Common use of Toimitusaika Clause in Contracts

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta ole sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 on määrätty. 7.2 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päivä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen; c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamista. 7.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta Toimittaja ilmoittaa tarvittaessa tarjouksessaan ja/tai tilausta vastaanottaessaan ajankohdan, jolloin tuotteet ovat lähetysvalmiina toimittajan varastossa. Jos muu- ta ei ole sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 on määrätty. 7.2 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi ohjeellinen eikä se ole toimittajaa sitova. Siitä riippumatta mitä toi- mitusehdoista muutoin on sovittu, toimittajan katsotaan täyttäneen toimitusvelvollisuutensa, kun tuotteet ovat lähetysvalmiina toimittajan varastossa. Jos tuotteet eivät toimittajasta johtuvasta syystä ole lähetysvalmiina sovittuna ajankohtana, ja ostajalle ai- heutuu siitä alla mainitusta ajankohdastavahinkoa, ostajalla on oikeus viivästyssak- koon, joka on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päiväkultakin täydeltä viivästysviikolta 0,5 % viivästyneiden tuotteiden arvonlisäverottomasta kaup- pahinnasta, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisestakuitenkin enintään 5 % sanotusta hinnas- ta. Viivästys ei aiheuta toimittajalle muuta seuraamus- ta. Ostaja menettää oikeutensa viivästyssakkoon, milloin sellainen ellei esitä toimittajalle sitä koskevaa kirjallista vaatimusta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun tuotteiden olisi pitänyt olla lähetysvalmiina. Jos toimitus viivästyy ostajan syystä, toimittajalla on tarpeen; c. päiväoi- keus laskuttaa tuotteet sovittujen maksuehtojen ja so- vitun aikataulun mukaisesti. Toimittaja huolehtii tällöin tuotteiden varastoinnista ostajan vastuulla ja kustan- nuksella. Mikäli viivästys kestää yli 2 kuukautta, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksuntoimit- taja on oikeutettu purkamaan kaupan siltä osalta, jota ostajan laiminlyönnin vuoksi ei ole toimitettu. Ostajan tulee korvata toimittajalle vahinko, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamistatälle aiheutuu ostajan laiminlyönnistä. 7.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.

Toimitusaika. 7.1 4.1 Ellei toimitusajasta ole sovittu, toimittaja myyjä määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä ajan paitsi kohdassa 7.4 on määrätty4.4 mainitussa tapauksessa. 7.2 4.2 Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varasto voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä toiselle tarjouksen saaneelle. 4.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a. a) sopimuksen solmimispäivä; b. b) päivä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen viranomai- sen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen; c. c) päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen tai toimituksen aloittamista. 7.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 7.4 4.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla. 7.5 4.5 Myyjä on velvollinen tulevasta heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, että myyjä täyttää sopimuk- sen. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa kuitenkin vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen. 7.6 Toimituksen viivästyessä 4.6 Toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 4.7 Myyjän vahingonkorvausvastuu ei koske välillisiä vahinkoja. 4.8 Osa luettelossa olevista tuotteistamme on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvostasaatavissa päämiehemme erikseen ilmoittaman toimitusajan sekä minimitoimi- tusmäärän mukaisina.

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta Toimittaja ilmoittaa tarvittaessa tarjouksessaan ja/tai tilausta vastaanottaessaan ajankohdan, jolloin tuotteet ovat lähetysvalmiina toimittajan varastossa. Jos muu- ta ei ole sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 on määrätty. 7.2 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi ohjeellinen eikä se ole toimittajaa sitova. Siitä riippumatta mitä toi- mitusehdoista muutoin on sovittu, toimittajan katsotaan täyttäneen toimitusvelvollisuutensa, kun tuotteet ovat lähetysvalmiina toimittajan varastossa. Jos tuotteet eivät toimittajasta johtuvasta syystä ole lähetysvalmiina sovittuna ajankohtana, ja ostajalle ai- heutuu siitä alla mainitusta ajankohdastavahinkoa, ostajalla on oikeus viivästyssak- koon, joka on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päiväkultakin täydeltä viivästysviikolta 0,5 % viivästyneiden tuotteiden arvonlisäverottomasta kaup- pahinnasta, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisestakuitenkin enintään 5 % sanotusta hinnas- ta. Viivästys ei aiheuta toimittajalle muuta seuraamus- ta. Ostaja menettää oikeutensa viivästyssakkoon, milloin sellainen ellei esitä toimittajalle sitä koskevaa kirjallista vaatimusta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun tuotteiden olisi pitänyt olla lähetysvalmiina. Jos toimitus viivästyy ostajan syystä, toimittajalla on tarpeen; c. päiväoi- keus laskuttaa tuotteet sovittujen maksuehtojen ja so- vitun aikataulun mukaisesti. Toimittaja huolehtii tällöin tuotteiden varastoinnista ostajan vastuulla ja kustan- nuksella. Mikäli viivästys kestää yli 2 kuukautta, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksuntoimit- taja on oikeutettu purkamaan kaupan siltä osalta, jota ostajan laiminlyönnin vuoksi ei ole toimitettu. Ostajan tulee korvata toimittajalle vahinko, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamistatälle aiheutuu ostajan laiminlyönnistä. 7.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta ole sovittu12.1 Toimitusaika alkaa, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 kun sopimus on määrättyallekirjoitettu, pohjamateriaalit ja niihin liittyvä dokumentaatio ovat lausekkeen 2.2 mukaisesti Oerlikonin hallinnassa, toimituslaajuus ja toimitusta koskevat vaatimukset on määritelty, kaikki viralliset muodollisuudet on saatettu loppuun, tilaukseen liittyvät maksut on suoritettu ja kaikki sovitut vakuudet on annettu. Toimitusaikaa on noudatettu, jos Oerlikon on tämän ajan kuluessa ilmoittanut asiakkaalle, että toimitus on lähetysvalmiina. 7.2 12.2 Oerlikonin toimitusajan noudattamista koskevat velvoitteet riippuvat asiakkaan kyvystä täyttää sopimusvelvoitteensa. 12.3 Tilausten hyväksyminen ei merkitse sitoutumista tilauksissa määriteltyihin toimitusaikoihin. 12.4 Jos toimitus viivästyy Oerlikonin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien seikkojen vuoksi, toimitusaikaa pidennetään vastaavasti. Oerlikon ei vastaa tällaisista seikoista johtuvista vahingoista. Kun toimitusta viivästyttäneitä seikkoja ei ole enää olemassa, uudesta toimitusajasta sovitaan kirjallisesti. 12.5 Ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu, toimitusaika sovitut toimitusajat eivät ole sitovia. Kuitenkin kuuden viikon kuluttua sovitun ei- sitovan toimitusajan ylittymisestä asiakkaalla on luettava alkavaksi oikeus vaatia Oerlikonia suorittamaan toimitus kohtuullisen ajan kuluessa ilmoittamalla siitä alla mainitusta ajankohdastakirjallisesti Oerlikonille. Jos toimitusta ei asiakkaan ilmoituksen jälkeen suoriteta kohtuullisessa ajassa, joka on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päivä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen; c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamistatoimitus katsotaan Oerlikonin puolelta myöhästyneeksi toimitukseksi. 7.3 12.6 Sarjatilaukset voidaan ajoittaa 12 kuukauden tai pitemmälle ajanjaksolle. Ellei toisin ole sovittusovita, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksikaikki pinnoitetut pohjamateriaalit on toimitettava 12 kuukauden kuluessa tilauksesta. Ensimmäinen erä on toimitettava 120 päivän kuluessa ja seuraavat erät juoksevien kiinteiden 120 päivän jaksojen kuluessa alkaen jokaisen kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä. Jos toimitus viivästyy yli 60 päivää, asiakkaan on ilmoitettava kirjallisesti Oerlikonille viivästyksen syy. Oerlikon voi periä asiakkaalta takaisin viimeisen 12 kuukauden jakson aikana laskutetun yksikköhinnan ja toimitetun määrän yksikköhinnan erotuksen. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) 12.7 Jos niin erikseen kirjallisesti sovitaan, asiakkaalla on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli onoikeus vaatia sopimussakkoa viivästyneistä palveluista, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta mikäli voidaan osoittaa, että viivästys on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, johtunut Oerlikonin virheestä ja asiakkaalle on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavallaaiheutunut vahinkoa viivästyksen vuoksi. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen 12.8 Palvelujen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta asiakkaalla ei ole sovittumuita oikeuksia kuin mitä kohdassa 12 on määritelty; asiakkaalla ei etenkään ole oikeutta purkaa sopimusta. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske viivästyksiä, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvostajotka johtuvat Oerlikonin törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta virheestä.

