Common use of Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo Clause in Contracts

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre mesi sei dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Appears in 6 contracts

Samples: Contract for Works, Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi sei dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, 102 del decreto legislativo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract Agreement, Capitolato Speciale D’appalto

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi ( max sei mesi) dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, 141 del decreto legislativo 18 D.Lgs. 12 aprile 20162006, n. 50163.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Progetto Esecutivo

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre mesi sei un mese dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-tecnico- amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, 141 del decreto legislativo 18 D.Lgs. 12 aprile 20162006, n. 50163.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre i due mesi sei dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, 141 del decreto legislativo 18 D.Lgs. 12 aprile 20162006, n. 50163.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre mesi sei dall’ultimazione 3 mesi dall'ultimazione dei lavori con l’emissione l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, 3 del decreto legislativo D.lgs. 18 aprile 20162006, n. 50.50.--------------

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Works

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi sei dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Construction of a Children's Playroom

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre mesi sei dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-tecnico- amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Completion of Works

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi sei dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori con l’emissione l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, 3 del decreto legislativo D.lgs. 18 aprile 20162006, n. 50.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Extraordinary Maintenance of Municipal Roads

Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi sei dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-tecnico- amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’artprescritto. 102Per tutti gli effetti di legge e, comma 3in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C. con l'emissione del decreto legislativo 18 aprile 2016certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, n. 50avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract