Common use of Certificato di ultimazione dei lavori Clause in Contracts

Certificato di ultimazione dei lavori. 1. Previa formale comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l’avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. 2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità,accertate dal Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 3. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito art. del presente schema di contratto,proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

Certificato di ultimazione dei lavori. 143.1.1. Previa formale L’emanazione del Certificato di Ultimazione Lavori è subordinata alle seguenti condizioni: • Completamento di tutti i Lavori, come meglio individuati negli elaborati allegati al presente Contratto e nel progetto esecutivo di cui al precedente art. 27, secondo le disposizioni del Contratto, dei Documenti Contrattuali, del Cronoprogramma e del Programma Operativo; • Effettuazione, con esito positivo, dei collaudi in corso d’opera previsti dal successivo articolo 47. 43.1.2. L’Appaltatore non appena ritenesse che si sono verificate le condizioni di cui al precedente art. 43.1.1 dovrà inoltrare tempestivamente comunicazione dell’Appaltatore al Committente allegando tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’avveramento delle predette condizioni. 43.1.3. Il Committente dovrà svolgere, in contraddittorio con l’Appaltatore, le verifiche per accertare l’avveramento delle condizioni di intervenuta ultimazione cui all’art. 43.1.1 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione e, in caso di esito positivo, emetterà il Certificato di Ultimazione dei lavori il Direttore Lavori che dovrà essere controfirmato dal Committente, dal direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. 43.1.4. Nel caso di ultimazioni frazionate e/o parziali dei lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione previste in Contratto o comunque concordate fra le parti durante il certificato attestante l’avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. 2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità,accertate dal Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 3. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore corso dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaltante. In caso si adotterà identica procedura per ogni singola porzione delle Opere, sempre con l'obbligo da parte dell’Appaltatore di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito art. del presente schema attuare lo sgombero delle aree da consegnare al Committente nei termini e secondo le modalità di contratto,proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavoricui al precedente punto.

Certificato di ultimazione dei lavori. 1Ai sensi dell’art. Previa 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo contabile dell’esecuzione dell’intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità ) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo. In accordo con quanto disposto dall’art. 199 del X.X.X 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x, xx esito a formale comunicazione dell’Appaltatore dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori, effettuati il direttore dei lavori effettua i necessari accertamentiaccertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci 10 giorni dalla predetta comunicazione richiesta dalla formale comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione, l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. 2. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità,, accertate dal Direttore da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 3. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore Direttore dei lavoriLavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaltantealla Sport e salute. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito art. del presente schema di contratto,dal successivo articolo 35, proporzionale all'importo all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Sport e salute. In tale periodo l’Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo.

Certificato di ultimazione dei lavori. 1In accordo con quanto disposto dall’art. Previa 199 del X.X.X 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x, xx esito a formale comunicazione dell’Appaltatore dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori, effettuati il direttore dei lavori effettua i necessari accertamentiaccertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzioneritardo alcuno dalla formale comunicazione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l’avvenuta ultimazione, l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. 2. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità,, accertate dal Direttore da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. 3. Qualora, Dalla data dell’ultimazione dei lavori e a seguito degli accertamenti, siano rilevati della consegna della documentazione di supporto decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore per l'effettuazione dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito art. del presente schema di contratto,proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavoricollaudi.