TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Örnek Maddeleri

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici, işbu sözleşmenin amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi...

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 7.4.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. MÜŞTERİ’nin, bu şekilde SMS ve/veya e-mail almaya devam etmek istememesi halinde, bu yöndeki isteğini TELPA’ya bildirmesi gerekmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve bu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi ...

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici işbu sözleşme konusu hizmetleri, işbu sözleşmede ve Ek/Eklerinde belirtilen şekil ve şartlarda, zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaksızın yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici hizmetleri ifa ederken ve yükümlülüklerini yerine getirirken genel kabul gören profesyonel teknik ve uygulamalara uygun olarak, gerekli özeni göstermek suretiyle, verimli ve ekonomik bir şekilde hareket edecek, muteber idari uygulamalara uyacak ve uygun teknoloji ile güvenli yöntemler kullanacaktır. 5.3 Yüklenici her zaman için, işbu sözleşme ve hizmetler ile ilgili her türlü konuda Üniversite’ye karşı sadakatle hareket edecek ve üçüncü şahıslarla arasındaki her türlü işte Üniversite’nin menfaatlerini gözetecek ve destekleyecektir. 5.4 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri tam olarak veya hiç ifa edememesi halinde, Üniversite’nin bu hizmetleri bir üçüncü şahıstan alabileceğini ve Üniversite’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı, Üniversite’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten Üniversite’ye tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesinden dolayı Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal karşılayacağını ve Üniversite’nin her halukarda ödemeleri durdurma ve uğradığı zararı Yüklenici’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkını haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kanunlara uymayı, aksine hareket edilmesi halinin sözleşmenin feshi sebebi sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Üniversite, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin tarihini veya içeriğini değiştirme veya Hizmetleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yüklenici böyle bir durumda sözleşme uyarınca o güne kadar yerine getirmiş olduğu hizmet karşılığı bedel haricinde, hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. 5.8 Yüklenici, Üniversite’nin yazılı ön onayını almaksızın hiçbir şekilde iş bu sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin basın açıklaması, reklam veya duyuru yapamaz, Üniversite’nin unvanını ve logosunu kullanamaz.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 4.1. Üye statüsünün kazanılması için, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun TALKSTAR tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. 4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin TALKSTAR’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için TALKSTAR’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. 4.3. Üye, Platform üzerinden yapacağı hizmet alımları için kredi kartları ile yasal mevzuata tabi olduğunu ve çerçevede sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 4.4. Üye, Platform üzerinden herhangi bir Danışman’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli sözleşmelerde Danışman’ın sağlayıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; TALKSTAR’ın bahsi geçen mesafeli sözleşme ilişkisinde aracı hizmet sağlayıcısı yükümlülükleri dışında taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Danışman’ın yürürlükteki sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda sunulan tüm hizmetlerin kalitesinden, 4.5. TALKSTAR’ın, Platform’da yer alan herhangi bir hizmetin sağlayıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" olması sebebiyle; Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. TALKSTAR, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Platform’da yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle TALKSTAR’ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, TALKSTAR ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur. 4.6. TALKSTAR, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Xxx'xxx kendisind...

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 20.3.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. MÜŞTERİ’nin, bu şekilde SMS ve/veya e-mail almaya devam etmek istememesi halinde, bu yöndeki isteğini TELPA’ya bildirmesi gerekmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve bu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi...

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 4.1. İşbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen Hizmeti, SOVOS, Müşteri’ye işbu Sözleşme, ve ilgili ekler ve ilgili mevzuat kapsamında sunacaktır. 4.2. Taraflar, işbu Sözleşmeyi imzalamakla birbirlerinin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.3. Müşteri, SOVOS’nın faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, Müşteri nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar, ekipman ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da kullanıcılarından kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle SOVOS’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Bu kapsamda SOVOS kaynaklı olmayan ve açıkça SOVOS’nın kusurunun bulunmadığı hizmet kesintilerinden ve 3. kişiler tarafından yapılacak siber saldırıların yol açtığı zararlardan SOVOS hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına, Müşteri Hizmetten kaynaklanan veya Hizmet ile ilgili tüm taleplerini İş Ortağı’na iletecek olup, Müşteri’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan tüm zararlarından İş Ortağı sorumlu olacaktır. 4.4. SOVOS, Müşteri’nin, işbu Sözleşme sebebiyle olsun veya olmasın, kullanmakta olduğu muhasebe veya ERP programları gibi programlar ve/veya bu programların ait olduğu şirketlerin SOVOS’nın işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olması ve/veya bunun gibi haberleşmeyi önleyici durumlara sebep olması halinde, Müşteri veya bu şirketlere karşı sorumluluk kabul etmez. 4.5. SOVOS ve İŞ ORTAĞI, Müşteri’den kaynaklanan gecikmeler ve kendisine yüklenemeyecek arıza, gecikme ve bunun gibi haberleşmeyi önleyici durumlara karşı sorumluluk kabul etmez. 4.6. SOVOS, her türlü önlem ve tedbiri almış olmasına rağmen, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Müşteri, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde SOVOS’ya veya İŞ ORTAĞI’na rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.7. Mü...

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 4.1. Vodafone, Sözleşme ve Vodafone tarafından abonelik için talep edilen diğer evrakların eksiksiz olarak Vodafone’a ulaşmasını müteakip Abone’ye tahsis edilen hattı en geç 5 (beş) işgünü içerisinde haberleşmeye açar. Abone aksini bildirmediği sürece, Elektronik Haberleşme Sistemi kapsamında Vodafone’un sunduğu en son teknoloji ile hizmet almayı kabul eder. 4.2. Vodafone, yürürlüğe girmeden önce usulünce Abone’lere ve tüketicilere duyurmak suretiyle, sunduğu temel elektronik haberleşme hizmetleri dışında, sunduğu Katma Değerli Hizmetler ve benzeri ek servis ve hizmetleriyle bu hizmetlerin koşullarını değiştirme, kaldırma, yenileme hakkına sahiptir. Abone, yapılan değişikliklerin sair kanallarda ayrıca duyurulmuş olmadığı ya da bu duyurulardan haberdar olmadığı gerekçesiyle Vodafone’dan hak talebinde bulunamaz. Sözleşme kapsamında sunulan Katma Değerli Hizmetler, dönemsel (haftalık, aylık, yıllık) abonelik esasına dayandığı hallerde, Abone’nin bu dönemin sonunda söz konusu hizmetlere ilişkin aboneliğini sona erdirmemesi durumunda, hizmette kesinti yaşanmaması için ilgili dönem sonunda Abone’yi bilgilendirmek şartıyla otomatik olarak aynı süre için yenilenmektedir. Abone, söz konusu hizmetlerden yararlanma talebinde bulunması üzerine dönem sonu hakkında ve dönem sonunda ilgili hizmete ilişkin aboneliğini sona erdirmemesi durumunda aboneliğinin devam edeceği hakkında bilgilendirilir. 4.3. Abone; mücbir sebepler, Abone’lerin veya üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen, acil bakım onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya Vodafone’un yasal kurumlarca kapatılması, faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması halleri haricinde, Elektronik Haberleşme Hizmetleri’nin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle Vodafone’dan bedelini ödediği hizmetlere ilişkin ücet ve cihaz bedellerinin iadesi dışında hiçbir talepte bulunamaz. Elektronik Haberleşme Hizmetleri’nin hiç ya da gereği gibi verilememesi sebebiyle ücret iade koşulları Madde 4.15.’te belirlenmiştir. Vodafone, mümkün olan hallerde bu tür kesintileri Abone’ye duyuracaktır. 4.4. Abone, Elektronik Haberleşme Sistemi’ne bağlanabilmek için, uluslararası standartlar, Kurum tarafından belirlenen standartlar ile ilgili imtiyaz sözleşmeleri, IMT yetki belgesi ve ilgili mevzuatta öngörülen standartlara uygun Kurum’un usulünce onayladığı terminal cihazlarını kullanmak ve bu cihazlara ilişkin bilgi (IMEI Numarası vb.) ve belgeleri sunmak zorundadır. Bu yükümlülük isteğe bağlı cihaz...

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 3.1 Yüklenici, işbu sözleşme süresi boyunca, Hizmet Yerleri’nde, İş olarak adlandırılan konularda profesyonel hizmetleri etkili ve verimli bir şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. 3.2 Yüklenici veya Yüklenici personelinden kaynaklanan bir zarar meydana geldiğinde, Yüklenici işbu zararları kendisinin ve/veya personelinin kusuru oranında tazmin etmekle yükümlüdür. 3.3 Yüklenici işbu sözleşme ile üstlendiği İş’i bizzat kendisi, kendisine ait personel ile yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için Üniversite ile uyum içinde çalışacak, Hizmet Yerleri’nde çalıştıracağı personelin İş’in niteliklerine uygun ve sağlıklı olanlarını Üniversite’nin istekleri doğrultusunda istihdam edecektir. Yüklenici, İş için çalıştıracağı personeli sadece Hizmet Yerleri’nde çalıştıracak olup Üniversite’nin yazılı onayı olmaksızın başka işyerlerinde çalıştırmayacaktır. 3.4 İşbu sözleşme uyarınca gerçekleştirilecek hizmeti ifa etmek üzere Yüklenici tarafından istihdam edilecek personel, Üniversite tarafından onaylanan kıyafetleri kullanacaktır. Yüklenici personeli, kişisel bakımına özen gösterecek, diğer çalışan ve öğrencilere yaklaşımında nezaket gösterecek ve Üniversite’nin tüm kurallarına uyacaktır. Yüklenici çalıştıracağı personelin belirtilen şart ve niteliklere uygun olacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. 3.5 Yüklenici, personelinin kıyafetlerinden sorumlu olup, işbu sözleşmede belirtilen hizmetin yerine getirilmesi sırasında Üniversite tarafından onaylanmış kıyafetleri giyecek ve resimli personel Tanıtım Kartlarını görünür bir şekilde kıyafetlerin üzerine takacaklardır. Kıyafetlerin temizliğinden Yüklenici sorumludur. 3.6 Yüklenici, İş’in sevk ve idaresini bizzat yapacak, işbu sözleşme uyarınca Üniversite bünyesinde hizmet verecek personelini İş’in gereği koordine edecektir. Üniversite, Yüklenici personelini gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep ileri sürmek zorunda olmaksızın değiştirtme hakkına sahiptir. 3.7 Üniversite tarafından yapılacak denetimlerde, personelin uyumlu performans göstermediği, personelin Üniversite’nin çalışma prensiplerine ve kurallarına uygun hareket etmediği, Üniversite’nin kriter ve şartlarına uygun olmadığı gibi bir durumun tespit edilmesi ve/veya herhangi bir şikayet alınması halinde, bu durum Üniversite tarafından Yüklenici’ye yazılı olarak bildirilecek ve Yüklenici da bu konuda gerekli tedbirleri alacaktır. Üniversite’nin talebi halinde, Yüklenici’yeyapılacak bildirim üzerine söz konusu persone...

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 4.A EFECEL’nin yükümlülükleri; 4.1 EFECEL ABONE’ye, EFECEL’nin STH hizmetini kullanabilmesi için aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır: 4.1.1 EFECEL Kısa Mesaj gönderme yazılımı. 4.1.2 Kendi yazılımını geliştirmek isteyen ABONE’nin, EFECEL sistemine erişerek, Kısa Mesaj mesaj göndermesini sağlayacak ara yazılımlar. 4.2 EFECEL, ABONE’nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, ABONE hizmetleri birimi ile teknik desteği sağlayacaktır. 4.3 EFECEL, her ABONE için standart çözümlerini sunmakla mükelleftir. 4.4 EFECEL’nin kusuru nedeniyle, doğacak bir anlaşmazlık sonucu sözleşme feshedilirse, ABONE sahip olduğu kontörleri bitene kadar sistemi kullanmaya devam edebilecektir. 4.5 EFECEL; bir ay içerisinde ABONE’nin satın aldığı kontör’lerden tüketilmemiş olan kontör’ü sonraki aya aktarmakla yükümlüdür. 1 yıl sonunda kullanılmayan kontörleri silme hakkına sahiptir. Aktarımlar işbu Sözleşme süresi ile sınırlıdır. 4.6 XXXXXX, Kısa mesaj gönderilecek Abonenin hattının açık olmaması, telefon ayarlarının Kısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Kısa mesajın alıcısına mutlak ulaştırılacağını garanti etmez. Gönderilecek Kısa mesaj Operatörüne teslim edildikten sonra, Operatörünün Kısa mesaj Merkezinde yine Operatörünün belirlemiş olduğu Kısa mesaj geçerlilik süresi boyunca iletilmesi denenecektir. 4.7 Hizmet’in verilmesi sırasında diğer operatörlerden kaynaklanan problemlerde, diğer operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, EFECEL sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE’nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da EFECEL’nin elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir. EFECEL’nin bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. EFECEL, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri ABONE’lerine duyuracaktır. 4.8 EFECEL’nin yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. 4.9 EFECEL, ABONE’ye sağlanmış olan Kısa mesaj hizmetine ilişkin faturaları ücretsiz olarak tanzim edip mevzuata uygun olarak gönderecektir. 4.10 Ücretlendirme, tarife, fiyat değişik...

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Mobil Uygulama’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve Üyelik başvurusunun STARTLA tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. 3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin STARTLA’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilerek, bu doğrultuda işlem yapılacaktır. 3.3. Üye, Mobil Uygulama üzerinden görüntülediği kampanyalar/indirimler 3.4. STARTLA, hediye ürünü teslim edebilmek amacıyla Üye’nin kullanıcı 3.5. STARTLA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Xxx'xxx kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. 3.6. Üye, uygulamaya erişmek için kullandığı kullanıcı ve kod gibi 3.7. Üye, Mobil Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve 3.8. Mobil Uygulama’ya üyelik sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, 3.9. Üye, Mobil Uygulama’yı aşağıda sayılan haller başta olmak üzere 3.9.1 Mobil Uygulama’nın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması; 3.9.2 Mobil Uygulama’nın bütününün veya bir bölümünün bozma, 3.9.3 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, iletişim veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle 3.9.4 Yorum sistemlerinin; Mobil Uygulama’daki yorumları Mobil Uygulama 3.9.5 Virüs veya Mobil Uygulama’ya, Mobil Uygulama’nın veri tabanına, 3.9.6 Mobil Uygulama tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik 3.10. Üye, Mobil Uygulama’da yaptığı işlemleri STARTLA’ya maddi ve 3.11. STARTLA, Mobil Uygulama’nın işleyişine, genel kuralların, genel 3.12. Mobil Uygulama’da Xxxxxx tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler'in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin STARTLA ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. ...