Common use of Відповідальність Xxxxxx Clause in Contracts

Відповідальність Xxxxxx. 7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.110.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Сторони зобов’язуються відшкодовувати одна одній збитки, завдані невиконанням (неналежним виконанням) передбачених цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договорузобов’язань. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.110.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш прострочки сплати абонентної плати більше ніж на 10 п’ять календарних днів Абонент сплачує Провайдеру штраф у розмірі 50,00грн. (десятьп'ятдесят гривень 00 коп.). У випадку, якщо прострочення сплати Абонентом абонентської плати (у повному обсязі або частково) перевищить строк у 30 (тридцять) календарних днів, Підрядник Абонент зобов’язаний сплатити Замовнику Провайдеру штраф у розмірі 100000 грн100,00грн. (сто тисяч гривень 00 копійоккоп.). 7.2.210.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від Дострокове припинення цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансуз ініціативи Xxxxxxxx до перебігу строку, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. визначеного пунктом 5.1 цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договоромможе бути здійснено лише за погодженням Сторін. 7.310.4. Сторони погодилиСторона, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником яка прострочила виконання грошового зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність на вимогу іншої Сторони зобов’язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період весь час прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку 20% (двадцять відсотків ) річних з цим може понести Замовникпростроченої суми. 7.810.5. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в їх зобов’язань по цьому Договору на період дії Договоруобставин, що перешкоджають виконанню відповідних зобов’язань, якщо такі обставини виникли незалежно від волі Сторін і настання яких Сторони не могли передбачити або відвернути. У будь-якому випадку Xxxxxxx не звільняються від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов’язання. 10.6. Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторону, яка припустилася прострочки виконання відповідного зобов’язання, від виконання такого зобов’язання. 10.7. Провайдер не несе відповідальності за стан і справність, ремонт та обслуговування будь-яких індивідуальних технічних засобів абонента, шкоду або втрати спричинені їх використанням.

Відповідальність Xxxxxx. 7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.46.1. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх обов'язків по Договору однією з Сторін, 7.2.2.Xxxxxxx, 7.2.3що порушила свої обов'язки, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязівиплачує іншій Стороні неустойку, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку яка встановлюється у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати НБУ за кожен день аж до ліквідації такого порушення чи прострочення платежута також з урахуванням інфляційних рахувань за весь такий період часу. 7.76.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням обов'язків по Договору розуміється: 6.2.1. Для Агента: 6.2.1.1. надання: неповного пакету документів, необхідних для оформлення Туру; невірно оформлених документів; документів, які містять невірну інформацію; 6.2.1.2. несвоєчасна, неповна чи невірна оплата рахунків Туроператора; 6.2.1.3. несвоєчасна ануляція чи несвоєчасне внесення змін в Замовлення; 6.2.1.4. незабезпечення явки своїх Туристів в пункт початку подорожі; 6.2.1.5. несвоєчасна передача Туристам всіх одержаних від Туроператора документів, необхідних для здійснення подорожі. 6.2.1.6. У випадку недотримання Підрядником вимог вимоги Посольств держав слідування туристів рішення про необхідність особистої присутності туриста в Посольстві для співбесіди, Туроператор має право вимагати від Агента зобов’язати Туриста у визначені Посольством терміни прибути на дану співбесіду. Вартість поїздки на таку співбесіду оплачується Туристом з власних коштів. 6.2.1.7. У випадку прийняття посольствами чи іншими повноважними органами держав слідування Туриста рішення про невидачу йому в’їзної візи, за умови вчасно та правильно оформлених та поданих Туроператором документів, Туроператор вправі розглядати такі випадки як ануляцію заброньованих послуг та застосовувати умови у відповідності з п. 3.15.2.1.8. 6.2.1.8. цього Договору Підрядник У випадку ануляції Агентом раніше поданого і підтвердженого Замовлення додаткові до неустойки, штрафні санкції, які сплачує Агент Туроператору складають: Ануляція туру у термін від 21 до 15 (п'ятнадцять) днів до початку Туру 30 (тридцять) відсотків від прайсової вартості Туру Ануляція туру у термін від 14 до 7 (семи) днів до початку Туру 50 (п’ятдесят) відсотків від прайсової вартості Туру Ануляція туру у термін менше ніж за 6 (шість) днів до початку Туру 100 (сто) відсотків від прайсової вартості Туру 6.2.1.9. При анулюванні турів у період Новорічних, Різдвяних свят, виставок, ярмарків і т. п. терміни відмов та розмірів штрафних санкцій визначаються відповідно до договорів Туроператора з партнерами по організації туру, за умови повідомлення Турагента Туроператором про такі строки відмов та розміри штрафних санкцій. 6.2.2. Для Туроператора: 6.2.2.1. за невиконання по вині Туроператора Договірних обов'язків по обслуговуванню Туристів, він несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового чинного законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)регресному порядку. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.19.1. За Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та і чинним законодавством України. 9.2. У випадку, якщо внаслідок порушення Покупцем своїх обов’язків були завдані збитки Продавцю (витрати на доставку, зберігання Товару службою доставки тощо), Покупець зобов’язаний відшкодувати такі збитки. 9.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під неналежним виконанням умов обставинами непереборної сили для цілей цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Xxxxxxx не в повному обсязімогли передбачити й запобігти розумними мірами. 9.4. Сторона, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом одного календарного дня за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин із наданням підтвердження настання цих обставин. 9.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1яких спорів шляхом переговорів. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір передається на 10 (десять) календарних дніврозгляд суду за підвідомчістю та підсудністю, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим встановленою чинним законодавством України. 7.49.6. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1Продавець не несе відповідальності, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору і не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку Українивідшкодовує збитки, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежувиникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.13.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 невиконання Замовником умов Договору щодо пайової участі (десятьвнесок) календарних днівв користуванні об’єктом благоустрою м. Маріуполя щодо перерахування в повному обсязі коштів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф Уповноважений орган здійснює заходи щодо стягнення вказаних коштів у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок)встановленому порядку. 7.2.23.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днівЗамовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф передбаченого у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього розділі І Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу сплачує пеню в розмірі 5 (п’яти) 120 відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати НБУ за кожен день прострочення сплати від суми несплаченого платежу. 7.73.3. У Сторони звільняються від часткової чи повної відповідальності за невиконання своїх обов’язків у випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність виникнення обставин непереборної сили, що обмежують у виконанні зобов’язань за будь-Договором та не залежать від волі Xxxxxx, передбачити які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього було неможливо на момент підписання даного Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збиткисаме, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документаціївійна, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договорувійськові дії, саботаж, стихійні лиха, громадські заворушення, пожежі, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, інші обставини, що знаходяться поза межею контролю і впливу Сторін. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством3.4. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договоромдвомісячної несплати пайової участі в користуванні об’єктом благоустрою договір розривається в односторонньому порядку, що тягне не звільнює замовника від виконання обов’язків за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)цим договором. 7.103.5. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконанняУ разі документально підтвердженого факту праці у об’єкту благоустрою непрацевлаштованої особи договір може бути розірваний уповноваженим органом у односторонньому порядку. 3.6. У разі ненадання органам та службам міської ради доступу на об’єкту благоустрою для проведення перевірки два та більше разів, які мали місце в період дії Договорудоговір може бути розірваний уповноваженим органом у односторонньому порядку.

