Common use of Extinción de la contratación Clause in Contracts

Extinción de la contratación. La contratación se extinguirá por algunas de las causas siguientes: (a) El cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga si ésta fuera conferida por ANP. (b) La rescisión por incumplimiento del contratista. (c) Estar en concurso de acreedores. (d) Si el contratista entra en liquidación o disolución societaria. (e) Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratista.

Extinción de la contratación. La contratación se extinguirá por algunas alguna de las causas siguientes: (a) 1. El cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga si ésta fuera conferida por ANP. (b) La 2. Por rescisión por incumplimiento del contratista. (c) Estar en concurso 3. Liquidación judicial o disolución de acreedoresla persona jurídica adjudicataria. (d) Si el contratista entra en liquidación o disolución societaria. (e) 4. Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratista.

Extinción de la contratación. La contratación se extinguirá por algunas alguna de las causas siguientes: (a) 1. El cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga si ésta fuera conferida por ANPservicio. (b) La 2. Por rescisión por incumplimiento del contratista. (c) Estar en concurso 3. Liquidación judicial o disolución de acreedoresla persona jurídica adjudicataria. (d) Si el contratista entra en liquidación o disolución societaria. (e) 4. Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratista.

Extinción de la contratación. La contratación se extinguirá por algunas alguna de las causas siguientes: (a) 1. El cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga si ésta fuera conferida por ANPseñalado. (b) La 2. Por rescisión por incumplimiento del contratistacontratista (de carácter operativo, laboral o legal). (c) Estar en concurso 3. Por disolución de acreedoresla persona jurídica adjudicataria. (d) Si el contratista entra en liquidación o disolución societaria. (e) 4. Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratista.

Extinción de la contratación. La contratación se extinguirá por algunas alguna de las causas siguientes: (a1) El cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga si ésta fuera conferida por ANPobjeto señalado. (b2) La Por rescisión por incumplimiento del contratista. (c3) Estar en concurso Liquidación judicial o disolución de acreedoresla persona jurídica Adjudicataria. (d) Si el contratista entra en liquidación o disolución societaria. (e4) Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratista.

Extinción de la contratación. La contratación se extinguirá por algunas de las causas siguientes: (a) El cumplimiento Cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga si ésta fuera conferida por ANP. (b) La rescisión Rescisión por incumplimiento del contratista. (c) Estar en concurso Liquidación judicial o disolución de acreedoresla persona jurídica adjudicataria. (d) Si el contratista entra en liquidación o disolución societaria. (e) Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratista.

Extinción de la contratación. La contratación se extinguirá por algunas alguna de las causas siguientes: (a) El cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga prorroga si ésta esta fuera conferida por ANP. (b) La rescisión por incumplimiento del contratistade alguna de sus obligaciones. (c) Estar en concurso Liquidación judicial o disolución de acreedoresla persona jurídica adjudicataria. (d) Si el contratista entra en liquidación o disolución societaria. (e) Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratista.

Extinción de la contratación. La contratación se extinguirá por algunas alguna de las causas siguientes: (a) El cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga si ésta fuera conferida por ANPobjeto. (b) La Por rescisión por incumplimiento del contratistacontrato. (c) Estar en concurso Liquidación judicial o disolución de acreedoresla persona jurídica adjudicataria. (d) Si el contratista entra en liquidación o disolución societaria. (e) Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratistaadjudicatario.

Extinción de la contratación. La contratación se extinguirá por algunas de las causas siguientes: (a) : • El cumplimiento del plazo señalado y de su prórroga si ésta fuera conferida por ANP. (b) . • La rescisión por incumplimiento del contratista. (c) Estar en concurso cesionario. • Disolución de acreedores. (d) Si el contratista entra en liquidación o disolución societaria. (e) la persona jurídica adjudicataria. • Mutuo acuerdo entre la ANP y el contratistacesionario.