MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CONTRATO DE OBRA N° 338- DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO OBRAS CIVILES.
Los suscritos a saber:
, quien actúa en su carácter de Directora y Ordenadora del Gasto, previamente facultado mediante HR emitido por el Comando Logístico N° 20194309370713 del 29 xx Xxxxx de 2.019 por orden del señor Brigadier General XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX, y de conformidad con la Resolución Ministerial 4519 fecha 27 mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución N° 1417 de 2.018, quien en consecuencia representa al MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, NIT 830-087-443-4, que en adelante y para los
efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE por una parte, y por la otra, la firma CONSORCIO OBRAS CIVILES con NIT.901316009-1 representada legalmente por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX identificado con cédula de ciudadanía N° 00000000 de Bogotá, conformada por XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX identificado con cédula de ciudadanía N° 00000000-9 cuya participación corresponde al 10%; RC ARQUITECTOS SAS con NIT. 830141161-3 cuya participación corresponde al 45%; y DINGCO CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 900432175-9 cuya participación corresponde al 45%., quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES
1) Que de conformidad con la ponencia realizada ante el Comité de Adquisiciones el día 02 de Julio de 2019, se aprobó el Estudio Previo y el proyecto xx xxxxxx de condiciones del proceso, dando inicio al proceso de selección de Licitación Pública N° L.P.139-DIADQ-CADCOCENACINGENIEROS-2019, cuyo objeto es REALIZAR LA CONSTRUCCION DEOBRAS CIVILES PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: SEGUNDA ETAPA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR MOCOA, ITEM II: SEGUNDA ETAPA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PASTO, ITEM III: SEGUNDA ETAPA URBANISMO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CALI, ITEM IV: SEGUNDA ETAPA DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DE LA FUERZA DE TAREA “APOLO” CALI.
2) Que con el ánimo de atender esta necesidad se dispuso un presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso es de $ 7.440.021.944,45(SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 25019 con fecha 06-05-2019 bajo el rubro presupuestal C- 1502-0100-32-0-1502088-02 por concepto de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJERCITO NACIONAL, Recurso 16 expedido por la Jefe de Presupuesto.
3) Que de conformidad con el Numeral 1 del artículo el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se llevó a cabo por la modalidad de Licitación Pública.
4) Que el día 31 de Julio de 2019 a las 10:30 horas, se efectuó el cierre, donde participaron las siguientes firmas:
CONSORCIO ESM, CONSORCIO CIAR G4 2019, CONSORCIO OMEGA, CONSORCIO OKSAR MILITAR, CONSORCIO J&C, CONSORCIO ESOECIAL, CONSORCIO CADENA CENAC 139, CONSTRUCTORA JEINCO SAS, UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES MOCOA 2019, LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS, CONSORCIO CONSTRUVALOR CENAC 139, CONSTRUCTORA INGARCON LTDA, CONSORCIO C&J 2019, CONSORCIO CONTRURED, GRU SAS, CONSTRUCCIONES KYOTO SAS, CHAHER, SOLUCIONES INTEGRALES SAS, UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2, OL INGENIERIA, CONSORCIO ALIANZA INGENIERIA, XXXXXX SAS, CONSORCIO REGIONAL PACIFICO, TELVAL SAS, CONSORCIO OBRAS CIVILES, CONSORCIO VARVAR, CONSORCIO SAN XXXXXX, CONSORCIO COLOMBIA 2019, INVERSIONES G Y S LTDA, CONSORCIO CALI 2019, CONSORCIO XXXXXXX XXXXXXXXXX, CONSORCIO 4RC, CONSORCIO CG, CONSORCIO OBRAMOS, CONSTRUVAL INGENIERA SAS, CONSORCIO CONSTRUCCIONES MILITARES EGV, CONSORCIO APOLO, CONSORCIO ALIANZA II, HSP CONSTRUCCIONES SAS, CONSORCIO XXXXX, PROTELCA INGENIERIA SAS, CONSORCIO OC.
5) Que de acuerdo con el cronograma del proceso, las evaluaciones se efectuaron desde el 31 de Julio de 2019, hasta el 05 xx xxxxxx de 2019, inclusive.
6) Que de conformidad con la Audiencia de Adjudicación el Comité de Adquisiciones, del día 03 de Julio de 2019, este recomendó adjudicar el proceso LICITACIÓN PÚBLICA N° LP.139 –DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS – 2019.
7) Que mediante Resolución N° 292 del 21 xx xxxxxx de 2019 se adjudicó el proceso de L.P.139-DIADQ- CADCOCENACINGENIEROS-2019, en los siguientes términos:
8) Que La Entidad ejercerá la supervisión técnica en la ejecución del contrato de obra a través de la INTERVENTORIA, como su representante ante EL CONTRATISTA. Las funciones y atribuciones de la INTERVENTORIA serán las que se deriven de dicho objeto contractual, mismo que formará parte integral del presente contrato y deben ser conocidos por el contratista de la obra. En consecuencia, las partes acuerdan celebrar el contrato contenido en las siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con EL EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS a
realizar el siguiente proyecto, cuyo objeto es el LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM III: SEGUNDA ETAPA URBANISMO DEL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CALI, de conformidad con el pliego de condiciones, sus adendas, las cantidades de obra estipuladas en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento ( las cantidades de obra del anexo técnico) y la oferta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato, así como la Cláusula Segunda del Presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO. El valor total del presente contrato, asciende a la suma de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($2.796.399.005,73) INCLUIDO AIU E IVA, DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES, respaldado en el Certificado de Disponibilidad presupuestal N° 25019 con fecha 06-05-2019, el cual se discrimina a continuación:
OBRA: | URBANISMO DISPENSARIO CALI | AREA CONSTRUCCIÓN (m2): | 7.270,50 | |||
UNIDAD : | HOSPITAL TERCERA BRIGADA CANTON NÁPOLES | |||||
ITEM | Cod. | ACTIVIDADES | UND. | CANT. | VR UNITARIO | VR TOTAL SIN IVA |
1 | P-1 | PRELIMINARES | ||||
LOCALIZACION Y REPLANTEO | ||||||
1.01 | OE-21.145 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES | m2 | 7.270,50 | 2.331,00 | 00.000.000,50 |
1.02 | P-1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO | m | 589,50 | 1.537,00 | 906.061,50 |
1.03 | P-1.2A | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | m | 95,50 | 2.058,00 | 196.539,00 |
DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES | ||||||
1.04 | P-1.3 | DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) | m2 | 2.675,50 | 11.401,00 | 30.503.375,50 |
1.05 | P-1.8 | EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | m3 | 3.315,50 | 46.561,00 | 154.372.995,50 |
1.06 | P-1.5 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | m3 | 115,50 | 66.286,00 | 7.656.033,00 |
1.07 | P-1.6 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue y retiro de material excavado). | m3 | 67,00 | 62.636,00 | 4.196.612,00 |
1.08 | P-1.7 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (no incluye retiro de material excavado). | m3 | 133,00 | 26.745,00 | 3.557.085,00 |
1.09 | P-1.14 | RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) | m3 | 159,50 | 57.788,00 | 9.217.186,00 |
DESMONTES Y DEMOLICIONES | ||||||
1.10 | P-1.49 | DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN incluye cimentación superficial, vigas, columnas, placas, elementos estructurales y no estructurales, muros, cubierta, aparatos sanitarios y eléctricos (Incluye cargue y retiro de escombros). | m2 | 23,00 | 45.704,00 | 1.051.192,00 |
1.11 | P-1.26 | DESMONTE CERRAMIENTO MALLA (Incluye cargue y retiro de escombros). | m2 | 51,50 | 22.569,00 | 1.162.303,50 |
1.12 | P-1.23 | DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.30 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | m2 | 14,00 | 45.921,00 | 642.894,00 |
1.13 | P-1.42 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA.(Incluye equipo de oxiacetileno, cargue y retiro de material desmontado). | kg | 236,00 | 5.350,00 | 1.262.600,00 |
TALA ARBOLES | ||||||
1.14 | P-1.76 | TALA DE ARBOLES CLASE II h=>5m<10m (Incluye desenraice, retiro y disposición final). LO ANTERIOR PREVIO TRAMITE DE PERMISO ANTE ENTIDAD COMPETENTE. | und | 7,00 | 336.951,00 | 2.358.657,00 |
1.15 | P-1.75 | TALA DE ARBOLES CLASE I h=<5m (Incluye desenraice, retiro y disposición final). LO ANTERIOR PREVIO TRAMITE DE PERMISO ANTE ENTIDAD COMPETENTE. | und | 5,00 | 90.053,00 | 450.265,00 |
TotalCAPITULO P-1 PRELIMINARES | 234.481.334,50 | |||||
2 | C-2 | CIMIENTOS | ||||
2.01 | C-2.3 | BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSIE = 5 cm | m2 | 373,00 | 24.168,00 | 9.014.664,00 |
2.02 | C-2.18 | PEDESTAL ENCONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo ) | m3 | 5,00 | 612.315,00 | 3.061.575,00 |
2.03 | C-2.13 | CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga) | m3 | 12,00 | 360.629,00 | 4.327.548,00 |
2.04 | C-2.27 | DADOS ENCONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo ) | m3 | 6,50 | 577.705,00 | 3.755.082,50 |
2.05 | C-2.7 | VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi- SIN FORMALETA(Sin refuerzo) | m3 | 42,50 | 568.910,00 | 24.178.675,00 |
2.06 | EC-5.25 | MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO de 3.000 psiA LA VISTA (sin refuerzo). | m3 | 22,50 | 835.486,00 | 18.798.435,00 |
2.07 | C-2.14 | ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3.000 psi- (Sin refuerzo) | m3 | 21,00 | 585.400,00 | 12.293.400,00 |
Total CAPITULO C-2 CIMIENTOS | 75.429.379,50 | |||||
3 | S-3 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | ||||
POZOS DE INSPECCION | ||||||
3.01 | S-3.164 | CUERPO POZO INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3.000 psi, h = Variable Diámetro 1.20 x. xxxxx xx xxxxxxxx en malla electrosoldada 4 mm | m | 5,00 | 751.371,00 | 3.756.855,00 |
3.02 | S-3.165 | PLACASUPERIOR D= 1,70EN CONCRETO DE 3.000 psi, PARA POZO INSPECCIÓN Diámetro 1.20 m, INCLUYE TAPA EN CONCRETO xxxxx xx xxxxxxxx en varillas # 3 - según detalle. | und | 3,00 | 753.202,00 | 2.259.606,00 |
3.03 | S-3.166 | PLACA BASE D=1,70PARA POZO INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3.000 psi, DE 1,20 x. xxxxx xx xxxxxxxx acero N4- Según detalle(incluye cañuela en mortero pend = 15%) | und | 3,00 | 533.428,00 | 1.600.284,00 |
TUBERIA RED AGUAS LLUVIAS | ||||||
3.04 | S-3.38 | TUBERIA A LL 250 MM Tipo Novafort o equivalente.(Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con material proveniente de la excavacion instalacióny cinta de demarcación).Segun norma tecnica ASTM 2321 | m | 187,00 | 87.082,00 | 16.284.334,00 |
CONEXIÓN X XXXX EXISTENTE | ||||||
3.05 | S-3.94 | CONEXIÓN X XXXX - CAJA EXISTENTE (Incluye demolición muro cañuela y mortero) | und | 7,00 | 99.571,00 | 696.997,00 |
SUMIDEROS, CAÑUELAS | ||||||
3.06 | S-3.118 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO MIXTO PREFABRICADO ESTANDAR CON PERFORACION.TIPO TITAN O SUPERIOR; ANCHO DE REJILLA 0,47 m Y LARGO DE REJILLA 0,85 m | und | 10,00 | 2.285.977,00 | 22.859.770,00 |
3.07 | OE-21.185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN XX XXXXXXX PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO CU 004 h:0,2m, b:0,3 l: 1m | m | 16,00 | 73.770,00 | 1.180.320,00 |
REPARACIONES POR OBRAS HIDROSANITARIAS | ||||||
3.08 | VP-23.11 | CORTE DE PAVIMENTO | m | 6,50 | 11.745,00 | 76.342,50 |
3.09 | VP-23.7 | SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Xxxxx Xxxxxx y estudios de suelos. | m3 | 2,50 | 166.081,00 | 415.202,50 |
3.10 | VP-23.8 | BASE GRANULAR BG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Xxxxx Xxxxxx y estudios de suelos. | m3 | 2,50 | 140.726,00 | 351.815,00 |
3.11 | VP-23.2 | IMPRIMACION con emulsión asfaltica tipo CRL-1 según norma INVIAS. (Incluye suministro barido y/o sopleteado y riego). | m2 | 2,50 | 1.953,00 | 4.882,50 |
3.12 | VP-23.3 | MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC- 1Suministro, transporte, colocación y compactación según norma INVIAS. | m3 | 0,50 | 646.685,00 | 323.342,50 |
TRAMITES | ||||||
3.13 | H-7.97 | TRAMITE ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA ACCEDER AL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DEL PROYECTO. | und | 1,00 | 2.487.391,00 | 2.487.391,00 |
TotalCAPÍTULO S-3 DESAGUES E INST. SANITARIAS | 52.297.142,00 | |||||
4 | PB-4 | PISOS-BASES-RELLENOS | ||||
4.01 | PB-4.29 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Incluye transporte y compactación) | m3 | 882,00 | 84.731,00 | 74.732.742,00 |
TotalCAPITULO PB-4 PISOS - BASES - RELLENOS | 74.732.742,00 | |||||
5 | EC-5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ||||
ACEROS Y MALLAS | ||||||
5.01 | EC-5.1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | kg | 7.457,50 | 3.172,00 | 00.000.000,00 |
5.02 | EC-5.4 | MALLA ELECTROSOLDADA M- 131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). | kg | 361,00 | 3.718,00 | 1.342.198,00 |
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | ||||||
5.03 | EC-5.46 | ESCALERA EN CONCRETO 3.000 PSIsin refuerzo | m3 | 9,00 | 828.916,00 | 7.460.244,00 |
5.04 | EC-5.130 | PLACA RAMPA CONCRETO 3.000 PSI (Sin refuerzo). Estriada transversalmente según diseño. | m3 | 8,00 | 691.542,00 | 5.532.336,00 |
TotalCAPITULO EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 37.989.968,00 | |||||
6 | IE-8 | INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA | ||||
TRASLADO POSTES | ||||||
6.01 | IE-8.813 | TRASLADO POSTE DE CONCRETO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). teniendo en cuenta no causar daños en cada uno de sus componentes durante el desmonte ni en su instalación. | und | 1,00 | 468.989,00 | 468.989,00 |
TRASLADO DE RED DE MEDIA O BAJA TENSION | ||||||
6.02 | IE-8.701 | TRASLADO DE RED EXISTENTE AEREA DE MEDIA O BAJA TENSION, Desvestida y vestida de poste, Tendido de cable. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TENIENDO EN CUENTA NO CAUSAR DAÑOS EN CADA UNO DE SUS COMPONENETES DURANTE PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. | m | 30,00 | 13.553,00 | 406.590,00 |
POSTES | ||||||
6.03 | IE-8.400 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO TRONCOCÓNICO DE 12 MTS, Acero galvanizado en caliente y pintura electrostática, Base y Pernos. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 30,00 | 2.923.410,00 | 87.702.300,00 |
CAJAS DE INSPECCION | ||||||
6.04 | IE-8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYETODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 41,00 | 838.210,00 | 34.366.610,00 |
ACOMETIDAS 3H | ||||||
6.05 | IE-8.129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | m | 138,00 | 9.660,00 | 1.333.080,00 |
ACOMETIDAS 4H | ||||||
6.06 | IE-8.151 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | m | 598,00 | 12.449,00 | 7.444.502,00 |
CONDULINADO | ||||||
6.07 | IE-8.159 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". | m | 32,00 | 3.907,00 | 125.024,00 |
6.08 | IE-8.161 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2". | m | 498,00 | 5.622,00 | 2.799.756,00 |
6.09 | IE-8.163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DB 3". | m | 200,00 | 18.587,00 | 3.717.400,00 |
INTERRUPTOR ATORNILLABLE | ||||||
6.10 | IE-8.278 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | und | 1,00 | 123.329,00 | 123.329,00 |
KIT SUBACUATICO | ||||||
6.11 | IE-8.531 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITEMPALME SUBACUATICO PARA BAJA TENSIÓN 600V EN RESINA QUE CUMPLAN NORMA ANSI C119.1 Derivación 8-14, cable principal 6-2/0.(juego por 4 small) | und | 26,00 | 396.949,00 | 10.320.674,00 |
SALIDAS ILUMINACION | ||||||
6.12 | IE-8.649 | SALIDA PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE. conectores de resorte, brazo metálico y accesorios de sujeción. | und | 31,00 | 150.006,00 | 4.650.186,00 |
LUMINARIAS | ||||||
6.13 | IE-8.399 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LEDDE 108W, Flujo lumínico de 13.390 lm, Multivoltaje, En calidad Scheréder Avento 1 similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 31,00 | 1.112.965,00 | 34.501.915,00 |
SISTEMA PUESTA A TIERRA | ||||||
6.14 | IE-8.812 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 30,00 | 249.109,00 | 7.473.270,00 |
6.15 | IE-8.865 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 2,00 | 296.941,00 | 593.882,00 |
TOMACORRIENTE REGULADA | ||||||
6.16 | IE-8.984 | SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER X XXXXXXX. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m | und | 2,00 | 52.248,00 | 104.496,00 |
FOTOCELDA ELECTRONICA | ||||||
6.17 | IE-8.1007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA ELECTRONICA 185-305 VAC 120-277 NC | und | 31,00 | 25.137,00 | 779.247,00 |
TRAMITES | ||||||
6.18 | IE-8.433 | TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMAATOS OR, RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R. | glb | 1,00 | 2.726.206,00 | 2.726.206,00 |
TotalCAPITULO IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA | 199.637.456,00 | |||||
7 | ME-17 | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO | ||||
CARPINTERIA METALICA | ||||||
BARANDAS Y PROTECCIONES | ||||||
7.01 | ME-17.183 | BARANDA BALCON.Pasamanos en tubo ø2 " aguas negras + platina metálica de 2" X 1/8" de espesor en acero, acabado en pintura silver xxx +3 travesaños en tubo ø1/2" aguas negras+ platina 1 x 1/8" + Platinas de fijacion a piso de 10 x10cm 1/8" acabado en pintura esmalte color silver xxx + accesorios de anclaje y soportes.SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). | m | 53,00 | 258.047,00 | 13.676.491,00 |
CERRAMIENTOS | ||||||
7.02 | ME-17.65 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA. XXXXX XXXXXXX GALVANIZADA2" . Incluye Malla eslabonada cal 12de 2x11 1/2" + contramarco angulo 2" x18" + anticorrosivo + pintura esmalte. Suministro e instalación a todo costo.Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. | m2 | 52,00 | 273.778,00 | 14.236.456,00 |
7.03 | ME-17.406 | PUERTA METALICA TIPO REJA. Xxxxx en ángulo3/16x1". Reja con contramarco en ángulo 3/16x1", platinas 1x1/8" horizontales @20cm, verticales en varilla lisa 1/2" @10cm. (Incluye anclajes a superficie en concreto, soldadura, 3 manos de pintura anticorrosiva y esmalte) A TODO COSTO | m2 | 12,50 | 201.216,00 | 2.515.200,00 |
Total CAPITULO ME-17 CARPINTERIA METALICA | 30.428.147,00 | |||||
8 | PI-19 | PINTURA | ||||
8.01 | PI-19.14 | ESTUCO Y PINTURA Tipo KORAZA o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo koraza o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño. | m2 | 105,50 | 23.254,00 | 2.453.297,00 |
TotalCAPITULO PI-19 PINTURA | 2.453.297,00 | |||||
9 | OE-21 | OBRAS EXTERIORES | ||||
BASES Y SUB-BASES | ||||||
9.01 | OE-21.110 | CAMA EN XXXXX XX XXXX Nivelación h=4cm(Extendida, humedecida y compactada) | m2 | 1.462,50 | 18.790,00 | 27.480.375,00 |
ANDENES | ||||||
9.02 | XX-00.0 | XXXXX XXXXXXXX 2.500 psiReforzadoE= 0.10m.Acabado:Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M- 084) | m2 | 339,00 | 76.583,00 | 25.961.637,00 |
9.03 | OE-21.220 | Andén en BLOQUE DE CONCRETO RECTANGULAR. 20x40x8cm. Tipo KREATO o equivalente. Incluye sello de arena. Según Diseño | m2 | 37,50 | 106.637,00 | 3.998.887,50 |
9.04 | OE-21.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN LOSETA TIPO TACTIL GUIA. Color Gris. 40x40x6cm. Tipo KREATO o equivalente. Incluye: mortero de nivelación y sello de arena. | m2 | 75,00 | 90.381,00 | 6.778.575,00 |
9.05 | OE-21.88 | PISO EN MEDIA LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO LISO A-60 EN CONCRETO TIPO IDU h=6 cm, b=20 cm y L=40 cm, incluye sello de arena. | m2 | 404,50 | 90.291,00 | 36.522.709,50 |
9.06 | OE-21.20 | PISO EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO LISO A-50 EN CONCRETO TIPO IDU h=6 cm, b=40 cm y L=40 cm, incluye sello de arena. | m2 | 920,50 | 80.651,00 | 74.239.245,50 |
9.07 | OE-21.24 | TOPEROL O FRANJA DE CONTROL EN LOSETA TEXTURIZADA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU h=6 cm, b=40 cm y L=40 cm, incluye sello de arena. | m | 113,00 | 44.470,00 | 5.025.110,00 |
9.08 | PA-12.220 | PISO Gravilla lavada Nº 0(Incluye dilatación en bronce) | m2 | 98,00 | 54.062,00 | 5.298.076,00 |
9.09 | PA-12.215 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SUPERFICIE EN CAUCHO CONTINUO 100% LLANTA RECICLADA PIGMENTADA MONOCAPA DE 1CM TIPO HULEX O SIMILAR , INCLUYE CPAPA DE CAUCHO CONTINUO DE LLANTA RECICLADA TIPÓ RIPIO ESPESOR 40mm Y CAPA DE RECEBO DE ESPESOR 55mm COMPACTADO | m2 | 90,50 | 421.880,00 | 38.180.140,00 |
MOBILIARIO | ||||||
9.10 | OE-21.26 | BANCA EXTERIOR EN MADERA TIPO IUD M50 | und | 8,00 | 499.468,00 | 3.995.744,00 |
9.11 | OE-21.27 | BANCA MODULAR EN CONCRETO TIPO IDU M40 | und | 39,00 | 173.905,00 | 6.782.295,00 |
9.12 | OE-21.26A | CANECA EN ACERO INOXIDABLE BARCELONA TIPO IDU (Suministro e instalación) | und | 9,00 | 652.905,00 | 5.876.145,00 |
GIMNASIO BIOSALUDABLE | ||||||
9.13 | OE-21.153 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO XX XXXXXXX MULTINIVEL METALICO, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 2.757.204,00 | 2.757.204,00 |
9.14 | OE-21.154 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BALANCIN PARA PIERNAS METALICO, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 3.135.076,00 | 3.135.076,00 |
9.15 | OE-21.155 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR METALICO, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 6.088.936,00 | 6.088.936,00 |
9.16 | OE-21.156 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TIMON GIGANTE METALICO, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 3.155.985,00 | 3.155.985,00 |
9.17 | OE-21.157 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO XX XXXXXX MULTINIVEL METALICO asimetricas, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 2.001.461,00 | 2.001.461,00 |
9.18 | OE-21.158 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABALGADOR METALICO, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 2.001.461,00 | 2.001.461,00 |
9.19 | OE-21.159 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EJERCITADOR DE CINTURA METALICO, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 4.002.996,00 | 4.002.996,00 |
9.20 | OE-21.160 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MASAJEADOR estimulador de los musculos de espalda, hombros y cintura, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 1.889.359,00 | 1.889.359,00 |
9.21 | OE-21.161 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BALANCIN DE CINTURA, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 3.135.076,00 | 3.135.076,00 |
9.22 | OE-21.162 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA ABDOMINALES, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 3.009.119,00 | 3.009.119,00 |
9.23 | OE-21.163 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCO DE DESTREZA, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 2.244.710,00 | 2.244.710,00 |
9.24 | OE-21.164 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO XX XXXXX DE EQUILIBRIO, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 2.001.461,00 | 2.001.461,00 |
9.25 | OE-21.165 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELIPTICA, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 2.883.161,00 | 2.883.161,00 |
9.26 | OE-21.166 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO XX XXXXXX PARALELAS, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 2.127.418,00 | 2.127.418,00 |
9.27 | OE-21.167 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO XX XXXXX MULTINIVEL, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 2.546.189,00 | 2.546.189,00 |
9.28 | OE-21.168 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLEXIONES DE BRAZO, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 2.851.731,00 | 2.851.731,00 |
9.29 | OE-21.169 | SUMINISTRO, INSTALACIONYPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FLEXIONES DE PECHO, GIMNASIO BIOSALUDABLE. Fabricado en carpinteria metálica. | und | 1,00 | 3.337.867,00 | 3.337.867,00 |
BORDILLOS - RAMPAS - SARDINELES | ||||||
9.30 | OE-21.14 | BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO A-80 EN CONCRETO TIPO IDU h=35 cm, b=20 cm y L=80 cm. | m | 847,00 | 63.279,00 | 53.597.313,00 |
9.31 | OE-21.10 | BORDILLO EN CONCRETOFUNDIDO EN SITIOEN CONCRETODE 3,000h=35 cm, b=15cm. | m | 1,50 | 60.278,00 | 90.417,00 |
9.32 | OE-21.195 | RAMPA TIPO B10 EN LOSETA PREFABRICADA DE 40 x 40cm, INCLUYE ELEMENTOS PREFABRICADOS (SARDINELES Y LOSETA), INCLUYE MORTERO PARA LA ADHERENCIA DE LAS LOSETAS, NO INCLUYE RELLENOS. | m2 | 23,00 | 199.637,00 | 4.591.651,00 |
9.33 | OE-21.194 | RAMPA TIPO B5 EN LOSETA PREFABRICADA DE 40 x 40cm, INCLUYE ELEMENTOS PREFABRICADOS (SARDINELES Y LOSETA), INCLUYE MORTERO PARA LA ADHERENCIA DE LAS LOSETAS, NO INCLUYE RELLENOS. | m2 | 15,00 | 168.059,00 | 2.520.885,00 |
9.34 | OE-21.66 | SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU A-10 h=50cm, b=20 cm y L=80 cm, | m | 466,50 | 86.768,00 | 40.477.272,00 |
9.35 | OE-21.11A | SARDINEL EN CONCRETOFUNDIDO EN SITIOEN CONCRETODE 3,000PSIh=50 cm, b=20cm. | m | 1,00 | 100.928,00 | 100.928,00 |
CERRAMIENTOS | ||||||
9.36 | OE-21.144 | CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 24.5X5.5X12 H= 2.64m y reja en platina 2" x1/4" + anticorrosivo + pintura+ vigas de cimentacion, viga antivolcamiento y dados en concreto ciclopeo, rellenos y excavaciones SEGUN DETALLE. | m | 94,50 | 475.427,00 | 44.927.851,50 |
9.37 | OE-21.95 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12DE 2 1/4" X 2 1/4" H=2.50 m +ÁNGULO 3/4 X1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS GALVANIZADO 2", CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 25 mm, PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE. | m | 495,00 | 283.140,00 | 140.154.300,00 |
PAISAJISMO | ||||||
9.38 | OE-21.111 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B(B20) 1,20x1,20m. (incluye suministro, construcción y filtro en gravilla. No incluye tierra) | und | 6,00 | 558.672,00 | 3.352.032,00 |
9.39 | OE-21.40 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B(B25) 1,60x1,60m. (incluye suministro, construcción y filtro en gravillay tierra negra) | und | 6,00 | 733.249,00 | 4.399.494,00 |
9.40 | OE-21.70 | XXXXXX DIMENSIONES de altura 0,85m ancho 0,90CON PLACA EN CONCRETO Y MURO EN MAMPOSTERIA N°5 DE ALTURA 0,85m. Incluye pañete impermeabilizado, talón en concreto, sifón de 3" mortero para pendientado, filtro en gravilla comun, geotextil no tejido 2000, tierra negra, manto asfáltico Segun Diseño. | m | 81,00 | 157.081,00 | 12.723.561,00 |
9.41 | OE-21.41 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX H=1m (Incluye tierra negra). | und | 6,00 | 314.831,00 | 1.888.986,00 |
9.42 | OE-21.63 | ARBOL FLORAMARILLO H=1.50m. Suministro y siembra. | und | 8,00 | 115.033,00 | 920.264,00 |
9.43 | OE-21.9 | JARDINES EXTERIORES (Incluye plantas ornamentales, tierra negra y pradización ). | m2 | 81,00 | 109.550,00 | 8.873.550,00 |
9.44 | OE-21.217 | CERRAMIENTO EN CERCA VIVA XXXXXXX XXXXXXXX | m | 239,50 | 145.079,00 | 00.000.000,50 |
9.45 | OE-21.7 | EMPRADIZACIÓN(Incluye pasto kikuyo, mano de obra y tierra negra). | m2 | 4.084,50 | 46.590,00 | 190.296.855,00 |
TotalCAPITULO OE-21 OBRAS EXTERIORES | 832.969.929,50 | |||||
10 | AG-22 | ASEO GENERAL | ||||
10.01 | AG-22.1 | ASEO GENERAL | m2 | 3.105,00 | 2.474,00 | 7.681.770,00 |
TOTAL CAPITULO AG-22 ASEO GENERAL | 7.681.770,00 | |||||
11 | VP-23 | VIAS Y PAVIMENTOS | ||||
11.01 | VP-23.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAS | m2 | 2.675,50 | 1.487,00 | 3.978.468,50 |
11.02 | VP-23.2 | IMPRIMACION con emulsión asfaltica tipo CRL-1 según norma INVIAS. (Incluye suministro barido y/o sopleteado y riego). | m2 | 2.755,50 | 1.953,00 | 5.381.491,50 |
11.03 | VP-23.4 | MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC- 2Suministro, transporte, colocación y compactación según norma INVIAS. | m3 | 340,50 | 656.806,00 | 223.642.443,00 |
11.04 | VP-23.7 | SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Xxxxx Xxxxxx y estudios de suelos. | m3 | 1.767,00 | 166.081,00 | 293.465.127,00 |
11.05 | VP-23.8 | BASE GRANULAR BG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Xxxxx Xxxxxx y estudios de suelos. | m3 | 936,00 | 140.726,00 | 131.719.536,00 |
11.06 | OE-21.15 | TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO h=15 cm, b=20 cm y L=50 cm. | und | 82,00 | 53.960,00 | 4.424.720,00 |
11.07 | PI-19.26 | PINTURA PARA TRÁFICOCOLOR BLANCO(Incluye 3 manos ). | m | 25,00 | 9.140,00 | 228.500,00 |
11.08 | PI-19.28 | LINEAS DELIMITACION PINTURA PARA TRÁFICOCOLOR AMARILLO(Incluye 3 manos). | m | 529,50 | 9.063,00 | 4.798.858,50 |
11.09 | PI-19.30 | PINTURA ICONO DISCAPACITADOS 60x60cm. Color según diseño. (Incluye 3 manos). | und | 6,00 | 33.422,00 | 200.532,00 |
11.10 | PI-19.31 | PINTURA NUMERACION PARQUEADEROS,DOS NUMEROS. Color según diseño. (Incluye 3 manos). | und | 57,00 | 17.386,00 | 991.002,00 |
Total CAPITULO VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS | 668.830.678,50 | |||||
12 | SC-25 | RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO | ||||
12.01 | SC-25.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SENCILLO DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 2,00 | 163.305,00 | 326.610,00 |
12.02 | SC-25.33B | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CAT6A LSZH, 4 PARES,23 AWG mínimo,Cumplimiento con las normas TIA-568-c.2 o IEC 11801 Class E similar o características técnicas superiores, Color según uso, Velocidad de propagacion 65% o superior, Impedancia de entrada 100ohm (±22%), Diámetro del cable menor a 7.24 mm mínimo, Resistencia max en DC 9.36 Ohm, Capacitancia mutua menor a 6 nF a 1Khz, Resistencia de desbalanceo menor a 5%, Normatividad IEC 00000-0-00 IEC 61034-2 IEC 60754-2 o similar, Inlcuye (Velcros, Cintas , Marquillas), Mano de personal certificado por la marca, Temperatura de trabajo -20°C hasta 60°C. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECEASARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m | 20,00 | 9.625,00 | 192.500,00 |
12.03 | IE-8.498A | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CAJA METÁLICA GALVANIZADA REF: 5800, Doble fondo, Equipo para trabajar en alturas hasta 3.5 mts. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 2,00 | 8.737,00 | 17.474,00 |
12.04 | SC-25.245 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT XX XXXXXXX ELECTROMECANICA DE 3 METROS SEGÚN DISEÑO, Faldilla para uso intensivo, Juego de fotoceldas externas, Control metálico 4 canales o superior, Soporte para barrera. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 2,00 | 6.866.468,00 | 13.732.936,00 |
Total CAPITULO SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO | 14.269.520,00 | |||||
TOTAL COSTOS DIRECTOS | 2.231.201.364,00 |
ADMINISTRACIÓN 17% | 379.304.231,88 |
IMPREVISTOS 3% | 66.936.040,92 |
UTILIDAD 4% | 89.248.054,56 |
I.V.A. sobre UTILIDAD 19% | 16.957.130,37 |
TOTAL OBRA | 2.783.646.821,73 |
COSTOS TRÁMITES AMBIENTALES | ||
COSTO COMPENSACIÓN POR TALA DE ARBOLES SEGÚN metodología establecida en Resolución 4133.0.21.441 de 2014, proferida por el DAGMA | 12.563.741,00 | 00.000.000,00 |
COSTO SEGUIMIENTO TÉCNICO | 188.443,00 | 188.443,00 |
SUBTOTAL TRÁMITES AMBIENTALES | 12.752.184,00 | |
TOTAL OBRA + TRÁMITES AMBIENTALES | TOTAL OBRA + TRÁMITES AMBIENTALES | 2.796.399.005,73 |
Parágrafo 1: Ordénese liberar del presupuesto oficial la suma de SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($60.857.621,72) del
Certificado de Disponibilidad presupuestal N° 25019 con fecha 06-05-2019 bajo el rubro presupuestal C-1502-0100-32-0- 1502088-02 por concepto de ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE
SOPORTE DEL EJERCITO NACIONAL), recurso 16 expedido por la Jefe de Presupuesto de CENAC INGENIEROS.
CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS cancelará el valor del presente contrato en la Cuenta Corriente No. 13883075850 de BANCOLOMBIA, de la siguiente manera: mediante pagos parciales por avance de obra y previo al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Presentar por escrito una certificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) expedido por la Secretaría de Hacienda-Subsecretaria xx Xxxxxx del Municipio donde se va a desarrollar la obra con la siguiente información: a) Tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) b) Nombre de la Tesorería Municipal c) NIT de la Tesorería Municipal
d) Número de Cuenta Bancaria a la cual debe consignarse el monto retenido e) Certificación por escrito de la Tesorería xx Xxxxxx Municipalescuando el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y el pago de las obligaciones contraídas con proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente por el Interventor
NOTA 1: Para el pago el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio)
NOTA 2: La Entidad realizara los descuentos xx Xxx a que haya lugar.
NOTA 3: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe a llegar por escrito el día siguiente a la audiencia de adjudicación los siguientes documentos a esta Dirección para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera):
1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, no mayor a tres (30) días de expedición.2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa ofirma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. Formulario xxx Xxxxxx de Condiciones.
Adicional Para consorcios: - Fotocopia cédulas integrantes del consorcio. - Copia del Acta consorcial.
CLAUSULA CUARTA- PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR LA OBRA: Todos los profesionales exigidos para ejecutar la obra, deben cumplir como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Nota 01: Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato.
Nota 02: Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
Nota 03: El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.
Nota 04: Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
Nota 05: El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto y deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal idóneo y necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de trabajo en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el contrato. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.
Nota 06: El contratista del presente proceso deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal idóneo y necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de trabajo en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el contrato.
Nota 07: el contratista deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique los títulos de postgrado, expedidos por una Institución de Educación Superior avalada por el Ministerio de Educación nacional. Cuando la Especialización, no sea específica en el objeto solicitado se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los descritos en la lista anteriormente expuesta (se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera).
Nota 8: Los requisitos relacionados con el profesional en SST se exigen de acuerdo con la Resolución No. 312 de 2019 “Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo SG- SST”.
CLAUSULA QUINTA- VERIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA: VERIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL: DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES REGLAS ESPECÍFICAS PARA EL CONTRATISTA
ADJUDICATARIO: La firma interventora del contrato de obra deberá tener en cuenta los siguientes parámetros para verificar la idoneidad de las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto de obra:
La firma interventora que resultara adjudicataria para el presente proceso de obra deberá tener en cuenta los siguientes parámetros para verificar la idoneidad de las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto de obra:
A. Este personal no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente contratación, si de llegarse a presentar esta situación de cambio, el personal deberá tener el mismo perfil o superior al presentado en la oferta ganadora, con la debida solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva aprobación.
B. La interventoría deberá diligenciar el Formato Nº 12 (CUADRO PERSONAL PROFESIONALES MINIMO REQUERIDO) donde se relaciona la experiencia especifica del personal propuesto con el fin de cumplir con lo requerido por la entidad de acuerdo al numeral 4.2 REQUISITOS DEL PERSONAL y enviar a la Entidad con los respectivos soportes.
C. Presentación del certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo Profesional correspondiente, con fecha de expedición no superior a 180 días al cierre de este proceso.
D. Para acreditar la experiencia especifica de los profesionales, el oferente deberá anexar las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación (DIA, MES Y AÑO), Nombre del profesional, Numero de Identificación del profesional para cada uno de los proyectos relacionados en la certificación aportada. (En el evento de no cumplir con dichos requisitos, no se tendrá en cuenta la certificación si esta no es subsanada de acuerdo a los parámetros establecidos.
E. El oferente deberá anexar las certificaciones correspondientes a los pagos de la ARP O ARL del personal al que acredita, en proyectos desarrollados por la persona natural o jurídica o consorcio o unión temporal oferente del presente proceso. (si el comité evaluador lo requiere para su verificación)
F. La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional y Para el caso de los profesionales en ingeniería presentados como inspector xxxx, la experiencia general contara a partir de la fecha de expedición del acta de grado del título obtenido como especialista.
G. La entidad no acepta los profesionales que se encuentren trabajando en la ejecución de algún proyecto en la CENAC Ingenieros, en razón a la permanencia exigida en el presente proceso.
EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD DE PERSONAL MINIMO REQUERIDO, ASÍ COMO UN EQUIPO DE PERSONAL IDÓNEO COMPLEMENTARIO (SI ASÍ SE REQUIERE), LOS CUALES DEBERÁN ESTAR PRESENTES EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LOS COMITÉS DE OBRA, EN LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y EN GENERAL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA, NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INGENIERÍA A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
.
CLAUSULA SEXTA- REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE TIPO
AMBIENTAL: Para la ejecución de las actividades constructivas de CONSTRUCCION DEOBRAS CIVILES PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL., se requiere manejar los impactos ambientales generados, los cuales se estima serán eventuales y menores. Dentro de los impactos más significativos se consideran los siguientes:
PARAGRAFO: OTROS ASPECTOS: REQUISITOS NORMAS AMBIENTALES : Se estima que los impactos
ambientales del proyecto serán eventuales y menores; las actividades resultantes de los mismos están limitadas básicamente al manejo de RCD, generación de residuos, el ruido que se generaría y el polvo que se levantaría como consecuencia de los trabajos.
§ Generación de residuos de construcción y demolición RCD: Se refiere a la producción de residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de las obras civiles y otras actividades conexas. escombros causadas por la actividad de demolición y a la producción de residuos sólidos propios de las actividades administrativas y operativas del proyecto.
§ Generación de ruido: La materialización de las obras y actividades contempladas en el proyecto, generarán un incremento de los niveles de presión sonora en el lugar generados por la operación de equipos, maquinaria, vehículos y actividades constructivas.
§ Perturbación del tránsito y la movilidad: La fase constructiva del proyecto conlleva la realización de transportes y acarreos, actividades que implican la entrada y salida de vehículos hacia la obra, hecho que eventualmente puede entorpecer y ralentizar de forma temporal del tráfico vehicular. Este impacto también causará molestias, incomodidades y cierto grado de inseguridad para los vehículos que transiten por esta vía.
§ Emisión de material particulado: Se contemplan las emisiones generadas de manera temporal que son inherentes a las actividades de demolición masiva o puntual, como movimientos de tierra (excavación y carga), transporte de materiales y residuos, y trabajos xx xxxxx y pulido.
§ Generación de residuos sólidos de diversas características: Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido que el generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
Estos impactos ambientales serán objeto por parte del Contratista, de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) que contendrá las estrategias, programas y proyectos orientados al establecimiento de las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de estos impactos; Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza el cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones contenidas en el PMA, e igualmente permite evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto y eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de Contingencia con su respectivo análisis y valoración de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos e información documental que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan presentar durante la vida del proyecto). Asimismo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”, el contratista deberá elaborar un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) el cual incluirá las acciones conjuntas entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Por otro lado, durante la ejecución del proyecto, deberá darse cabal cumplimiento, entre otras y sin limitarse, a las siguientes normas: Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, al Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente” Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD…” Y Resolución No. 541 de 1994 “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”, la Resolución No. 1138 de 2013 “Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras determinaciones”
A) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RCD:
Teniendo como base lo estipulado por la Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones”, el contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes artículos: Artículos 13 14. Referentes a la implementación y contenido del programa de manejo ambiental de RCD. Artículo 15. Obligaciones de los generadores de RCD, numerales aplicables. Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe: 1.El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, xxxx, quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales manglares y zonas rivereñas. Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a:
¬Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. ¬ Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realicen en sitios autorizados por la autoridad competente. ¬ Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o distrital vigentes. ¬ Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas a las mismas. ¬ Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad,
en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.
De acuerdo a la Resolución No. 00932 “Por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 de 2012” en su ARTÍCULO 5º establece las OBLIGACIONES DE LOS GRANDES GENERADORES Y POSEEDORES DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN –RCD: Dentro del marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos los grandes generadores y/o poseedores de Residuos de Construcción y Demolición RCD en el perímetro urbano de Bogotá D.C. están sujetos a cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Registrarse ante esta Secretaría por una sola vez en la página web y obtener el respectivo PIN, reportar mensualmente en el aplicativo web de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente las cantidades de RCD dispuestos y/o aprovechados y los respectivos certificados emitidos por sitio autorizado. 2. Para el desarrollo de las obras que generen volúmenes de RCD mayores a 1.000 m3 o que su área construida supere los 5.000 m2, previo al inicio de actividades, se deberá elaborar, registrar y anexar en la página WEB de la Secretaría Distrital de Ambiente, el Plan de Gestión de RCD en obra. Hecho cuyo cumplimiento será constatado por la autoridad ambiental en cualquier momento so pena de los procesos sancionatorios a que haya lugar. En caso de que la autoridad ambiental requiera ajustes en los documentos, se efectuará un único requerimiento al constructor quien contará con ocho (8) días hábiles para realizarlos, contados a partir de su comunicación, so pena de sanción. El término podrá ser prorrogado hasta ocho (8) días más, siempre que medie solicitud escrita técnicamente justificada.
A) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Teniendo como base lo estipulado por el Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente “la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”; en caso de presentarse generación de residuos peligrosos durante el proyecto se deberá tener en cuenta lo establecido en el CAPITULO III, artículo 10 de las obligaciones y responsabilidades del generador. De la norma en cita.
B) Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social. Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. C) ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. IMPACTO SOCIAL De acuerdo a la evaluación socio ambiental del proyecto, la ejecución y operación del proyecto tendrá los siguientes impactos en el ámbito social: ü Molestias a la población: las actividades que normalmente se desarrollan durante la ejecución de obras civiles tienden a generar molestias que son percibidas por la población ubicada en sectores cercanos o vecinos a las obras. Las principales causas de molestias previstas para la fase constructiva del proyecto están relacionadas con la emisión de polvo y gases de combustión; ruido y vibraciones debidas a la operación de los equipos o maquinaria de construcción; así mismo durante la etapa de operación del proyecto se prevén molestias menores relacionadas con ruidos generados por los equipos de bombeo. ü Generación de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratación de mano de obra calificada y no calificada para su ejecución. Estos empleos se darán en los campos de mantenimiento, adecuación, construcción, administración, de la etapa constructiva del proyecto. Este impacto se considera positivo, sin embargo, en vista de la magnitud de las obras civiles y trabajos contemplados en este proyecto, los empleos directos e indirectos que se generen son temporales. ü Afectación de la salud y seguridad de los trabajadores de las obras: Este impacto puede ser de tipo negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de construcción tiene implícitos un conjunto de factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de la población trabajadora e igualmente, de la población ajena a las obras. En este sentido los índices de frecuencia y severidad de accidentes, así como los de morbilidad y mortalidad en las obras, los reportes de
incidentes o los de quejas y reclamos, pueden incrementarse de no ser aplicados los procedimientos establecidos para realizar las diferentes actividades, los procedimientos relacionados con el manejo y almacenamiento de los materiales, equipos y herramientas y por una aptitud inadecuada hacia el riesgo, que asuma el personal vinculado con las obras o la población que potencialmente puede verse afectada por ellas.
XXXXXXXX XXXXXXX- OTROS REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:
Estos requerimiento son estipulados de acuerdo a los ofrecimientos realizados por el contratista en la etapa de selección:
PONDERACION ADICIONAL |
El oferente que ofrezcadesarrollar sin costo adicional TRES (3) INSTRUCCIONESDE MINIMO SEIS HORASREFERENTES ALA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN OBRAS CIVILES A 10PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD BENEFICIARIA, (las cuales se desarrollarán una al inicio de la ejecución, una segunda al 50% ejecución y una tercera al final). |
El oferente que ofrezca a la entidadsin costo alguno, Obras de paisajismo para la unidad beneficiada, la cual consistirá en el establecimiento de zetos, los cuales podrán ser: matas de te (ornamental) y/o Durantas, las cuales deben establecerse en 40 metros lineales , uno cada 30 cm. |
El oferente que ofrezca a la entidadsin costo alguno, Obras de demarcación para 10 zonas de estacionamientos (parqueaderos) de acuerdo alos Manuales de Señalización Víal, emitidos por el ministerio de transporte |
CLÁUSULA OCTAVA: TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El término para la ejecución del objeto del presente proceso será hasta el20 DE DICIEMBRElos cuales serán contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrita por las partes, una vez se hayan cumplido los requisitos de Perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y como requisitos de ejecución la expedición de la garantía Única y expedición del Registro presupuestal de Compromiso conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993:.
La vigencia del contrato es de cuatro (04) meses más después del término de ejecución del mismo.
Nota 1: El adjudicatario debe prever las gestiones para la conexión y legalización ante las empresas de servicios públicos desde el inicio de las obras.
Nota 02: El acta de inicio se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento y el registro presupuestal por parte la Entidad.
Nota 03: La vigencia del contrato de cuatro (4) meses más después del término de ejecución del contrato.
Nota 04: Si al momento de firmar el acta de inicio del contrato de obra, no ha sido adjudicada la Interventoría, la firma del acta de inicio de pospondrá, hasta tanto se encuentre adjudicada la Interventoría.
PARÁGRAFO: No se concederán prórrogas salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otra causa no imputable al CONSTRATISTA, debidamente comprobada, o cuando la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato, deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata al Interventor del contrato, con el fin de analizarlas y adoptar la decisión que corresponda sobre el particular. A falta de prorroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato.
CLÁUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del presente proceso se realizara en la siguiente dirección.
CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a: a. Cumplir con el objeto contractual. b. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. c. Responder en los plazos que EL CENAC INGENIEROS, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. d. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. e. Constituir en debida forma y aportar a EL CENAC INGENIEROS, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. f. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o a través de un tercero se cause a la administración. g. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a EL CENAC INGENIEROS y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. h. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. i. Los obreros si son de otra nacionalidad deberán contar con todo los permisos que exige el ministerio de trabajo y migración Colombia para poder laborar legalmente en Colombia. j. Entregar a la interventoría la documentación e información necesaria para la elaboración y corroboración del estado de la obra con el fin de entregar los informes: Semanales, Bimestrales y finales a la supervisión encargada por parte de la CENAC Ingenieros. k) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
PARAGRAFO PRIMERO:OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: a) En el evento que la entidad realice anticipos, el contratista deberá entregar mensualmente el soporte de consignación de los rendimientos financieros. (cuando se establezca anticipo) b) El contratista deberá pagar los impuestos a que haya lugar, y para el último pago el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio) cuando las obras sean por fuera de la ciudad de Bogotá D.C. c) El contratista deberá realizar la correcta entrega de los informes mensuales de los cortes e informe final, de acuerdo al formato establecido por la CENAC de INGENIEROS. d) Realizar campamento y cerramiento de aislamiento en teja de acuerdo a los requerimientos de la Entidad que sean necesarios para la ejecución del proyecto. e) Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios para la realización de la obra, antes, durante y después de su ejecución. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las disposiciones dispuestas en la normatividad indicada, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales a que haya lugar. f) Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. g) En todo momento y ante cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y legales, el contratista deberá elevar la inquietud ante el Ordenador del Gasto para que esta sea resuelta por el canal correspondiente, no se realizaran pagos sobre hechos cumplidos o por actividades realizadas por el contratista sin la aprobación de la CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS. h)Garantizar la calidad y estabilidad de los trabajos, especialmente en lo relacionado con los concretos los cuales deben ser a la vista, de acabado liso, fundido con formaleteria metálica o xx xxxxxx adecuada tal propósito, no se aceptaran concretos porosos, mal vibrados, con reparaciones de hormigoneo, con desviaciones longitudinales u ondulaciones, no se aceptaran elementos de concreto que representen variaciones de cualquiera de sus dimensiones (espesor, altura, ancho, largo) xx xxxxx, vigas, columnas, etc., superiores a los 10 mm. i) Debe garantizar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas vigentes o la que se adopte establecidas en el RAS para cada uno de los materiales empleados en el proyecto, entre ellos válvulas, bridas, tuberías, compuertas, paneles, tabiques, membranas, materiales filtrantes, etc. j) Estudiar la información técnica, planos, presupuestos, localización, logística y demás aspectos relevantes del proyecto
antes de presentar. k) Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos deben contar con los respectivos permisos, certificaciones y autorizaciones ambientales vigentes durante toda la ejecución de la obra, las cuales deben presentarse en el informe bimensual de obra.l)Dar cumplimiento a todas las obligaciones ambientales que se deriven del contrato. m) El oferente que resulte adjudicatario del contrato deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra, el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual debe alinearse con la Guia para el manejo de obras de la CENAC ING), con el fin de que este le OTORGUE el respectivo aval o realice las observaciones que considere pertinentes.n)El oferente que resulte adjudicatario del contrato deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST), con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las observaciones que considere pertinentes. n) En el caso de que el contrato de obra contenga ítems de conexión y/o tramites frente a entidades externas a la CENAC Ingenieros, el contratista deberá entregar a la interventoría y a las diferentes entidades que lo requieran la documentación pertinente para que sea aprobado el servicio a adquirir, allegando a la interventoria copia de la documentación radicada y avalada por las compañías que hayan tenido ingerencia en el tramite a ejecutar.o) En el caso de la conexión de diferentes servicios, como lo son Electrico, agua, gas, etc. El contratista deberá estar presente en el momento de la conexión, verificando el buen funcionamiento de la obra civil realizada para la la conexión.p) Adelantar, en coordinación con la firma de interventoria, las visitas de verificación y CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y DOCE (12) MESES después de ser entregadas las obras a la Unidad Militar correspondiente, del resultado de estas visitas se rendirá un informe al (Competente Contractual). En las visitas participarán: un representante de la Unidad Militar, un representante de la firma contratista de obra y la interventoría. De las visitas realizadas se elaborará un acta por escrito, suscrita por todos los participantes, con detalle de las novedades y la corrección de las mismas. Esta acta se enviará a la CENAC de Ingenieros. Las novedades deberán ser corregidas a más tardar dentro de los diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se realizó la visita, sin perjuicio de que la entidad supervise las correcciones y, en caso de que estas no sean acordes con lo pactado en el contrato, haga uso de las sanciones legales a que haya lugar y/o se inicie proceso de declaratoria de siniestro.
PARAGRAFO SEGUNDO: ALCANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: 1. Presentarla cuenta bancaria, fiducia o patrimonio autónomo según sea el caso, para el manejo del anticipo a al interventoria. 2. Entregar a la interventoria el informe mensual de inversión del anticipo con los soportes respectivos. 3. Preparar con la interventoria las actas de recibo de obra, estableciendo las cantidades de ítems de obra ejecutados y recibidos como los valores a pagar y descontar. 4. Entregarlas facturas a la interventoría, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos en el contrato (IVA, ICA, amortizacion de anticipo, etc.) 5. Mantener actualizados los valores pagadosy la amortización al anticipo. 6. Constatar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato de obra mediante control de pagos de obras. 7. Solicitar actualización o revision de precios y el mantenimiento de las condiciones iniciales del mismo del contrato de obra. 8. Llevar un control financiero con todos los documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas, que contendrá comominimo: - acta de entrega de anticipo. - Acta de reajustes. - Acta de recibo parcial. - Acta de recibo final. - Acta de liquidación del contrato de obra. - Plan de inversión del anticipo y sus informes de manejo. - Control financiero del contrato. - Control y reintegro de rendimientos financieros. - Memorias de calculo de cada uno de los cortes pagos.
PARAGRAFO TERCERO: ALCANCE LEGAL:1 Cumplir con los requisitos de legalización del contrato de obra (la cancelación de los impuestos a que haya a lugar).2. Conocer los documentos estipulados por la entidad para el control de obrala etapa precontractual del contrato de obra. 3. Cumplir y hacer cumplir las clausulas del contrato de obra. 4. Cumplir conel contrato de obra la existencia de la garantía única y su poliza anexa junto con su aprobación: vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente. 5. Presentar a la interventoria la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y su poliza anexa, a partir de la fecha de firma del acta de inicio. 6. Informar a la interventoria, el incumplimiento de cualquier obligación contractual del contratista de obra. Para estos efectos deberá
soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos dererminados por la entidad para efectuar las sanciones que hayan a lugar. 7. Solicitar a la interventoria en los casos estipulados del contrato, la ampliación de las clausulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, multas o caducidad. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos determinados por la entidad. 8. Aportar a la interventoria, copias del certificado de modificación o ampliación de la garantía única en el amparo de estabilidad de la obra y modificación de los demás amparos asi como de la poliza anexa de responsabilidad civil estra-contractual, junto con su aprobación. 9. Llevar, para el contrato de obra un informe legal que deberá contener copia de todos aquellos documentos del seguimiento, según la modalidad del contrato: o Disponibilidad y registro presupuestal. o Contrato o Acta de iniciación del contrato. o Acta de anticipo. o Acta de liquidación del anticipo. o Actas de mayores y menor o Acta de recibo parcial de obra. o Análisis unitarios de actividades no previstas o Acta de suspensión. o Acta de terminación y recibo final de cada contrato de obra. o Acta de terminación del contrato de obra. o Acta de liquidación del contrato de obra. o Control de ajustes. o Acta de fijación de precios no previstoso Evaluacion de cumplimiento de obligaciones contractuales. o Actas de reinicio. o Solicitud de sanción al contratista. 10. Todas las solicitudes, ordenes, determinación, consultas,definiciones y demás gestiones como visitas,autorizaciones,acuerdos que realice el contratista, deben constar por escrito y radicado en físico a la interventoría con copia a laCENAC Ingenieros. 11. Entregar toda la documentación, correspondencia y archivo del contrato de obra a la CENAC.para ello deberá mantener el control y gestión de la documentación generada durante la ejecución del contrato de obra para la entrega final del archivo.
PARARAFO CUARTO:ALCANCE ADMINISTRATIVO TECNICO: 1. Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos, tanto arquitectónicos como técnicos de cada uno de los contratos de obra. Informar a la entidad en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos. 2. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecución del contrato de obra. 3. Verificar que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cunatificacionenten definidas y coincidan con los planos. 4. Coordinar con la interventoria las actividades preliminares del contrato, tales como organización del sitio en cuando a ubicacion de oficinas y campamento. Almacenamiento de materiales y equipos, instalación xx xxxxxx de identificación, rutas, sitios de ingresis y salida de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser necesarios. 5. Presentar dentro del plazo estipulado: programacion de trabajos, organigrama del personal de nomina y contratado, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales, equipos y pland e inversión del anticipo del contrato de obra. 6. Cumplirde conformidad con la normativa vigente sobre la materia. 7. Suscribir junto con la interventoria, el acta de inicio del contrato de obra. 8. Abrir y llevar conjuntamente con la interventoria una memoria diaria de la obra (bitácora de obra), anotar las acciones diarias, la celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los examentes directos en obra, los conceptos u observaciones. 9.Dar inicio de los trabajos en las fechas programadas. 10. Responder a la entidad, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es imputable al contratista de obra por incumplimiento o desacato de órdenes. 11. Revisar antes y durante la ejecución del contrato de obra, las referencias topográficas (puntos topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que permitan a cada constructor localizar adecuadamente la obra sobre el terreno. 12. Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de obra, con participación del contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su delegado, el supervisor, los profesionales que hayan alaborado los estudios técnicos del proyecto, asesores y consultores. 13. Presentar la calidad establecida contractualmente de materiales e ítems de construcción, mediante exámenes directos en obra, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicación en cada uno de los contratos de obra. 14. Cumplir la aplicación de norma técnicas y reglamentarias establecidad en el código colombiano de construcciones (NSR-
10) y la aplicación de la resolución 1166 de 2006 para el contrato de obra. 15. Acatar las Órdenesdel interventor con respecto ala remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo respectivo. 16. Darcumplimiento de las cantidades contratadas para los ítems de construcción, conforme a mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita para la obra. 17. Verificar directa y continuamente en la obra, la calidad y cantidad del personal de acuerdo a lo estabelcido en la propuesta. 18. Disponer de la maquinaria y equipos y el correcto funcionamiento de los mismos. 19. Verificar que el contrato cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental y urbano. Obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. 20. Presentar a la interventoría los informes semanales y bimestrales sobre el cumplimiento de la programación, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos e inversión
del anticipo. 21. Elaborar. Acorde con los cortes mensuales de obra, las actas de recibo parcial, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista de obra. 22. Elaborar, acorde con el contrato de obra la revisión de precios, para cada una de las actas de pago. 23. Darcumplimiento a laprogramación de obra del contrato, pudiendo modificarse de común acuerdo con la interventoria de obra, cuando por razones técnicas o la naturaleza de la misma, se haga necesario, pero sin modificación al plazo pactado en el contrato. Cualquier modificación se informara a la entidad, adjuntando programación de obra y plan de respuesta al atraso presentado. 24. Resolver las consultas que formule la interventoría y la entidad, hacer las observaciones necesarias con respecto alas dudas que no pueda absolver las remitirá oportunamente para consulta y decisión a la entidad por medio físico. 25. Remitir oportunamente a la interventoria los estudios modificatorios al contrato como adicional al plazo, mayores cantidades de obra, complementarias o adicionales con la debida justificación (técnica, administrativa, financiera, jurídica y administrativa) indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 26. Suscribir y en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con la interventoria de obra, actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios y cumplir con el tramite respectivo de aprobación por parte de la entidad y minimo tres cotizaciones por cada ítem adicional. 27. Presentarlas solicitudes de ampliación del plazo, con los documentos técnicos que la justifiquen, por circunsatancias de fuerza mayor o caso fortuito. 28. Remitir la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y suscrito conjuntamente con el contratista de obra.
29. Suscribir junto con la interventoria, las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión temporal o paralización de la obra. 30. Presentar el informe final sobre el contrato, incluyendo todos los ítems requeridos por la entidad. 31. Llevar carpeta técnica que deberá contener copia de todos los documentos derivados del seguimiento como son: - Análisis de precios unitarios de actividades contractuales. - Análisis de precios unitarios de actividades no previstas. - Cuadro de control de ajustes. - Acta de cambio de especificaciones. - Informes semanales de interventoría. - Cuadro resumen de pruebas de laboratorio. - Correspondencia. - Actas de comités técnico o de obra. - Equipo y personal utilizado por el contratista de obra e interventoría. - Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato. 32. Adelantar, en coordinación con la firma interventora de obra, visitas de verificación y CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y DOCE (12) MESES después de ser entregadas las obras a la Unidad Militar correspondiente, del resultado de estas visitas se rendirá un informe al (Competente Contractual). En las visitas participarán: un representante de la Unidad Militar, un representante de la firma contratista de obra y la interventoría. De las visitas realizadas se elaborará un acta por escrito, suscrita por todos los participantes, con detalle de las novedades y la corrección de las mismas. Esta acta se enviará a la CENAC de Ingenieros. Las novedades deberán ser corregidas a más tardar dentro de los diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se realizó la visita, sin perjuicio de que la entidad supervise las correcciones y, en caso de que estas no sean acordes con lo pactado en el contrato, haga uso de las sanciones legales a que haya lugar y/o se inicie proceso de declaratoria de siniestro.33. Adelantar un informe junto con la interventoria una vez se realicen las correciones a las novedades encontradas en cada una de las visitas de postventa, donde se evidencie la subsanacion de los elementos descritos en el acta de postventa, debera anexarse informe fotográfico, acta de visita (representante de la Unidad Militar, un representante de la firma contratista de obra y la interventoría) e informe descriptivo de la subsanacion.
PARAGRAFO QUINTO:ALCANCE AMBIENTAL: 1. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra, el PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual debe alinearse con la Guía para el manejo de obras de la CENAC ING), con el fin de que este le otorgue el respectivo aval o realice las observaciones que considere pertinentes.
2. El Contratista debe dar cumplimiento al artículo 13, 14 y 15 de la Resolución N° 472 de 2.017.
3. El retiro de escombros debe realizarse de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional y/odistrital vigentes.
4. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD YSEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST) de acuerdo con la Resolución No. 312 de 2019, con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las observaciones que considere pertinentes.
5. El Contratista se compromete a no disponer sin el aval del interventor los residuos sólidos, líquidos y RCD que puedan generar impactos ambientales o sociales.
6. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra el convenio(s) con el gestor externo que realizará el transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos generados (sólidos, líquidos y respel).
7. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los RCD con los respectivos soportes de disposición final en escombrera legalizada por la Autoridad competente.
8. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales y líquidos con los respectivos soportes de disposición final en sitios Autorizados por la Autoridad Ambiental Competente.
9. El contratista debe propender por minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.
10. El contratista debe Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados.
11. El contratista debe responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas a las mismas, en caso de incumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto contractual.
12. El contratista debe garantizar que los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos cuenten con los respectivos permisos, certificaciones y autorizaciones ambientales vigentes durante toda la ejecución del mantenimiento, las cuales deben presentarse en el informe bimensual de obra.
13. El contratista debe garantizar que los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos cuenten con los respectivos permisos, certificaciones y autorizaciones ambientales vigentes durante toda la ejecución del mantenimiento, las cuales deben presentarse en el informe bimensual de obra.
14. Para adelantar cualquier tratamiento a la vegetación (tala, poda, bloqueo y traslado, tratamiento integral y conservación), se deben seguir los lineamientos definidos por la autoridad ambiental en el respectivo acto administrativo que otorgue la Autorización de Aprovechamiento forestal. Así mismo deberá presentar a la Interventoría un informe detallado de las actividades realizadas en el aprovechamiento.
15. En caso de retirar individuos arbóreos sin autorización, realizar afectaciones que comprometan la estabilidad de un individuo que no cuenta con permiso de aprovechamiento o intervención o que comprometa el estado fitosanitario, bien sea deliberadamente o por accidente, el contratista deberá realizar la plantación de 10 árboles por cada árbol afectado, sin que esto libre la responsabilidad por subsecuentes procesos sancionatorios que pudiere adelantar la autoridad ambiental competente.
16. Es obligación del contratista entregar los informes de ejecución del permiso de aprovechamiento o intervención forestal donde se relacione lo siguiente: prueba de la ejecución de la totalidad de los tratamientos autorizados o justificación de la no ejecución de estos, certificado de disposición de residuos vegetales, registro fotográfico de los arboles remanentes, fichas de los arboles bloqueados y trasladados donde se demuestren los mantenimiento realizados, informe de ejecución del plan de manejo de fauna y/o avifauna.
17. EN CASO DE REQUERIRSE, El Contratista deberá ejecutar la medida compensatoria que se ordene en el Acto administrativo que otorgue la Autoridad Ambiental Competente por concepto de aprovechamiento forestal. Por consiguiente deberá realizar y entregar a la Interventoría los planos y registros fotográficos de la compensación realizada (cuando esta haya sido realizada por plantación de material nuevo) o en su defecto el recibo de pago cuando el presupuesto haya sido cargado al proyecto.
PARAGRAFO SEXTO: PROHIBICIONES AMBIENTALES: 1. El abandono de residuosde construcción y demolición en el territorio Nacional. 2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, xxxx, quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales manglares y zonas rivereñas. 5. SE PROHIBE realizar el aprovechamiento forestal y despeje de zonas con bulldozer o excavadoras.
PARAGRADO SEPTIMO: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES - EL INTERVENTOR
Se obliga y prohíbe al contratista los siguientes:
1. suscribir las actas que se produzcan en desarrollo del contrato. 2. Cumplir con los plazos contractuales. 3. Cumplir con la existenciay la vigencia de la garantía única y hacer un seguimiento adecuado de control en la exigibilidad de las garantías, esto es, que en el momento de revisar las pólizas y sus anexos modificatorios, se analicen las vigencias y los valores asegurados que amparen los riesgos contenidos en el contrato, durante toda la ejecución del contrato y el término de liquidación del mismo.4. Realizar yentregar un informe preliminar a la interventoría asignada en un plazo no mayor a cinco (5) días del paquete técnico entregado por el contratista, para que realice una verificación del proyecto.5. Junto con el informe preliminar, el icontratista debe avalar y presentar ante la interventoria la siguiente documentación:- Pre- balance de la obra- Aprobación y copia de la programación de obra con su respectivo flujograma (físico y magnético). - Oficio de aprobación y soportes de las hojas de vida del personal de obra de acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones. - Aprobación planes de: seguridad industrial, manejo ambiental de acuerdo a Lista verificación Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra. - Revisión del plan de calidad de los procesos constructivos de acuerdo Lista verificación Plan de Calidad de Procesos Constructivosy hojas de vida del personal de Interventoría - Plan de Inversión de Anticipo de acuerdo a formato entregado (si aplica) - Aprobación de precios unitarios ofertados por el contratista de obra (APUS) debidamente firmados por las partes - Plan de trabajo de revistas por parte de los directores- Revisar y enviar la aprobación de las hojas de vida del contratistade acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones y enviara la CENAC Ingenieros los soportes y aval de la documentación presentada. - Revisar y enviar las hojas de vida del la interventoria de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones y enviara la CENAC Ingenieros los soportes de la documentación presentada. 6. Cumplir con las obligaciones generales y específicas.7. Dar aviso oportuno y por escrito a la interventoría yCENAC INGENIEROS durante la vigencia del contrato, para que se adopten las medidas conducentes y oportunas a que haya lugar. Para el efecto deberá SOLICITAR, JUSTIFICAR Y RECOMENDAR por escrito la aplicación de las multas pactadas en el contrato adjuntando los documentos que sirvan de soporte para esta actuación y, en particular, los requerimientos previos para conminar al contratista. 8. Adelantar reuniones periódicas con la interventoríapara analizar el estado de avance de ejecución, constatar las dificultades que se presenten, acordar correctivos y hacer recomendaciones. De estas reuniones se levantarán actas suscritas por el Contratista y el Interventor.9. Entregar los informes y documentos que se considere necesarios en relación con la ejecución del contrato. Hacer las observaciones y recomendaciones que estime oportunas y procedentes para lograr los fines perseguidos con la contratación, debiendo igualmente impartir las órdenes perentorias que sean necesarias para que se adopten los correctivos del caso.10. Resolver las solicitudes y reclamaciones de la interventoría vigilando el cumplimiento de los plazos legales y evitando que se configuren silencios positivos durante la ejecución del contrato.11. Verificar el cumplimiento de los aportes que debe efectuar mensualmente el contratista de obra a los sistemas de salud y pensiones durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron cotizarse. (Art. 50 Ley 789/02).12. Presentar un plan de calidad avalado por el Auditor Interno de la firma interventora, en donde se indique la manera de efectuar el control y seguimiento al contrato de obra suscrito. 13. Ejercer las funciones técnicas, administrativas, financieras y contables de conformidad con el pliego de condiciones, así como las funciones establecidas en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional aplicable a las Unidades Ejecutoras, los
cuales forman parte integral del presente contrato y serán entregados al Interventor en la reunión de pre construcción.14. Entregar a la supervisión encargada por la CENAC Ingenieros los informes: Semanales, Bimestral y finales de acuerdo a los parámetros establecidos por la Entidad. 15. El abandono de residuosde construcción y demolición en el territorio Nacional. 16. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 17.Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 18. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, xxxx, quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales manglares y zonas rivereñas.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DE MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC
INGENIEROS.- a) Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecución y entrega del objeto contratado. b) Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien se mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. c) Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. d) Xxxxxxx a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TÉCNICO”. e) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la CENAC DE INGENIEROS, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos xx xxxx o incumplimiento. f) Xxxxx al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. g) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. h) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA será responsable
ante las autoridades por los actos u omisiones que desarrolle en ejecución del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. PARÁGRAFO.- En ningún caso EL CONTRATISTA desarrollará actividades que impliquen funciones públicas.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.- El presente contrato es de obra, por tanto, las partes dejan expresa constancia que este acuerdo no constituye contrato de trabajo entre ellas, ni entre LA ENTIDAD y los dependientes del contratista designados para ejecutar el objeto de este contrato. Todos los costos y riesgos de la contratación de empleados los asume ELCONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.- EL CONTRATISTA se obliga a constituir a
favor de la ENTIDAD, por cualquier mecanismo de cobertura del riesgo establecido en el Decreto 1082 de 2015, una garantía contentiva de los amparos que se describen a continuación, Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-ING. El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-ING y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-ING para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional-CENAC-ING asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE LA GARANTÍA: EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA
CONVENIDAS ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN Y SE CONSAGRARÁ LA DIRECCIÓN FISICA Y ELECTRONICA PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES Y SE SEÑALARÁ LA ACEPTACIÓN DEL GARANTE DE RECIBIR NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS. Estos
mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-ING, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
AMPARO | PORCENTAJE | VIGENCIA |
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | Su cuantía será equivalente a un treinta (30%) por ciento del valordel contrato | Cubrirá el plazo de ejecución y ocho (08) meses más y las prórrogas a que hubiera lugar |
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN | Su cuantía será equivalente a un treinta (30%) por ciento del valordel contrato | Cubrirá el plazo de ejecución y doce (12) meses más y las prórrogas a que hubiera lugar |
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | Su cuantía será equivalente a un cinco (5%) por ciento del valordel contrato | Cubrirá el plazo de ejecución y tres (03) años más y las prórrogas a que hubiera lugar |
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | Su cuantía será equivalente a un treinta y cinco (35%) por ciento del valordel contrato | Cubrirá el plazo de cinco (05) años contados a partir de suscrita el Acta de recibo a satisfacción. |
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | Por un valor equivalente a 200 SMLMV | Cubrirá el plazo de ejecución |
• MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, xxxx o incumplimiento parcial, LA ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera: Multas por incumplimiento: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, o si el incumplimiento es parcial respecto del cronograma del plazo de ejecución, LA ENTIDAD le impondrá sanciones equivalentes al 0.5% del valor del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo, o del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, según el caso. EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las sanciones de que tratan los literales anteriores, una vez este en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley. El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. • PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION CLÁUSULA PENAL, MULTAS, CADUCIDAD Y AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA: De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución N° 6302 de 2014 “Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. • AFECTACIÓN DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento exigido en la garantía única que debe constituir el contratista, cubre a la entidad Estatal, por los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, así como por su cumplimento tardío o defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista. • CLAUSULA PENAL PECUNIARIA En caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactará a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título xx xxxx, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N
