Common use of Szavatosság, jótállás Clause in Contracts

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 2 contracts

Samples: Általános Szerződési Feltételek, Általános Szerződési Feltételek

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót1. Az Alvállalkozó szavatolja, hogy a Vállalkozást megrendelt szolgáltatások az ágazatban általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelően kerülnek teljesítésre. A szavatosság érvényesítése érdekében Vállalkozó köteles a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapjánszolgáltatásokban jelentkező bármilyen hiányosságot az Alvállalkozó felé, a kivitelezési szerződés teljesítésétől szolgáltatás teljesítésétől, illetve a tudomására jutástól számított két éves elévülési határidőn 2 munkanapon belül, írásban bejelenteni. 2. A jótállási időn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő az Alvállalkozó köteles a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már vasúti forgalom biztonságát nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja sértő hibák kijavítását – amennyiben az időjárás és a Fogyasztót, hogy vasútüzemi forgalom feltételek a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának javítási technológia lehetővé teszik - a postai szolgáltatásokról Vállalkozó értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül saját költségén megkezdeni és a hibát a műszakilag indokolt időtartamon belül elhárítani. A vasúti forgalom biztonságát sértő hibákat Alvállalkozó a saját észlelés, vagy a Vállalkozó bejelentése alapján haladéktalanul köteles Vállalkozónak bejelenteni és a kijavítását, a saját észlelés, vagy a Vállalkozó bejelentése alapján haladéktalanul köteles megkezdeni. Amennyiben Alvállalkozó nem kezdi meg és a legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról Vállalkozó jogosult a szükséges intézkedéseket az Alvállalkozó terhére és költségére megtenni. 3. Az Alvállalkozó a Megrendelő és Vállalkozó egymás közötti szerződésében kikötött átadás-átvétel befejezéséről szóló 2012jegyzőkönyv aláírását követő első naptól számítva 12 hónap azaz tizenkettő hónap jótállást vállal. évi CLIXKivételt képez ez alól a pályageometria, amely esetén a pályasebességű vasúti közlekedés bevezetését követő 90 fagymentes nap, valamint a sínhegesztések jótállási ideje, amely az érvényben lévő előírások alapján 3 év. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére [SPECIÁLIS FELTÉTELEKBEN JELEZNI: Alvállalkozó vállal-e jótállást, amennyiben az itt meghatározottól eltér, akkor azt is jelezni kell.] 4. A jótállási idő lejártát követően az Alvállalkozó, illetve alvállalkozója általa végzett munkára az egyes nyomvonal jellegű épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988 (2120 Dunakeszi, 7301/1XII.27.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közléseÉVM –IpM –KM - MÉM-BKM együttes rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági idő vonatkozik. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy [SPECIÁLIS FELTÉTELEKBEN JELEZNI: ha az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó Alvállalkozót az együttes rendeletben meghatározott kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg alkalmassági idő nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.]

Appears in 2 contracts

Samples: Alvállalkozási Szerződés, Alvállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 14.1. A Vállalkozó felelősségére a Fogyasztó figyelmétbeépített anyagok, hogy nyújtott szolgáltatások, a teljesített szállítás vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szabályait, valamint az egyedi építésiegyes beépített anyagok, szerelési illetve elvégzett munkák alapján kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztóáltala felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótvalamint azért, hogy a Vállalkozást vállalt munkát a PtkMegrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el. 14.2. 6:163.§ A Vállalkozót teljes körű jótállási (2garanciális) bekezdése alapjánkötelezettségek terhelik valamennyi építési munka sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a kivitelezési szerződés teljesítésétől jelen Szerződés 9.9. pontjában meghatározott végleges teljesítési igazolás kiállításától számított két éves elévülési határidőn 36 hónapig. 14.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztókijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). 14.4. A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve kicserélés teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul. 14.5. A felek a jótállási időszak alatt minden évben július első hetében bejárást tartanak és rögzítik a garanciális körbe tartozó hibalistát. A vállalkozó köteles a hibalistán felvett hibákat 30 naptári napon belül kijavítani. 14.6. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt. 14.7. A teljesítéssel kapcsolatos speciális jótállási szabályok a Ptk.-ban és más hatályos magyar jogszabályokban meghatározott szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1jogok érvényesítését nem érintik.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 2 contracts

Samples: Vállalkozási Szerződés, Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja A további reklamációk/garanciális ügyek érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a Fogyasztó figyelmét, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő kifizetését igazoló számlát és szállítólevelet. A karbantartás és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazzatermékek javítása minden esetben Truemaker Kft saját telephelyén (1135 Budapest, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1Xxxxxxx Xxxxxx u. 42.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlésenyitvatartási időben történik. Az egyedi kivitelezési A termék(ek) visszaszállítása minden esetben a Megrendelő vagy Fogyasztó feladata és költsége. A fogyasztói szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/201419/2014. (IV. 29IV.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendeletben és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, rendeletben foglalt rendelkezések az érvényesek. Truemaker Kft. a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 2021.01.01-től a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben írtakat betartva Fogyasztó személyek felé a rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkek esetén a következők szerint jótállást vállal: • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, Ft közötti értékű árucikkekre 1 év jótállás • 100 000 forintot meghaladó, de 001 – 250 000 forintot Ft közötti értékű árucikkekre 2 év jótállás • 250 001 Ft feletti értékű árucikkekre 3 év jótállás Nem vállalunk garanciát a rendelt kép kismértékű színbeli eltérésére ha a termék a Megrendelő vagy Fogyasztó monitorán és a valóságban nem egyezik. Cégünk szín-kalibrált nyomtatókkal dolgozik és a legjobb tudása szerint jár el, hogy mindig színhelyes minőségű terméket gyártson Önnek. Truemaker Kft. a 2021. 06. 01. után értékesített display szerkezeteire Megrendelő vagy Fogyasztó felé 1-3 év közötti önkéntes szavatosságot vállal. Az egyes termékekhez elérhető szavatossági idő a weboldalon a termék oldalán, illetve a számlán kerül tételesen feltüntetésre. A számla egyben garancialevélként is szolgál. A szavatossági idő kezdete a megrendelés teljesítésének napja. Átalakításnak minősül a szerkezet bármilyen fizikai jellegét megváltoztató cselekedet, és az olyan display szerkezetekben történő nyomatcsere is, melyek az eszköz szereléséhez szakértelmet, megfelelő célszerszámokat és kompatibilis alkatrészeket kíván (pl megfelelő mágnes szalag vagy nyomatrögzítő alkatrész alkalmazása). A termékek ilyen átalakítása nem hosszabbítja meg a szavatossági időt, az mindig a termék vásárlásának napjától számítandó. A nem haladó eladási ár esetén két évTruemaker Xxx által végzett átalakítások a termékszavatosság elvesztésével járnak. A szavatossági jogokat Megrendelő csak a feltüntetett szavatossági időn belül gyakorolhatja. A szavatossági igényeknek abban az esetben tudunk eleget tenni, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheliha a termék vásárlásáról szóló számla bemutatásra kerül. Nem érvényes a jótállás vagy szavatosság a termékbe épített nyomtatott alapanyagainkra, nyomatainkra. Ezek sérülése, fakulása nem képezheti reklamáció alapját.

Appears in 2 contracts

Samples: General Terms and Conditions, General Terms and Conditions

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét5.1. Az Eladó szavatol, hogy az egyedi építésiÁru rendeltetésszerű használatra alkalmas, szerelési munkák alapján megfelel a Szerződésben előírt és az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére egyéb vonatkozó részletes szabályokat minőségi követelményeknek, valamint rendelkezik a Fogyasztó, mint megrendelő forgalomba hozatalhoz és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótfelhasználáshoz szükséges engedélyekkel. Az Eladó szavatol továbbá, hogy korlátozás nélkül jogosult az Árunak a Vállalkozást Vevő részére történő átruházására és harmadik személyeknek az Áruval kapcsolatban nem áll fenn olyan joga vagy követelése, amely az Árunak a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapjánVevő általi birtokbavételét, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül Vevő tulajdonszerzését, illetve az Árunak a Vevő általi felhasználását korlátozná, vagy megakadályozná. 5.2. Az Eladót az 5.1. pontban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért teljes körű anyagi és kárfelelősség terheli, beleértve a következményi károkért való felelősséget is. Az Eladó a fenti kötelezettségeinek biztosítására az anyagi és a kárfelelősségen túl szavatosságot és jótállást is vállal. 5.3. Az Eladót az Áru átadás-átvételétől az Árura vonatkozó kötelező alkalmassági idő végéig szavatossági kötelezettség terheli. FogyasztóHa az Áru felhasználásával megvalósított építmény a Vevő megrendelője (továbbiakban: Építtető) részére kerül átadásra, mint megrendelő (továbbiakban: Generálátadás), akkor az Eladót terhelő szavatossági kötelezettség az Áru átadás-átvételétől a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesíthetiGenerálátadásig terjedő idővel meghosszabbodik. Vállalkozás tájékoztatja A Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában a Fogyasztótkötelező alkalmassági idő megegyezik az Áru felhasználásával megvalósított építményre vonatkozó, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 201212/1988. évi CLIX(XII. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/127.) címzettÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után valamint a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/201411/1985. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IXVI. 22.) KormÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott kötelező alkalmassági idővel. rendelet rendelkezései szerintA Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót hivatkozott rendeletek mellékleteiben meghatározott kötelező alkalmassági időket a szerződéses jogviszonyukban akkor is kötelezőnek tekintik, ha maguk a rendeletek hatályon kívül helyezésre kerülnek. Az Eladót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú Áru átadás- átvételétől a jótállási idő végéig a Ptk. 6:171.§ szerinti jótállási kötelezettség terheli. Ha az Áru felhasználásával megvalósított építmény az Építtető részére kerül átadásra, akkor az Eladó terhelő jótállási kötelezettség az Áru átadás-átvételétől a Generálátadásig terjedő idővel meghosszabbodik. A jótállási idő a Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában 5 év. 5.4. Az Eladót nem terheli szavatossági és jótállási kötelezettség az Áru hibás beépítéséből és felhasználásából eredő károk miatt. Ezen kívül az Eladót terhelő szavatossági és jótállási kötelezettség nem korlátozott.

Appears in 1 contract

Samples: Általános Szerződéses Feltételek

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét1. A Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri, és tudomásul veszi – az egyedi építési, szerelési munkák alapján általa kivitelezett munkarészekre – az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat építőipari kötelező alkalmassági időket is tartalmazó mindenkori hatályos jogszabályokban – így egyebek mellett a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Vállalkozást a Ptk12/1988. 6:163.§ (2XII. 27.) bekezdése alapjánÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli249/2004 (VIII. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 2227.) Korm. rendelet rendelkezései szerintrendeletben és a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben, a Vállalkozót valamint egyéb rendelkezésekben előírt kötelező jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket és azokat feltétel nélkül vállalja. 2. Vállalkozó az általa telepített árnyékolástechnikai eszközökelvégzett munkára - amennyiben az előző pontra is figyelemmel vonatkozó előírás hosszabb időtartamot nem állapít meg - 36 hónap jótállási kötelezettséget és 60 hónap szavatosságot vállal. A jótállás és szavatosság kezdő időpontja a Xxxxx által lefolytatott sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének a napja. 3. A jótállás és szavatossági időtartama a javított részekre vonatkozóan a hatályos magyar jogszabályokban foglaltak szerint állapítandó meg. A jótállás időtartamának lejárta után a szavatossági kötelezettség érvényes. A jótállási és szavatossági idő a javított részek vonatkozásában a kijavítás időpontjától újra kezdődik. 4. Jelen szerződésben a Vállalkozó által vállalt, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérőilletve rá nézve kötelező jótállás és szavatosság a Megrendelőt a hatályos magyar jogszabályok alapján megillető egyéb jogainak gyakorlásában illetve érvényesítésében nem korlátozza. 5. Javítási igény bejelentése esetén Vállalkozó saját költségére 24 órán belül, de 100 000 forintot legkésőbb az iparági gyakorlatban elfogadott időn belül köteles a hibát megvizsgálni. 6. A kijavítást vagy cserét a vizsgálat után 48 órán belül - de legkésőbb az iparági gyakorlatban elfogadott időn belül- be kell fejezni. Vállalkozó 24 órát meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére bármilyen általa választott harmadik személytől a munkát megrendelni. Kisebb hiányosságok vagy olyan hibák esetén, melyek elhárítása nem tűr halasztást, Megrendelő Vállalkozó előzetes tájékoztatása nélkül is jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére elhárítani vagy elháríttatni. Ezen javítások a Megrendelő egyéb igényeit és jogait nem érintik. 7. Amennyiben a Vállalkozó által elvégzett munka vagy beépített eszköz nem használható egy hiba miatt és/vagy egy hiba kijavítása után, akkor a jótállási időszakot meg kell hosszabbítani azzal az idővel, ami alatt az nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú volt használható. 8. Vállalkozó jótállása a pótolt vagy megjavított gépekre/eszközökre/alkatrészekre újra kezdődik a csere vagy a kijavítás dátumától. A jótállási kötelezettség terheliidő ebben az esetben is 36 hónap.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozói Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 14.1. A Vállalkozó felelősségére, a Fogyasztó figyelmétbeépített anyagok, hogy valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyedi építésiegyes beépített anyagok, szerelési illetve elvégzett munkák alapján kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 14.2. Vállalkozó ennek körében szavatol az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztóáltala felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótvalamint azért, hogy a Vállalkozást vállalt munkát a PtkMegrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával végzi el. 14.3. 6:163.§ Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 24 + 12 hónap (2Vállalkozó megajánlása szerint) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés teljesítésétől tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 14.4. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 14.5. Vállalkozás tájékoztatja A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a Fogyasztótjótállási/garanciális időszakban az alábbiak szerint: A jótállási/garanciális időszak első évében negyedéves, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1fennmaradó időszakban féléves gyakorisággal.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése 14.6. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a szavatossági igény érvényesítésének további feltételeMegrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, annak Fogyasztó mellékelve ahhoz a Megrendelő által történő egyértelmű igazolásaösszeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hogy hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 1.) Az Eladó szavatossági és jogszabályon alapuló kötelező jótállási kötelezettségére a Fogyasztó figyelméthatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 2.) A beépítési útmutató szerint szakszerűen beépített termékre az Eladó a megrendelés időpontjában érvényben lévő termékkatalógusban, hogy az egyedi építésiilletve a Jótállási és Karbantartási Útmutatóban megadott jótállási és szavatossági időtartamokat biztosítja. Eladó a szúnyoghálóra jótállás nem vállal. Egyéb termékek (kivéve a szúnyoghálót) esetében a jótállás időtartama két év. Fogyasztók esetén javító-szerelő szolgáltatásra a jótállás időtartama 6 hónap. Azon termékek esetén, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapjánmelyekre jogszabály kötelező jótállási kötelezettségét ír elő, a kivitelezési hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Eladót fogyasztói szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás nyílászárókra - így különösen ablak, kül- és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztótbeltéri ajtó, hogy garázsajtó - 10 000 Ft eladási ár felett; illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, eszközökre - így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában- 10 000 Ft eladási ár felett, a vásárlás (beszerelés) napjától számítottan a Ptk. 6:171. § alapján, valamint a 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet szerint kötelező jótállás terheli az alábbi időtartamra vonatkozóan: a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, év időtartamra, b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, esetén c) 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú időtartamra. A termékekre vonatkozó jótállási idő kezdete az a nap, amikor a Megrendelő vagy az érdekkörében eljáró harmadik személy a termékek szállítólevelét, illetve szerelés esetén az átadás–átvételi jegyzőkönyvét aláírják. Az Eladó termékei ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer keretein belül készülnek, CE jelöléssel (EU-s minősítéssel) rendelkeznek. Nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy beépítés, erőszakos külső behatás, kőműves munkálatok során előforduló koszolás, sérülés, elemi kár okozta sérülés, vagy a szerkezet illetéktelen megbontása esetén a jótállás nem érvényesíthető. Azon károk, amelyek erős szél, vihar vagy helytelen használat hatására, illetve a textil árnyékolók esőben történő használata (vízzsák képződés, illetve a visszahúzó szerkezet túlterhelése) vagy a Megrendelő általi saját szerelés esetén szerelési hiba következtében keletkeznek, nem tartoznak se a jótállás, se a törvény által előírt szavatosság körébe. Ezen szabály nem érvényesül, amennyiben a kár a termék hibájára (is) vagy az Eladó általi hibás szerelésre, illetve a Megrendelő általi saját szerelés esetén hibás szerelési útmutatóra vezethető vissza. A Megrendelő köteles az ilyen hiányosság esetén fellépő hibát haladéktalanul és a szavatossági időn belül az Eladónak bejelenteni. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Az Eladó jogosult a szavatossági kötelezettség terhelikörébe tartozó hibát négy hetes határidőn belül utólagos javítás, alkatrész rendelése vagy általánosságban utólagos rendelés által kiküszöbölni. Az Eladó nem vállal jótállást az eszközök működéséhez kapcsolódó berendezésekre, munkákra, amennyiben azokat nem az Eladó telepítette, illetve végezte. Eladó automatikusan mentesül a jótállási kötelezettségek alól, amennyiben a telepített berendezéseket, eszközöket bárki – nem Xxxxx által megbízott személy- megbontja, illetve bármilyen beavatkozást, vagy beavatkozásra, szerelésre utaló tevékenységet végez. A szavatosság / jótállás keretében az Eladó a hibás elemeket egyenértékűekre vagy újakra cseréli ki. Műszakilag indokolt színeltérések és anyagváltozások történhetnek, az új és a jelenlegi, környezeti hatásoknak kitett elemek között színeltérés előfordulhat. Úgyszintén a napellenzők és textil árnyékolók esetén enyhe gyűrődés képeződés és csekély színváltozás felléphet. A hosszirányú és keresztirányú varratok alkalmazása a technikai követelményeknek megfelelően történik. A szúnyoghálónak a Ptk. 6:157. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az alábbi minőségi követelményeknek kell megfelelnie: A szúnyogháló elsősorban arra szolgál, hogy a kívülről érkező repülő rovarokat távol tartsa. Ez a legjobban az úgynevezett hártyásszárnyúak esetén működik, amelyek a filigrán testfelépítésük révén az esetleges, tömítésre szolgáló keféken nem tudnak keresztül mászni. A szúnyogháló a bogarakat, a verőköltő poloskákat és egyéb páncélos rovarokat csak korlátozott mértékben képes távol tartani. Ezért 100%-os biztonságot, úgymond egy „rovarmentes” tér megteremtését a szúnyogháló nem tudja garantálni. Eladó a szúnyoghálóra jótállás nem vállal. Eladónak a szúnyoghálóra vonatkozó szavatossági kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha termék a fenti minőségi követelményeknek a teljesítési időpontjában nem felel meg. A Megrendelő köteles a hibás árut az Eladó kárveszély és költségviselése mellett a gyártónak visszaküldeni, amennyiben az Eladó ezt kéri. Amennyiben az árun, anélkül hogy az Eladónak a kijavítás lehetőségét felajánlották volna a Megrendelő saját maga javítási munkálatotokat kísérel meg, végez vagy mással végeztet, a szavatossági igény csak azon költségek megtérítésére korlátozódik, amelyet az Eladó a kijavításra fordított volna.

Appears in 1 contract

Samples: Kereskedelmi Általános Szerződési Feltételek

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét5.1. Az Eladó szavatol, hogy az egyedi építésiAnyag rendeltetésszerű használatra alkalmas, szerelési munkák alapján megfelel a Szerződésben előírt és az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére egyéb vonatkozó részletes szabályokat minőségi követelményeknek, valamint rendelkezik a Fogyasztó, mint megrendelő forgalomba hozatalhoz és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótfelhasználáshoz szükséges engedélyekkel. Az Eladó szavatol továbbá, hogy korlátozás nélkül jogosult az Anyagnak a Vállalkozást Vevő részére történő átruházására és harmadik személyeknek az Anyaggal kapcsolatban nem áll fenn olyan joga vagy követelése, amely az Anyagnak a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapjánVevő általi birtokbavételét, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül Vevő tulajdonszerzését, illetve az Anyagnak a Vevő általi felhasználását korlátozná, vagy megakadályozná. 5.2. Az Eladót az 5.1. pontban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért teljes körű anyagi és kárfelelősség terheli, beleértve a következményi károkért való felelősséget is. Az Eladó a fenti kötelezettségeinek biztosítására az anyagi és a kárfelelősségen túl szavatosságot és jótállást is vállal. 5.3. Az Eladót az Anyag átadás-átvételétől az Anyagra vonatkozó kötelező alkalmassági idő végéig szavatossági kötelezettség terheli. FogyasztóHa az Anyag felhasználásával megvalósított építmény a Vevő megrendelője (továbbiakban: Építtető) részére kerül átadásra, mint megrendelő (továbbiakban: Generálátadás), akkor az Eladót terhelő szavatossági kötelezettség az Anyag átadás-átvételétől a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesíthetiGenerálátadásig terjedő idővel meghosszabbodik. Vállalkozás tájékoztatja A Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában a Fogyasztótkötelező alkalmassági idő megegyezik az Anyag felhasználásával megvalósított építményre vonatkozó, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 201212/1988. évi CLIX(XII. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/127.) címzettÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után valamint a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/201411/1985. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IXVI. 22.) KormÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott kötelező alkalmassági idővel. rendelet rendelkezései szerintA Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót hivatkozott rendeletek mellékleteiben meghatározott kötelező alkalmassági időket a szerződéses jogviszonyukban akkor is kötelezőnek tekintik, ha maguk a rendeletek hatályon kívül helyezésre kerülnek. Az Eladót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú Anyag átadás-átvételétől a jótállási idő végéig jótállási kötelezettség terheli. Ha az Anyag felhasználásával megvalósított építmény az Építtető részére kerül átadásra, akkor az Eladó terhelő jótállási kötelezettség az Anyag átadás-átvételétől a Generálátadásig terjedő idővel meghosszabbodik. A jótállási idő a Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában 5 év. 5.4. Az Eladót nem terheli szavatossági és jótállási kötelezettség az Anyag hibás beépítéséből és felhasználásából eredő károk miatt. Ezen kívül az Eladót terhelő szavatossági és jótállási kötelezettség nem korlátozott.

Appears in 1 contract

Samples: Material Purchase Agreement

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 16.1. Felek a Fogyasztó figyelmétVállalkozó által elvégzett hibajavítási és helyreállítási munkák megfelelősége vonatkozásában 12 hónap jótállást kötnek ki, amely alapján Vállalkozó köteles az általa hibásan elvégzett munkát minden díj- és költségigény nélkül, térítésmentesen, haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő kifogásának kézhezvételétől számított 3 napon belül elvégezni. Amennyiben az előzőekben rögzített 3 napos határidő nem tartható, Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok és az újabb határidő megjelölésével haladéktalanul értesíteni. 16.2. A jótállás ideje alatt ugyanazon hiba miatt a kijavítás, vagy a munka újbóli esetlegesen megismételt elvégzése tekintetében Vállalkozó újbóli díj- és/vagy költségigényt Megrendelővel szemben nem támaszthat, még akkor sem, ha a hibaelhárítás újbóli megismételt elvégzésének költségei magasabbak, mint az eredeti hibaelhárításé volt. 16.3. Megrendelő jogosult a jótállási igény mellett – Vállalkozó szerződésszegése miatt – a hibás teljesítésből eredő, vagy arra visszavezethetően Vállalkozónak felróhatóan keletkezett teljes kárát Vállalkozóval szemben érvényesíteni azzal, hogy Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel mindazon károkért, amelyek saját alkalmazottai, alvállalkozói, azok alkalmazottai, vagy egyéb, a Vállalkozó érdekében eljáró személyek, közreműködők tevékenysége, illetve mulasztása következtében keletkeztek. Ebben az egyedi építésiesetkörben is a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a FogyasztótMegrendelő valamennyi közvetett és közvetlen kárát köteles megtéríteni. 16.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozást fentiek biztosítására a Keretmegállapodás teljes időtartama alatt megfelelő és igazolt, hatályos és érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen Keretmegállapodás 6. sz. mellékletét képezi. Érvényes és hatályos felelősségbiztosítás hiányában a szolgáltatás nem gyakorolható. 16.5. Vállalkozó köteles a keretszerződésben tett kötelezettségvállalására tekintettel a munkavégzése során az általa okozott károkat megtéríteni a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapjánrendelkezései értelmében. Nem mentesül Vállalkozó a felelősség alól a szándékosan, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztósúlyos gondatlansággal, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztótvagy bűncselekménnyel, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakesziilletve az életben, 7301/1testi épségben vagy egészségben okozott kár esetén.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Framework Agreement

