ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE. Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: • sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al committente; • uso delle opere secondo destinazione.
Appears in 25 contracts
Samples: Polizza Di Assicurazione Rc Patrimoniale, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Patrimoniale, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti E Delle Aziende Pubblici
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE. Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: • ▪ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio; • ▪ consegna anche provvisoria delle opere al committente; • uso delle opere secondo destinazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.adm.gov.it
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE. Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: • sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al committente; • uso delle opere secondo destinazione.:
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Della Responsabilità Professionale Del Verificatore Interno
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE. Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: • sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al committente; • uso delle opere secondo destinazione.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Di Assicurazione
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE. Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: • ▪ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio; • ▪ consegna anche provvisoria delle opere al committente; • ▪ uso delle opere secondo destinazione.
Appears in 1 contract
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE. Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: • sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato Certificato provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al committente; • uso delle opere secondo destinazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.mithras-europe.eu
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE. Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: • sottoscrizione del verbale di ultimazione dell’opera o dei lavori o rilascio del certificato di certificato collaudo provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere o dei lavori al committente; • utilizzo/uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Appears in 1 contract