Common use of Szavatosság, jótállás Clause in Contracts

Szavatosság, jótállás. 11.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.19.2.1. A Vállalkozó felelősségéreSzállító jótállási jegyet állít ki valamennyi termékre, amelynek tartalmaznia kell a jótállási időt, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában jótállás feltételeit a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagokhatályos magyar jogi szabályozásnak, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazniszerződésben foglaltaknak megfelelően. A Vállalkozó ennek körében szavatol Szállító a jótállási jegyeket az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanapjegyzőkönyv aláírásának napján adja át a Megrendelő részére. Amennyiben A Szállító köteles a teljes jótállás időtartamára a szerződés tárgyát képező munka termékekre helyszíni jótállást biztosítani. 9.2.2. A Szállító az üzembe helyezést követően a konténer szállító gépjárműre ….. hónap teljes körű jótállást vállal a nyitott konténerre pedig ….. hónap teljes körű jótállást vállal. Szavatolja, hogy a szállított konténer szállító gépjármű, nyitott konténer alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy ennek egy része közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A Szállító a gépjármű hajtásláncára vonatkozóan minimum 24 hónap, vagy minimum 250000 km kiterjesztett garanciát vállal. A Szállító a jótállási idő alatt Vállalkozó a hiba bejelentését követő 24 órán belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat szakszervizben elvégezteti. A javításra átvett termékekre nézve teljes felelősséggel tartozik a termék javításra történő átadásától a javított termék visszaadásig terjedő időre. A jótállási kötelezettsége idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Megrendelőre, így nem teljesítése miatt számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, és a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem. A jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával javítás idejével meghosszabbodik. Szállító az alkatrészellátást 8 éven keresztül biztosítja. 11.39.2.3. A szavatossági és Abban az esetben, ha egy meghibásodott konténer szállító gépjármű cseréje válna szükségessé, úgy a cserében érintett új termék átvételét követő naptól kezdődően a nevezett gépjármű jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezniideje újra kezdődik. 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is9.2.4. A Megrendelő az eljárásról köteles írásban haladéktalanul értesíteni a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek Szállítót a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavításáraszavatosság, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem leheta jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. 11.59.2.5. Amennyiben Ha a Vállalkozó a jótállási idő alatt Szállító nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben szerződésszerűen tesz eleget garanciális kötelezettségeineka kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni a konténer szállító gépjármű kicserélése érdekében. 9.2.6. A Szállító szavatol ezért, hogy az általa leszállított javak az előírt műszaki kiírásnak, valamint a Megrendelő által elfogadott, a Megrendelő jogosult Szállító által megadott minden esetleges kiegészítő műszaki leírásnak megfelelnek, továbbá jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), valamint, hogy a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívniSzállító mindazon jogokkal rendelkezik, és amelyek a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségétszerződéses javak jogszerű átadását lehetővé teszik. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére9.2.7. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot Szállító jótállása megszűnik: - Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében, - Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolniMegrendelőt terheli. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása szavatossági kötelezettségeinek a teljesítés igazolásának feltételetörvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni. 9.2.8. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként Szállító szavatolja, hogy az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt általa a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költségszerint leszállított termékek újak, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítanihasználtak.