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 7.1. Vállalkozónak – a Fogyasztó figyelmétkivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, hogy illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az egyedi építésierre irányuló írásbeli felszólításban rögzített időn belül ki kell javítania, szerelési illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótbefejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a Vállalkozást beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó a munkákra a teljesítési igazolás kiállítását követően 36 hónap jótállást vállal. Vállalkozó köteles a jótállás ideje alatt rendelkezésre állni az üzemeltetési engedély Ajánlatkérő általi megszerzése kapcsán. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a teljesítési igazolás kiállításának időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a kivitelezési szerződés teljesítésétől jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított két éves elévülési három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 7.4. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.5. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy az eljárás lezárását követően felmerülő hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytathat le, melynek tervezett időpontja a teljesítést követő 12. hónap. Az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határidőn belül szavatossági kötelezettség terhelinem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. Fogyasztó, mint megrendelő A javítás (pótlás) költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja. 7.6. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállás időtartamára (amely a szerződés teljesítésének –sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart), jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvételt) követő 5 munkanapon belül kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és az okirati formában nyújtott jótállási biztosíték esetén a jótállás időtartamának leteltét követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. A jótállási biztosíték Megrendelő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 7.7. A jótállási biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes teljesítését, illetve nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja megfelelő jótállási biztosíték nyújtását a Fogyasztótszerződő felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1teljesítési biztosíték igénybevételére.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja A szerződés tárgyának minden részére teljes körűen és egységesen kiterjedő garanciális, szavatossági és jótállási idő kezdete a Fogyasztó figyelmétszerződés teljes körű teljesítésének a napja. Vállalkozó az elvégzett munkákra az építés vonatkozásában ………….. hónap többlet jótállást, hogy az egyedi építésia technológia beépítésének vonatkozásában …. többlet jótállást vállal, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazzaPtk.-ban meghatározott jótállási, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. FogyasztóVállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, mint megrendelő továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztető garanciális hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően haladéktalanul, még az egyéb hiányosságok kijavításáról az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni. Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hiányosságok javítását az előző pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval megszüntetni. Jótállási biztosíték: (azaz a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): a Kbt. 134 § (4)-(5), illetve (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. Megrendelő a szerződés teljesítésétől hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesíthetiellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű biztosítékot kötött ki, amelynek határidőre történő nyújtására vonatkozóan Vállalkozó az ajánlatában nyilatkozott a Kbt. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót134. § (5) bekezdése alapján. A biztosíték Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az Megrendelő lehetővé teszi, hogy a kivitelezési biztosíték vagy annak meghatározott része az Vállalkoznak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia: a szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül teljesítésének időpontjától kezdődően a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1jótállási idő teljes tartama alatt.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 14.1. A Vállalkozó felelősségére a Fogyasztó figyelmétbeépített anyagok, hogy nyújtott szolgáltatások, a teljesített szállítás vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szabályait, valamint az egyedi építésiegyes beépített anyagok, szerelési illetve elvégzett munkák alapján kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztóáltala felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótvalamint azért, hogy a Vállalkozást vállalt munkát a PtkMegrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el. 14.2. 6:163.§ A Vállalkozót teljes körű jótállási (2garanciális) bekezdése alapjánkötelezettségek terhelik valamennyi építési munka sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a kivitelezési szerződés teljesítésétől jelen Szerződés 9.7 pontjában meghatározott teljesítési igazolás kiállításától számított két éves elévülési határidőn 62 hónapig. 14.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztókijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). 14.4. A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve kicserélés teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul. 14.5. A felek a jótállási időszak alatt minden évben bejárást tartanak és rögzítik a garanciális körbe tartozó hibalistát. A vállalkozó köteles a hibalistán felvett hibákat 30 naptári napon belül kijavítani. 14.6. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt. 14.7. A teljesítéssel kapcsolatos speciális jótállási szabályok a Ptk.-ban és más hatályos magyar jogszabályokban meghatározott szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1jogok érvényesítését nem érintik.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 11.1. A Vállalkozó felelősségére, a Fogyasztó figyelmétbeépített anyagok, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapjánszabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheliteljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Fogyasztó, mint megrendelő A Vállalkozó az átadott munkarészekre a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló a 151/2003181/2003. (IXXI. 225.) Korm. rendelet rendelkezései szerint1. § (3) bekezdése alapján a 3. § szerinti jótállást vállalja, a Vállalkozót 4. § szerinti jótállási jegy kibocsátásával. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa telepített árnyékolástechnikai eszközökfelhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, így különösen kézi valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. A Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….... hónap (Vállalkozó megajánlása szerint) jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy motoros meghajtású redőnyennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, reluxaúgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, napellenzőés a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, szalagfüggöny vonatkozásábanannak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, 10 000 forintot elérőés a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő, azaz ……………………,- Ft összegű, ajótállási idő + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy éva biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, 100 000 forintot meghaladóamely a műszaki átadás-átvétel után, de 250 000 forintot meg már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem haladó eladási ár esetén két évvállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási kötelezettség terheli(garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 11.1. A Vállalkozó felelősségére, a Fogyasztó figyelmétbeépített anyagok, hogy valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyedi építésiegyes beépített anyagok, szerelési illetve elvégzett munkák alapján kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztóáltala felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótvalamint azért, hogy a Vállalkozást vállalt munkát a PtkMegrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. 6:163.§ A Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (2garanciális) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés teljesítésétől tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 11.4. Vállalkozás tájékoztatja A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlésejótállási/garanciális időszakban évente. Az egyedi kivitelezési utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, a jótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a szavatossági igény érvényesítésének további teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolásameghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, hogy amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a felismert hiba másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a teljesítés időpontjában is megvolthasználat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Fogyasztó szavatossági igénye esetén Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Vállalkozás és Fogyasztó Megrendelő köteles a 9/2014. szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (IV. 29garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót13.1 Vállalkozó szavatolja, hogy a Vállalkozást jelen Keretszerződés keretében teljesített Munka minden tekintetben megfelel a Ptkjogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a jelen Keretszerződésben foglalt követelményeknek, továbbá szavatolja a Munka szakmai és minőségi megfelelőségét. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, Vállalkozót a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú szerződéses feladatai hibátlan teljesítéséért jótállási kötelezettség terheli. 13.2 Vállalkozót nem mentesíti a szavatossági, illetve jótállási kötelezettségei alól a Megrendelő elfogadó, teljesítési igazolása, illetve a megrendelői ellenőrzés elmaradása. Vállalkozó hibás teljesítés esetén szavatossági felelősséggel tartozik. 13.3 A Vállalkozó jótállást vállal a Keretszerződésben meghatározott kötelezettségének teljesítésért. A Vállalkozó a jótállási és szavatossági kötelezettségei kapcsán kijelenti, hogy a teljesítése megfelel a Keretszerződésben foglalt feltételeknek. A jótállási időszak a Munka leszállítását és átadás-átvételét igazoló teljesítési igazolás keltétől számított 24 (huszonnégy) + 1_hónap A jótállási időszakon belül kicserélt alkatrészekre is fennáll a 24 + 2_hónapos jótállás időszak. Azon Árukat, amelyek élettartama rövidebb a Jótállási Időszak tartamánál, a Vállalkozó köteles tartalék alkatrészként a teljes jótállási időre biztosítani. 13.4 Megrendelő bejelentésére Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és a lehető legrövidebb egyeztetett határidőn belül elvégezni a hiba külön ellenszolgáltatás nélküli kijavítását. A Vállalkozó a jótállási időszak alatt bármely hibáról szóló értesítés kézhezvételét követően 24 (huszonnégy) órán belül köteles megkezdeni az előkészületeket szakértő indítására a Helyszínre a meghibásodás okának feltárása céljából. A hiba okának Vállalkozó által történő azonosítását követő 2 (kettő) napon belül a Megrendelő részére a szakértőnek el kell készítenie az általa javasolt programot az elhárításra, amely a Megrendelő jóváhagyása tárgyát képezi. A javítással kapcsolatos valamennyi költség a Vállalkozót terheli. Amennyiben Vállalkozó a hiba javítását vagy az elmaradt Xxxxx pótlását ésszerű határidőn belül nem teljesíti, úgy a Megrendelő a javítást vagy a Munka pótlását – a Vállalkozó költségére – harmadik személlyel elvégeztetheti. Amennyiben a hiba okának megállapítása során megállapítást nyer, hogy a hiba nem a Vállalkozónak felróható, azaz a hibát a Megrendelő és/vagy a jelen Keretszerződés szerint harmadik fél tevékenysége és/vagy mulasztása okozta, a javítás összes költségét és a hiba okának megállapításával kapcsolatosan a Vállalkozónál felmerült költséget a Megrendelőnek kell viselnie.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 10.1. A Vállalkozó felelősségére, a Fogyasztó figyelmétbeépített anyagok, hogy valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyedi építésiegyes beépített anyagok, szerelési illetve elvégzett munkák alapján kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztóáltala felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótvalamint azért, hogy a Vállalkozást vállalt munkát a PtkMegrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával végzi el. 10.2. 6:163.§ Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított minimum 3 év, továbbá ezen felül az ajánlatában vállalt hónap többlet jótállási (2garanciális) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő (nyertes ajánlattevő ajánlata alapján) A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napja. Amennyiben a szerződés teljesítésétől tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 10.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított két éves elévülési határidőn túl 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül, de legkésőbb tizenöt (15) napon belül befejezni. 10.4. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, amelyek kijavítására a 10.3. pontban meghatározottak szerint köteles Vállalkozó eljárni. 10.5. A vállalkozó jótállási biztosítékot köteles biztosítani. A biztosíték rendelkezésre bocsátása a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető (az előírt pénzösszegnek óvadékként az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel) A biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. (A garanciális- és szavatossági jogait már idő kezdete a teljes létesítményre vonatkozó sikeres átadás-átvételi eljárás dátuma.) Amennyiben a biztosíték nem, vagy nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztótmegfelelően kerül benyújtásra, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának úgy Megrendelő azt szerződésszegésnek tekinti A jótállási biztosíték akkor megfelelő, ha: - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján megrendelő nevére van kiállítva - az nettó vállalkozási díj 5%-ára vonatkozik - magyar székhelyű bank részéről kerül kiállításra - korlátozás nélkül feltétlen és visszavonhatatlan - a Vállalkozás székhelyére felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető - futamideje (2120 Dunakeszi, 7301/1.érvényessége) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.kezdetének időpontjától számítva a vállalt garanciális időszak hossza

