Common use of Compensi e modalità di pagamento Clause in Contracts

Compensi e modalità di pagamento. Ai sensi del comma 18, dell’art. 35, del D. Lgs. n. 50/2016, è consentita l’anticipazione pari al 30 per cento dell’importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio. All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento del servizio (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad € 30.000,00. (Euro Trentamila/00). L’Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio 8GKZII, i numeri di CUP e CIG del presente appalto e l’oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Compensi e modalità di pagamento. Ai sensi Per le prestazioni di cui sopra il compenso spettante al Geometra è stabilito in complessivi € (diconsi Euro ) oltre onorari di legge, ripartito secondo quanto in appresso specificato (comprensivo di eventuali compensi di altri professionisti ex art. 8): 7.1 L’onorario è stato determinato tenendo conto dell’importanza dell’opera in ragione della sua natura, con riferimento: a) al suo costo e/o alla complessità delle attività professionali richieste per la sua realizzazione o redazione; b) alle difficoltà e quantità delle singole prestazioni, adempimenti e attività necessarie alla sua completa e corretta esecuzione. 7.2 L’onorario spettante al Geometra potrà variare in mancanza di preventiva pattuizione, solo per motivate ed oggettive maggiori onerosità sopravvenute, in misura non superiore al (max10%). 7.3 Oltre all’onorario come sopra pattuito, sono a carico del comma 18Committente il contributo dovuto alla Cassa Previdenza ed Assistenza Geometri, dell’artoltre l'IVA e le imposte come per legge, al momento dell’emissione della parcella. 7.4 Nell’onorario sono comprese le spese generali di studio. 35Nell’onorario non sono comprese le spese pertinenti l’evasione di pratiche amministrative (bolli, diritti di segreteria, diritti erariali, ecc.), documentate e anticipate per conto del D. LgsCommittente e sostenute dal Geometra, il cui rimborso sarà richiesto a parte ed effettuato a piè di lista. 7.5 Nell’onorario non sono comprese le seguenti spese che potranno essere sostenute dal Geometra: a) spese per l’uso dell’auto, necessarie ed oggettivamente connesse all’esigenza di percorrere distanze superiori a 10 km per lo svolgimento dell’incarico, i cui relativi rimborsi saranno calcolati secondo le tariffe ACI e saranno rimborsate a piè di lista, fino ad un massimo di € ( Euro); b) spese per viaggi, vitto e alloggio per trasferte fuori sede, che saranno rimborsate, previa specifica e preventiva autorizzazione, a piè di lista. Il pagamento dei compensi, delle spese e dei rimborsi, oltre al contributo dovuto alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti a norma dell'art. 11 della Legge n. 50/2016, è consentita l’anticipazione pari al 30 per cento dell’importo contrattuale, subordinata 773/1982 sarà effettuato con acconto alla costituzione firma del presente disciplinare e con successive emissioni di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa proposte di importo pari all'anticipazione maggiorato DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA del tasso parcella e successive regolari parcelle nei termini di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del serviziolegge a pagamenti avvenuti. All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in − € (Euro ) acconto, mediante emissione alla firma del certificato presente disciplinare. Il pagamento degli importi indicati nelle proposte di pagamento parcelle, successive all’acconto, verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta di parcella stessa da parte del Responsabile del ProcedimentoGeometra, al maturare di ogni stato di avanzamento del servizio (SAL)redatta sulla base dell’avanzamento lavori sotto indicato e, compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezzascaduti tali termini, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’artdecorreranno sulle somme dovute, e non pagate, gli interessi legali. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad − € 30.000,00. (Euro Trentamila/00)) secondo acconto alla data del ; − € (Euro ) terzo acconto alla data del ; − € (Euro ) quarto acconto alla data del ; − € (Euro ) saldo al termine delle prestazioni. L’Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio 8GKZII, i numeri − 7.6 Il Committente corrisponderà al Geometra anche gli eventuali compensi dovuti per le prestazioni professionali svolte dalle altre figure professionali nei termini di CUP cui al successivo art. 8. 7.7 In caso di recesso (Art. 10) rimane l’obbligo a carico del Committente di corrispondere al Geometra le spese sostenute e CIG del presente appalto e l’oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl’onorario dovuto per l’attività fino a quel momento svolta.