Szavatosság, jótállás. 11.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átadás- átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.17.1. A Vállalkozó felelősségéreVállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a beépített anyagokközbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. szabályait, valamint 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az egyes beépített anyagoképítési beruházásra 36 hónap + (ajánlatában megajánlott) … hónap időtartamú jótállást vállal, illetve elvégzett munkák amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező alkalmassági idejét meghatározóaz eredetileg vállalt hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmaznibeépített anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő által vállalt mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheliműszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállás kezdő időpontja jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanapeljárás befejezésének időpontja. Amennyiben Ha a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodikmár eltelt. 11.37.4. A szavatossági Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és jótállási felelősség keretében intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a feltárt, szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítaniapóthatáridőt. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezniA Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 11.47.6. A felek Felek a jótállási időszak alatt az átadás-átvételt követően szükség szerint, Megrendelő igénye alapján utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban éventetartanak. Az utó- utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és meghívja hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 8 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.57.7. Amennyiben Üzemeltetést/használatot gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a jótállási idő alatt nemmeghatározott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, akkor is jogosult a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségétmunkát más vállalkozóval elvégeztetnie. 11.67.8. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó Megrendelő jótállási biztosítékot ír elő, amelynek mértéke a tartalékkeret szerződés szerinti és Áfa ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát ellenszolgáltatás 5 % -a és amely a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot teljesítésének időpontjától a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolnijótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. A jótállási biztosíték igények teljesítésére kikötött biztosítékot legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátása bocsátani a teljesítés igazolásának feltételeszerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.11. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azértAz Alvállalkozó szavatolja, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terhelimegrendelt szolgáltatások az ágazatban általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelően kerülnek teljesítésre. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a szavatosság érvényesítése érdekében Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni.szolgáltatásokban 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni2. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása időn belül az Alvállalkozó köteles a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető vasúti forgalom biztonságát nem sértő hibák kijavítását – amennyiben az időjárás és a vasútüzemi forgalom feltételek a javítási technológia lehetővé teszik - a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül saját költségén megkezdeni és a hibát a műszakilag indokolt időtartamon belül elhárítani. A vasúti forgalom biztonságát sértő hibákat Alvállalkozó a saját észlelés, vagy a Vállalkozó részére felszabadítanibejelentése alapján haladéktalanul köteles Vállalkozónak bejelenteni és a kijavítását, a saját észlelés, vagy a Vállalkozó bejelentése alapján haladéktalanul köteles megkezdeni. Amennyiben Alvállalkozó nem kezdi meg és a legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról Vállalkozó jogosult a szükséges intézkedéseket az Alvállalkozó terhére és költségére megtenni. 3. Az Alvállalkozó a Megrendelő és Vállalkozó egymás közötti szerződésében kikötött átadás-átvétel befejezéséről szóló jegyzőkönyv aláírását követő első naptól számítva 12 hónap azaz tizenkettő hónap jótállást vállal. Kivételt képez ez alól a pályageometria, amely esetén a pályasebességű vasúti közlekedés bevezetését követő 90 fagymentes nap, valamint a sínhegesztések jótállási ideje, amely az érvényben lévő előírások alapján 3 év. [SPECIÁLIS FELTÉTELEKBEN JELEZNI: Alvállalkozó vállal-e jótállást, amennyiben az itt meghatározottól eltér, akkor azt is jelezni kell.] 4. A jótállási idő lejártát követően az Alvállalkozó, illetve alvállalkozója általa végzett munkára az egyes nyomvonal jellegű épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM –IpM –KM - MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági idő vonatkozik. [SPECIÁLIS FELTÉTELEKBEN JELEZNI: ha az Alvállalkozót az együttes rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági idő nem terheli]

Szavatosság, jótállás. 11.17.1. A Vállalkozó felelősségéreVállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a beépített anyagokközbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. szabályait, valamint 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az egyes beépített anyagoképítési beruházásra 24 hónap + (ajánlatában megajánlott) … hónap időtartamú jótállást vállal, illetve elvégzett munkák amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező alkalmassági idejét meghatározóaz eredetileg vállalt hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmaznibeépített anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő által vállalt mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheliműszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállás kezdő időpontja jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanapeljárás befejezésének időpontja. Amennyiben Ha a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodikmár eltelt. 11.37.4. A szavatossági Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és jótállási felelősség keretében intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a feltárt, szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítaniapóthatáridőt. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezniA Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 11.47.6. A felek Felek a jótállási időszak alatt az átadás-átvételt követően szükség szerint, Megrendelő igénye alapján utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban éventetartanak. Az utó- utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és meghívja hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 8 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.57.7. Amennyiben Üzemeltetést/használatot gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a jótállási idő alatt nemmeghatározott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, akkor is jogosult a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségétmunkát más vállalkozóval elvégeztetnie. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.17.1. A Vállalkozó felelősségéreVállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a beépített anyagokközbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. szabályait, valamint 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az egyes beépített anyagoképítési beruházásra 12 hónap + (ajánlatában megajánlott) … hónap időtartamú jótállást vállal, illetve elvégzett munkák amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező alkalmassági idejét meghatározóaz eredetileg vállalt hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmaznibeépített anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő által vállalt mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheliműszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállás kezdő időpontja jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanapeljárás befejezésének időpontja. Amennyiben Ha a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt már eltelt. A műszaki átadást-átvételt követően a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő zúzottköves parkolónak a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodikfenntartása a Megrendelő feladata. 11.37.4. A szavatossági Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és jótállási felelősség keretében intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a feltárt, szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítaniapóthatáridőt. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezniA Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 11.47.6. A felek Felek a jótállási időszak alatt az átadás-átvételt követően szükség szerint, Megrendelő igénye alapján utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban éventetartanak. Az utó- utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és meghívja hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 8 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.57.7. Amennyiben Üzemeltetést/használatot gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a jótállási idő alatt nemmeghatározott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, akkor is jogosult a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségétmunkát más vállalkozóval elvégeztetnie. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelőáltal Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és hibákat a hibákat ezen összegből Vállalkozó költségére más vállalkozóval megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező Vállalkozó jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.17.1. A Vállalkozó felelősségéreVállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a beépített anyagokközbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. szabályait, valamint 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az egyes beépített anyagoképítési beruházásra 24 hónap + (ajánlatában megajánlott) … hónap időtartamú jótállást vállal, illetve elvégzett munkák amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező alkalmassági idejét meghatározóaz eredetileg vállalt hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmaznibeépített anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő által vállalt mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheliműszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállás kezdő időpontja jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanapeljárás befejezésének időpontja. Amennyiben Ha a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodikmár eltelt. 11.37.4. A szavatossági Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és jótállási felelősség keretében intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a feltárt, szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítaniapóthatáridőt. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezniA Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 11.47.6. A felek Felek a jótállási időszak alatt az átadás-átvételt követően szükség szerint, Megrendelő igénye alapján utó- felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és meghívja hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 8 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.57.7. Amennyiben Üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a jótállási idő alatt nemmeghatározott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, akkor is jogosult a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségétmunkát más vállalkozóval elvégeztetnie. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan I. osztályú minőségben és kifogástalan minőségű I. osztályú anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap (Vállalkozó megajánlása szerint) jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelőáltal Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítaniakijavítani. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente, amelyekért a Vállalkozó külön díjazásra nem jogosult. Az utó- utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és az Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő megfelelő, azaz ……………………,- Ft összegű, ajótállási az ……………. hónapos jótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.18.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint Az Eladó az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a Eseti szerződés tárgyát képező munka vagy Eladott áruért hibás teljesítés esetén a Ptk szerinti 1 (egy) évig tartó kellékszavatossággal (a továbbiakban: szavatosság) tartozik, a Vevő joga – a szavatossági igényeinek érvényesítésére – 1 (egy) év elteltével, a szavatossági idő lejártával elévül. 8.2. Az Eladót jótállási kötelezettség az Eseti szerződésben vállalt feltételek szerint és jótállási időn belül, ennek egy része hiányában az Eladót jótállási kötelezettség a jelen ÁSZF szerint a szavatossági idő kezdő időpontjától számított 1 (egy) évig terheli. Az Eseti szerződésben megállapodottaktól függetlenül a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt legfeljebb addig tart, amíg az Eladott áru a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmasVevő tulajdonát képezi, úgy vagy az előzőekben meghatározott jótállási idő Eseti szerződés alapján használati célból jogszerűen a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodikVevő birtokában van. 11.38.3. A szavatossági és a jótállási felelősség keretében határidő kezdő időpontja az Eladott áru sikeres üzembe helyezésének időpontja, ha üzembe helyezés nem történik az Eladott áru átadás–átvételének időpontja. 8.4. A Vevő az Eladott árut annak átadás-átvételekor köteles mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni és az esetleges kifogásait köteles – ha az Eladó vagy képviselője jelen van, vele együtt felvett -, jegyzőkönyvben rögzíteni és azt haladéktalanul az Eladó rendelkezésére bocsátani. Ennek elmulasztása esetén a Vállalkozó Vevő elveszíti a mennyiségi vagy nyílt hiba miatti minőségi kifogás jogát. A jegyzőkönyvben az Eladó vagy megbízottja a Vevő kifogásaira észrevételt tehet, az észrevétel hiánya azonban nem jelenti a hiba vagy hiányosság fennállásának elismerését. 8.5. A Vevő az átvett Eladott árut szerződés- és előírásszerűen, szakszerűen és gondosan köteles tárolni, kezelni és működtetni. A teljesítéskor már vélhetően fennállott, de a vevő által később észlelt rejtett hiba vagy az átadás-átvételt követően fellépő hiba, üzemeltetési zavar esetén a Vevő a felfedezéskor haladéktalanul köteles kifogását írásban és szóban bejelenteni.A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A Vevő köteles a feltártkifogásban részletezni azt, hogy milyen hibajelenségeket tapasztal, és a Megrendelőáltal közölt hibákat hiba milyen módon és körülmények között keletkezett. Az Eladó jogosult arra, hogy minden felmerült esetleges hibát saját költségére kijavítaniamaga is kivizsgáljon, illetve kivizsgáltasson. 8.6. Vállalkozó Az Eladót szavatossági és jótállási kötelezettség csak akkor terheli, ha a hiba kijavításáta szabályszerű és a műszaki leírással megegyező beüzemelés és alkalmazás, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdenikezelés, karbantartás, rendeltetésszerű igénybevétel, használat és a Vevő által alkalmazott szakképzett személyzet kezelése ellenére lépett fel, és az nem a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejeznitermészetes elhasználódás (üzemszerű elhasználódás, kopás) vagy egyes alkotórészek korróziója vagy nem szándékos vagy gondatlan károkozás, szakszerűtlen használat, javítás, átalakítás, illetve egyéb, különösen idegen vagy arra nem jogosult személy által történt beavatkozás következménye. 