REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO. 1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. ========================
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di “Taglio Di Piante Secche Di Castagno E Sistemazione Di Versante in Località Poggio Delle Prata”, Contratto Di Appalto Dei Lavori Di “Taglio Di Piante Secche Di Castagno E Sistemazione Di Versante in Località Capo Sieve”, Contratto Di Appalto Dei Lavori “Interventi Di Recupero Castagneto Da Frutto Composto Da Piante Monumentali Denominato Nel Complesso Forestale Giogo Casaglia in Località Poggiaccio”
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO. 1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine isngoli lavori e può semplicemente essere costituito da una apposizione di attestare l'effettiva regolare esecuzione messa in opera sul consuntivo dei lavori. ========================lavori da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto: tale certificato ed ha carattere provvisorio.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.naso.me.it