Compensi e modalità di pagamento. I compensi all’appaltatore verranno così corrisposti: per le lavorazioni di cui al punto A della sopracitata sezione “Specifiche dell’Appalto” – Lotto 1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto in rate trimestrali posticipate, previa attestazione con bolle di lavoro, sottoscritte dal D.E.C. o suo delegato, comprovante la regolare e corretta esecuzione del contratto secondo le seguenti percentuali: 1° trimestre aprile – giugno 35% dell’importo annuale di aggiudicazione; 2° trimestre luglio – settembre 35% dell’importo annuale di aggiudicazione; 3° trimestre ottobre - dicembre 15% dell’importo annuale di aggiudicazione; 4° trimestre gennaio – marzo 15% dell’importo annuale di aggiudicazione; per gli interventi di cui al punto B della sopracitata sezione “Specifiche dell’Appalto” Lotto 1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in rate mensili posticipate, previa attestazione con bolle di lavoro, sottoscritte dal D.E.C. o suo delegato, comprovante la effettiva, regolare e corretta esecuzione delle sole prestazioni effettuate. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio d’eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile. Si da atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’appaltatore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte dell’appaltatore. Le fatture devono essere intestate a: Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, via SS. Cosma e Xxxxxxx, 10– 00000 Xxxxxxxxx (XX). Ai sensi del comma 18D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 354 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L’appaltatore, per tutte le fasi relative ai lavori, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è responsabile. Nell’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo in cui si svolge i lavori stessi. Tali obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. L’esecuzione dei lavori non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall’affidatario, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell’A.O. Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso le sedi interessate ai lavori o introdotte dall’appaltatore, all’atto della formalizzazione dell’incarico l’A.O. comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale dell’appaltatore a fattori di rischio propri della realtà dell’A.O. ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo l’appaltatore deve comunicare per iscritto all’A.O. quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto il servizio e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione. Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, è consentita l’anticipazione pari al 30 per cento dell’importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio. All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento del servizio (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad € 30.000,00. (Euro Trentamila/00). L’Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio 8GKZII, i numeri di CUP e CIG del presente appalto e l’oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx81/2008.

Compensi e modalità di pagamento. Ai sensi Per l'esecuzione della Indagine di cui all'Art. 2, J-C si impegna a versare all’Azienda la somma di Euro 100,00 (cento./00) + IVA per ciascun soggetto valutabile che completi la Indagine come da Protocollo. L’Azienda non riceverà alcun compenso per i soggetti non valutabili a causa di inosservanza del comma 18Protocollo da parte dello Sperimentatore o del personale dell’Azienda. I compensi, dell’artdi cui ai commi precedenti, saranno versati all’Azienda al completamento della Indagine. 35Nel caso in cui l’Indagine dovesse essere interrotta per una delle ragioni di cui al successivo art. 8, del D. LgsJ-C corrisponderà all’Azienda un importo proporzionale all’attività in cui la Indagine si è svolta regolarmente. n. 50/2016Il compenso pattuito è comprensivo di tutte le spese per la realizzazione dell’Indagine compresa l’attività prestata dall’Azienda e dagli Sperimentatori per il suo svolgimento. I pagamenti saranno effettuati da J-C all’ Azienda a 60 (sessanta) giorni, è consentita l’anticipazione pari al 30 per cento dell’importo contrattualefine mese, subordinata alla costituzione dall'emissione da parte dell’Azienda di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio. All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in accontoregolare fattura, mediante emissione del certificato bonifico bancario presso il Banco di pagamento da parte del Responsabile del ProcedimentoXxxxxxxx Xx. X. 0 n. c/c: 70188747 Codice ABI: 01015 Codice CAB: 00000 XXXX: IT.75.E.01015.17201.000070188747 Le fatture dovranno essere inviate a: XXXXXXX-CILAG SpA – Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, al maturare di ogni stato di avanzamento del servizio 23 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad € 30.000,00. (Euro Trentamila/00XX). L’Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà L’Amministrazione dell’Azienda provvederà alla successiva liquidazione al personale medico e non medico dei compensi loro spettanti. Resta convenuto che il presente rapporto intercorre, ad ogni effetto di legge, esclusivamente tra J-C e l’Azienda e che J-C è estranea a rapporti, corrispettivi, funzioni e competenze vigenti tra Azienda e personale addetto alla ricerca, ed è sollevata espressamente da qualsiasi pretesa, ragione e azione che da tale personale dovesse essere indicato il Codice Ufficio 8GKZII, i numeri di CUP e CIG del presente appalto e l’oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxavanzata in relazione alla Indagine.