Common use of Kary umowne i odsetki Clause in Contracts

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. l Umowy. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafuumownych. 2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie nie dostarczy przedmiotu umowy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego terminie określonym w § 9 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). 3. Nadto Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych: 1) 0,01 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty okres opóźnienia (dzień lub godzina - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy) w reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszone przez Zamawiającego usterki i wady, o których jest mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy, 2) 0,01 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty okres opóźnienia (dzień lub godzina - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy) w usunięciu przez serwis gwarancyjny zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym i przy odbiorze, w terminie wskazanym w § 6. 3) 0,1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku wymianie przedmiotu umowy na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku nr 1 do terminów określonych niniejszej Umowy, licząc od terminu, o którym mowa w § 6 ust. 10 niniejszej Umowy. 4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. l niniejszej Umowy. 5. Strony zgodnie oświadczająW przypadku, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują gdy wysokość maksymalnego wynagrodzenia bruttokary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 8. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy zobowiązań wobec Wykonawcy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnieniajego kooperatorów lub podwykonawców. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wykonywania przez Wykonawcę usług określonych w §2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 20 % rocznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) 2% miesięcznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych określonych niniejszej umowy (z wyjątkiem tych przypadków, które zostały opisane w treści niniejszego paragrafuniniejszym paragrafie poniżej). 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego kwoty minimalnego wynagrodzenia bruttoza pracę, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych ustalonego na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego lub niedopełnienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pracę w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wadrozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przysługującego mu wynagrodzeniaprzyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % rocznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Zamawiający zobowiązany będzie Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia w terminie 14 dni roboczych od Umowy dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. l UmowyZamawiającego. 5. Strony zgodnie oświadczająZamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %przysługującego Wykonawcy. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość Kary umowne z tytułu nieterminowości oraz kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających umowne związane z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie odstąpieniem od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron spowodowanej nieterminowością Wykonawcy nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachpodlegają kumulacji. 7. Zastrzeżenie Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnymmoże przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto. 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu Niezależnie od kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dniZamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wykonywania przez Wykonawcę usług określonych w §2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 10% rocznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) 1% miesięcznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych określonych niniejszej umowy (z wyjątkiem tych przypadków, które zostały opisane w treści niniejszego paragrafuniniejszym paragrafie poniżej). 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego kwoty minimalnego wynagrodzenia bruttoza pracę, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych ustalonego na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego lub niedopełnienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pracę w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wadrozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przysługującego mu wynagrodzeniaprzyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % rocznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Zamawiający zobowiązany będzie Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia w terminie 14 dni roboczych od Umowy dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. l UmowyZamawiającego. 5. Strony zgodnie oświadczająZamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %przysługującego Wykonawcy. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość Kary umowne z tytułu nieterminowości oraz kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających umowne związane z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie odstąpieniem od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron spowodowanej nieterminowością Wykonawcy nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachpodlegają kumulacji. 7. Zastrzeżenie Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnymmoże przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto. 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu Niezależnie od kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dniZamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafuumownych. 2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie nie dostarczy przedmiotu umowy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie terminie określonym w wykonaniu Przedmiotu Umowy - § 4 ust. 4-7 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 0,1 % wartości maksymalnego wynagrodzenia bruttobrutto złożonego zamówienia, określonego o którym mowa w § 9 4 ust. 4 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). 1. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu w dostawach częściowych asortymentu pozbawionego defektów jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy. 2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy do Zamawiającego w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy bezpłatnego depozytu, o którym jest mowa w § 2 ust. 2, zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego depozytu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy do Zamawiającego w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy instrumentarium, o którym jest mowa § 2 ust. 3 -8 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 0,02 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 4. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany instrumentarium, o którym jest mowa w § 2 ust. 3 w terminie określonym w § 6 ust. 12 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 0,02 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 5. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy napędu chirurgicznego kompatybilnego z instrumentarium o którym jest mowa w § 2 ust. 10 w terminie określonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,02 % wartości brutto umowy o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy szablonów do planowania przedoperacyjnego o których jest mowa w § 2 ust. 11 w terminie określonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,02 % wartości brutto umowy o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 7. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona przeszkolenia personelu Zamawiającego, o którym jest mowa w § 2 ust. 12 w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 4 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 0,02 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). 8. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 9. W przypadku podzielenia zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, bez zgody Kierownika Apteki Zakładowej lub wystawienia tego samego dnia więcej niż jednej faktury danego dnia na ten sam asortyment znajdujący się w zamówieniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Strony uzgadniają, że Wykonawca zapłaci karę umowną wynoszącą 20 % wartości brutto zamówienia złożonego, zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszej Umowy. 10. W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia złożonego, zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ustdostarczeniu ww. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowydokumentów, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 jednakże nie więcej niż 10 % wartości maksymalnego wynagrodzenia bruttobrutto zamówienia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowyktórego dotyczą niedostarczone dokumenty. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto11. W przypadku, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy gdy wysokość kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - nie pokrywa szkody powstałej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. l Umowy. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyprzedmiotu umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie ogólnych od niniejszej umowy Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachWykonawcę kary umownej. 712. Zastrzeżenie Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 14. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci zobowiązań wobec Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnieniaprzez jego kooperatorów lub podwykonawców. 915. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafuumownych. 2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie nie dostarczy przedmiotu umowy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego terminie określonym w § 9 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Zastępcze wykonanie umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do nałożenia kar, o których mowa w niniejszym ustępie. 3. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu asortymentu pozbawionego wad jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy. 4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto Umowy, o której jest mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 5. W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku dostarczeniu ww. dokumentów. 6. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do terminów określonych wysokości 60 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 z zastrzeżeniem ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy7. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto7. W przypadku, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy gdy wysokość kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - nie pokrywa szkody powstałej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. l Umowy. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyprzedmiotu umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie ogólnych od niniejszej umowy Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachWykonawcę kary umownej. 78. Zastrzeżenie Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcy z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnieniaobowiązku realizacji Umowy. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dniz bieżących płatności na rzecz Wykonawcy, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3na co Wykonawca wyraża zgodę. 10. Kary umowne podlegają kumulacjiWykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów lub podwykonawców. 11. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkachzapłaci Zamawiającemu karę umowną: a1) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - przeglądu technicznego urządzenia, ponad termin określony w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia bruttoHarmonogramie, o którym mowa w § 9 5 ust. l 1, w wysokości 0,2% maksymalnej wartości umowy określonej w § 8 ust. 1 pkt. 3 Umowy, 2) za zwłokę w wykonaniu diagnozy usterki w ramach usługi serwisu ponad termin określony w § 5 ust. 5, w wysokości 0,2% maksymalnej wartości umowy określonej w § 8 ust.1 pkt. 3 Umowy, 3) za zwłokę w wykonaniu serwisu urządzenia w ramach usługi serwisu lub gwarancji ponad termin określony w § 5 ust. 6 i § 7 ust. 3 w wysokości 20% maksymalnej wartości umowy określonej w § 8 ust. 2 Umowy, 4) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% maksymalnej wartości umowy określonej w § 8 ust. 2 Umowy. Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego od odstąpienia od umowy, przy czym terminemkońcowym, do którego Zamawiający może odstąpić od Umowy jest ostatni dzień jejobowiązywania. Przyczynami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, poza określonymi w zdaniu poprzedzającym, mogą być w szczególności: a) uchybienie przez Wykonawcę terminom określonym w Umowie (co najmniej dwukrotne), b) przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w niniejszej umowie bez zgody Zamawiającego. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy nie może być wyższa aniżeli 20% maksymalnej wartości umowy określonej w § 8 ust. 1 pkt. 3 Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez dodatkowego wezwania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość Potrącenie bądź zapłata kary umownej oraz w nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia usług, ani z innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachzobowiązań umownych. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkachzapłaci Zamawiającemu karę umowną: a1) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - przeglądu technicznego urządzenia, ponad terminokreślony w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia bruttoHarmonogramie, o którym mowa w § 9 5 ust. l 1, w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy określonej w § 8 ust. 2 Umowy, 2) za zwłokę w wykonaniu diagnozy usterki w ramach usługi serwisu ponad termin określony w § 5 ust. 5, w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy określonej w § 8 ust. 2 Umowy, 3) za zwłokę w wykonaniu serwisu urządzenia w ramach usługi serwisu lub gwarancji ponad termin określony w § 5 ust. 6 i § 7 ust. 3 w wysokości 20% całkowitej wartości umowy określonej w § 8 ust. 2 Umowy, za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,w wysokości 20% całkowitej wartości umowy określonej w § 8 ust. 2 Umowy. Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego od odstąpienia od umowy, przy czym terminemkońcowym, do którego Zamawiający może odstąpić od Umowy jest ostatni dzień jejobowiązywania. Przyczynami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, poza określonymi w zdaniu poprzedzającym, mogą być w szczególności: a) uchybienie przez Wykonawcę terminom określonym w Umowie (co najmniej dwukrotne), b) przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w niniejszej umowie bez zgody Zamawiającego. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy nie może być wyższa aniżeli 20% całkowitej wartości umowy określonej w § 8 ust. 2 Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez dodatkowego wezwania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość Potrącenie bądź zapłata kary umownej oraz w nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia usług, ani z innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachzobowiązań umownych. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkachzapłaci Zamawiającemu karę umowną: a1) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - przeglądu technicznego urządzenia, ponad termin określony w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia bruttoHarmonogramie, o którym mowa w § 9 5 ust. l 1, w wysokości 0,4% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy, 2) za zwłokę w wykonaniu diagnozy usterki w ramach usługi serwisu ponad termin określony w § 5 ust. 5, w wysokości 0,4% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy, 3) za zwłokę w wykonaniu serwisu urządzenia w ramach usługi serwisu lub gwarancji ponad termin określony w § 5 ust. 6 i § 7 ust. 3 w wysokości 20% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy, 4) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% maksymalnej wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy. Zamawiający wykonuje prawoodstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego od odstąpienia od umowy, przy czym terminem końcowym, do którego Zamawiający może odstąpić od Umowy jest ostatni dzień jej obowiązywania. Przyczynami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, poza określonymi w zdaniu poprzedzającym, mogą być w szczególności: a) uchybienie przez Wykonawcę terminom określonym w Umowie (co najmniej dwukrotne), b) przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w niniejszej umowie bez zgody Zamawiającego. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy nie może być wyższa aniżeli 20% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez dodatkowego wezwania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość Potrącenie bądź zapłata kary umownej oraz w nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia usług, ani z innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachzobowiązań umownych. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafuumownych. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkachWydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne: a1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia bruttomiesięcznego czynszu dzierżawnego, określonego o którym mowa w § 9 7 ust. 1 2 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych uruchomieniu Przedmiotu dzierżawy lub za każdy dzień, w § 3 ust. 1 Umowyktórym wystąpił brak możliwości korzystania z Przedmiotu dzierżawy z winy Wydzierżawiają- cego; b2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 100,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 7 ust. l 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu w dostawach częściowych asortymentu pozbawionego wad jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja; 3) 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia personelu, liczony od następnego dnia po upływie terminu, o którym jest mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy; 4) 0,05 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji dostaw częściowych, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy; 5) 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego od wykonania postanowień niniejszej Umowy z Jego winy, bądź odstąpienia Dzierżawcy z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego; 3. W przypadku gdy wysokość poniesionej przez Dzierżawcę szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Dzierżawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wydzierżawiającego z obowiązku realizacji Umowy. 5. Strony zgodnie oświadczająDzierżawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności na rzecz Wy- dzierżawiającego, na co Wydzierżawiający wyraża zgodę. 6. Wydzierżawiający nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że dla potrzeb wyliczenia niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem niewy- konania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wydzierżawiającego przez jego kooperato- rów lub podwykonawców. 7. Wierzytelności Wydzierżawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na oso- by trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Dzierżawcy. 8. W razie rozwiązania Umowy lub zakończenia okresu jej obowiązywania, Dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania Przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu. 9. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 8 Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z Przedmiotu dzier- żawy w wysokości 150 % stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego, o którym mowa w § 7 ust. 2 ni- niejszej Umowy, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z Przedmiotu dzierżawy. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego, przelewem na Jego konto. 10. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: 1) oddania Przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego, 2) używania Przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z Umową lub przeznaczeniem. 11. Dzierżawcy służy prawo do wypowiedzenia Umowy, m. in. gdy: 1) Dzierżawca uzyska informację o decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej kontroli jakości o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu Wydzierżawiającego; 2) Stwierdzi brak posiadania przez Wydzierżawiającego tytułu prawnego do Przedmiotu dzierżawy; 3) Dzierżawca uzyska informację o innej okoliczności wskazującej na niemożliwość realizacji przez Wydzierżawiającego postanowień Umowy. 12. Dzierżawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy: 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w in- xxxxxxx publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpie- czeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, a czego nie można było przewidzieć w chwi- li zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 2) w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji postanowień § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, przekracza 30 dni, a także w razie zaistnienia opóźnienia przekraczającego 14 dni w realizacji jakiegokolwiek in- nego obowiązku Wydzierżawiającego określonego w Umowie; 3) gdy nastąpi co najmniej trzykrotna nieterminowa realizacja obowiązku usunięcia awarii Przedmio- tu dzierżawy lub dostarczenia zastępczego Przedmiotu dzierżawy, o których mowa w § 8 ust. 4-5 niniejszej Umowy. 4) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przyjmują wysokość osiągnie 50 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego o którym mowa w § 9 7 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %Umowy. 613. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafuterminie 30 dni od powzięcia okoliczności uzasadniających jego złożenie. 14. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachwskazaniem pod- stawy odstąpienia. 71. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Osobą odpowiedzialną ze strony Dzierżawcy za prawidłowe używanie przedmiotu dzierżawy, jak też upoważnioną do kontaktu z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnieniaWydzierżawiającym będzie: ………………………. 92. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie Ze strony Wydzierżawiającego osobą upoważnioną do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3kontaktu z Dzierżawcą będzie: ……………. 101. Kary umowne podlegają kumulacjiStrony ustalają poniższe adresy dla celów korespondencji związanej z Umową: 1) Wydzierżawiający ; 2) Dzierżawca: Szpital Czerniakowski Sp. z o. o., 00-000 Xxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxx 00/00. 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach w/w adresów pod

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczająuzgadniają, że będą ponosić odpowiedzialność w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminach określonych w: 1) 3 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w treści niniejszego paragrafuwysokości 0,1 % maksymalnej wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) 3 ust. 3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kar umownych z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, jak również rozwiązania przez Zamawiającego umowy w następujących przypadkach: a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych trybie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/11 lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy7, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego maksymalnej wartości umowy. Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia w § 9 ustterminie 30 dni od zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej Przyczynami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, za każdy dzień od daty jej popisania mogą być w szczególności: 1. uchybienie przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu.Wykonawcę terminom określonym w umowie, e) 2. uchybienie przez Wykonawcę obowiązkowi dostarczania asortymentu w przypadku braku zmiany umowy odpowiedniej ilości i o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.odpowiedniej jakości, 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie bez zgody Zamawiającego, 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy niewłaściwe wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - umowy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia bruttotym w szczególności określonych w § 5 i 6 Umowy, 5. odmowa zawarcia umowy, o którym której mowa w § 9 10 ust. l 4 Umowy. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafuza niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkachprzypadkach i wysokościach: a1) 1 % wynagrodzenia miesięcznego brutto z tytułu wykonanych usług w miesiącu poprzedzającym nieterminowe wykonanie usługi, za opóźnienie każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia bruttorozpoczęciu realizacji usługi, określonego określonym w § 9 ust. 1 6 ust.14-16 niniejszej Umowy, 2) 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu kalendarzowym, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku realizacji usług pozbawionych wad jakościowych w odniesieniu, do terminów których została złożona reklamacja, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej Umowy. Zastępcze wykonanie umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do nałożenia kar, o których mowa w niniejszym ustępie, 3) 0,1 % wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy, 4) 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zawartego w Umowie zobowiązania dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownika związanego z bezpośrednim wykonywaniem czynności wskazanych przez Zamawiającego, 5) 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zobowiązania zawartego w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy dotyczącego złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykonywanie określonych czynności przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę związanych z bezpośrednim wykonywaniem przedmiotowej umowy; Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy (np.: poprzez żądanie złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentu, z którego będzie wynikało, czy określone czynności wykonywane są przez pracowników 6) gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku, o którym mowa w § 6 ust. 5 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek; 7) 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 8) 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 3. Podstawę do naliczania kar umownych stanowią notatki służbowe, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy. 4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej. 5. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, ani z innych zobowiązań umownych. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy (z należności wynikających z faktur). 7. Zamawiający sporządzi protokoły/notatki służbowe dot. przypadków określonych w ust. 2, które będą podstawą do naliczenia kar umownych. 8. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 60 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy 9. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. l Umowy. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują szkody przewyższy wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy żądania odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach przewidzianych ogólnych określonych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnieniacywilnym. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafuumownych. 2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie nie dostarczy przedmiotu umowy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie terminie określonym w wykonaniu Przedmiotu Umowy - § 4 ust. 4-6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 1 % wartości maksymalnego wynagrodzenia bruttobrutto złożonego zamówienia, określonego o którym mowa w § 9 4 ust. 4 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Zastępcze wykonanie umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do nałożenia kar, o których mowa w niniejszym ustępie. 3. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu w dostawach częściowych asortymentu pozbawionego wad jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy. 4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy, o którym jest mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 5. W przypadku podzielenia zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, bez zgody Kierownika Działu Zaopatrzenia lub wystawienia tego samego dnia więcej niż jednej faktury na asortyment znajdujący się w zamówieniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 ,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą 1 % wartości brutto złożonego zamówienia. 6. W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia złożonego, zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ustdostarczeniu ww. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowydokumentów. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto7. W przypadku, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy gdy wysokość kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - nie pokrywa szkody powstałej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. l Umowy. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyprzedmiotu umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie ogólnych od niniejszej umowy Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachWykonawcę kary umownej. 78. Zastrzeżenie Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcy z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnieniaobowiązku realizacji Umowy. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dniz bieżących płatności na rzecz Wykonawcy, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3na co Wykonawca wyraża zgodę. 10. Kary umowne podlegają kumulacjiWykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów lub podwykonawców. 11. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczająuzgadniają, że będą ponosić odpowiedzialność przypadku gdy Wykonawca opóźni się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dostarczeniem przedmiotu Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych do Zamawiającego w terminach określonych w treści niniejszego paragrafu§3 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 1% maksymalnej wartości niezrealizowanej w rozumieniu danego zlecenia realizacji dostawy, jednak nie więcej niż 20% wartości umowy o której mowa w §2 ust. 1. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień Umowy - w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy, odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, lub rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie przewidzianym w §8 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 maksymalnej wartości brutto umowy (§2 ust. 1 Umowy. d) ). Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Przyczynami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, za każdy dzień od daty jej popisania mogą być w szczególności: 1) uchybienie przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu.Wykonawcę terminom określonym w umowie, e2) uchybienie przez Wykonawcę obowiązkowi dostarczania asortymentu w przypadku braku zmiany umowy odpowiedniej ilości i o podwykonawstwo odpowiedniej jakości, 3) przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w zakresie terminu zapłaty, niniejszej Umowie bez zgody Zamawiającego, 4) niewłaściwe wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w wysokości§ 5 Umowy, f5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej odmowa zawarcia umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w § 9 ust. l 7 Umowy 3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji i przyjęcia jej przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto towarów podlegających reklamacji, za każdy w/w przypadek. 4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. Odpowiedzialność Wykonawcy ma charakter gwarancyjny. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia Potrącenie kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego może nastąpić z bieżącego wynagrodzenia bruttoWykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy podstawie not księgowych wystawionych przez Zamawiającego z ze wskazaniem tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnieniaobciążenia bez potrzeby dodatkowego wezwania. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczająuzgadniają, że będą ponosić odpowiedzialność w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych określonych dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w treści niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkachterminie określonym w: a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - 3 ust. 2 – Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,05 0,1 % maksymalnej wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego brutto umowy wskazanej w § 9 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § opóźnienia. b) 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady 3 – Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,05 0,1 % maksymalnej wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego brutto umowy wskazanej w § 9 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowykażdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. c) z tytułu w § 4 ust. 1 lub 3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 1 powyżej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; d) w § 4 ust.4 Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 1 powyżej, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy lub rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie określonym w § 1 ust. 3 lub § 8 ust. 8 lub 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego maksymalnej wartości brutto umowy wskazanej w § 9 2 ust. 1 Umowy. d) . Zamawiającego wykonuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego od odstąpienia od umowy. Przyczynami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, za każdy dzień od daty jej popisania poza określonymi w zdaniu poprzedzającym, mogą być w szczególności: 1) uchybienie przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu.Wykonawcę terminom określonym w umowie, e2) uchybienie przez Wykonawcę obowiązkowi dostarczania asortymentu w przypadku braku zmiany umowy odpowiedniej ilości i o podwykonawstwo odpowiedniej jakości, 3) przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w zakresie terminu zapłaty, niniejszej Umowie bez zgody Zamawiającego, 4) niewłaściwe wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w wysokości§ 6 Umowy, f5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej odmowa zawarcia umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w § 9 ust. l 5 Umowy. 3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji i przyjęcia jej przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy w/w przypadek. 4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. Odpowiedzialność Wykonawcy ma charakter gwarancyjny. 5. Strony zgodnie oświadczająW przypadku braku możliwości dostawy przedmiotu umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zakup niezrealizowanej dostawy u innego podmiotu, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia bruttoa różnicą pomiędzy ceną zakupu u innego podmiotu, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %a cena wynikającą z umowy zostanie obciążony Wykonawca. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania Potrącenie kar umownych określonych oraz różnicy w cenie zakupu, o której mowa w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy 5 nastąpi z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie not księgowych wystawionych przez którąkolwiek Zamawiającego ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do wskazaniem tytułu obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach(powołanie odpowiedniego zapisu umowy). 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Zamawiający może potrącać kary umowne z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci należnego Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnieniabez osobnego wezwania. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczająuzgadniają, że będą ponosić odpowiedzialność w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dostarczeniem przedmiotu Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych określonych do Zamawiającego w treści niniejszego paragrafuterminie określonym w §3 ust. 2 Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% maksymalnej wartości brutto umowy (§ 2 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Wykonawca zobowiązany będzie W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z dostarczeniem przedmiotu Umowy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie terminie określonym w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § §3 ust. 1 Umowy; b3 Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% maksymalnej wartości brutto umowy (§ 2 ust. 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowykażdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. c) z tytułu 3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, lub rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie określonym w § 2 ust. 5 lub § 8 ust. 10 lub 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w maksymalnej wartości brutto umowy (§ 9 2 ust. 1 Umowy. d) 1). Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego od odstąpienia od umowy. Przyczynami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, za każdy dzień od daty jej popisania poza określonymi w zdaniu poprzedzającym, mogą być w szczególności: 1. uchybienie przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu.Wykonawcę terminom określonym w umowie, e) 2. uchybienie przez Wykonawcę obowiązkowi dostarczania asortymentu w przypadku braku zmiany umowy odpowiedniej ilości i o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.odpowiedniej jakości, 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie bez zgody Zamawiającego, 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy niewłaściwe wykonywanie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - obowiązków określonych w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto§ 5 Umowy, 5. odmowa zawarcia umowy, o którym której mowa w § 9 ust. l 6 Umowy. 4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji i przyjęcia jej przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto towarów podlegających reklamacji, za każdy w/w przypadek. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych przyjmują na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %zastrzeżonych kar umownych. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania Potrącenie kar umownych określonych oraz kwoty stanowiącej różnicę cen, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach3 może nastąpić z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, bez osobnego wezwania. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafuumownych. 2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie nie dostarczy przedmiotu umowy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: a) za opóźnienie terminie określonym w wykonaniu Przedmiotu Umowy - § 4 ust. 6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 0,1 % wartości maksymalnego wynagrodzenia bruttobrutto złożonego zamówienia, określonego o którym mowa w § 9 4 ust. 2 i ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). 3. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu w dostawach częściowych asortymentu pozbawionego wad jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy. 4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % Maksymalnego wynagrodze- nia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 5. W przypadku podzielenia zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy, bez zgody Kierownika Apteki Zakładowej lub wystawienia tego samego dnia więcej niż jednej faktury danego dnia na ten sam asortyment znajdujący się w zamówieniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Strony uzgadniają, że Wykonawca zapłaci karę umowną wynoszącą 5 % wartości brutto złożonego zamówienia, zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej Umowy. 6. W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia złożonego, zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ustdostarczeniu ww. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowydokumentów, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 jednakże nie więcej niż 10 % wartości maksymalnego wynagrodzenia bruttobrutto zamówienia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowyktórego dotyczą niedostarczone dokumenty. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. l Umowy. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 67. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość wystawienia faktury VAT przez podmiot inny niż wskazany w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy, Strony uzgadniają, że Wykonawca zapłaci karę umowną wynoszącą 5 % wartości brutto złożonego zamówienia, zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej Umowy (jeżeli dotyczy). 8. W przypadku, gdy wysokość kary umownej oraz nie pokrywa szkody powstałej w innych przypadkach wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyprzedmiotu umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie ogólnych od niniejszej umowy Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnieniaWykonawcę kary umownej. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu Zapłata kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. 10. Kary umowne podlegają kumulacjiZamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 11. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów lub podwykonawców. 12. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Kary umowne i odsetki. 1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez zapłatę kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkachzapłaci Zamawiającemu karę umowną: a1) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - przeglądu technicznego urządzenia, ponad termin określony w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie § 12 i 13 Umowy. c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy. d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności netto. g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wartości netto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu. h) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. i) za nieterminowe zakończenie realizacji poszczególnych etapów zamówienia, o których jest mowa w §3 ust 2, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w przedmiotowym harmonogramie. j) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczególnych etapów umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia bruttoHarmonogramie, o którym mowa w § 9 5 ust. l 1, w wysokości 0,2 % całkowitej wartości umowy określonej w § 7 ust. 2 Umowy, 2) za zwłokę w wymienieniu uszkodzonej części na nową lub naprawy urządzenia, ponad termin określony w § 5 ust. 3, w wysokości 0,2 % całkowitej wartości umowy określonej w § 7 ust. 2 Umowy, 3) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% całkowitej wartości umowy określonej w § 7 ust. 2 Umowy. Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego od odstąpienia od umowy, przy czym terminem końcowym, do którego Zamawiający może odstąpić od Umowy jest ostatni dzień jej obowiązywania. Przyczynami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, poza określonymi w zdaniu poprzedzającym, mogą być w szczególności: a) uchybienie przez Wykonawcę terminom określonym w Umowie (co najmniej dwukrotne), b) przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w niniejszej umowie bez zgody Zamawiającego. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy nie może być wyższa aniżeli 20% całkowitej wartości umowy określonej w § 7 ust. 2 Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez dodatkowego wezwania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość Potrącenie bądź zapłata kary umownej oraz w nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia usług, ani z innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawachzobowiązań umownych. 7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowości wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym 8. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 3. 10. Kary umowne podlegają kumulacji.