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 8.1. A Vállalkozó a Fogyasztó figyelmét, hogy jelen szerződésben foglalt munkákra az egyedi építési, szerelési munkák alapján egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM– IpM–KM–MÉM–KVM rendelet szerinti illetve fenti rendelet hatálya alá nem tartozó munkákra a jogszabályban meghatározott alkalmassági időtartammal azonos időtartamara szavatosságot vállal. A szavatosság kezdő időpontja az elkészült mű vonatkozásában fennálló átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik. 8.2. A Vállalkozó a jótállási ás szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat kötelezettsége teljesítése során köteles a Fogyasztó, mint megrendelő hibajavítást a bejelentéstől számított három munkanapon belül megkezdeni és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési bejelentéstől számított tizenöt naptári napon belül befejezni. 8.3. A Vállalkozó köteles a más gyártók által vállalt, és a 8.1. pontban meghatározottnál kedvezőbb mértékű jótállást köteles a Megrendelő részére továbbadni. 8.4. A Vállalkozót a jelen szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapjánteljesítése során az útfelújítási munkákra hónap időtartamra, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheliszilárd burkolatú utak kátyúzása …… hónap jótállást vállal. Fogyasztó, mint megrendelő A jótállási időszak kezdő időpontja az eredményes Műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja. 8.5. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának végszámlából jóteljesítési garancia címén – az eseti szerződésekben megállapított jótállási időtartam idejére - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/13,5% óvadékot tart vissza.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 8.3.1. Vállalkozó a Fogyasztó figyelmétmunkát a hatályos jogszabályok, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő szabványok és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazzaSzerződés minőségi meghatározásainak megfelelően készíti el és az általa végzett munkákra, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja kivitelezés szerződésszerű hibátlan teljesítésére a Fogyasztótteljesítéstől számított 3 éves jótállást vállal. Amennyiben a jogszabályban előírt jótállási idő a 3 évet meghaladja, akkor ez az irányadó. Vállalkozó jótállást vállal továbbá azért, hogy a Vállalkozást megvalósított létesítmény az esetleges megrendelői szolgáltatásként megvalósuló, kapcsolódó létesítményekkel együtt komplett, működőképes rendszert alkot és megfelel a PtkSzerződés előírásainak. 6:163.§ (2) bekezdése alapjánA jótállási időszakban felmerült hibák kijavítása a Vállalkozó feladata. A javítás során, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési környezetben keletkezett károkat is a Vállalkozó köteles elhárítani, illetve megtéríteni. 8.3.2. Ha a jótállás időtartama alatt Megrendelő bizonyítható értesítésének kézhezvételét követően a Megrendelő által megjelölt határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg, ill. a lehetséges legrövidebb időn belül nem fejezi be a hiba elhárítását, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. kijavítás, kijavíttatás, más vállalkozó igénybevétele) a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat- és költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. A Vállalkozó viseli a Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét. 8.3.3. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel. 8.3.4. A Vállalkozó a szállított termékekre/teljesített szolgáltatásokra a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatosságot vállal. A Vállalkozó felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ezen szavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. A Vállalkozó által szállított termékekre és teljesített szolgáltatásokra a jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági időszak alatt a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 11.1. A Vállalkozó felelősségére, a Fogyasztó figyelmétbeépített anyagok, hogy valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyedi építésiegyes beépített anyagok, szerelési illetve elvégzett munkák alapján kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztóáltala felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótvalamint azért, hogy a Vállalkozást vállalt munkát a PtkMegrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. 6:163.§ Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….... hónap (2Vállalkozó megajánlása szerint) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés teljesítésétől tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 11.4. Vállalkozás tájékoztatja A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlésejótállási/garanciális időszakban évente. Az egyedi kivitelezési utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő, azaz ……………………,- Ft összegű, az hónapos jótállási idő + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a szavatossági igény érvényesítésének további teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolásameghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, hogy amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a felismert hiba másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a teljesítés időpontjában is megvolthasználat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Fogyasztó szavatossági igénye esetén Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Vállalkozás és Fogyasztó Megrendelő köteles a 9/2014. szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (IV. 29garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 7.1. Vállalkozónak – a Fogyasztó figyelmétkivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, hogy illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az egyedi építésierre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, szerelési illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótbefejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a Vállalkozást beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló a 151/2003181/2003. (IXXI. 225.) Korm. rendelet rendelkezései rendeletben foglalt - a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti közhasználatú építményeknek minősülő építményekre vonatkozó – mértékű jótállást, de legalább öt év jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 7.4. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.6. Felek a jótállási időszak alatt az átadás-átvételt követően szükség szerint, Megrendelő igénye alapján utó- felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a Vállalkozót jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra Vállalkozót. A meghívót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközökeljárás megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőnymelyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt. Üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, reluxaMegrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, napellenzőamennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, szalagfüggöny vonatkozásábanúgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem teljesíti, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheliakkor is jogosult a Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 11.1. Vállalkozó a Fogyasztó figyelmétjelen ÁSZF 5. pontjában meghatározottak szerint érvényes vállalkozási szerződés alapján legyártott termékekre a Ptk. XXV. fejezete szerinti 5 év szavatosságot, hogy valamint 5 év jótállást vállal. 11.2. A szavatossági, illetve jótállási kötelezettség kezdő időpontja a termék átvételének napja. 11.3. Vállalkozó mentesül a szavatossági (jótállási) felelősség alól, ha: - Megrendelő a terméket szakszerűtlenül szállítja; - a karbantartást nem az egyedi építésiátadott „Karbantartási útmutató” alapján vagy hiányosan végzi el; - a hiba a nem szakszerű beépítésből adódik, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat amelyet nem Vállalkozó végzett; - a Fogyasztóbeépített termék környezete fokozott terhelést ró a termékre (erős páraterhelés (pl.:festés), mint megrendelő utólagos vakolás okozta mész- és cementlerakódás, erős porterhelés, stb.); - a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazzaMegrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, azonban vagy azt ismernie kellett; - nem rendeltetés szerűén használja és emiatt a Vállalkozás már most tájékoztatja termék meghibásodik; - fizikai behatásokból (betörés, időjárás okozta sérülés, nyílászárókra tárgyak felfüggesztése, stb.) ered a Fogyasztótkár; - átadás után történő üvegtörés, repedés esetén. 11.4. Vállalkozó mentesül a jótállási felelősség alól is, ha bizonyítja, hogy a Vállalkozást hiba a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1Megrendelő hibájából keletkezett.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése 11.5. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után üvegek minőségének vizuális megítélésére vonatkozóan a szavatossági igény érvényesítésének további feltételeMagyar Üvegipari Szövetség (MÜSZ), annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolásaMagyar Ajtó Ablak Egyesület (MATA), hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás Alumínium Ablak és Fogyasztó a 9/2014Homlokzat Egyesület (ALUTA) valamint az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (IVXXX) által kidolgozott és kiadott irányelvek a mérvadóak és betartandók. 29Ezen dokumentum lekérhető ügyfélszolgálatunktól (+36/26-530-650).) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés Nyílászárók Gyártására

