Szerződés megszüntetése mintaszakaszok

Szerződés megszüntetése. 11.1. Abban az esetben, ha a Résztvevő a Szerződés szerinti valamelyik kötelezettségét nem teljesíti, az irányadó jog szerint alkalmazandó jogkövetkezmények mellett, az intézmény jogosult felbontani a Szerződést, minden további jogi megkötés nélkül, amennyiben a Résztvevő az ajánlott levélben közölt felszólítás kézhezvételét követő egy hónapon belül sem teszi meg a megfelelő lépéseket. 11.2. Amennyiben a Résztvevő vis maiorra – azaz általa nem befolyásolható, előre nem látható, kivételes helyzetre vagy eseményre hivatkozva, amely nem tulajdonítható a saját hibájának vagy gondatlanságának – hivatkozva szünteti meg a Szerződést, a mobilitási időtartam aktuális helyzetének megfelelően neki járó támogatási összeget jogosult felvenni. A fennmaradó támogatási összeget vissza kell téríteni.
Szerződés megszüntetése. 1. A szerződés megszüntetése indoklás nélkül: Jelen szerződést mindkét fél jogosult egyoldalúan 30 napos felmondási idővel, külön indoklás és kártérítési kötelezettség nélkül felmondani. A felmondást tértivevényes levélben kell bejelenteni. Amennyiben az értesített fél a tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, úgy a felmondás közlését - a levél kézbesítési a címének ellenőrzése mellett - ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége estén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő. MEGBÍZOTT elfogadja, hogy a 30 napos felmondási idő nem tekinthető a felmondási jog korlátozásának.
Szerződés megszüntetése. 4.1 A Szerződést a Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban, a másik Félhez címzett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntethetik. 4.2 A Szolgáltató jogosult a szálláshely szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: • A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet és annak környezetét (park, kiülő); • a Vendég a szobáját/szálláshelyet a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá; • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglalófizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig; 4.3 Amennyiben bármelyik fél vis maior (különösen: háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság, áramhiány, sztrájk, járvány, stb.) esemény folytán nem tudja szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni, a másik fél jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.
Szerződés megszüntetése. 15.1. A Vállalkozó a Szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja. 15.2. Vállalkozónak bármikor joga van a jelen Szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással vagy felmondással megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosan, ha: - Alvállalkozó elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni az Alvállalkozói Munkarész kivitelezését és ezt Vállalkozó írásbeli felszólítására sem kezdi meg; - amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint teljesít, vagy súlyos szerződésszegést követ el; - Alvállalkozó ismétlődően, tartósan vagy láthatóan nem felel meg jelen Szerződés bármely feltételének, Vállalkozó külön felszólítás nélkül is jogosult – saját választása szerint a Szerződéstől való elállás mellett, vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a teljesítésbe, gépet eszközt felvonultatni, technológiát változtatni, és ennek minden többletköltségét Alvállalkozóra hárítani. - Vállalkozó érdekkörén kívüli okokból (pl. Megrendelői döntés miatt) a kivitelezési munkák része vagy egésze meghiúsul; - Alvállalkozó akár gondatlanul megszegi az Alvállalkozói Szerződésben rögzítetteket, vagy megtagadja annak teljesítését és szerződésszegő magatartásával a Vállalkozó erre irányuló írásbeli felszólítására sem hagy fel; - Alvállalkozó megsérti az Általános Szerződéses Feltételekben rögzített kötelezettségeit és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be az Általános Szerződéses Feltételekben rögzítetteket; - az Alvállalkozói Szerződésben megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telik el; - Alvállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják. 15.3. Alvállalkozónak joga van a jelen Szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: - ha Vállalkozó vagyonára jogerős határozattal felszámolási eljárást rendelnek el, vagy csődeljárás, illetve végelszámolás indul, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában megtagadják; - a bíróság a felszámolási eljárásban a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul. - Vállalkozó fizeté...
Szerződés megszüntetése. 12.1. Xxxxx a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha • az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél póthatáridő tűzésével felszólította és a póthatáridő eredménytelenül telt el; • a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárás időtartama alatt bármikor, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a másik Fél és a hitelezők között nem jön létre egyezség; • a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; • a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; • a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 12.2. Megrendelő jogosult továbbá a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén a kötbérmaximumot elérte, továbbá a jelen szerződésben foglalt egyéb esetekben. 12.3. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 12.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha - a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 12.5. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 12.6. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megk...