11.48.7. Az Eladót a jelen ÁSZF, illetve az Eseti szerződés szerint terhelő szavatossági és jótállási kötelezettség nem terjed ki az Eladott áru méretbeli eltéréseire és/vagy egyéb jelentéktelen műszaki tulajdonságaira. Jelentéktelen, az Eladott áru szerződéses cél szerinti használatát jelentősen nem korlátozó hiba miatt elállásnak vagy felmondásnak nincs helye. Nem tartozik az Eladó szavatossági és jótállási kötelezettségeinek körébe és függetlenül az Eseti szerződésben meghatározottaktól nem jár jótállás azokra a károkra, amelyek az alábbi okokból keletkeztek: - a Vevő által a szerződéses kötelezettségek teljesítésének megtagadása, az eladói, gyártói, utasítások, ajánlások be nem tartása, - hibás beüzemelés a Vevő vagy harmadik személy által, - nem megfelelő üzemeltetési, szerelési terület, hálózatfeszültségi ingadozás, áramkimaradás, elemi kár, - nem előírásszerű, rendeltetésszerű vagy egyébként szakszerűtlen tárolás, üzemeltetési környezet, használat, - természetes elhasználódás, üzemszerű elhasználódás, kopás, - hibás vagy hanyag kezelés, - nem megfelelő üzemi eszközök, konfiguráció alkalmazása, - anyag-, alkatrész pótlások, inkompatibilis alkatrészek, kapcsolódások felhasználása, - hiányos, szakszerűtlen vagy a szavatossági, ill. xxxxxxxxx feltételek miatt nem megengedett vagy nem jogosult által végzett szerelési munkák, - a Vevő vagy harmadik személy által végzett változtatások vagy helyreállítási munkák, - kémiai, elektrokémiai vagy elektromos befolyások, nem megfelelő áramforrásra történő csatlakoztatás, - gondatlanságból eredő vagy szándékos károkozások, sérülések, - nem megfelelő karbantartás (ld. karbantartási leírás), egyéb jogosulatlan beavatkozás, - külső tényezők okozta károk (villámcsapás, magas hálózati víznyomás, nem megfelelő hálózati feszültség, egyéb mechanikai károk), - szakszerűtlen beépítésből eredő károk, - a beüzemelési területhez képest történő mozgatás, - törés, fizikai sérülés (az Eladott áruban a Vevő általi sérülésmentes átvételt követően keletkezett törés és fizikai sérülés miatti javítási igények nem tartoznak a szavatossági és jótállási igények körébe), - fogyó eszközök, - vis maior, - hacker tevékenység, vírus, áramkimaradás vagy más ok miatti Szoftver sérülés, - olyan hibák, melyek az Eladott áru értékét vagy használhatóságát csak jelentéktelen mértékben befolyásolják, amennyiben ezek nem az Eladó hibájára vezethetők vissza. 8.8. A felek utóVevő - tekintettel arra, hogy az Eladott árut az Eladó nem maga állítja elő – ha az Eseti szerződés kifejezetten másképp nem rendelkezik -felülvizsgálati eljárást tartanak , mind szavatossági, mind jótállási igényként kizárólag kijavításra, illetve ha a jótállási/garanciális időszakban éventejavítás nem lehetséges, vagy gazdaságosan nem megoldható, akkor cserére jogosult. Használt gép esetén a Vevő mind szavatossági, mind pedig jótállási igényként kizárólag kijavításra jogosult. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást Eladó a Megrendelő készíti elő felmerülő hibák vagy működési akadályok kivizsgálását és meghívja arra kijavítását - amennyiben a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldenihiba telefonos segítségnyújtással, mellékelve ahhoz vagy elektronikus úton történő adatküldés alapján történő szakszerű javítással nem javítható ki - a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát bejelentéstől számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül megkezdi és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási lehető legrövidebb idő alatt nem, vagy nem befejezi. Az Eladó a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinekVevő vele szembeni lejárt tartozása, a Megrendelő Vevő fizetésképtelensége vagy fizetésképtelen helyzettel fenyegetettsége esetén jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívnikijavítási munka elvégzését a tartozás és járulékainak kiegyenlítéséig felfüggeszteni vagy a kijavítást előleg fizetéséhez kötni. Ez nem minősül az Eladó szerződésszegésének. Az Eladó szavatossági és jótállási kötelezettsége körében köteles minden olyan részt, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költségműködést díjtalanul kijavítani, amely a műszaki szavatossági idő kezdő időpontja előtt fellépő körülmény – különösen hibás szerkezet, hiányos kivitelezés, programozási hiba – következtében használhatatlannak vagy használatában jelentősen korlátozottnak minősül. 8.9. A szavatossági vagy jótállási kötelezettség körében a kicserélt részek káron szerzett dologként az Eladó tulajdonába kerülnek akkor is, ha a tulajdonjog fenntartás már nem áll fenn vagy csak felhasználási vagy szolgáltatási Eseti szerződésről van szó. Ha a szállítás, átadás-átvétel utánvagy az üzembe helyezés az Eladó hibáján kívüli okból húzódik el, de már legkésőbb a használat készre jelentéstől számított 1 (egy) év elteltével megszűnik a jótállás. 8.10. A kijavítások és cserék elvégzéséhez a Vevő köteles – az Eladóval történő egyeztetés után – a szükséges időt és lehetőséget biztosítani, ellenkező esetben az Eladó szabadul a szavatossági és jótállási kötelezettségei alól. A Vevő köteles biztosítani az Eladó részére azt, hogy szakemberei a Szerszámgéphez vagy – adott esetben távkapcsolat útján is -, a Szoftverhez hozzáférhessenek. A Vevő köteles biztosítani továbbá a kijavításhoz szükséges folyamatos villamosenergia-ellátást. A Vevő jelen pontban írt kötelezettségei teljesítésének elutasítása az Eladót a szavatossági és jótállás kötelezettségei alól mentesíti. 8.11. Ha a Szerszámgép az üzemelés helyén nem javítható ki, és az Eladó szükségesnek ítéli meg a Szerszámgép javításra történő elszállítását, akkor – egyéb megállapodás hiányában - az Eladó köteles az oda- és visszaszállításról gondoskodni és viselni az ezzel kapcsolatos költségeket is. 8.12. A szavatossági vagy jótállási igény jogossága esetén a kijavítás során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnakközvetlen költségeket, amennyiben tehát a Vállalkozó cserealkatrészek és ezek leszállításának költségeit, a felmerült hibák kijavítását nem vállalja ki- és beszerelés költségeit, továbbá az egyes eseteknek megfelelően a szükséges szerelői munkák költségeit az Eladó viseli. Egyéb esetekben a kijavítás és a javításokat csere költségeit a Megrendelő Vevő viseli. A cserealkatrészre és kijavításokra a szavatosság és a jótállás az eredetileg leszállított áru szavatossági idejének és jótállásának lejártáig tart, a szavatosság és a jótállás időtartama azonban a javítási munkák által okozott üzemleállás időtartamával meghosszabbodik. A Vevő vagy harmadik féllel elvégeztetiszemély által végzett változtatásokra vagy helyreállítási munkákra az Eladó nem vállal jótállást. 8.13. Amennyiben ilyen Az üzembiztonság veszélyeztetésének sürgős eseteiben, különösen súlyos károk elhárítása érdekében, vagy ha az Eladó a hibák elhárításával jelentős késedelembe esett a Vevő jogosult – a Eladó azonnali írásbeli és telefonos értesítése mellett – a hibát saját maga vagy harmadik személy útján előírásszerűen és szakszerűen kijavítani és a Eladótól a szükséges és igazolt költségek megtérítését követelni. 8.14. Ha az Eladó szavatossági és jótállási kötelezettségein kívül kijavítást vagy cserét vállal, ennek a Felek külön megállapodása szerinti díját, valamennyi költségét és a vétlen kárveszélyt a Vevő, mint megrendelő viseli, és hacsak a Felek a külön megállapodásukban kifejezetten másképp nem merülnek felállapodnak meg, úgy a Megrendelő köteles Felek jogaira és kötelezettségeire, valamint felelősségére a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére egyebekben a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítanimindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandók.

Szavatosság, jótállás. 11.1. 8.1 A Vállalkozó felelősségére, POLIFOAM fenntartja a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azértjogot, hogy a vállalt munkát Termékek átvételekor annak hiány- és hibamentességéről meggyőződjön. Az esetlegesen bekövetkező hibás teljesítés esetén POLIFOAM köteles a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint Szállítót haladéktalanul értesíteni és szavatossági igényét meghatározni. A Szállító nem emelhet kifogást a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi elPOLIFOAM késedelmes értesítése esetén. 11.28.2 A hibás teljesítésre és a szavatossági igény érvényesítésére vonatkozó előírások az irányadók abban az esetben, ha a szerződő felek a 8.3-8.8 pontban leírt feltételektől eltérően másképp nem rendelkeznek az Adásvételi Szerződésben. 8.3 Amennyiben az Adásvételi Szerződés másképp nem rendelkezik, a Szállító a Termékre egy év jótállást vállal. 8.4 Amennyiben a POLIFOAM hibás teljesítésre vonatkozó értesítését követően a Szállító a hibás teljesítés elhárítását haladéktalanul nem kezdi meg, – különös tekintettel, ha sürgős veszélyt kell elhárítani – a POLIFOAM-nak jogában áll a hiba kiküszöbölését megkezdeni, vagy harmadik féllel a Szállító költségén elvégeztetni. 8.5 A Szállító szavatolja, hogy a Xxxxxx tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen ruházza át POLIFOAM-ra. 8.6 A hibás teljesítésből eredő igényérvényesítés határideje a Termék POLIFOAM-nál történő beüzemelésekor kezdődik. Vállalkozót Ha a jelen szerződés keretében Termék beüzemelés nélkül használható, úgy a sikeres műszaki átadáshibás teljesítésből eredő igényérvényesítés határideje a Termék POLIFOAM által történő átvételekor kezdődik. 8.7 Amennyiben a POLIFOAM-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja nek a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanapTermékek hibás teljesítésével összefüggésben költségei merülnek fel – szállítási, fuvarozási költségek, munkaköltségek, anyagköltségek, vagy a beérkező Termékek ellenőrzésének költségei a normál ellenőrzési költségeket túllépik – a Szállítónak kell ezeket a költségeket viselnie. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része Polifoamnak kára származott a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt hibás teljesítés miatt, a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmasSzállítóra átháríthatja azt. 8.8 Amennyiben a POLIFOAM az Adásvételi Szerződéstől a Szállító hibájából eláll, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3POLIFOAMOT meghiúsulási kötbér illeti meg. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 11.4meghiúsulási kötbér alapja az elállással felbontott Adásvételi Szerződés alapján hibásan vagy késedelmesen szolgáltatott Terméknek az Adásvételi Szerződésben megjelölt nettó ellenértéke. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehetmeghiúsulási kötbér összege 20%. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.18.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a az Egyedi szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan I. osztályú minőségben és kifogástalan minőségű I. osztályú anyagok felhasználásával végzi el. 11.28.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap Berendezésre vonatkozóan jótállási (garanciális) kötelezettség terheli, melynek időtartama megegyezik a Berendezés gyártója által vállalt jótállás időtartamával. A Felek ettől az Egyedi szerződésben eltérhetnek. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanapaz Egyedi szerződésben kerül meghatározásra. Amennyiben a szerződés Szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. Vállalkozót a jótállási kötelezettség csak akkor terheli, ha a Megrendelő évente legalább 4 (négy) alkalommal karbantartást végeztet el a Vállalkozóval, vagy olyan más szakcéggel, szerelővel, amely/aki rendelkezik a Berendezés gyártója által kiállított tanúsítvánnyal, vagy amelyet a Vállalkozó hivatalos márkaszerviznek ismer el. 11.38.