Common use of Allegati al contratto Clause in Contracts

Allegati al contratto. 1. Ai sensi dell’art. 110 del d.P.R. n. 554/1999 sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati: a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;-------------- b) il Capitolato Speciale d’appalto; c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche (non elencate perché già visionate e consegnate all’impresa); d) l’elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: - Piano di sicurezza e di coordinamento – L’impresa si impegna a trasmettere a questo Comune copia del Piano Operativo di Sicurezza, prima dell’effettivo inizio dei lavori; f) il cronoprogramma.-------------- 2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE 1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari al tre per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. 2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione 4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito. 5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

Allegati al contratto. 1. Ai sensi dell’art. 110 del d.P.R. n. 554/1999 sono Xxxxx parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati, ma depositati agli atti d’ufficio con Prot. n. 35293-2017: a) il Capitolato Generale Speciale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;--------------Appalto (controfirmato per accettazione dall’Impresa FEA Srl); b) il Capitolato Speciale d’appaltoRelazione tecnica e quadro economico; c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche (non elencate perché già visionate e consegnate all’impresa)Computo metrico estimativo ed elenco prezzi; d) l’elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: - Piano di sicurezza e di coordinamento – L’impresa si impegna a trasmettere a questo Comune copia del Piano Operativo di Sicurezza, prima dell’effettivo inizio dei lavorisicurezza; f) il cronoprogramma.-------------- 2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appaltoCSA, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche dei documenti progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE 1. I Il tempo utile per l’impresa per ultimare i lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 in appalto è stabilito in 90 (centoventinovanta) giorni, giorni naturali successivi e consecutivi, a partire consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria consegna e comunque fino all’esaurimento dell’importo di una penale pari al tre per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardoappalto finanziato come previsto dai CSA. 2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, sempre secondo quanto previsto dall’art. 18 del CSA. 3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazionedisapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse del Comune di Casalecchio di Reno. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore. 4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Comune la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico RuP, nella persona dell’Xxx. Xxxxx Xxxxx Catani, Direttore Generale della struttura tecnica di supporto Adopera S.r.l., nominato con determina n. 275 del Procedimento14/07/2017, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito. ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI 1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dai Capitolato Speciale di Appalto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 52. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, come previsto dall’art. 46 del Capitolato Speciale d’appalto. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo (rata di saldo), qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del certificato di regolare esecuzione e dopo che si abbia avuta la certificazione di regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali e le certificazioni e dichiarazioni di conformità richieste. 3. I presupposti in premessa dei quali il certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghesulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appaltola qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dall’art. 48 del capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. 4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni il Comune di

Allegati al contratto. 1. Ai sensi dell’art. 110 del d.P.R. n. 554/1999 sono Fanno parte integrante del contrattoContratto, pur non materialmente allegatioltre alla Relazione tecnica ed al presente Capitolato Speciale d’Appalto, i seguenti elaborati del progetto del servizio di igiene urbana: a) il Capitolato Generale 1. Caratteristiche indicative di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;-------------- b) il Capitolato Speciale d’appaltomezzi e attrezzature; c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche (non elencate perché già visionate e consegnate all’impresa); d) l’elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: - Piano di sicurezza e di coordinamento – L’impresa si impegna a trasmettere a questo Comune copia del Piano Operativo di Sicurezza, prima dell’effettivo inizio dei lavori; f) il cronoprogramma.-------------- 2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara Elenco centri comunali di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE 1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari al tre per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. 2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.raccolta; 3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazioneElenco delle principali festività; 4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori Nuclei familiari e l’organo di collaudo, ove costituito.utenze domestiche per via e frazione; 5. I presupposti in premessa dei quali Utenze non domestiche per via e frazioni; 6. Elenco strade. A. Delimitazione centri abitati; B. Strade statali e provinciali fuori dai centri abitati e linee ferroviarie attraversanti il Responsabile Unico del Procedimento può concedere prorogheterritorio comunale; C. Planimetria Vibo Centro – frequenze spazzamento; C1. Planimetria Vibo Centro – frequenze spazzamento; D. Planimetria Vibo Marina – frequenze spazzamento; E. Planimetria Xxxxxx – frequenze spazzamento; E1. Planimetria Portosalvo – frequenze spazzamento; F. Planimetria Triparni, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.Vena Media e Inferiore – frequenze spazzamento; G. Planimetria Longobardi– frequenze spazzamento; H. Planimetria Vena Superiore – frequenze spazzamento; I. Planimetria Piscopio – frequenze spazzamento;

Allegati al contratto. 1. Ai sensi dell’art. 110 del d.P.R. n. 554/1999 sono Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati: a) : - il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;-------------- b) 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; il Capitolato Speciale d’appalto; c) ; gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche (non elencate perché già visionate e consegnate all’impresa); d) progettuali; l’elenco dei prezzi unitari; e) ; i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: - Piano piano operativo di sicurezza sicurezza; il cronoprogramma e di coordinamento – L’impresa si impegna a trasmettere a questo Comune copia del Piano Operativo di Sicurezza, prima dell’effettivo inizio dei lavori; f) il cronoprogramma.--------------computo metrico estimativo.---------------------------------- 2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ARTICOLO eccezione.- Articolo 3 – TERMINITermini, PENALI E PROROGHEpenali e proroghe 1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 60 (centoventisessanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari al tre per mille dell’importo contrattuale a 1/1000 per ogni giorno di ritardo.ritardo.--------- 2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.lavori.------------------------------- 3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazionedisapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore. 4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Comune l’Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito.costituito.------------------------ 5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.-- Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi 1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto (CSA) ed in base all’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.------------- 2. L’appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga l’importo non inferiore ad € 25.000,00, comprensivo del ribasso d’asta, a norma dell’art. 24 del Capitolato Speciale d’appalto. 3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. 4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.-------------------------------- 5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. ).----------------------- 6. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.