miesięcznych cyklach, w terminie określonym w Umowie, na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)pisemnej zgody Członka Osteostrong. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryCentrum OSTEOSTRONG nie przechowuje numerów kart, natomiast inne opłaty są płatne z dołuani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDOSTEOSTRONG zastrzega sobie prawo do ponownych prób obciążeń karty Członka OSTEOSTRONG, gdy w wymaganym terminie obciążenie wynikające z Umowy nie zostanie zrealizowane. 10. Za opóźnienie Członek OSTEOSTRONG zobowiązany do uiszczenia płatności poprzez system bezpiecznych płatności cyklicznych PaySafe jest zobowiązany do zapewnienie środków niezbędnych na realizację płatności w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawoweterminie oraz do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymLimity te powinny zostać ustawione na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty. 11. Podane w Umowie ceny są cenami nettoOkoliczność braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej nie zwalnia Członka OSTEOSTRONG z obowiązku uiszczenia opłat. 12. Należności wzajemne StronCentrum OSTEOSTROG może wprowadzać okresowo oferty specjalne (dalej: Promocje) których warunki określa regulamin danej Promocji dostępny w Centrum OSTEOSTRONG i na stronie internetowej xxx.xxxxxxxxxxx.xx. 13. Promocje nie podlegają łączeniu, wynikające chyba, że co innego wynika wprost z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronamiregulaminu danej Promocji. 14. Członek OSTEOSTRONG korzystający z Promocji, za zgodą Stron mogą podlegać kompensaciezobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem danej Promocji. 15. Do kwestii nieuregulowanych w regulaminie danej Promocji stosuje się postanowienia OWU.

Płatności. 1. OK Abonent zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej wynikających z Cennika lub/i Umowy na podstawie wystawionych przez OSD faktur Faktury VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. określonym w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweFakturze VAT. 2. W przypadku nieotrzymania Faktury VAT będą wystawiane VAT, Abonent zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Dostawcy usług niezwłocznie oraz bez uprzedniego wezwania Dostawcy usług, do zapłaty należnych opłat w następujących terminach: a) w przypadku opłat jednorazowych, w szczególności opłaty za Instalację i przesyłane przez OSD opłaty za Aktywację - w formie elektronicznej zgodnie terminie 30 dni od dnia zdarzenia, z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD którym związana jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT dana opłata, chyba że Cennik lub Umowa stanowią inaczej, b) w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji przypadku Abonamentu - nie później niż w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejciągu 14 dni od daty rozpoczęcia kolejnego Okresu rozliczeniowego. 3. Faktura VAT określa Usługę Abonent będzie uiszczał opłaty na rachunek bankowy wskazany przez Xxxxxxxx usług lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona w jednostce Dostawcy usług obsługującej Abonentów. Uiszczając opłatę Xxxxxxx zobowiązany jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościpodać Identyfikator abonenta. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Dostawcy usług lub ich wpłaty w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniajednostce Dostawcy usług obsługującej Abonentów. 5. Naliczanie opłat W przypadku opóźnienia w uiszczaniu jakiejkolwiek opłaty przewidzianej Cennikiem, Regulaminem lub Umową. Dostawca usług ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania każdy dzień opóźnienia oraz obciążyć Abonenta opłatą administracyjną z tytułu dochodzenia zaległych opłat. 6. W przypadku naliczenia przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoDostawcę usług odsetek, każda wpłata dokonana przez Abonenta zaliczona zostanie w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek. 7. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania należności wobec Dostawcy usług za okres obowiązywania Umowy. 8. W razie zalegania Abonenta z należnościami na rzecz Dostawcy usług, dostawca usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do biura informacji gospodarczej, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt §11 ust. 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. Stosowane procedury mają na celu zachowania jakości świadczonych Usług. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK Abonent zobowiązuje się do zapłaty Abonamentu, w terminie do 20-go dnia każdego mie- siąca, chyba że inny termin płatności został wskazany na Dokumencie Księgowym. Abonent zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATpoinformowania Dostawcy o nie doręczeniu Dokumentu Księgowego do 20-go dnia każdego miesiąca, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowektórym świadczona była Usługa. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane Opłaty, których wysokość zależy od zakresu korzystania przez OSD w formie elektronicznej zgodnie Abonenta z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji Usług, w tym w szczególności opłaty za połączenia telefoniczne w zakresie na adres wskazany Usług Telefonii uiszczane być winny z dołu do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu którym Usługi te były świadczone. Opłaty za przyłączenie do Umowy RamowejSieci lub aktywację Usługi lub opłata instalacyjna co do zasady pobierane są przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, chyba że strony postano- wią inaczej lub inaczej stanowią obowiązujące przepisy prawa. 3. Faktura VAT określa Usługę Wszelkie płatności należne Dostawcy z tytułu realizacji Umowy Abonenckiej winny być re- gulowane na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na Dokumencie Księgowym, stano- wiącym podstawę tej płatności lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona w kasie innego wskazanego przez Dostawcę podmiotu. Dniem zapłaty jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień data wpływu należności na rachunek bankowy OSDwskazany w Dokumencie Księgowym lub dzień uiszczenia należności w kasie innego wskazanego przez Dostawcę podmiotu. 104. Za W razie opóźnienia z zapłatą należności, Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od niezapłaconej w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymterminie kwoty. 115. Podane w Umowie ceny są cenami nettoWygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy Abonenckiej nie zwalnia Abonenta od obowiązku uisz- czenia należności za wykonane na jego rzecz Usługi, z zastrzeżeniem postanowień o odstą- pieniu od umowy przez Konsumenta. 126. Należności wzajemne StronNajpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Abonencką, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy StronamiDo- stawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Dostawcy. Jeżeli Xxxxxxxx nie otrzymał wyraźnej zgody Konsumenta, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacielecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatko- wej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

Płatności. 1Po podpisaniu, przez Zamawiającego, protokołu odbioru migracji i konfiguracji nowego środowiska sieciowego, Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę VAT na kwotę zgodną z protokołem. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat Płatności za Usługi określone usługi wsparcia pomigracyjnego mogą być realizowane po każdorazowym zleceniu lub zbiorczo - po wielu zleceniach. Faktury za usługi wsparcia Wykonawca będzie mógł wystawić po podpisaniu, przez Zamawiającego, protokołu odbioru, zrealizowanych godzin wsparcia. Płatności z tytułu zrealizowania przedmiotu Umowy będą dokonane w Umowie Szczegółowej złotych polskich (PLN) na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych przez OSD faktur VATWykonawcę, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) do 14 dni od daty wystawienia ich otrzymania przez Zamawiającego. Zapłata nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ……….. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia). Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymispowoduje ponowne naliczenie 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Termin płatności uważa się za zachowany, bezgotówkowojeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Wykonawca oświadcza, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane że wskazany na fakturze konto bankowe. 2rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegowykazie podmiotów będących podatnikami VAT, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniaprzy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza gdy rachunek bankowy wykonawcy wskazany do zapłaty wynagradzania nie będzie spełniał warunków, o których mowa w ust. 9, strony postanawiają, iż Zamawiający wstrzyma się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8z zapłatą wynagrodzenia do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego spełniającego kryteria, o których mowa w ust. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania przez Wykonawcę faktur na adres e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx. Za datę dokonania płatności uważa doręczenia faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień wpływu należności otrzymania maila przez Zamawiającego na rachunek bankowy OSD. 10adres wskazany w ust. powyżej. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawoweniewykorzystane roboczogodziny wsparcia powdrożeniowego Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, a Wykonawca zrzeka się roszczeń z tego tytułu. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymWynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania Zapłata należnych Bankowi na podstawie Umowy, OWF lub TOiP kwot następuje z chwilą zaksięgowania ich przez Bank na Rachunku Kredytu lub wpłaty na Rachunek Spłaty. Zapłata w Dniu Spłaty Kredytu na wolny od zajęcia egzekucyjnego dokonanego w celu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia osoby trzeciej lub od innych obciążeń lub blokad na rzecz OSD opłat za Usługi określone Banku lub innych osób Rachunek Rozliczeniowy, na którym ewidencjonowane jest wykorzystanie Kredytu w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATRachunku Bieżącym, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Klienta wobec Banku z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowetytułu tego Xxxxxxx o kwotę dokonanej zapłaty. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD Z zastrzeżeniem ust. 3 Bank jest upoważniony do dokonywania przed innymi płatnościami bez odrębnej dyspozycji Klienta przelewu środków pieniężnych na: 1) spłatę należnych Bankowi kwot, o których mowa w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowegoust. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji 1, w tym zakresie także z tytułu Roszczenia Regresowego lub Roszczenia Głównego lub Podstawienia Środków, w terminach ich płatności, chociażby termin płatności nie przypadał na adres wskazany Dzień Roboczy a także 2) zaspokojenie wymagalnych wierzytelności Banku po upływie terminu ich płatności, z każdego Rachunku Rozliczeniowego, przy czym ich kolejność może być określona w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu Umowie. Bank jest upoważniony do Umowy Ramowejprzyjęcia ww. środków na spłatę należnych Bankowi kwot. 3. Faktura VAT określa Usługę lub UsługiBank będzie dokonywał przelewu środków na zapłatę należności, o których dotyczy wskazana mowa w ust. 1 i 2 w terminie do 2 Dni Roboczych licząc od dnia wpływu na Rachunek Rozliczeniowy jakiejkolwiek kwoty. W przypadku prowizji przygotowawczej Bank pobierze należną kwotę, najpóźniej w terminie do 2 Dni Roboczych licząc od dnia wpływu pełnej kwoty należności na Rachunek Rozliczeniowy. W przypadku należności płatnych w walucie obcej Bank będzie dokonywał przelewu środków w pierwszej kolejności z Rachunku Rozliczeniowego prowadzonego w tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościwalucie. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT W przypadku gdy na Rachunku Rozliczeniowym w terminie płatności wierzytelności Banku, który nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniaprzypada na Dzień Roboczy, nie będzie środków pieniężnych wystarczających na zapłatę tej wierzytelności, Bank dokona w najbliższym Dniu Roboczym, z zastrzeżeniem ust. 3, przelewu środków pieniężnych z Rachunku Rozliczeniowego na spłatę ww. wierzytelności nieuiszczonej w całości w terminie umownym. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoW przypadku zaległości w spłacie należności Banku, o którym których mowa w pkt 6.2 ppkt 3ust. 1 lub braku na Rachunku Rozliczeniowym wystarczającej ilości środków pieniężnych na pokrycie bieżącej płatności, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z UsługiBank ma prawo dokonywać Blokady środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych w Banku. Blokady będą dokonywane bez składania Klientowi jakichkolwiek oświadczeń i mogą być odwoływane wyłącznie przez Bank. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyW przypadku braku na Rachunku Rozliczeniowym wystarczającej ilości środków pieniężnych Bank ma prawo dokonywać potrącenia wierzytelności Banku, o których mowa w ust. 1 (już wymagalnych lub w terminie ich płatności), z wymagalnymi lub niewymagalnymi wierzytelnościami Klienta względem Banku, zwłaszcza z niewymagalnymi wierzytelnościami Klienta wynikającymi z umów rachunków bankowych. Potrącenie będzie dokonywane bez składania Klientowi jakichkolwiek oświadczeń, poprzez zaliczenie na poczet niewykonanych zobowiązań Klienta środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klienta. Bank poinformuje Klienta o dokonanych potrąceniach. W przypadku, gdy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta lub do wszczęcia wobec Klienta postępowania restrukturyzacyjnego Bank może dokonywać także na warunkach określonych wyżej potrącenia wierzytelności Banku przed terminem ich płatności. 7. Jeżeli Usługa świadczona Bank uprawniony jest do zaliczania otrzymanych lub potrąconych kwot na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)dowolną wierzytelność wynikającą z Umowy. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuKlient w terminie 10 Dni Roboczych od żądania Banku zapłaci na wskazany przez Bank rachunek kwotę Zwiększonych Kosztów poniesionych przez Bank. 9. Za datę dokonania Płatności dokonywane są w Walucie Wykorzystania. Dokonywanie płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDw innej walucie niż Waluta Wykorzystania następuje zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OWF. 10. Za opóźnienie Bank jest upoważniony do dokonania jednostronnego przedterminowego zamknięcia i rozliczenia Transakcji Zabezpieczającej Ryzyko Stopy Procentowej, w uiszczeniu opłat OSD przypadku gdy Klient nie dokona tego zamknięcia i rozliczenia, w terminie określonym w Rozdz. I § 6 ust. 2 pkt 16) OWF. Powyższego upoważnienia Klient nie może pobierać odsetki ustawoweodwołać ani ograniczyć przed zaspokojeniem wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z ww. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymtransakcji. 11. Podane Uprawnienia Banku wskazane w ustępach powyższych obowiązują do czasu całkowitego zaspokojenia wszelkich wierzytelności wynikających z Umowy, oraz nie wygasają w razie śmierci Przedsiębiorcy lub ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Bank bierze pod uwagę ewentualne ograniczenia wynikające z przepisów Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego oraz może wykonywać uprawnienia wynikające z zamieszczonej w Umowie ceny są cenami nettoklauzuli kompensacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 02.04.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywców, tj.: nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne Odbiorcy - jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w imieniu Xxxxxxx, czyli: nazwę odbiorcy towarów i usług (będącego także adresatem faktury) i jego adres. OK zobowiązany Nabywca lub Odbiorca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do uiszczania niniejszej umowy. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na rzecz OSD opłat za Usługi określone adres Odbiorcy lub adres wskazany w Umowie Szczegółowej na podstawie załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy lub Odbiorcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca lub Odbiorca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi terminie nie późniejszym dłuższym niż 5 (pięć) 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy lub Odbiorcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się , Nabywca lub Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9otrzymania. Za dzień zapłaty uznaje się datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10uznania rachunku Wykonawcy. Za opóźnienie przekroczenie terminów płatności określonych w uiszczeniu opłat OSD fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ______________. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z rozdz. 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT i znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.. Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymbyć przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Nabywcy wyrażonej na piśmie. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATStrony ustalają sposób rozliczeń, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) którym Sprzedawca wystawia Nabywcy na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową z minimalnym terminem płatności 30 dni od daty dnia wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowefaktury. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane Sprzedawca zobowiązuje się zobowiązany jest do fakturowania sprzedaży energii elektrycznej czynnej dla PPE Nabywcy zgodnie z zapisami § 7 Umowy, w terminie do 7 dni od dnia udostępnienia mu przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejdanych pomiarowo-rozliczeniowych. 3. Faktura VAT określa Usługę lub UsługiStrony ustalają, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona że terminem spełnienia świadczenia jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościdzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktury Sprzedawca obciąży 5. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, otrzymania faktury informując pisemnie o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługitym fakcie Sprzedawcę. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyO zmianach danych rachunków bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 7. Jeżeli Usługa świadczona Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej czynnej, w realizacji umowy, odbywać się będzie na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącafaktury łącznej w formie papierowej, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)wystawionej Nabywcy w danym okresie rozliczeniowym dla wszystkich PPE stanowiących składniki infrastruktury oświetlenia dróg i placów, dla których udostępnione zostały Sprzedawcy dane pomiarowo-rozliczeniowe przez OSD. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne Strony ustalają, że wraz z góryfakturą wskazaną w § 8 ust. 7 Nabywcy zostanie przesłany załącznik do faktury w formie papierowej, natomiast inne opłaty są płatne stanowiący wykaz punktów poboru energii uwzględnionych do płatności w fakturze łącznej za dany okres rozliczeniowy, z dołuwyszczególnieniem informacji dotyczących: kodów poszczególnych PPE Nabywcy, odpowiadających im adresów miejsc sprzedaży energii czynnej, wartości zużycia energii czynnej dla poszczególnych PPE, kosztów zużycia energii elektrycznej czynnej dla poszczególnych PPE Nabywcy oraz identyfikacji okresów rozliczeniowych. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności Sprzedawca zobowiązany jest do umieszczania na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające fakturach wynikających z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronamiumowy nazwy Nabywcy, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.Odbiorcy, Adresata faktury, w sposób wskazany w załączniku nr 1a do umowy

Płatności. 1. OK zobowiązany Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP. 2. Nabywca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do uiszczania niniejszej umowy. 3. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na rzecz OSD opłat za Usługi określone adres Nabywcy. 4. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w Umowie Szczegółowej na podstawie poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu ,podając zgodną z umową nazwę i adres punktu poboru energii elektrycznej. 5. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiotrzymania. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowiązany jest pełny miesiąc kalendarzowydo zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty Za dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza zapłaty uznaje się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryZa przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, natomiast inne opłaty są płatne z dołuWykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ….................................................... 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymbyć przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP. 2. Nabywca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w punktach poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do uiszczania niniejszej umowy. 3. Wykonawca prześle na rzecz OSD opłat adres Nabywcy faktury za Usługi określone zużytą energię elektryczną. 4. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w Umowie Szczegółowej na podstawie poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu podając zgodną z umową nazwę i adres punktu poboru energii elektrycznej w kwocie netto i brutto dla każdego punktu poboru oddzielnie oraz łącznie netto i brutto dla wszystkich punktów poboru z danej faktury 5. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez OSD faktur VAT, poprawnie są płatne w terminie 21 (dwadzieścia jeden) nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymiVAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD Nabywca zobowiązany jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT zapłaty w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługiotrzymania. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowiązany jest pełny miesiąc kalendarzowydo zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiącaWykonawca może sporządzić i przekazać fakturę VAT w formie e-faktury za pośrednic- twem platformy elektronicznego fakturowania, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)o czym wcześniej poinformuje Zamawia- jącego. 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołuZa dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 9. Za datę dokonania przekroczenie terminów płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDokreślonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymWykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: . 11. Podane Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie wystawiona w Umowie ceny są cenami nettojego imieniu, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z rozdz. 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), prowadzony jest rachunek VAT i znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku, gdy Wykonawca na fakturze wskaże rachunek wirtualny, to Zamawiający weryfikując numer rachunku po otrzymaniu komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów tożsamego z zapisem: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” zrealizuje płatność na wskazany rachunek. 12. Należności wzajemne StronZamawiający oświadcza, wynikające że płatność za fakturę będzie realizowana z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronamizastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacietzw. split payment. 13. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Nabywcy wyrażonej na piśmie.

