Common use of DO SEGURO Clause in Contracts

DO SEGURO. 1. Até o recebimento definitivo do serviço de implantação, os pagamentos somente serão realizados mediante apresentação, pela CONTRATADA, de seguro correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido. 1.1. Deverão ser segurados os pagamentos referentes a licenças, serviços, treinamentos, suporte técnico e manutenções evolutivas realizadas no período de implantação. 1.2. O seguro é independente da garantia de execução e os valores serão liberados somente após o recebimento definitivo do serviço de implantação da Solução. 2. Caso o CONTRATANTE, devido a inadimplemento da CONTRATADA, venha a executar o seguro, o saldo não honrado deverá ser corrigido pela taxa de 6% (seis por cento) ao ano, contados da data do pagamento antecipado até a data de pagamento da dívida. 3. A data de vencimento do seguro deverá ser superior a trinta dias, contados da data prevista no cronograma físico e financeiro definitivo para o recebimento do serviço de implantação. 3.1. Sempre que houver acréscimo nos prazos do cronograma relativos ao recebimento do serviço de implantação, a CONTRATADA deverá apresentar, até a data inicialmente prevista para a conclusão do serviço, novo seguro ou prorrogação do seguro até a nova data prevista para o recebimento do serviço de implantação. 3.2. A não apresentação de novo seguro ou prorrogação da vigência do seguro entregue inicialmente ensejará a execução imediata deste. 4. A instituição bancária garantidora não é parte legítima para questionar os valores executados ou qualquer outra condição da execução. 4.1. Havendo qualquer dúvida, a instituição garantidora deverá recolher o valor executado e tratar a possível pendência diretamente com a garantida. 4.2. Deverá constar expressamente do seguro que a instituição garantidora tem plena ciência de todas as condições prevista na licitação e no presente contrato. 5. A CONTRATADA não será ressarcida dos custos necessários à obtenção do seguro.

DO SEGURO. 1. Até Os pagamentos realizados até o recebimento definitivo do serviço de implantação, os pagamentos implantação somente serão realizados mediante apresentação, pela CONTRATADAcontratada, de seguro garantia correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido. 1.1a ser por ela recebido. Deverão ser segurados garantidos os pagamentos referentes a licenças, serviços, treinamentos, suporte técnico e manutenções evolutivas realizadas no período de implantação. 1.2. O seguro é independente da garantia de execução execução, e os valores serão liberados somente após o recebimento definitivo do serviço de implantação da Solução. 2. Caso o CONTRATANTEcontratante, devido a inadimplemento da CONTRATADAcontratada, venha a executar o seguro, o saldo não honrado deverá ser corrigido pela taxa de 6% (seis por cento) ao ano, contados da data do pagamento antecipado até a data de pagamento da dívida. 3. A data de vencimento do seguro deverá ser superior a trinta dias, dias contados da data prevista no cronograma físico e financeiro definitivo para o recebimento do serviço de implantação. 3.1. Sempre que houver acréscimo nos prazos do cronograma relativos ao recebimento do serviço de implantação, a CONTRATADA contratada deverá apresentar, até a data inicialmente prevista para a conclusão do serviço, novo seguro ou prorrogação do seguro até a nova data prevista para o recebimento do serviço de implantação. 3.2. A não apresentação de novo seguro ou prorrogação da vigência do seguro entregue inicialmente ensejará a execução imediata deste. 4. A instituição bancária garantidora não é parte legítima para questionar os valores executados ou qualquer outra condição da execução. 4.1. Havendo qualquer dúvida, a instituição garantidora deverá recolher o valor executado e tratar a possível pendência diretamente com a garantida. 4.2. Deverá constar expressamente do seguro que a instituição garantidora tem plena ciência de todas as condições prevista na licitação e no presente contrato. 5. A CONTRATADA contratada não será ressarcida dos custos necessários à obtenção do seguro.

DO SEGURO. 1. Até Os pagamentos realizados até o recebimento definitivo do serviço de implantação, os pagamentos implantação somente serão realizados mediante apresentação, pela CONTRATADAcontratada, de seguro garantia correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido. 1.1a ser por ela recebido. Deverão ser segurados garantidos os pagamentos referentes a licenças, serviços, treinamentos, suporte técnico e manutenções evolutivas realizadas no período de implantação. 1.2. O seguro é independente da garantia de execução execução, e os valores serão liberados somente após o recebimento definitivo do serviço de implantação da Solução. 2. Caso o CONTRATANTEcontratante, devido a inadimplemento da CONTRATADAcontratada, venha a executar o seguro, o saldo não honrado deverá ser corrigido pela taxa de 6% (seis por cento) ao ano, contados da data do pagamento antecipado até a data de pagamento da dívida. 3. A data de vencimento do seguro deverá ser superior a trinta dias, dias contados da data prevista no cronograma físico e financeiro definitivo para o recebimento do serviço de implantação. 3.1. Sempre que houver acréscimo nos prazos do cronograma relativos ao recebimento do serviço de implantação, a CONTRATADA contratada deverá apresentar, até a data inicialmente prevista para a conclusão do serviço, novo seguro ou prorrogação do seguro até a nova data prevista para o recebimento do serviço de implantação. 3.2. A não apresentação de novo seguro ou prorrogação da vigência do seguro entregue inicialmente ensejará a execução imediata deste. 4. A instituição bancária garantidora não é parte legítima para questionar os valores executados ou qualquer outra condição da execução. 4.1. Havendo qualquer dúvida, a instituição garantidora deverá recolher o valor executado e tratar a possível pendência diretamente com a garantida. 4.2. Deverá constar expressamente do seguro que a instituição garantidora tem plena ciência de todas as condições prevista na licitação e no presente contrato. 5. A CONTRATADA contratada não será ressarcida dos custos necessários à obtenção do seguro.