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta ole sovittu8.1 Toimitusaika alkaa heti, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 kun sopimus on määrättysolmittu, kaikki viralliset muodollisuudet, esim. tuonti-, vienti-, kauttakulku- ja maksuluvat on saatu, tilauksesta erääntyneet maksut on suoritettu, kaikki sovitut vakuudet on annettu ja tärkeimmät tekniset näkökohdat on ratkaistu. Toimitusaikaa katsotaan noudatetun, jos Toimittaja on tuolloin lähettänyt Ostajalle tiedon, että tavarat ovat valmiita noudettaviksi. 7.2 Ellei toisin 8.2 Toimitusajan noudattamisen ehtona on, että Ostaja täyt- tää sopimusvelvoitteensa, erityisesti Ostajan maksuvelvol- lisuuden, piirustusten hyväksynnän jne. 8.3 Toimitusaikaa on pidennettävä kohtuullisesti: a) jos Toimittajan vaatimia tietoja sopimuksen täyttämiseksi ei ole sovittusaatu ajoissa, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdastatai jos Ostaja muuttaa tietojen sisältöä jälkeenpäin, mistä aiheutuu tavaroiden tai palvelujen viivästy- minen; b) jos Toimittaja estyy täyttämästä velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisia esteitä voivat olla muun muassa epidemiat, liikekannallepanot, sodat, sisällissodat, terroriteot, mellakat, poliittiset levottomuudet, vallankumoukset, sabotaa- sit, vakavat konerikot, onnettomuudet, työriidat, raaka-aineiden, puolivalmiiden tai valmiiden tuotteiden myöhästyneet tai puut- teelliset toimitukset alihankkijoilta, tärkeiden työkappaleiden romutustarve, viranomaisten, valtion tai ylikansallisten elinten toimenpiteet tai laiminlyönnit, kauppasaarrot, ennakoimattomat kuljetusongelmat, tulipalo, räjähdys, luonnonkatastrofit tai mikä tahansa tapahtuma, joka on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäiväei ole Toimittajan määräysvallassa; b. päivä8.4 Ostaja on oikeutettu vaatimaan sopimussakkoa myöhästyneestä toimituksesta, jolloin myyjä mikäli Ostaja voi osoittaa, että viivästys on johtunut yksinomaan Toimittajan virheestä ja että Ostaja on kärsinyt tappiota kyseisen viivästyksen vuoksi. Viivästyneestä toimituksesta maksettava sopimussakko ei saa tiedon pätevän tuonti- ylittää 0,2 prosenttia kultakin täydeltä viivästysviikolta eikä yhteensä 5 prosenttia tavaroiden viivästyneen osan sopi- mushinnasta. Sopimussakkoa ei kerry kahdelta ensimmäi- seltä viivästysviikolta. Kun viivästyneestä toimituksesta on aiheutunut suurin sallit- tu sopimussakko, Ostajan on myönnettävä Toimittajalle lupa pidentää toimitusaikaa kohtuullisesti. Jos kyseistä pidenny- stä ei noudateta syistä, jotka ovat Toimittajan määräysval- lassa, Ostajalla on oikeus peruttaa tavaroiden tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisestapalvelujen viivästyneen osan tilaus. Jos toimituksen osittainen hyväk- syntä ei ole Ostajan kannalta taloudellisesti perusteltua, milloin sellainen viimeksi mainittu on tarpeen; c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamistaoikeutettu irtisanomaan sopimuksen ja vaatimaan jo suoritettujen maksujen takaisinmaksua toim- itettujen tavaroiden palautusta vastaan. 7.3 Ellei toisin ole sovittu8.5 Jos toimitusajaksi on sovittu tietty päivämäärä toimitusjak- son sijasta, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksitämä päivämäärä vastaa toimitusjakson viimeistä päivää, lausekkeet 8.1 – 8.4 ovat voimassa soveltuvin osin. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim8.6 Mikään tavaroiden tai palvelujen viivästys ei anna Osta- jalle mitään muita oikeuksia ja saatavia kuin tässä lause- kkeessa 8 nimenomaisesti on säädetty. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske Toimittajan tahallista virhettä tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavallavakavaa huolimattomuutta. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta ole sovittu8.1. Myyjällä on oikeus kohtuulliseen toimitusajan pidentämiseen, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 on määrättymikäli toimitus myöhästyy Ostajasta johtuvista syistä tai Ostajan kontrollipiiris- sä olevan kolmannen osapuolen toimenpiteistä johtuen. 7.2 Ellei toisin ole sovittu8.2. Toimitussopimuksessa määritelty toimitusaika tarkoittaa aina toimitusta Myyjän tehtaalta, vaikka olisi sovittu käytettäväksi muuta toimitusehtoa kuin Ex works Sastamala. 8.3. Asennustoimituksissa toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päiväajankohta, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisestaMyyjä on suorittanut Toimitussopimuksessa määritellyt asennustoimenpiteet. Asennustoimituksen valmistuminen todetaan Myyjän ja Ostajan välillä pidettävässä vastaanottotarkastuksessa. Vastaanottotarkastus on pidettävä viimeistään 3 päivän kuluttua siitä, milloin sellainen kun Xxxxx on tarpeen; c. päiväpyytänyt vastaanottotarkastusta. Vastaanottotarkastuksessa todetaan, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksunonko Toimitussopimuksessa sovitut tehtävät suoritettu ja onko työn tulos sovitun mukainen. Vähäiset suorittamatta olevat viimeistelytyöt eivät estä vastaanottoa, joka mutta Myyjän on suoritettava ennen valmistuksen aloittamistanuo työt loppuun viivytyksettä vastaanottotarkastuksen jälkeen. Vastaanottotarkastukses- ta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan, hyväksyykö Ostaja toimituksen vastaanotetuksi ja yksilöidään mahdolliset hyväksymättä jättämisen syyt. Mikäli asiasta on erimielisyyttä, erimielisyyden syyt kirjataan pöytäkirjaan. Ostajan on esitettävä tehtyyn asennustyöhön liittyvät vaatimukset viimeistään vastaanottotarkastuksessa. 7.3 Ellei toisin ole sovittu8.4. Toimituksen, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) mukaan lukien asennustoimitukset, viivästyessä Myyjästä johtuvasta syystä, Ostajalla on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli onoikeus viivästyssakkoon, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta jonka määrä on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 0.25 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta arvonlisäverottomasta hinnasta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä kokonaiselta viivästyneeltä kalenteriviikolta, kuitenkin enintään 15 viikolta. Korvauksen enimmäismäärä Ostajalla ei ole oikeutta saada viivästyssakkojen lisäksi muuta korvausta viivästyksen mahdollisesti aiheuttamista vahin- goista. Mikäli Ostajalle on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvostasyntynyt oikeus maksimimääräiseen viiväs- tyssakkoon, on Ostajalla oikeus purkaa Toimitussopimus, mikäli Myyjä ei suorita sopimusvelvoitteitaan 2 viikon kuluessa Ostajan kirjallisesta vaatimuksesta. Tuossa tilanteessa Toimitussopimuksen purkamisen lisäksi Ostajalla on oikeus saada korvauksena edellä mainittu viivästys- sakkojen maksimimäärä. Muuhun korvaukseen Ostajalla ei ole oikeutta.