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében – amennyiben a Felek között van érvényes karbantartási szerződés – a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelőáltal Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű az észszerű időn belül befejezni. 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak befejezni azzal, hogy amennyiben alkatrész beszerzése szükséges, a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal szállítási határidőt figyelembe kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket isvenni. A Megrendelő az eljárásról köteles a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó Vállalkozóval a jótállási idő alatt nem, és/vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségétszavatossági kötelezettség teljesítése körében együttműködni. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.17.1. A Vállalkozó felelősségéreVállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a beépített anyagokközbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. szabályait, valamint 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az egyes beépített anyagoképítési beruházásra 36 hónap + (ajánlatában megajánlott) … hónap időtartamú jótállást vállal, illetve elvégzett munkák amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező alkalmassági idejét meghatározóaz eredetileg vállalt hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmaznibeépített anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő által vállalt mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheliműszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállás kezdő időpontja jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanapeljárás befejezésének időpontja. Amennyiben Ha a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodikmár eltelt. 11.37.4. A szavatossági Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és jótállási felelősség keretében intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a feltárt, szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítaniapóthatáridőt. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezniA Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 11.47.6. A felek Felek a jótállási időszak alatt az átadás-átvételt követően szükség szerint, Megrendelő igénye alapján utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban éventetartanak. Az utó- utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és meghívja hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 8 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.57.7. Amennyiben Üzemeltetést/használatot gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a jótállási idő alatt nemmeghatározott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, akkor is jogosult a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségétmunkát más vállalkozóval elvégeztetnie. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

Szavatosság, jótállás. 11.17.1. A Vállalkozó felelősségéreVállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a beépített anyagokközbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. szabályait, valamint 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az egyes beépített anyagoképítési beruházásra 36 + … (ajánlatának megfelelő) hónap időtartamú jótállást vállal, illetve elvégzett munkák amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező alkalmassági idejét meghatározóaz eredetileg vállaltnál hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmaznibeépített anyagokra a gyártó az ajánlattevő által vállalt mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 + ….. hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheliműszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállás kezdő időpontja jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanapeljárás befejezésének időpontja. Amennyiben Ha a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerűés biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerűés biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodikmár eltelt. 11.37.4. A szavatossági Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és jótállási felelősség keretében intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a feltárt, szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a Megrendelőáltal közölt hibákat saját költségére kijavítaniapóthatáridőt. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezniA Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 11.47.6. A felek Felek a jótállási időszak alatt az átadás-átvételt követően szükség szerint, Megrendelő igénye alapján utó- felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és meghívja hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 8 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt. Üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, amely 30 napnál hosszabb Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem lehet. 11.5intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Amennyiben Ha az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a jótállási idő alatt nemmeghatározott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, akkor is jogosult a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségétmunkát más vállalkozóval elvégeztetnie. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, ajótállási idő teljes időtartamára + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele. A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó- felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.