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 7.1. Vállalkozónak – a Fogyasztó figyelmétkivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, hogy illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az egyedi építésierre irányuló írásbeli felszólításban rögzített időn belül ki kell javítania, szerelési illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótbefejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a Vállalkozást beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó a munkákra a teljesítési igazolás kiállítását követően 36 hónap jótállást vállal. Vállalkozó köteles a jótállás ideje alatt rendelkezésre állni az üzemeltetési engedély Megrendelő általi megszerzése kapcsán. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a teljesítési igazolás kiállításának időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a kivitelezési szerződés teljesítésétől jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított két éves elévülési három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 7.4. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.5. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy az eljárás lezárását követően felmerülő hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek tervezett időpontja a teljesítést követő 12. hónap. Az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határidőn belül szavatossági kötelezettség terhelinem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. Fogyasztó, mint megrendelő A javítás (pótlás) költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja. 7.6. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállás időtartamára (amely a szerződés teljesítésének –sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart), jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvételt) követő 5 munkanapon belül kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és az okirati formában nyújtott jótállási biztosíték esetén a jótállás időtartamának leteltét követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. A jótállási biztosíték Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 7.7. A jótállási biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes teljesítését, illetve nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja megfelelő jótállási biztosíték nyújtását a Fogyasztótszerződő felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1teljesítési biztosíték igénybevételére.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 8.3.1. Vállalkozó a Fogyasztó figyelmétmunkát a hatályos jogszabályok, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő szabványok és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazzaSzerződés minőségi meghatározásainak megfelelően készíti el és az általa végzett munkákra, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja kivitelezés szerződésszerű hibátlan teljesítésére a Fogyasztótteljesítéstől számított 3 éves jótállást vállal. Jótállást vállal továbbá azért, hogy a Vállalkozást megvalósított létesítmény az esetleges megrendelői szolgáltatásként megvalósuló, kapcsolódó létesítményekkel együtt komplett, működőképes rendszert alkot és megfelel a PtkSzerződés előírásainak. 6:163.§ (2) bekezdése alapjánA jótállási időszakban felmerült hibák kijavítása a Vállalkozó feladata. A javítás során, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési környezetben keletkezett károkat is a Vállalkozó köteles elhárítani, illetve megtéríteni. 8.3.2. Ha a jótállás időtartama alatt Megrendelő bizonyítható értesítésének kézhezvételét követően a Megrendelő által megjelölt határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg, ill. a lehetséges legrövidebb időn belül nem fejezi be a hiba elhárítását, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. kijavítás, kijavíttatás, más vállalkozó igénybevétele) a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat- és költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. A Vállalkozó viseli a Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét. 8.3.3. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel. 8.3.4. A Vállalkozó a szállított termékekre/teljesített szolgáltatásokra a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatosságot vállal. A Vállalkozó felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ezen szavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. A Vállalkozó által szállított termékekre és teljesített szolgáltatásokra a jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági időszak alatt a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 5.1. A Művész felelősségére a Fogyasztó figyelmétbeépített anyagok, hogy valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyedi építésiegyes beépített anyagok, szerelési illetve elvégzett munkák alapján kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok, irányadó szabványok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Művész ennek körében szavatol az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztóáltala felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótvalamint azért, hogy a Vállalkozást vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli6:123. Fogyasztó, mint megrendelő §-a szerinti minőségben végzi el. 5.2. A Művész a szerződés teljesítésétől hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában 12 hónap általános jótállást vállal. Művész jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan: - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, - szándékos rongálás vagy erőszakos külső behatás, - elemi csapás, - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, - a szükséges karbantartás hiánya miatt következett be, feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett. 5.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Művész köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem érvényesítheti. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztótlehetséges, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). 5.4. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető szavatossági igény érvényesítésének feltétele jogokat, és azok érvényesíthetőségét. 5.5. Szerződő Felek az átadás-átvételi eljárást követő első év végén a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlésemunkákkal kapcsolatban utóvizsgálati eljárást folytatnak le. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és erről 15 nappal megelőzően megküldi a kiértesítéseket. 5.6. Az átadás-átvétel után észlelt hibák kijavítását – a műalkotás rendeltetésszerű használatát akadályozó, valamint a további károsodás veszélyével járó hibák kivételével – csak az utó-felülvizsgálat keretében lehet igényelni. 5.7. Az utó-felülvizsgálat során észlelt és a jegyzőkönyvezett hiányok pótlására, hibák kijavítására a Művész 15 napon belül köteles (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). 5.8. Amennyiben Művész a hiányok pótlását, hibák kijavítását nem kezdi meg, vagy annak nem tesz eleget Megrendelő jogosult azokat a Művész terhére más kivitelezővel elvégeztetni. Az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hibával kapcsolatos szavatossági igényt Megrendelő csak akkor érvényesítheti, ha a hibát vagy annak okát az utó-felülvizsgálat során nem lehetett észlelni. 5.9. Az utó-felülvizsgálaton észlelt és jegyzőkönyvezett hiányok pótlását és hibák kijavítását követően Művész értesíti Megrendelőt és felek jegyzőkönyvet vesznek fel az elkészült pótlásokról és javításokról. Művész az utó-felülvizsgálaton jegyzőkönyvezett és pótolt hiányok, illetve kijavított hibák után a szavatossági igény érvényesítésének további feltételetörvényben előírt szavatossággal tartozik, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolásaami a pótlás, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29illetve kijavítás időpontjától számít.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Szavatosság, jótállás. Vállalkozás felhívja 10.1. A Vállalkozó felelősségére, a Fogyasztó figyelmétbeépített anyagok, hogy valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyedi építésiegyes beépített anyagok, szerelési illetve elvégzett munkák alapján kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztóáltala felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztótvalamint azért, hogy a Vállalkozást vállalt munkát a PtkMegrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően végzi el. 10.2. 6:163.§ Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított, az irányadó jogszabályokban meghatározott, de minimum 24 hónap jótállási (2garanciális) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napja. Amennyiben a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 10.3. A szavatossági jogait már nem érvényesíthetiés jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozás tájékoztatja Vállalkozó a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltételehiba kijavítását, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolásaközlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, hogy és a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el. Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérőszakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy évlegkésőbb tizenöt (15) napon belül befejezni. 10.4. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, 100 000 forintot meghaladóés jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheliamelyek kijavítására a 10.2. pontban meghatározottak szerint köteles Vállalkozó eljárni.

Appears in 1 contract

Samples: Közbeszerzési Dokumentumok