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta ole sovittu8.1 Toimitusaika alkaa heti, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 kun sopimus on määrättysolmittu, kaikki viralliset muodollisuudet, esim. tuonti-, vienti-, kauttakulku- ja maksuluvat on saatu, tilauksesta erääntyneet maksut on suoritettu, kaikki sovitut vakuudet on annettu ja tärkeimmät tekniset näkökohdat on ratkaistu. Toimitusaikaa katsotaan noudatetun, jos Toimittaja on tuolloin lähettänyt Ostajalle tiedon, että tavarat ovat valmiita noudettaviksi. 7.2 Ellei toisin 8.2 Toimitusajan noudattamisen ehtona on, että Ostaja täyttää sopimusvelvoitteensa, erityisesti Ostajan maksuvelvollisuuden, piirustusten hyväksynnän jne. 8.3 Toimitusaikaa on pidennettävä kohtuullisesti: a) jos Toimittajan vaatimia tietoja sopimuksen täyttämiseksi ei ole sovittusaatu ajoissa, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdastatai jos Ostaja muuttaa tietojen sisältöä jälkeenpäin, mistä aiheutuu tavaroiden tai palvelujen viivästyminen; b) jos Toimittaja estyy täyttämästä velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisia esteitä voivat olla muun muassa epidemiat, liikekannallepanot, sodat, sisällissodat, terroriteot, mellakat, poliittiset levottomuudet, vallankumoukset, sabotaasit, vakavat konerikot, onnettomuudet, työriidat, raaka- aineiden, puolivalmiiden tai valmiiden tuotteiden myöhästyneet tai puutteelliset toimitukset alihankkijoilta, tärkeiden työkappaleiden romutustarve, viranomaisten, valtion tai ylikansallisten elinten toimenpiteet tai laiminlyönnit, kauppasaarrot, ennakoimattomat kuljetusongelmat, tulipalo, räjähdys, luonnonkatastrofit tai mikä tahansa tapahtuma, joka on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäiväei ole Toimittajan määräysvallassa; b. päivä8.4 Ostaja on oikeutettu vaatimaan sopimussakkoa myöhästyneestä toimituksesta, jolloin myyjä mikäli Ostaja voi osoittaa, että viivästys on johtunut yksinomaan Toimittajan virheestä ja että Ostaja on kärsinyt tappiota kyseisen viivästyksen vuoksi. Viivästyneestä toimituksesta maksettava sopimussakko ei saa tiedon pätevän tuonti- ylittää 0,2 prosenttia kultakin täydeltä viivästysviikolta eikä yhteensä 5 prosenttia tavaroiden viivästyneen osan sopimushinnasta. Sopimussakkoa ei kerry kahdelta ensimmäiseltä viivästysviikolta. Kun viivästyneestä toimituksesta on aiheutunut suurin sallittu sopimussakko, Ostajan on myönnettävä Toimittajalle lupa pidentää toimitusaikaa kohtuullisesti. Jos kyseistä pidennystä ei noudateta syistä, jotka ovat Toimittajan määräysvallassa, Ostajalla on oikeus peruttaa tavaroiden tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisestapalvelujen viivästyneen osan tilaus. Jos toimituksen osittainen hyväksyntä ei ole Ostajan kannalta taloudellisesti perusteltua, milloin sellainen viimeksi mainittu on tarpeen; c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamistaoikeutettu irtisanomaan sopimuksen ja vaatimaan jo suoritettujen maksujen takaisinmaksua toimitettujen tavaroiden palautusta vastaan. 