-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -, se reserva el derecho de reclamar al
CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasione. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJERCITO NACIONALCENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. NOTA: De conformidad al decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaría. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: De acuerdo a lo estipulado en el del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. El contratista deberá mantener indemne al MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-ING, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de este, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN.- El presente contrato se puede dar por terminado cuando se declare la caducidad o la terminación unilateral, de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o por mutuo acuerdo de las partes, sin que exista por ello indemnización por LA ENTIDAD.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA CESIÓN DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar total ni parcialmente el presente contrato ni el cumplimiento de sus obligaciones, sin previo consentimiento de LA ENTIDAD. PARÁGRAFO PRIMERO: CESIÓN DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de que
EL CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o pignoración de los derechos económicos de contenido patrimonial derivados del presente contrato, deberá solicitar su aceptación y notificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL
– CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, con fundamento en los artículos 1.959 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del Código de Comercio. EL CONTRATISTA, deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a) valor de la cesión, b) especificar si la cesión obedece al contrato principal c) Aceptación por parte del cesionario de los descuentos xx Xxx cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en
donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 6.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. PARÁGRAFO ÚNICO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos xx xxx, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA ENTRE OTROS, si hay lugar a ellos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: IMPUTACIÓN Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El valor
del presente contrato se pagará con cargo al rubro presupuestal C-1502-0100-32-0-1502088-02 por concepto de ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJERCITO
NACIONAL, Recurso 16 expedido por la Jefe de Presupuesto, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 25019 con fecha 06-05-2019 para la vigencia 2019, distribuido de la siguiente manera:
RECURSO | RUBRO | DESCRIPCION RUBRO | GRUPOS | PRESUPUESTO | UNIDAD | CDP |
ADQUISICION DE BIENES Y | GRUPO 1 | 572.883.944,00 | ESM MOCOA | |||
GRUPO 2 | 2.722.582.167,03 | ESM PASTO | ||||
SERVICIOS | ||||||
16 | C-1502-0100-32-0- 1502088-02 | FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE | 25019 | |||
GRUPO 3 | 2.857.256.627,45 | ESM CALI | ||||
SOPORTE DEL EJERCITO | ||||||
GRUPO 4 | 1.287.299.196,77 | ALOJAMIENTO CALI | ||||
NACIONAL | ||||||
TOTAL | 7.440.021.935,25 | |||||
NOTA: Dicho presupuesto es asignado; por lo tanto este valor no podrá ser sobrepasado durante la ejecución del contrato, por lo tanto la CENAC INGENIEROS, ni el ordenador del gasto son responsables de los costos adicionales.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES- EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad legal para suscribir el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Cualquier modificación deberá hacerse por escrito, previo acuerdo de las partes.
CLÁUSULA VIGESIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento total o parcial por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones que por este contrato adquiera o de declaratoria de caducidad del mismo, LA ENTIDAD cobrará, a título xx xxxx, una sanción pecuniaria equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del presente contrato, suma que se tendrá como pago parcial de los perjuicios que reciba. LA ENTIDAD podrá descontar de las sumas que adeude a EL CONTRATISTA el valor previsto en esta cláusula, cobrándose directamente o por vía arbitral. PARÁGRAFO PRIMERO. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago parcial, pero no definitivo de los perjuicios ocasionados a LA ENTIDAD, pudiendo esta reclamar, los perjuicios que excedan del monto de la cláusula penal. PARÁGRAFO SEGUNDO. La aplicación de la cláusula penal podrá hacerse efectiva en los eventos aquí señalados, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal por parte de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: MULTAS.- En caso xx xxxx o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el contratista, la entidad impondrá multas, de la siguiente manera: a) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del contrato, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo.
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al 0.5% por día de incumplimiento sin que en ningún caso sobrepase quince (15) días y sin que el total de las multas sobrepase el 10% del valor total del incumplimiento. b) EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley. c) El pago o la deducción de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo PARÁGRAFO SEGUNDO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE INGENIEROS podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE INGENIEROS, en el
proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. PARÁGRAFO TERCERO - En todo caso no serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro, ni en general cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONTROL DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL,
PARAFISCALES y ARL .- EL CONTRATISTA deberá enviar, junto con la factura, copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF), ARP. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, LA ENTIDAD podrá imponer multas sucesivas, a partir del mes siguiente al incumplimiento, equivalentes al 1% del valor del contrato, sin que el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total de mismo, previa verificación de la xxxx mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Será causal para declarar la caducidad administrativa del contrato cuando EL CONTRATISTA incumpla dichas obligaciones por cuatro (4) meses o más.
CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.- Por estipulación expresa se incluyen las cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilaterales previstas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: CADUCIDAD.- En caso de que se presente algún hecho constitutivo de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, LA ENTIDAD, mediante acto administrativo debidamente motivado, dará por terminado el presente contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre y podrá hacer efectiva la garantía única, la cláusula penal pecuniaria y la indemnización de perjuicios a que haya lugar, si fuere el caso, de conformidad con las normas procedimentales respectivas. Igualmente, habrá lugar a declarar la caducidad del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiese lugar, en los casos expresamente señalados en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: REGIMEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL.- El presente contrato está sometido en todas sus partes a la ley colombiana y se rige por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.- El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMASEPTIMA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga y en consecuencia
será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a LA ENTIDAD, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivada de daños y perjuicios causados a terceros, con ocasión o como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas, en ejecución del contrato correspondiente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: REQUISITOS DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA podrá iniciar la ejecución del presente contrato cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) Registro Presupuestal por parte de LA ENTIDAD. b) Constitución de la Garantía Única por parte de EL CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte de LA ENTIDAD. c) La suscripción del Acta de Inicio por parte del CONTRATISTA y el INTERVENTOR.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN.- La liquidación del contrato se efectuará de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 019 de 2012, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización, de acuerdo con el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de recibo definitivo del objeto contractual, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato, o de la suscripción del acuerdo de terminación del mismo. LA ENTIDAD por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. Si no existiere acuerdo entre las partes o si ELCONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato y que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia LA ENTIDAD procederá a liquidarlo unilateralmente, mediante resolución motivada susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA TRIGESIMA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.- EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las Leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de dádiva a ningún funcionario público en razón o en relación con el contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA - INGENIEROS a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, así como del servicio objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo.
CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA. ). Por tratarse de un contrato de obra que de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 32, requiere una interventoría externa a la Entidad Estatal, el contratista como obligación contractual, deberá dar cumplimiento a todos los requerimientos exigidos por el interventor designado, y en todo caso deberá conocer todo el clausulado del respectivo contrato de Interventoría y en ningún evento podrá alegar desconocimiento de las mismas o argumentar que dichas obligaciones no son propias del contrato de obra, puesto que queda claro que el contrato de Interventoría forma parte integral del contrato de obra respecto de las obligaciones que debe cumplir el contratista.
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIMITACIONES DEL INTERVENTOR: El Interventor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal.
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.- REPRESENTANTE DEL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROSEN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: La
recepción de las obras objeto del presente contrato y la suscripción de las actas de entrega respectivas, estarán a cargo del Interventor del contrato.
CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- RIESGOS: El Contratante y el Contratista, asumirán los riesgos establecidos en los estudios previos, pre-pliegos y pliegos definitivos, del proceso de L.P. 139 –DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS - 2019, los cuales las partes declaran conocer y aceptar.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo1° de la Ley 95 de 1890. Éste caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, deberá ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o caso fortuito, estará obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompañando la exposición de los motivos correspondientes. Tal notificación se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Asimismo, se acompañará a la mencionada comunicación todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega tales hechos informará dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días calendario hasta por un término máximo de sesenta (60) días calendario: vencidos los cuales se podrá dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo determinación, el cual será debidamente notificado sin que haya lugar a sanción alguna para la contraparte. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciará la ejecución del contrato mediante acta suscrita entre las partes.
CLÁUSULA TRIGESIMA SEPTIMA- DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente contrato los documentos que a continuación se relacionan: a) el Estudio Previo y el pliego de condiciones b) Adendas; c) Certificado de disponibilidad presupuestal N° 25019 del 06-05-2019 d) La propuesta del contratista; e) los demás documentos que se relacionan con el presente contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA- AVISOS Y NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente contrato se presentarán a través de la Plataforma SECOP II ypor escrito, directamente, por correo certificado o telefax, así: las que deba realizar LA ENTIDAD se remitirán a la Xxxxxxx Xxxxxxx 00 Xx 000-00 oficina 204 Tel. 8053800 correo electrónico: Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx., Las que deba realizar EL CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENACINGENIEROS en la Entrada Principal Carrera 50 No. 18 – 06 Puente Aranda – guardia Batallón PM13 y correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
PARÁGRAFO: El contratista autoriza el envío de notificaciones a través del medio electrónico señalado en el presente contrato y en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA- OTRAS OBLIGACIONES.- El CONTRATISTA, dentro de los dos (02) días
calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, debe constituir la garantía de que trata la Cláusula Decima.
Para constancia, se firma en Bogotá, a los Veintisiete (27) Días del mes xx Xxxxxx de 2019, por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.
El contratante, El contratista,
Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
CC. 80037207
R.L.CONSORCIO OBRAS CIVILES
Comité Evaluador NIT.901316009-1
Comité Técnico evaluador
Comité Jurídico Evaluador
Comité Económico Evaluador