Płatności. 1. OK zobowiązany Abonent obowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat zapłaty za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, usługi w terminie 21 (dwadzieścia jeden) 7 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymifaktury, bezgotówkowoprzelewem, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane rachunek bankowy Infis wskazany na fakturze konto bankowefakturze. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty Za dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDInfis wskazany na fakturze. 103. Za opóźnienie W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek płatności, w uiszczeniu opłat OSD może pobierać całości lub w części, Infis ma prawo naliczyć odsetki ustawoweod zaległości, w wysokości ustawowej, za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury. 4. Kwota należnych odsetek naliczana Niezależnie od następnego dnia ust. 3, w przypadku niedokonania zapłaty w terminie, zaś zwłoka z zapłacie którejkolwiek z faktur VAT: - przekracza 14 dni, Infis ma prawo do pozbawienia Abonenta dostępu do Raportów i modułu Archiwum oraz ograniczenie odświeżania pozycji pojazdu bez podejmowania dodatkowych czynności, zaś INFIS będzie świadczyła tylko usługę lokalizacji pojazdów Abonenta. - przekracza miesiąc, Infis ma prawo do pozbawienia Abonenta pełnego dostępu do systemu. 5. Zgodnie z art. 490 Kodeksu Cywilnego Infis ma prawo powstrzymać się ze świadczeniem usług świadczonych Abonentowi na podstawie wszystkich zawartych z Infis umów (w tym w szczególności zablokować możliwość dostępu do danych w systemie Infis lub zawiesić świadczenie usług) w przypadku powzięcia przez Infis informacji, że stan majątkowy Abonenta uzasadnia wątpliwości co do możliwości wykonania przez Abonenta zobowiązań wynikających z umowy. Uznaje się, że zdarzeniem uzasadniającym twierdzenie o wątpliwym stanie majątkowym Abonenta jest brak uregulowania przez Abonenta płatności z tytułu innej zawartej z Infis umowy, pomimo wystosowania przez Infis wezwania do zapłaty i po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymwskazanego w wezwaniu. 116. Podane Jeśli Abonent posiada względem Infis kilka długów i wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, Xxxxx zalicza wpłatę na poczet wskazanego przez Abonenta długu. Jeśli Abonent posiada względem Infis kilka długów i nie wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, Infis zalicza taką wpłatę na poczet najdawniej wymagalnego zadłużenia. W każdym z powyższych przypadków wpłata dokonana przez Abonenta może zostać w Umowie ceny są cenami nettopierwszej kolejności zaliczona na zaległe należności uboczne, tj. w szczególności na odsetki za opóźnienie w zapłacie. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone Strony akceptują wystawienie i dostarczenie w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATformie elektronicznej, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) formacie PDF: faktury, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Faktura elektroniczna będzie Zamawiającemu wysyłana na Platformę Elektronicznego Fakturowania, adres:………………. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury zgodnie dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego reklamacji w związku z właściwymi przepisami podatkowymiwątpliwościami, bezgotówkowoco do prawidłowości wystawionej faktury, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane reklamacja będzie rozpatrzona przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5do 14 dni. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoUznając reklamacje Wykonawca wystawi fakturę korygującą, a termin zapłaty, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3ust. 2 będzie liczony od dnia otrzymania faktury korygującej. Kontakt po stronie Zamawiającego w sprawie e-faktur … W związku zapisami Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację koncesjach na roboty budowlane lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę uprawniony do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczeniawystawiania faktur w formie elektronicznej. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza zapisy Umowy stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy numer rachunku wskazany na fakturze nie będzie odpowiadał numerom rachunków bankowych ujawnionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako iloraz opłaty miesięcznej podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz liczby 30 wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT Zamawiający jest uprawniony według swego wyboru do (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góryi) wstrzymania płatności do czasu ujawnienia numeru rachunku bankowego na białej liście bez konieczności zapłaty odsetek za czas opóźnienia, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę (ii) dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności zapłaty na rachunek bankowy OSDujawniony w wykazie, (iii) dokonania płatności na rachunek bankowy wskazany na fakturze i powiadomienie o tym właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zamawiający zastrzega prawo realizowania płatności za faktury za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zamawiający (Odbiorca) dokonywać będzie płatności na rachunek bankowy wskazany w umowie: Odbiorca: …………………………………………………………. Bank: ………………………………………………………………. Nr konta: …………………………………………………………... Każdorazowa zmiana rachunku bankowego wymaga poinformowania Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną przez osobę wskazaną w § 13 ust. 2 Umowy. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania Za świadczenie Usługi na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej Klienta Usługodawcy należna jest miesięczna opłata zgodna z Cennikiem dostępnym na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATstronie internetowej Usługodawcy, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni uzależniona od daty wystawienia faktury rodzaju produktu i wariantu Aplikacji Wapro ERP i liczby Użytkowników, dla których Aplikacja Wapro ERP jest udostępniana, zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. zamówieniem złożonym przez Klienta; podana w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankoweCenniku opłata obejmuje jeden okres rozliczeniowy (wynoszący miesiąc kalendarzowy). 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane Opłaty za świadczenie Usługi dokonywane są przez OSD w formie elektronicznej zgodnie Klienta z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowejdołu, za jeden okres rozliczeniowy. 3. Faktura VAT określa W przypadku, gdy rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego lub Usługa była świadczona przez niepełny okres rozliczeniowy – wówczas opłata miesięczna za Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona ustalana jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościw wysokości 1/30 za każdy dzień świadczenia Usługi w danym okresie rozliczeniowym. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT W wypadku gdy zmiana wariantu Aplikacji Wapro ERP nastąpiła w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawieniatrakcie okresu rozliczeniowego, opłata za Usługę zostanie ustalona proporcjonalnie do czasu korzystania przez Klienta z danego wariantu w tym okresie rozliczeniowym, w wysokości 1/30 odpowiedniej opłaty za każdy dzień świadczenia usługi w danym wariancie Aplikacji Wapro ERP. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się Zapłata następować będzie na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, w terminie 7 dni od dnia podpisania wystawiania faktury. Faktury za świadczenie Usługi, jak również za usługi dodatkowe zlecone odrębnie przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczegoKlienta i wykonane w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3wystawiane będą z dołu, potwierdzającego uruchomieniedo ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, modyfikację lub rezygnację z Usługiza który należna jest opłata miesięczna. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowyFaktury z tytułu świadczenia Usługi, jak również usług dodatkowych zleconych odrębnie przez Klienta, dostarczane będą przez Usługodawcę Klientowi w formie elektronicznej na adres wskazany przez Xxxxxxx podczas rejestracji (w postaci unikalnego linku umożliwiającego pobranie i wydruk faktury), na co Klient wyraża zgodę. Szczegółowe zasady wystawiania i przesyłania (w tym poprzez udostępnianie) faktur w postaci elektronicznej określa Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A., dostępny na stronie internetowej Usługodawcy. 7. Jeżeli Usługa świadczona W przypadku braku opłaty za Usługę po upływie 7 dni od dnia upływu terminu zapłaty ustalonego zgodnie z ust. 5, Usługodawca prześle do Klienta dodatkowe wezwanie do zapłaty; wezwanie dokonane zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści)adres wskazany przez Xxxxxxx przy rejestracji. 8. Miesięczne W przypadku braku opłaty abonamentowe są płatne za Usługę po upływie 14 dni od dnia upływu terminu zapłaty ustalonego zgodnie z góryust. 5, natomiast inne Usługodawca może zablokować dostęp do Usługi, uniemożliwiając korzystanie z aplikacji; odblokowanie dostępu do Usługi następuje po dokonaniu przez Klienta zaległych opłat. Gdy zgodnie z postanowieniem powyżej dostęp Klienta do Usługi został zablokowany, Usługodawca może żądać zapłaty opłaty są płatne z dołuaktywacyjnej w wysokości 500,00 zł za odblokowanie Usługi. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDW przypadku, gdy opóźnienie Klienta w zapłacie opłaty za Usługę przekracza 21 dni licząc od dnia upływu terminu zapłaty ustalonego zgodnie z ust. 5, Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 10. Za W przypadku uchybienia terminowi płatności Klient zobowiązany będzie uiścić na rzecz Usługodawcy odsetki za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana wysokości wynikającej z przepisów prawa, należne od dnia następnego po dniu wymagalności do dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymzapłaty. 11. Podane w Umowie ceny są cenami nettoKlient zobowiązany jest do pobrania i zarchiwizowania faktury we własnym zakresie. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. 1. OK Abonent zobowiązuje się do zapłaty Abonamentu, w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca, chyba że inny termin płatności został wskazany na Dokumencie Księgowym. Abonent zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VATpoinformowania Dostawcy o nie doręczeniu Dokumentu Księgowego do 20-go dnia każdego miesiąca, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowektórym świadczona była Usługa. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane Opłaty, których wysokość zależy od zakresu korzystania przez OSD w formie elektronicznej zgodnie Abonenta z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji Usług, w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu szczególności opłaty za połączenia telefoniczne uiszczane być winny z dołu do Umowy Ramowej20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Usługi te były świadczone. Opłaty za przyłączenie do sieci lub aktywację Usługi co do zasady pobierane są przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, chyba, że strony postanowią inaczej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub UsługiDostawca może na Dokumencie Księgowym wyszczególnić wysokość poszczególnych składników, których dotyczy wskazana składających się na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatnościkalkulację opłaty abonamentowej. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT Wszelkie płatności należne Dostawcy z tytułu realizacji Umowy Abonenckiej winny być regulowane na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na Dokumencie Księgowym, stanowiącym podstawę tej płatności lub w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5kasie Dostawcy lub innego wskazanego przez niego podmiotu. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi Dniem zapłaty jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień data wpływu należności na rachunek bankowy OSDwskazany w Dokumencie Księgowym lub dzień uiszczenia należności w kasie Dostawcy lub innego wskazanego przez niego podmiotu. 5. W razie opóźnienia z zapłatą należności, Xxxxxxxx jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych od nie zapłaconej w terminie kwoty. 6. W przypadku opóźnienia zapłaty na rzecz Dostawcy przekraczającego 30 dni od terminu płatności wskazanego na Dokumencie Księgowym, Dostawca ma prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zablokowania dostępu do Usługi. Dostawca może uzależnić przywrócenie Usługi od zapłaty wszystkich wymagalnych należności wynikających z Umowy Abonenckiej, wraz z odsetkami ustawowymi oraz do zapłaty kosztów związanych z przywróceniem Usługi oraz kosztów obsługi zadłużenia w kwocie określonej w Cenniku. 7. Po upływie terminu wskazanego w ust. 6 i bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni, Dostawca może jednostronnie rozwiązać Umowę Abonencką bez zachowania okresu wypowiedzenia. 8. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy Abonenckiej nie zwalnia Abonenta od obowiązku uiszczenia należności za wykonane na jego rzecz Usługi. Z zastrzeżeniem postanowień o odstąpienia od umowy przez Konsumenta. 9. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonenckiej zawartej na czas oznaczony z przyczyn opisanych w niniejszym paragrafie, Abonent zobowiązany jest do zwrotu przyznanej ulgi na zasadach opisanych w §11 ust. 2. Ponadto Xxxxxxxx również w przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej na czas nieoznaczony jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania opisanego w §22 ust. 810. Wpłaty wymagające przeksięgowania środków dokonywane będą na podstawie pisemnej dyspozycji Abonenta za zgodą drugiej strony, której to przeksięgowanie dotyczy. 10. Za opóźnienie Najpóźniej w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowechwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Dostawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Dostawcy. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu Jeżeli Xxxxxxxx nie otrzymał wyraźnej zgody Konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowymdodatkowej. 11. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.