7.3 Ellei toisin ole sovittu8.5 Jos toimitusajaksi on sovittu tietty päivämäärä toimitusjakson sijasta, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksitämä päivämäärä vastaa toimitusjakson viimeistä päivää, lausekkeet 8.1 – 8.4 ovat voimassa soveltuvin osin. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim8.6 Mikään tavaroiden tai palvelujen viivästys ei anna Ostajalle mitään muita oikeuksia ja saatavia kuin tässä lausekkeessa 8 nimenomaisesti on säädetty. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske Toimittajan tahallista virhettä tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavallavakavaa huolimattomuutta. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta ole sovittuVarastotuotteet lähetetään yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Muut tuotteet ovat tilaustavaroita, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 joille olemme määritelleet toimitusajan "toimitetaan x-x päivän kuluessa" kyseisen tuotteen sivulla. Tämä on määrätty. 7.2 Ellei toisin ole sovittuarvioitu aika, jonka kuluessa käsittelemme ja lähetämme tilauksesi varastoltamme. Huomioithan, että toimitusaika saattaa venyä useita arkipäiviä, jos varastomme kuormitus on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdastasuurempi. Kuljetus vie yleensä 2-5 työpäivää, joka jos se lähetetään noutopisteelle. Kotiinkuljetuksena toimitettavien tuotteiden toimitusaikaan lisätään 1-3 työpäivää. Kun tilauksesi on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päiväsiirtynyt toimitettavaksi, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- saat sähköpostitse ilmoituksen, josta ilmenee lähetyksen sisältö ja mahdollinen seurantanumero. Ilmoituksessa kerrotaan myös lähetysten lukumäärä. Et voi nähdä lähetyksen tietoja ennen kuin se on saapunut ensimmäiseen terminaaliin. Tämä vie yleensä 1-2 arkipäivää, jonka jälkeen voit seurata lähetystä yksityiskohtaisesti. Suurin osa kaikista paketeista lähetetään keskusvarastostamme tai valmistajan vientilisenssin myymälän varastolta ja kuljetuksen hoitaa Postnord. Muut tavarat lähetetään asianomaisen toimittajan varastosta ja he voivat lähettää muulla rahdinkuljettajalla, kuten DHL, Schenker, Bring tai muun valmistajamaan UPS. Jos tavarat lähetetään muusta kuin omasta varastostamme, tämä ilmoitetaan kassalla ennen kuin tilaus on viety loppuun. On tärkeää ilmoittaa, jos toimitusta ei voi vastaanottaa ennen tiettyä päivämäärää tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen; c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava tietyn päivämäärän jälkeen. Näin vältät kuljetusyhtiön mahdolliset varastointimaksut. Ilmoitus tehdään kassalla. Emme kuitenkaan voi koskaan taata tiettyä toimituspäivää. MKnorth ei korvaa sinulle asiakkaana mahdollisia toimitusviivästyksiä. Älä varaa asentajia tms. ennen valmistuksen aloittamista. 7.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn kuin olet vastaanottanut ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.tarkastanut tavarat!