Szerződés megszüntetése. 7.1./ A Megrendelő felmondhatja a szerződést, amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott időpontot követően – a Megrendelő által írásban tűzött póthatáridőn belül – az építési munkát nem tudja elvégezni és átadni. 7.2./ A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
Szerződés megszüntetése. A Szerződő fél a jogosult a Szerződést felmondani: - rendes felmondással, azonnali hatállyal, - rendes felmondással, jövőbeli időpont kitűzésé- vel. 6.1 A Szerződő fél, azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolhatja, írásban, az erre vonatkozó nyilatkozat- nak a számlát kezelő honos Tksz fiókban történő kitöl- tésével, leadásával. 6.2 Jövőbeni időpont kitűzésével történő rendes fel- mondás esetén a Szerződő fél, jogosult az új Általános Szerződési Feltételek hatálybalépéséig a Tksz e- banking szolgáltatást eredeti szerződési feltételek szerint igénybe venni. Ebben az esetben a szerződés az új Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének a napján szűnik meg. A jövőbeni időpont kitűzésével történő rendes felmondás esetén a Szerződő fél, fel- mondási jogát, a számláját kezelő honos tksz fiókban kezdeményezheti egy nyilatkozat leadásával. 6.3 A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy az SMS szolgáltatások sajátosságai miatt a szolgáltatás lemon- dását követő 40 banki munkanap alatt, a Tksz-nek joga van a szolgáltatás teljesített, de még ki nem egyenlített költségeinek és díjainak a beszedésére a Szerződésben megjelölt számlán, illetve az Ügyfél egyéb nem zárolt számláin. 6.4 A bankkártya szerződés bármely okból történő megszűnése esetén STRÁZSA szolgáltatás felfüggesz- tésre kerül. A számla megszűnése esetén pedig auto- matikusan megszűnik. 6.5 A Tksz jogosult a Szerződő féllel az e-banking szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződést a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata esetén azonnali hatállyal – indoklás nélkül – írásban meg- szüntetni.
Szerződés megszüntetése. 13.1. A Szerződésben illetve a jelen ÁSZSZ-ben meghatározott szerződésszegési események bekövetkezte/fennállta esetén a Takarékszövetkezet jogosult - a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelően, az adott körülmények által megengedett mértékben az Adós érdekeit lehetőség szerint figyelembe véve – a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a fennálló hitel/kölcsön tartozást egy összegben lejárttá tenni.
Szerződés megszüntetése. 1. Súlyos szerződésszegés esetén mind Partner, mind a GREP Zrt. jogosult 15napos felmondási idővel a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, azzal a kitétellel, hogy a Partner a még ki nem fizetett, de igénybe vett szolgáltatást, számla ellenében köteles a GREP Zrt. részére megfizetni. 2. Amennyiben a Partner legalább 120 napos fizetési késedelembe esik, úgy súlyos szerződésszegést követ el. Ez esetben a GREP Zrt.-nek jogában áll azonnali hatállyal, azonnali hatályú felmondással felmondani a Szerződést. Ez esetben a Partnernek a GREP Zrt. felé teljesítenie kell a Szerződés megszűnésekor beálló fizetési kötelezettségeit. 3. A Partner írásbeli formában jogosult a szerződéses futamidő alatt az egyedi Szerződés megkötését követő egy év elteltével legalább 90 napos felmondási idővel - a villamos energiavásárlás kötöttségei miatt kizárólag naptári év december 31-re - indokolás nélkül egyoldalúan felmondani a Szerződést. 4. Szerződő Xxxxx megállapodnak abban, hogy a Szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a Szerződő Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a Szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Szerződő Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól
Szerződés megszüntetése. Amennyiben Vállalkozó a Szerződés teljesítése folyamán súlyos szerződésszegést követ el, akkor a Megrendelő – választása szerint – írásbeli jognyilatkozattal a Szerződéstől elállhat, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ide tartozik az az eset is, ha a Megrendelő a Szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a terméket csak olyan számottevő késéssel tudja leszállítani, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. A felmondást a másik Féllel írásban kell közölni, az alapjául szolgáló konkrét indokok megjelölésével. A szóban közölt vagy nem megfelelő indokolással ellátott felmondás érvénytelen.