Common use of MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO Clause in Contracts

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del presente capitolato) sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di tutte le opere per l’eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile. Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del presente capitolato) ), sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di tutte le opere per l’eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile. Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino L’Appaltatore deve provvedere alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del presente capitolato) sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinariacustodia, la custodia e la alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e gli ed impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere. Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'appaltatore tutte le opere per l’eliminazione sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di eventuali vizi volta in volta, alle riparazioni e difetti costruttivi sostituzioni necessarie, senza alcun onere per l’Amministrazioneche occorrano particolari inviti da parte dell'amministrazione committente. Ove l’appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, salvo restando il termine si procederà d’ufficio e le spese saranno addebitate all’impresa, detraendole dall’importo della successiva liquidazione. E’ a carico dell’impresa anche la riparazione di garanzia previsto dal Codice Civile. Resta inteso e confermato tra le parti tutti i danni che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibilisi verificassero nelle opere, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte anche in seguito a pioggia o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblicigelo.

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino L’Appaltatore deve provvedere alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del presente capitolato) sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinariacustodia, la custodia e la alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e gli ed impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere. Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le opere per l’eliminazione sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di eventuali vizi volta in volta, alle riparazioni e difetti costruttivi sostituzioni necessarie, senza alcun onere per l’Amministrazioneche occorrano particolari inviti da parte dell'amministrazione committente. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, salvo restando il termine si procederà d’ufficio e le spese saranno addebitate all’impresa, detraendole dall’importo della successiva liquidazione. È a carico dell’impresa anche la riparazione di garanzia previsto dal Codice Civile. Resta inteso e confermato tra le parti tutti i danni che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibilisi verificassero nelle opere, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte anche in seguito a pioggia o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblicigelo.

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del presente capitolato) ), sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di tutte le opere per l’eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile. Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo Collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione Regolare Esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del presente capitolato) ), sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di tutte le opere per l’eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile. Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.