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta ole sovittuAika on ratkaiseva tekijä. Toimitusaika määritellään ostotilauksissa tai muissa MEKA:n Myyjälle toimittamissa asiakirjoissa, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 on määrätty. 7.2 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisinkuten muun muassa kysyntää ja muita ennusteita koskevissa asiakirjoissa. Kaikki toimitusaikaan tehdyt muutokset edellyttävät MEKA: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päivä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen; c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamista. 7.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esimn etukäteen antaman kirjallisen hyväksynnän. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta MEKA ei ole sovittuvelvollinen ottamaan tuotteita haltuunsa ennen sovittua toimitusaikaa. Osittaiset toimitukset eivät ole sallittuja, vahingonkorvauksen suuruus ellei MEKA sitä pyydä tai hyväksy kirjallisesti. Myyjän on enintään 0,5 % viivästyneen viipymättä ilmoitettava kirjallisesti MEKA:lle tietoonsa tulleesta viivytyksestä. Tämä velvoite ei rajoita Myyjän vastuita, jotka aiheutuvat toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikoltamyöhästymisestä. Korvauksen enimmäismäärä Myyjän on kuitenkin enintään 6 tehtävä parhaansa Myyjän yksinomaisella vastuulla ja kustannuksella minimoidakseen ja välttääkseen mahdollisen viivästymisen. Jos toimitus viivästyy yli viisi (5) päivää myyjästä johtuvista syistä, MEKA:lla on oikeus peruuttaa kyseinen toimitus ilman vahinkovastuuta Myyjää kohtaan. Kunnes MEKA peruuttaa toimituksen, MEKA on oikeutettu sopimussakkoon. Sopimussakko on kaksi prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta(2 %) viivästyneiden Tuotteiden myyntihinnasta jokaiselta alkavalta viivästyspäivältä ja korkeintaan kaksikymmentä prosenttia (20 %) viivästyneiden Tuotteiden myyntihinnasta. MEKA:lla on oikeus vähentää sopimussakko Myyjältä saadusta laskusta. Sopimussakko ei poista MEKA:n oikeutta vahingonkorvaukseen, jos vahinko ylittää Myyjän MEKA:lle maksaman sopimussakon kokonaissumman.

Toimitusaika. 7.1 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx toimittaa tavaran sovittuna aikana. Tmi Xxxxx Xxxxxxxxxxxx ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa. Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä Tmi Raino Hirvirinteelle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun Tmi Xxxxx Xxxxxxxxxx on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen. Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä ja viivästys johtuu Tmi Raino Hirvirinteestä, eikä kysymys ole kohdassa 7.4 15 tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on määrätty. 7.2 Ellei toisin ole sovittuoikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, toimitusaika mikäli viivästys ei ylitä 12:tä arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdastatavarasta, joka ei kuulu Tmi Xxxxx Xxxxxxxxxxxx normaaliin, tukkureiden tai maahantuojien varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka Tmi Xxxxx Xxxxxxxxxx on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päivä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tilannut tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen; c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamista. 7.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen hankkinut ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingonpyynnöstä. Mikäli muuta ei Tmi Raino Hirvirinteellä on erääntyneitä saatavia ostajalta, Tmi Raino Hirvirinteellä on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole sovittuoikeutta esittää Tmi Raino Hirvirinteelle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia. Tavara katsotaan toimitetuksi, vahingonkorvauksen suuruus kun se on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvostapakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa Xxx Xxxxx Hirvirinteeltä tai Tmi Xxxxx Xxxxxxxxxxxx ilmoittamasta paikasta.

Toimitusaika. 7.1 Ellei toimitusajasta 4.1. Toimitusten määräajoista ja ajankohdista sopiminen edellyttää kirjallista muotoa. Toimitusten määräajat ja ajankohdat eivät ole sitovia, ellei WIKA ole merkinnyt niitä sitoviksi etukäteen kirjallisesti. 4.2. Toimituksen määräajan laskenta alkaa WIKA-yhtiön toi- meksiantovahvistuksen lähettämisestä, mutta ei kuiten- kaan ennen kuin tilaaja on toimittanut hänen vastuulleen kuuluvat täydelliset asiakirjat, luvat ja hyväksynnät, ei en- nen kuin kaikki tekniset kysymykset on selvitetty, ei en- nen kuin sovittu ennakkomaksu on saapunut tai ulko- maankaupan yhteydessä ei ennen kuin koko maksu on saapunut. Jos toimitusajankohdasta on sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 on määrättytoimitus- ajankohtaa siirretään sopivalla tavalla, mikäli tilaaja ei ole välittänyt omalle vastuulleen kuuluvia asiakirjoja ja lupia ajoissa tai antanut hyväksyntöjä ajoissa, jos kaikkia tek- nisiä kysymyksiä ei ole selvitetty kokonaan ajoissa tai jos sovittu ennakkomaksu tai ulkomaankaupan ollessa ky- seessä koko maksu ei ole saapunut WIKA-yhtiölle. Toi- mitusajan noudattaminen edellyttää sitä, että tilaaja nou- dattaa ajoissa ja asianmukaisesti muita velvollisuuksi- aan. 7.2 Ellei toisin 4.3. Toimitusaikaa on noudatettu, kun tuotteet ovat lähteneet tehtaalta toimitusajan päättymiseen mennessä tai kun WIKA on ilmoittanut niiden nouto- tai lähetysvalmiudesta toimitusajan päättymiseen mennessä. Toimitusajan nou- dattaminen riippuu siitä, että WIKA-yhtiö itse saa toimi- tukset asianmukaisesti ja erityisesti ajoissa, paitsi jos WIKA-yhtiö itse on syyllinen toimitusten myöhästymi- seen. WIKA-yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus, jos se ei saa omia toimituksiaan asianmukaisesti. WIKA ilmoittaa tilaajalle välittömästi, jos se aikoo käyttää oikeuttaan so- pimuksen purkamiseen ja myöntää tilaajalle oikeuden saada mahdolliset ennakkomaksut takaisin. WIKA Xxxxxxxxx Xxxxxxx SE & Co. KG Alexander-Xxxxxxx-Xxxxxx 00 Puh. +00 0000 000-0 Faksi +00 0000 000-000 Kommandiittiyhtiö: Klingenbergin toimipiste – Käräjäoikeus Aschaffenburg HRA 1819 Osakas: WIKA International SE - Klingenbergin toimipiste - 4.4. Rajat ylittävissä toimituksissa tilaajan on tehtävä toimival- taisille viranomaisille ajoissa kaikki Saksasta viemiselle ja kohdemaahan tuomiselle säädetyt ilmoitukset ja ryh- dyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, erityisesti hankittava tullausta varten vaadittavat asiakirjat ja täytettävä kaikki vientitarkastusvaatimukset ja muut tavaroiden liikuttami- seen liittyvien rajoitusmääräysten vaatimukset. Toimituk- set toimitetaan sillä varauksella, että niiden toteuttami- selle ei ole sovittumäärätty esteitä kansallisissa tai kansainväli- sissä säädöksissä, toimitusaika erityisesti vientitarkastusmääräyk- sissä, kauppasaarroissa tai muissa sanktioissa. Vientitar- kastusten ja lupamenettelyjen aiheuttamat viiveet johta- vat määräaikojen ja toimitusaikojen mitätöitymiseen. 4.5. Toimituksen viivästyessä tilaajalla on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdastaoikeus purkaa so- pimus sopivan, hänen WIKA-yhtiölle toimitusviiveen sat- tumisen jälkeen asettamansa lisäajan kuluttua umpeen tuloksetta. 4.6. Xxx XXXX on solminut tilaajan kanssa puitesopimuksen, joka on myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päiväkoskee tulevia toimituksia kiinteillä toimitusajoilla, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen; c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamista. 7.3 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. 7.4 Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla. 7.5 Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 7.6 Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta tilaaja ei ole sovittuperunut tuotteiden saamista ajoissa, vahingonkorvauksen suuruus WIKA- yhtiöllä on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikoltaWIKA-yhtiön asettaman sopivan lisäajan ku- luttua tuloksetta umpeen oikeus toimittaa tuotteet ja las- kuttaa niistä, purkaa sopimus tai vaatia vahingonkorvauk- sia tai kulukorvauksia. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvostaVahingonkorvaus- tai kulukor- vausvelvollisuus ei ole voimassa, jos tuotteiden ajoissa saamisen perumatta jättäminen ei ole tilaajan syy.