Відповідальність Xxxxxx. 7.16.1. За Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, згідно з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим чинним законодавством України. 7.46.2. Правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку Послуг не звільняє Xxxxxxxx від обов’язку оплатити надані йому Послуги. 6.3. У випадку настання обставин передбачених підпунктами ппразі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на Абонента. 6.4. 7.2.1Оператор несе перед Xxxxxxxxx за ненадання або неналежне надання Послуг таку майнову відповідальність: 6.4.1. За ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, 7.2.2меншому за оплачений – у розмірі оплаченої вартості ненаданих Послуг та штрафу в розмірі 25 відсотків від вартості Послуг. 6.4.2. За безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період відключення. 6.4.3. За безпідставні скорочення чи зміну переліку Послуг – у розмірі абонентної плати за один місяць. 6.4.4. У разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, 7.2.3яке унеможливило доступ Абонента до Послуг або знизило до неприпустимих значень показники якості Послуг, пабонентна плата за весь період пошкодження не нараховується (крім випадків пошкоджень з вини Абонента), а Оператор у разі неусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заявки, сплачує Абоненту штраф у розмірі 25 відсотків від добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці. 6.5. 7.2Сплата штрафних санкцій, визначених у п.6.4. цього Договору Підрядник Договору, здійснюється шляхом проведення перерахунку за наступний розрахунковий період (зменшення Абоненту суми до сплати). 6.6. Оператор не несе майнової відповідальності перед Xxxxxxxxx, передбаченої п.6.4. Договору, унаслідок дії непереборної сили (землетрус, пожежа, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором, або якщо неможливість надання Послуг виникла з вини Абонента. 6.7. Питання відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання Оператором обов’язків за цим Договором вирішуються в судовому порядку. 6.8. Оператор не несе відповідальності: 6.8.1. за зміст та якість переданої/отриманої по мережі інформації, а також правдивість інформації, що була отримана Xxxxxxxxx при наданні йому Послуг; 6.8.2. перед третіми особами, якщо їм буде заподіяний збиток, пов'язаний з використанням Абонентом Послуг; 6.8.3. за якість роботи окремих сегментів і вузлів глобальної мережі Інтернет; 6.8.4. за можливе погіршення якості Послуг і перебої в їх наданні, причини яких перебувають за межами контролю або впливу Оператора; 6.8.5. за недоліки роботи засобів зв'язку, спричинені стихійними лихами та пошкодженнями телекомунікаційних мереж третіми особами; 6.8.6. за втрату Абонентом ідентифікаторів доступу або їх отримання третіми особами не з вини Оператора; 6.8.7. за недоліки роботи засобів зв’язку, які виникли внаслідок використання неліцензійних, неякісних, неправильно налаштованих програмних продуктів, або несправних комп’ютерних систем Абонента; 6.8.8. за вихід з ладу комп’ютерної системи Абонента внаслідок неправильного або відсутнього заземлення комп’ютерної системи Абонента; 6.8.9. за несправність кабельної мережі в приміщенні Абонента; 6.9. При підключенні до мережі Оператора третіх осіб, що використовують ідентифікатори доступу Абонента, останній несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязідіяльність такого користувача, при цьому застосування до Підрядника відповідальності що використовує надані Абоненту ідентифікатори доступу. 6.10. Оператор не зобов’язаний забезпечувати Абонента програмними продуктами та налаштовувати програмне забезпечення Абонента. 6.11. Абонент несе відповідальність і ризики за одне порушеннякористування кінцевим обладнанням, передбачене одним із підпунктів прозташованим у його приміщенні. 6.12. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин Кожний випадок пошкодження телекомунікаційного обладнання та ліній, які обліковуються на балансі Оператора, оформляється актом, що підписується представником Оператора та особою, з вини Підрядника. 7.5якої сталося пошкодження (за умови її виявлення). За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється від підписання, акт підписується двома представниками Оператора. Усі витрати на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій)пошкодження, а також зобов’язаний відшкодувати усі збиткивідшкодування інших збитків (у тому числі упущення вигоди) в установленому законодавством порядку покладаються на особу, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)якої сталося пошкодження. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.113.1. Постачальник несе відповідальність за постачання неякісного товару та/або неякісне надання послуг згідно з чинним законодавством України. 13.2. При механічних пошкодженнях обладнання, наданого Постачальником Замовнику в користування, з провини Замовника, що є результатом порушення інструкції з експлуатації або недбалого ставлення, ремонт або заміна обладнання виконується коштом Замовника. 13.3. У разі втрати обладнання або бутля, а також при нанесенні пошкодження обладнанню, що не підлягає ремонту, або пошкодження бутля з провини Замовника, Xxxxxxxx зобов’язаний поінформувати про це Постачальника протягом доби. Також Замовник зобов’язаний відшкодувати завданий збиток Постачальнику у розмірі компенсаційної вартості кожного зіпсованого та/або втраченого обладнання або бутля. Вартість одного бутля становить 285 (двісті вісімдесят п'ять гривень), одного кулера (нагрів/охолодження) — 6825 (шість тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень), одного кулера «міні» — 2490 (дві тисячі чотириста дев'яносто гривень), одного кулера СО2 (нагрів/охолодження/газування) — 10300 (десять тисяч триста гривень); помпи — 204 (двісті чотири гривні); диспенсера — 360 (триста шістдесят гривень); балона СО2 13.4. За невиконання прострочення оплати за товари та/або неналежне виконання зобов'язань послуги Замовник сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на момент оплати, від несплаченої суми за кожний день прострочення. 13.5. У разі порушення Замовником умов повернення обладнання згідно з п. 7.4 Договору Замовник не звільняється від обов’язку сплачувати Постачальнику плату за користування у розмірах і терміни, визначені цим Договором, за весь фактичний період користування обладнанням. 13.6. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України відповідальність, визначену цим Договором та цього Договорувідповідним чинним законодавством. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків)умов, з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договорувизначених змістом зобов’язання. 7.213.7. Відповідальність Підрядника За наявності заборгованості за порушення строків виконання Робіт:поставлені товари та/або послуги Постачальник має право призупинити постачання товару та/або надання послуг до моменту повного погашення Замовником даної заборгованості. 7.2.113.8. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити Постачальником строків постачання товару Постачальник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 10 0,1% від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліківзамовленого товару за кожний день прострочення. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.713.9. У випадку недотримання Підрядником вимог разі порушення Замовником п. 3.110.1.8. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник Постачальник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 вимагати від Замовника сплати штрафу у розмірі 500 (десятип’ятсот) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції гривень за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі кожний виявлений випадок такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)порушення. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.16.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору відповідно до чинного Цивільного кодексу України, Закону України «Про споживче кредитування», інших нормативно-правових актів законодавства України та цього Договору. 6.2. Під неналежним виконанням Закінчення строку (терміну) дії Договору не звільняє Xxxxxxx від відповідальності за порушення та/або невиконання умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязіДоговору, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього які мали місце під час дії Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.16.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж Позичальником дати сплати чергового платежу, визначеного графіком платежів, Кредитодавець має право нараховувати штраф за кожний випадок такого порушення строків сплат на початок наступного дня після дня обов’язкового платежу, визначеного графіком платежів, що встановлюється у розмірах, що наведені нижче, та Правил: 1) У разі прострочки на 1 день, розмір штрафу встановлюється в розмірі - 10 (десять% від загальної суми простроченої заборгованості. 2) календарних днівУ разі прострочки на 2 дні, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмір штрафу встановлюється в розмірі 100000 - 20 % від загальної суми простроченої заборгованості. 3) У разі прострочки на 3 дні, розмір штрафу встановлюється в розмірі - 30 % від загальної суми простроченої заборгованості. 6.4. Розмір кожного окремого штрафу в залежності від наявної загальної суми прострочених платежів починаючи з 4 дня заборгованості: Розмір загальної прострочки, грн. (сто тисяч гривень 00 копійок)Розмір штрафу, грн. 7.2.26.5. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 6.6. У разі прострочення Підрядником строку випадку порушення прав Позичальника, неналежного виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього чи невиконання Договору, а також повернення обладнання Кредитодавець несе відповідальність згідно із законодавством України, Правилами та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.1. За Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, згідно з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договоручинним законодавством України. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися Правомірне припинення чи скорочення Xxxxxxxxxxx переліку Послуг не звільняє Xxxxxxxx від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договоромобов’язку оплатити надані йому Послуги. 7.3. Сторони погодилиУ разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Провайдера на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку тому числі недоотриманий прибуток) покладаються на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством УкраїниАбонента. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами ппПровайдер несе перед Xxxxxxxxx за ненадання або неналежне надання Послуг таку майнову відповідальність: 7.4.1. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення За ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в повному обсязі, при цьому застосування меншому за оплачений – у розмірі оплаченої вартості ненаданих Послуг та штрафу в розмірі 25 відсотків від вартості Послуг. 7.4.2. За безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період відключення. 7.4.3. За безпідставні скорочення чи зміну переліку Послуг – у розмірі абонентної плати за один місяць. 7.4.4. У разі неусунення протягом контрольних термінів усунення пошкоджень із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Підрядника відповідальності Послуг або знизило до неприпустимих значень показники якості Послуг, абонентська плата за одне порушеннявесь період пошкодження не нараховується (крім випадків пошкоджень з вини Абонента), передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору а Провайдер у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядниканеусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заявки, сплачує Абоненту штраф у розмірі 25 відсотків від добової абонентської плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф Сплата штрафних санкцій, визначених у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строкип.7.4. Договору, але не пізніше 10 здійснюється шляхом проведення перерахунку за наступний розрахунковий період (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліківзменшення Абоненту суми до сплати). 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку УкраїниПровайдер не несе майнової відповідальності перед Xxxxxxxxx, передбаченої п.7.4. Договору, унаслідок дії непереборної сили (землетрус, пожежа, повінь, критичне обмерзання ліній зв’язку, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що діяла в період простроченнявикористовуються Провайдером, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежуабо якщо неможливість надання Послуг виникла з вини Абонента. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність Питання відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання Провайдером обов’язків за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести ЗамовникДоговором вирішуються в судовому порядку. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.19.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx взятих на себе зобов’язань по цьому Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України в порядку та цього Договоруна умовах, обумовлених в цьому Договорі та чинним Законодавством, і відшкодовують завдані Збитки. 9.2. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязіСукупна сума неустойки (пені, з порушенням термінів (строківштрафу), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника нарахована за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж зобов'язань Позичальником на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього підставі Договору, а також повернення обладнання та матеріалівне може перевищувати половини суми, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених одержаної Позичальником за цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.59.3. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний порушення взятих на себе зобов’язань по своєчасному поверненню Основної суми боргу та/або сплати процентів за користування Кредитом, та/або сплати суми комісійної винагороди Позичальник зобов’язується сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків.Банку 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством9.4. У разі зміни (збільшення ненадання або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договоромнесвоєчасного надання Позичальником документів, що тягне підтверджують фінансовий стан Позичальника, Позичальник повинен сплатити на користь Банку неустойку в розмірі 0,5% від суми Кредиту (за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договорукожен випадок ненадання документів). 7.109.5. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони У разі ненадання Позичальником документів, що підтверджують використання кредитних коштів за Цільовим призначенням Xxxxxxx, в порядку та в строки, визначені цим Договором, Позичальник повинен сплатити на користь Банку штраф в розмірі 5% (п’ять) процентів від відповідальності за невиконання або неналежне його виконаннясуми Кредиту, які мали місце зазначеної в період дії п.п.2.2. Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.18.1. За невиконання або чи неналежне виконання зобов'язань за цим даним Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.28.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійокненалежне виконання). 7.2.28.3. У разі випадку прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днівсплати орендної плати та інших платежів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф передбачених Договором, Орендар несе відповідальність у вигляді сплати пені, в розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок)облікової ставки НБУ, яка розраховується від розміру несплаченої суми та нараховується за кожен день прострочення. 7.2.38.4. У разі прострочення Підрядником строку виконання РобітЗа несвоєчасну передачу Приміщення Орендодавцем Орендарю або несвоєчасне повернення Приміщення Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, більш ніж на 20 (двадцять) календарних дніввинна Xxxxxxx сплачує іншій Стороні неустойку в розмірі 0,5% від місячної орендної плати, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених встановленої п. 7.26.2. цього Договору, а також повернення обладнання за кожний день такого прострочення. 8.5. Сплата неустойки та матеріалів, які були передані Замовником для відшкодування збитків не звільняє Xxxxxxx від виконання Xxxxxзобов’язань, передбачених цим Договором. 7.38.6. Шкода, завдана Xxxxxxxxx основним засобам Орендодавця, відшкодовується в повному обсязі в порядку, встановленому чинним законодавством. 8.7. У разі викрадення, пошкодження цілісності або ж часткового чи повного знищення майна Орендаря, або ж втратою таким майном достатніх для подальшого використання якостей, що відбулося у зв’язку з порушенням Орендодавцем гарантій, передбачених Розділом 2 Договору, та/або протиправними діями третіх осіб, Орендодавець за вимогою Орендаря в повному обсязі відшкодовує вартість викраденого, пошкодженого або знищеного майна. 8.8. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених ппдостатньою підставою для понесення Орендодавцем відповідальності є сам факт викрадення, знищення або ж пошкодження майна. 7.2.1Перелік викраденого, 7.2.2знищеного або ж пошкодженого майна фіксується Орендарем в Акті інвентаризації або в іншому документі, який містить вичерпний перелік відомостей про викрадене, знищене або пошкоджене майно. 8.9. Відповідальність Xxxxxxxxxxx, 7.2.3, передбачена п. 7.28.7. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку Договору, розповсюджується лише на додану вартістьмайно, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язаннящо знаходиться в приміщенні, згідно із податковим законодавством Українияке орендується Орендарем. Така відповідальність настає внаслідок протиправної поведінки третіх осіб та у зв’язку з порушенням Орендодавцем гарантій, передбачених Розділом 2 Договору. 7.48.10. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) Вимога Орендаря про відшкодування завданої шкоди повинна бути безапеляційно задоволена Орендодавцем протягом семи календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 її отримання (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладноїбудь- яким чином, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договорудозволяє Орендодавцю ознайомитися зі змістом вимоги). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.16.1. За У разі невиконання або неналежне неналежного виконання зобов'язань своїх зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Договором. 6.2. За порушення строків надання Послуг визначених цим Договором, або умов якості наданих Послуг Виконавець несе відповідальність та сплачує Замовнику штрафні санкції в розмірі відповідно до чинного законодавства України та цього Договорустатті 231 Господарського кодексу України. 6.3. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти У випадку прострочення виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязігрошового зобов'язання, Замовник, на вимогу Xxxxxxxxx, зобов'язаний сплатити суму боргу з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робітурахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договорутри проценти річних від простроченої суми. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.16.4. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 невиконання Виконавцем зобов’язань, визначених п. 1.4. - 1.6. Договору, а також, у разі не підтвердження умов (десять) календарних днівобставин), Підрядник зобов’язаний сплатити викладених у п. 1.6 Договору, Виконавець відшкодовує Замовнику всі збитки, понесенні останнім в зв’язку з цим, та додатково сплачує штраф у розмірі 100000 грн. вартості Послуг, надання яких для Замовника було обмежено (сто тисяч гривень 00 копійок)неможливо) через такі порушення Виконавця. 7.2.26.5. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати Сплата штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для не звільняє Сторони від виконання Xxxxx, передбачених зобов’язань за цим Договором. 7.36.6. Сторони погодили, що у У разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1обставин, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати якими Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну будуть донараховані податкові зобов’язання та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо будуть застосовані штрафні санкції та/або податковий кредит не буде визнаний контролюючим органом, або Замовник втрачає втратив право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином з вини Виконавця та/або не зареєстрована Договір буде визнано цілком або в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України окремих частинах недійсним (ПКУнікчемним) з вини ПідрядникаВиконавця, останній зобов’язанийВиконавець зобов’язується, на вимогу протягом робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладноїпонесені Замовником збитки. В такому разі Замовник має право утримати Вимога надсилається Виконавцю поштою з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення повідомленням про вручення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)передається уповноваженому представнику Виконавця під підпис. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.15.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором умов цього Договору Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням згідно умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договорута вимог чинного законодавства України. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.15.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днівпорушення Замовником умов, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику передбачених пп. 3.2.1.–3.2.5.; 3.2.7.–3.2.8.; 3.2.10 Договору, останній виплачує Виконавцю штраф у розмірі 100000 грнрозмірі, передбаченому п. 4.1. Договору вартості Послуг за кожний випадок порушення окремо. 5.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за затримки та перебої в роботі, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця. 5.4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником чи третіми особами за будь-які затримки, переривання, збиток або втрати, що відбуваються через:  дефекти в будь-якому електронному або механічному устаткуванні, що не належить  проблем при передачі даних або з’єднанні, що відбулися не з вини Виконавця;  внаслідок дії обставин непереборної сили в загальноприйнятому розумінні (сто тисяч гривень 00 копійокрозділ 6 цього 5.5. Замовник зобов’язується використовувати мережу Інтернет тільки у законний спосіб і не переносити на Виконавця відповідальність за збитки будь-якого характеру, понесені Замовником або третьою стороною в ході використання Замовником Послуг Виконавця. Виконавець не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано виникли в результаті використання Замовником Послуг за Договором. Виконавець не відповідає за зміст інформації, розміщеної Замовником на власних інформаційних ресурсах (базах даних). 7.2.25.6. У Замовник несе повну відповідальність за інформаційне наповнення власних інформаційних ресурсів (баз даних), їх програмне забезпечення ( у т.ч. CMS), за схоронність мережевих реквізитів та за будь-які збитки, що виникли у зв’язку з їх втратою. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які потягли за собою несанкціонований доступ до мережевих реквізитів Замовника. 5.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження та правове забезпечення інформації, яка знаходиться на власних інформаційних ресурсах (базах даних) та FTP Замовника. 5.8. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг. 5.9. Виконавець докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи. В разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж виходу обладнання та/або устаткування з ладу Виконавець докладає всіх зусиль для відновлення його нормального функціонування, але не відповідає за можливу втрату (повну або часткову) інформації Замовника, розташованої Замовником на 20 власних інформаційних ресурсах (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійокбазах даних). 7.2.35.10. У разі прострочення Підрядником строку виконання РобітБудь-яка відповідальність Виконавця за Договором обмежується (не може бути більше) вартістю Послуг, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених що надаються за цим Договором. 7.35.11. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості Виконавець не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.за:

Відповідальність Xxxxxx. 7.110.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Сторони зобов’язуються відшкодовувати одна одній збитки, завдані невиконанням (неналежним виконанням) передбачених цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договорузобов’язань. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.110.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш прострочки сплати абонентної плати більше ніж на 10 п’ять календарних днів Абонент сплачує Провайдеру штраф у розмірі 50,00грн. (десятьп'ятдесят гривень 00 коп.). У випадку, якщо прострочення сплати Абонентом абонентської плати (у повному обсязі або частково) перевищить строк у 30 (тридцять) календарних днів, Підрядник Абонент зобов’язаний сплатити Замовнику Провайдеру штраф у розмірі 100000 грн100,00грн. (сто тисяч гривень 00 копійоккоп.). 7.2.210.3. Дострокове припинення цього Договору з ініціативи Xxxxxxxx до перебігу строку, визначеного пунктом 5.1 цього Договору, може бути здійснено лише за погодженням Xxxxxx. 10.4. У кожному випадку несанкціонованої письмово Провайдером передачі Абонентом картки доступу третім особам, а рівно у випадку її знищення, втрати або пошкодження, копіювання, зміни закладеної у ній інформації, а рівно її використання у спосіб, що суперечить її призначенню та/або умовам цього Договору, Xxxxxxx сплачує Провайдеру штраф у розмірі 500% (п’ятсот відсотків ) вартості щомісячної абонентної плати. 10.5. У разі прострочення Підрядником строку прострочки повернення Абонентом Провайдеру картки доступу у передбачених цим Договором випадках – Xxxxxxx сплачує Провайдеру пеню у розмірі 100% ( сто відсотків ) вартості щомісячної абонентної плати за кожен прострочений місяць. 10.6. У разі здійснення дій, спрямованих на вчинення перепон представникам Провайдера у здійсненні огляду/заміни картки доступу у передбачених цим Договором та/або законодавством випадках, рівно як і у випадках ненадання зазначеним особам необхідного у цьому сприяння, що мало своїм наслідком неможливість виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днівними відповідних дій, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику а рівно у випадку порушення правил перегляду програм з обмеженим доступом – Xxxxxxx сплачує Провайдеру штраф у розмірі 200000 грн100,00грн. (двісті тисяч сто гривень 00 копійок)коп. 7.2.3) за кожний випадок невиконання Xxxxxxxxx вище перерахованих його зобов’язань. У разі прострочення Підрядником строку 10.7. Сторона, яка прострочила виконання Робітгрошового зобов’язання, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договорувимогу іншої Сторони зобов’язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.320% (двадцять відсотків ) річних з простроченої суми. 10.8. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в їх зобов’язань по цьому Договору на період дії Договоруобставин, що перешкоджають виконанню відповідних зобов’язань, якщо такі обставини виникли незалежно від волі Сторін і настання яких Сторони не могли передбачити або відвернути. У будь-якому випадку Xxxxxxx не звільняються від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов’язання. 10.9. Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторону, яка припустилася прострочки виконання відповідного зобов’язання, від виконання такого зобов’язання.

Відповідальність Xxxxxx. 7.14.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором умов цього Договору Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України та України. Сторона не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору. Під неналежним виконанням , якщо воно зумовлене невиконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань іншою Xxxxxxxx. 4.2. У разі, якщо з вини Оператора було заподіяно шкоду спільному xxxxx Xxxxxxxx, Оператор зобов’язаний протягом 30 календарних днів за вибором Об’єднання або самостійно усунути таку шкоду, або відшкодувати завдані збитки. 4.3. Об’єднання не несе відповідальності за збитки, яких зазнав Оператор унаслідок виходу з ладу Обладнання Оператора, підключеного до мережі електропостачання Будинків, в повному обсязіразі відхилення показників якості або повного відключення електроенергії, які трапились не з порушенням термінів (строків)вини Об’єднання. 4.4. Об’єднання не несе відповідальності за дії третіх осіб, з наявністю неякісно виконаних Робітщо призвели до пошкодження/викрадення елементів Обладнання Оператора. 4.5. У разі порушення Оператором вимог п.п. 2.2, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов 2.5 - 2.10, 2.13, 4.2 цього Договору Об’єднання має право достроково розірвати цей Договір у порядку, визначеному п.5.3 цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.14.6. У разі прострочення Підрядником разі, якщо після завершення строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від дії цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо Оператор протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригуванняне демонтував Обладнання Оператора, встановленої законодавством, Підрядник Об’єднання вправі здійснити такий демонтаж самостійно. При цьому Об’єднання не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник відповідає за втрату/псування елементів Обладнання Оператора та не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договорузбереження.

Відповідальність Xxxxxx. 7.16.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань своїх зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору.Договором 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.16.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 призупинення Продавцем продажу (десятьвідпуску) календарних днівелектричної енергії, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від відповідно до Розділу 5 цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу(крім підпункту 5.1.5 пункту 5.1), сплати штрафних санкцій передбачених за невиконання умов «бери або плати», визначених п. 7.21.3. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалівПокупець зобов’язаний сплатити Продавцю штраф у розмірі, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договоромщо дорівнює вартості неоплаченої електричної енергії. 7.36.3. Сторони погодилиУ разі невиконання Стороною вимог пункту 3.4 цього Договору, внаслідок чого фізичний відпуск/відбір електричної енергії у Торговий день (Добу постачання) припинено, Сторона зобов’язана сплатити штраф у розмірі, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1дорівнює вартості обсягу електричної енергії (з урахуванням ПДВ), 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством Українипродаж якого було припинено. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.56.4. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строкинесвоєчасне виконання грошових зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За яка допустила таке несвоєчасне виконання, сплачує протилежній Стороні пеню за кожний день прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку УкраїниНБУ, що діяла в період яка діє на день прострочення, від простроченої суми несвоєчасно здійсненої плати платежу, без врахування дня фактичної оплати. 6.5. За прострочення здійснення Покупцем будь-якого платежу за кожен день прострочення цим Договором на строк понад ЗО календарних днів, Покупець додатково сплачує Продавцю штраф у розмірі 7 (сім) відсотків від простроченої суми такого платежу. 7.76.6. У випадку недотримання Підрядником вимог пненадання або надання недостовірної інформації Покупцем, відповідно до пункту 3.11 цього Договору, Покупець зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 5 (п’ять) відсотків від гарантійного внеску за Додатковою угодою для Періоду постачання. 6.7. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідкиСторони домовилися, що зарахування платежів, які можуть виникнути здійснює Покупець на користь Продавця, буде здійснюватися у такому порядку: у першу чергу погашаються штраф (крім штрафів, передбачених пунктами 2.6, 6.5, 6.6 цього Договору), що виникли у зв’язку з відсутністю порушенням умов Договору; у нього належно оформленої дозвільної документації другу чергу погашаються зобов’язання щодо сплати за електричну енергію відповідно до черговості їх виникнення. Про черговість зарахування грошових коштів, отриманих від Покупця (ліцензійу разі наявності заборгованості), а також зобов’язаний відшкодувати усі збиткиПродавець протягом 3 (трьох) робочих днів направляє Покупцю повідомлення в електронному вигляді на електронну адресу, які вказану Покупцем у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. Розділі 14 цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі з накладенням КЕП керівника (уповноваженої особи). 6.8. Сторона не несе відповідальності за зобов’язаннями другої Сторони цього Договору перед третіми особами або за збитки, які можуть виникнути бути заподіяні іншою Стороною третій особі. 6.9. Зобов’язання Покупця щодо сплати Продавцю: - штрафу (згідно з пунктами 6.2, 6.3 Договору) виникає у перший Торговий день (Добу постачання), щодо якого Продавцем було призупинено/зменшено продаж (відпуск) електричної енергії або фізичний відпуск/відбір електричної енергії був припинений у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку невиконанням Покупцем пункту 3.4 цього Договору; - штрафу (відповідно до пункту 2.6 Договору) виникає у перший календарний день після отримання Продавцем підтвердження порушення Покупцем пункту 2.4 Договору; - штрафу (згідно із пунктом 6.6 Договору) виникає у перший календарний день після спливу встановленого пунктом 3.11 Договору строку для надання інформації, у перший календарний день після отримання Продавцем підтвердження надання Покупцем недостовірної інформації. При виникненні зобов’язань з оплати штрафу, Продавець має право утримати суму штрафу з грошових коштів, отриманих від Покупця за електричну енергію, у тому числі з суми гарантійного внеску, перерахованої від Організатора аукціону на банківський рахунок Продавця. 6.10. Про порушення Покупцем умов цього Договору, що зумовлюють виникнення у Покупця зобов’язань щодо ведення виконавчої сплати штрафу, Продавець направляє Покупцю: повідомлення в електронному вигляді з розрахунком штрафу на електронну адресу, вказану Покупцем у Розділі 14 цього Договору, з накладенням КЕП керівника (робочоїуповноваженої особи) документаціїта/або; повідомлення в письмовому вигляді з розрахунком штрафу на поштову адресу, в тому числи передбаченої пвказану Покупцем у Розділі 14 цього Договору. 3.4. Дата надсилання/отримання повідомлення не впливає на строки виникнення зобов’язань, що визначені пункті 6.9 цього Договору. 7.96.11. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну У випадку незгоди Покупця із сумою та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладноюрозрахунком штрафу, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядникавизначені Продавцем у повідомленні, останній зобов’язанийСторони діють у наступному порядку: Покупець оплачує суму штрафу, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладноющо визначена у відповідному повідомленні, та, крім тогопісля цього, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами звертається до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати Продавця з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавствомметою врегулювання розбіжностей щодо розрахованої Продавцем суми штрафу. 6.12. У разі зміни (збільшення невиконання Продавцем зобов’язань щодо продажу електричної енергії при відсутності порушень умов цього договору з боку Покупця, на Покупця не діє штраф за невиконання умов «бери або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договоромплати», визначених п.1.3. цього Договору у розмірі, що тягне за собою зміну розміру ПДВ дорівнює вартості обсягу електричної енергії (збільшення або зменшенняз урахуванням ПДВ), продаж якого було припинено або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)здійснено. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.1. За У разі невиконання або неналежне неналежного виконання зобов'язань за цим Договором своїх обов’язків по Договору, Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором урахуванням умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника Надавач послуг не несе відповідальності за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днівнедостовірні та неповні дані, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договоромщо надані Замовником. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством УкраїниЗамовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації. 7.4. У випадку настання Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин передбачених підпунктами ппнепереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. 7.2.1Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. що виникли протягом терміну дії цього Договору Підрядник несе відповідальність в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за кожне таке порушення в повному обсязіДоговором відсувається відповідно до часу, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядникапротягом якого діють такі обставини та їх наслідки. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строкиСторона, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з сповістити іншу Сторону про настання цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладнійобставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригуванняїх виникнення. Такий розрахунок коригування Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки. 7.6. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України. 7.7. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати на навчальні послуги, надані до податкової накладної в обов’язковому порядку їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати. 7.8. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 60-и днів, кожна із Сторін має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладноїправо поставити питання про розірвання цього Договору, встановленої законодавством Українишляхом направлення письмового повідомлення. 7.9. В У разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ настання непередбачуваних обставин (хвороба викладача або інші життєві обставини) Виконавець має право скасувати заняття, попередивши про це Замовника. У разі відсутності викладача або неможливості його замінити, заняття переноситься на кінець семестру або, за попередньою домовленістю викладача з вини Замовника, останній зобов’язанийгрупою, на вимогу Підрядникабудь-яку дату протягом семестру. У разі неполадок у роботі платформи YC Cloud, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригуваннятривалість занять подовжується пропорційно к-ті занять, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)які було неможливо пройти. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору У разі пропуску занять Отримувачем кошти за пропущені заняття не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договоруповертаються.

Відповідальність Xxxxxx. 7.15.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором умов цього Договору Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням згідно умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договорута вимог чинного законодавства України. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.15.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днівпорушення Замовником умов, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику передбачених пп. 3.2.1.–3.2.5.; 3.2.7.–3.2.8.; 3.2.10 Договору, останній виплачує Виконавцю штраф у розмірі 100000 грнрозмірі, передбаченому п. 4.1. Договору вартості Послуг за кожний випадок порушення окремо. 5.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за затримки та перебої в роботі, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця. 5.4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником чи третіми особами за будь-які затримки, переривання, збиток або втрати, що відбуваються через:  дефекти в будь-якому електронному або механічному устаткуванні, що не належить  проблем при передачі даних або з’єднанні, що відбулися не з вини Виконавця;  внаслідок дії обставин непереборної сили в загальноприйнятому розумінні (сто тисяч гривень 00 копійокрозділ 6 цього 5.5. Замовник зобов’язується використовувати мережу Інтернет тільки у законний спосіб і не переносити на Виконавця відповідальність за збитки будь-якого характеру, понесені Замовником або третьою стороною в ході використання Замовником Послуг Виконавця. Виконавець не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано виникли в результаті використання Замовником Послуг за Договором. Виконавець не відповідає за зміст інформації, розміщеної Замовником на власних інформаційних ресурсах (базах даних). 7.2.25.6. У Замовник несе повну відповідальність за інформаційне наповнення власних інформаційних ресурсів (баз даних), їх програмне забезпечення ( у т.ч. CMS), за схоронність мережевих реквізитів та за будь- які збитки, що виникли у зв’язку з їх втратою. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які потягли за собою несанкціонований доступ до мережевих реквізитів Замовника. 5.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження та правове забезпечення інформації, яка знаходиться на власних інформаційних ресурсах (базах даних) та FTP Замовника. 5.8. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг. 5.9. Виконавець докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи. В разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж виходу обладнання та/або устаткування з ладу Виконавець докладає всіх зусиль для відновлення його нормального функціонування, але не відповідає за можливу втрату (повну або часткову) інформації Замовника, розташованої Замовником на 20 власних інформаційних ресурсах (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійокбазах даних). 7.2.35.10. У разі прострочення Підрядником строку виконання РобітБудь-яка відповідальність Виконавця за Договором обмежується (не може бути більше) вартістю Послуг, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених що надаються за цим Договором. 7.35.11. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості Виконавець не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.за:

Відповідальність Xxxxxx. 7.112.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України законодавства. 12.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані в зв'язку з цим збитки. 12.3. Спеціаліст несе повну юридичну та матеріальну відповідальність перед Клієнтом (його представниками /опікунами) за будь-які дії, що стосуються надання психологічної допомоги та прямо чи опосередковано витікають з роботи Спеціаліста з таким Клієнтом. З огляду на те що надання послуг Клієнту здійснюється виключно особою Спеціаліста, він підтверджує та повідомляє всім зацікавленим особам, що здійснює таку діяльність виключно на свою відповідальність та цим позбавляє і захищає від будь-яких претензій, стосовно якості / результатів його роботи, Організатора. 12.4. За прострочення оплати винагороди винна сторона на першу письмову вимогу сплачує іншій стороні пеню за кожен день прострочення, яка обчислюється від суми заборгованості в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня. 12.5. У разі, якщо прострочення виплати винагороди триває більше ніж 5 календарних днів, окрім пені, вказаної в п.12.4. Винна сторона має сплатити штраф який складає 5% від суми прострочення. Це відповідальність платіжної системи 12.6. У разі дострокового розірвання даного Договору Спеціалістом та скасування сеансу з Клієнтом менше ніж за 24 годин до початку сеансу організатор має накласти на Спеціаліста штраф в розмірі 100% від вартості одного сеансу за кожен скасований сеанс. 12.7. У випадку запізнення Спеціалістом на сесію: 12.7.1. не більше ніж на 5 хвилин, Спеціаліст має відпрацювати час запізнення з Клієнтом у поточній сесії або в наступних сесіях про що повідомити Клієнта та Організатора. 12.7.2. більше ніж на 5 хвилин але менше 15 хвилин Організатор має право накласти на Спеціаліста штраф у розмірі 10% від вартості однієї сесії. 12.7.3. більше ніж на 15 хвилин сесія вважається скасованою за вини Спеціаліста з наслідками визначеними в п. 3.5.3 цього Договору. Під неналежним виконанням умов При цьому Організатор має право накласти на Спеціаліста штраф у розмірі 15% від вартості однієї послуги. 12.8. У випадку отримання від Клієнта обґрунтованої претензії щодо якості, обсягу наданих послуг, поведінки Спеціаліста, що порушує умови цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не та вимог, що ставляться до психолога, Спеціаліст має відшкодовує Організатору всі витрати чи втрати та компенсує моральні та матеріальні збитки понесені Клієнтом. 12.9. Спеціаліст особисто відповідає за шкоду, завдану Клієнту в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, результаті його протиправних дії чи бездіяльності. 12.10. За кожен факт розголошення конфіденційної інформації винна Xxxxxxx відшкодовує іншій стороні всі збитки та втрати а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договорусплачує штраф у розмірі 40000,00 (сорок тисяч) гривень . 7.212.11. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1Неустойки (штрафи, пеня) визначені цим Договором чи Угодою з психологом можуть бути утримані Організатором з коштів, що належать до виплати Спеціалісту. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних дніввідсутності таких коштів, Підрядник Спеціаліст зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) продовж 5 календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків отримання обґрунтованої претензії від вартості робіт по усуненню відповідних недоліківОрганізатора. 7.612.12. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку Порушення Спеціалістом Етичного кодексу є підставою направлення відповідного повідомлення до компетентних органів нагляду. 12.13. У разі, якщо стане відомо, що Спеціаліст схиляв Клієнта до співпраці поза межами Платформи та без посередництва Організатора, як під час дії договору, такі і у продовж 3 років після його закінчення, такий Спеціаліст має сплатити на користь Організатора штраф у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку Україниеквівалентному 2000 (двом тисячам) доларів США по курсу на дату сплати, якщо інше не визначено окремо. 12.14. Укладаючи цей Договір та Угоду з психологом, Спеціаліст підтверджує, що діяла в період прострочення, незалежно від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. підстав припинення цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідкита Угоди з психологом, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. умови цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збиткищо до сплати винагороди Спеціалістом на користь Організатора, які можуть виникнути продовжують діяти у зв’язку продовж 3-х років з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документаціїдати припинення цього Договору у тому разі, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником якщо відповідний Спеціаліст продовжує співпрацю з Клієнтом за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладноїнадання письмового дозволу Організатором. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредитвідповідальність, визначена п.12.14. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору до Спеціаліста не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договорузастосовується.

Відповідальність Xxxxxx. 7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором умов цього Договору Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, згідно з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договоручинним законодавством України. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1У випадку прострочення зобов'язання по сплаті орендної плати. У разі Орендар сплачує на користь Xxxxxxxxxxx пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, що діяла на період прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договоромплатежу. 7.3. У разі порушення Орендарем правил експлуатації Об'єкту оренди, його інженерного обладнання та зовнішніх інженерних мереж, усунення наслідків здійснюється за його рахунок та в строк, погоджений сторонами. 7.4. Якщо з вини Орендаря Об'єкту оренди або суборендарів завдана шкода, останній зобов'язаний усунути такі пошкодження за власний рахунок у повному обсязі. 7.5. Сторони погодилизвільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, що у разі виникнення якщо таке невиконання є наслідком обставин передбачених пп. 7.2.1непереборної сили, 7.2.2.тільки в тому випадку якщо данні непереборні сили не входять до переліку страхового договору, 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим перелік яких визначений чинним законодавством України. 7.47.6. У випадку настання При настанні обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1непереборної сили, 7.2.2.а також про момент їх припинення, 7.2.3Сторона, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення у якої виникли обставини непереборної сили, повинна сповістити про них в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт письмовому вигляді іншу Сторону та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строкиXxxxxxxx компанію, але не пізніше 10 3-х (десятитрьох) календарних днів з моменту початку обставин непереборної сили чи їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежуприпинення. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідкиякому випадку обставини форс-мажору підтверджуються відповідними документами (сертифікатом, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензійвисновком), а також зобов’язаний відшкодувати усі збиткищо видані ТПП України або його регіональними відділеннями у відповідності до їх повноважень, які у зв’язку з цим може понести Замовниквизначених законом. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами У разі настання форс-мажорних обставин, термін виконання Сторонами зобов'язань за своєчасне даним Договором може бути відкладений пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та правильне ведення виконавчої (робочої) документаціїїх наслідки або прийнято інше рішення, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього про що Сторони складають додаток до Даного Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.1. За У разі невиконання або неналежне неналежного виконання зобов'язань своїх зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства відповідальність, передбачену законодавством України та цього Договоруцим Договором. Під неналежним виконанням умов цього Порушенням Договору слід розуміти є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків)умов, з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов визначених змістом цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника Сторона не несе відповідальності за порушення строків Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодилиВідповідальність Сторін за порушення зобов’язань за цим Договором визначається положеннями Господарського кодексу України, інших нормативних документів, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1регулюють ці питання, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. та умовами цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством УкраїниДоговору. 7.4. Види порушень та санкції за них, встановлені цим Договором: 7.4.1. У випадку настання обставин передбачених підпунктами ппразі порушення Виконавцем умов зобов'язань щодо якості Послуг Виконавець за вимогою Замовника сплачує штраф у розмірі відсотків від вартості неякісних Послуг. 7.4.2. 7.2.1У разі виявлення недоліків (дефектів) в наданих Послугах та не усунення їх у денний термін, 7.2.2Виконавець за вимогою Замовника сплачує штраф у розмірі ( ) відсотків від вартості Послуг, наданих з недоліками (дефектами). 7.4.3. У разі порушення строків виконання Послуг, 7.2.3Виконавець за вимогою Замовника сплачує пеню у розмірі відсотка вартості Послуг, пз яких допущено прострочення виконання, за кожен день прострочення, починаючи з дня виникнення прострочення виконання й до моменту повного виконання зобов’язання, а за прострочення понад календарних днів додатково стягується штраф у розмірі ( ) відсотків вказаної вартості. 7.4.4. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність У разі порушення строків оплати наданих Послуг Замовник за кожне таке порушення вимогою Виконавця сплачує пеню в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно оплаченої суми за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядникакожний день прострочення. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % Сплата пені та штрафу не звільняє Сторону, яка порушила зобов'язання, що виникає з цього Договору, від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліківвиконання зобов'язань належним чином. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку УкраїниКрім сплати штрафних санкцій Сторони компенсують одна одній збитки, що діяла в період простроченнязумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежута винними діями або бездіяльністю Xxxxxx. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідкиразі реєстрації Виконавцем податкової накладної/розрахунку коригування податкової накладної в ЄРПН у строки, які можуть виникнути шо перевищують строки, визначені Податковим кодексом України, у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій)разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування податкової накладної, а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно порушення вимог Податкового кодексу України (ПКУ) щодо складання податкових накладних/розрахунків коригування та заповнення обов’язкових реквізитів, в зв’язку з вини Підрядника, останній зобов’язаний, чим Замовник своєчасно не отримав право на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі нарахування податкового кредиту за такою податковою накладноювідповідною сумою податку, таВиконавець за першою вимогою Замовника (з врахуванням строків та інших умов, крім тогозазначених у п. 4.1 та п. 4.5 цього Договору), суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 протягом 7 (десятисеми) календарних днів з дня виникнення отримання такої вимоги відшкодовує спричинені збитки у вигляді неотриманого податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)кредиту. 7.107.8. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони Xxxxxxx від відповідальності за невиконання або неналежне його виконанняпорушення, які мали яке мало місце в період під час дії цього Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.16.1. За У разі невиконання або неналежне неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідальність, передбачену відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього даного Договору. 7.26.2. Відповідальність Підрядника за За порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 оплати (десятьза винятком випадків, встановлених договором) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору Покупець сплачує Постачальнику пеню в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку УкраїниНБУ, що яка діяла в період на момент прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день такого прострочення. 6.3. У разі порушення умов Договору щодо строку вивезення Товару Покупець сплачує Постачальнику неустойку в розмірі 0,5% від ціни несвоєчасно здійсненої плати вивезеного Товару за кожен день прострочення платежузатримки його вивезення. 7.76.4. У випадку недотримання Підрядником вимог пСплата штрафних санкцій не звільняє Xxxxxxx від виконання своїх зобов'язань за Договором. 6.5. 3.1. цього Договору Підрядник несе Сторони несуть повну відповідальність за будь-які негативні наслідкиправильність зазначених у цьому Договорі реквізитів (повна та скорочена назва, які можуть виникнути місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити тощо) та зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміни у зв’язку з відсутністю зазначених у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) цьому договорі реквізитах протягом 5 календарних днів з дати складання розрахунку коригуваннявиникнення таких змін. 6.6. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної поштидомовилися, що вказана у реквізитах Сторін до цього договорустрок позовної давності три роки застосовується для вимог про стягнення з Покупця штрафних санкцій (штраф, пеня). 7.106.7. Закінчення строку дії цього Договору Сторони домовилися, що за прострочення виконання Покупцем зобов’язань за Договором, нарахування штрафних санкцій (штраф, пеня) припиняється через рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. 6.8. Сплата Покупцем визначених цим Договором штрафних санкцій (штраф, пеня) не звільняє сторони його від відповідальності обов’язку відшкодовувати за невиконання або неналежне його виконаннявимогою Постачальника збитки, які мали місце завдані порушенням Договору (реальні збитки, упущена вигода) у повному обсязі. Сплата штрафних санкцій, а також відшкодування збитків не звільняє Покупця від виконання зобов’язань в період дії Договорунатурі. У свою чергу, Постачальник за порушення своїх зобов’язань відшкодовує лише реальні збитки та штрафні санкції, а збитки у вигляді упущеної вигоди не відшкодовуються.

Відповідальність Xxxxxx. 7.18.1. За У разі невиконання або неналежне чи неналежного виконання зобов'язань зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно згідно з чинним законодавством України. 8.2. У разі прострочення строку внесення Орендної плати, Компенсаційного платежу та інших платежів, що встановлені Договором, на строк до чинного законодавства України 30 календарних днів, Орендар зобов’язаний сплатити на користь Орендодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченої заборгованості за кожен календарний день прострочення. 8.3. У разі несплати Орендної плати, Компенсаційного платежу та інших платежів, що встановлені Договором, або їх частини більше 30 календарних днів Орендодавець може на власний розсуд щодо Орендаря: • Вимагати додатково до сплати пені, визначеною п. 8.2. цього Договору сплатити на користь Xxxxxxxxxxx штраф у розмірі місячної Орендної плати, передбаченої цим Договором; або • Додатково до сплати пені, визначеною п. 8.2. цього Договору застосувати оперативно-господарські санкції передбачені п.8.12 цього Договору; або • Розірвати в односторонньому порядку цей Договір в порядку передбаченому п. 11.3 цього Договору (звільнення та повернення Приміщення здійснюється у відповідності до пп. 3.5.-3.6. Договору). 8.4. У випадку несплати Орендарем Гарантійного платежу протягом строку, зазначеного у п.5.9. Договору, Xxxxxxxxxxxx має право достроково розірвати цей Договір, про що Орендар письмово повідомляється в порядку визначеному п. 11.3 цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань У разі не поповнення Гарантійного Платежу Орендарем у порядку та строки, передбачені цим Договором (п. 5.9.), Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати пені в повному обсязірозмірі 1% від простроченої суми за кожен календарний день прострочення. 8.5. Орендар зобов’язується відшкодувати Орендодавцю збитки, заподіяні персоналом Орендаря або третіми особами з боку Орендаря у зв’язку з порушенням термінів (строків)правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, роботи з наявністю неякісно виконаних Робітелектроустаткуванням, санітарії та гігієни, перевантаженням, електромереж, несвоєчасним повідомленням про пошкодження комунікацій, зокрема водо-, тепло- електромереж, і т.д., а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором іншої неправомірної поведінки Xxxxxxxx, його співробітників, інших допущених ним осіб. 8.6. У випадку нецільового використання Приміщення Орендар сплачує на користь Орендодавця штраф у розмірі 100% від суми місячної Орендної плати, що діє на момент порушення, у відповідності до умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.18.7. У разі прострочення Підрядником строку випадку невчасного виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днівабо невиконання Орендарем обов’язків, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.26.2.7-6.2.9., 7.2.36.2.12., п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість6.2.15., який визначається за пропорційною ставкою 6.2.17., 6.2.18, 6.2.23-6.2.24 Договору, Орендар сплачує Орендодавцю неустойку у вигляді штрафу у розмірі 10% від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством Українисуми Орендної плати і компенсує заподіяні збитки у повному обсязі. 7.48.8. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пппроведення без дозволу Орендодавця будь-яких поліпшень Приміщення, Орендар зобов’язаний вилучити їх за власний рахунок, якщо інше не передбачено окремою домовленістю між Сторонами. 7.2.1При цьому таке вилучення повинно проводитися таким чином, 7.2.2.щоб уникнути пошкоджень Приміщення та/або майна, 7.2.3що в ньому знаходиться, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в іншому випадку Орендар зобов’язаний відшкодувати в повному обсязіобсязі усі збитки, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядникаспричинені псуванням/пошкодженням Приміщення та/або майна. 7.58.9. За неналежну якість виконаних Робіт Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Приміщення, відповідно до умов, передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строкиДоговором при закінченні Строку Оренди, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові він сплачує Xxxxxxxxxxx неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої Орендної плати за кожен день час прострочення платежуповернення Приміщення. 7.78.10. Збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань, підлягають відшкодуванню у повному обсязі, понад сплачену пеню (штраф, пеню). 8.11. У випадку недотримання Підрядником вимог пвипадках і в порядку, передбаченому цим Договором, Xxxxxxxxxxxx має право застосовувати до Орендаря такі оперативно-господарські санкції: 8.12.1. 3.1Відключення Систем забезпечення в Приміщенні; 8.12.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8Обмеження доступу до Приміщення. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну Про відключення Систем забезпечення та/або розрахунок коригування обмеження доступу до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит Приміщення Орендодавець письмово повідомляє Орендаря не менш ніж за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України 1 (ПКУодин) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами день до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)відключення. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. за порушення Договору та вирішення спорів 7.1. За У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується - «Порушення Договору»), Xxxxxxx несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством. 7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків)умов, з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов визначених змістом цього Договору. 7.27.1.2. Відповідальність Підрядника Сторона не несе відповідальності за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 Договору, якщо воно сталося не з її вини (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійокумислу чи необережності). 7.2.27.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати документально підтверджені збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків, коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків. 7.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони документально підтверджені збитки, завдані порушенням Договору, відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі. 7.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством. 7.5. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxxвипадку порушення строків оплати, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку Комітент зобов’язується сплатити Комісіонеру на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення його письмову вимогу пеню в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку УкраїниНБУ, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати заборгованості, за кожен день прострочення платежупрострочення. 7.6. У випадку порушення Комітентом п.5.5 цього Договору та фактичного отримання ним медичних послуг понад суму попередньо сплаченого ним відповідно п.5.1 цього Договору авансу, Комітент зобов’язаний сплатити штраф в подвійному розмірі вартості таких послуг. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. Усі спори, що виникають з цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідкиабо пов’язані із ним, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовниквирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за своєчасне встановленою підвідомчістю та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі підсудністю такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість спору відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)чинного в Україні законодавства. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.18.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.48.2. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1прострочення Позичальником строків сплати процентів, 7.2.2.та/або прострочення строків повернення Xxxxxxx, 7.2.3Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню та штрафи в наступному порядку: - у випадку прострочення платежу, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За кожен день прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку банку України, що діяла в період простроченняу період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день заборгованості, при цьому пеня не може перевищувати 15% (п`ятнадцять) відсотків суми простроченого платежу; - у випадку, якщо прострочення платежуплатежу перевищує 30 (тридцять) календарних днів, Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від суми заборгованості. 7.78.3. У випадку недотримання Підрядником вимог За невиконання Позичальником зобов’язань, визначених п.п.4.2.3-4.2.7, 4.2.9 даного Договору, Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 30% (тридцять відсотків) від суми, визначеної п. 3.11.1. цього Договору Підрядник даного Договору, та несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовникзгідно чинного законодавства України. 7.88.4. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами Сукупна сума неустойки (пеня, штрафи) нарахована за своєчасне порушення зобов’язань Позичальником за цим Договором не може перевищувати 50% (п’ятдесят відсотків) від суми Кредиту, одержаного Позичальником за Договором. 8.5. Сплата пені та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього штрафів не звільняє Xxxxxxx від відповідальності та повного виконання своїх зобов’язаннь по даному Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути та відшкодування збитків у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавствомповному обсязі. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договоромвідсутності коштів у Позичальника, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів відшкодування боргів Кредитодавцю проводиться шляхом звернення з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана Позичальника у реквізитах Сторін до цього договору)судовому порядку. 7.108.6. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності Спірні питання за невиконання або неналежне його виконанняцим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, які мали місце в період дії Договоруа у разі недосягнення згоди – розглядаються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

Відповідальність Xxxxxx. 7.110.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Сторони зобов’язуються відшкодовувати одна одній збитки, завдані невиконанням (неналежним виконанням) передбачених цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договорузобов’язань. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.110.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш прострочки сплати абонентної плати більше ніж на 10 п’ять календарних днів Абонент сплачує Провайдеру штраф у розмірі 50,00грн. (десятьп'ятдесят гривень 00 коп.). У випадку, якщо прострочення сплати Абонентом абонентської плати (у повному обсязі або частково) перевищить срок у 30 (тридцять) календарних днів, Підрядник Абонент зобов’язаний сплатити Замовнику Провайдеру штраф у розмірі 100000 грн100,00грн. (сто тисяч гривень 00 копійоккоп.). 7.2.210.3. Дострокове припинення цього Договору з ініціативи Xxxxxxxx до перебігу строку, визначеного пунктом 5.1 цього Договору, може бути здійснено лише за погодженням Xxxxxx. 10.4. У кожному випадку несанкціонованої письмово Провайдером передачі Абонентом картки доступу третім особам, а рівно у випадку її знищення, втрати або пошкоження, копіювання, зміни закладеної у ній інформації, а рівно її використання у спосіб, що суперечить її призначенню та/або умовам цього Договору, Xxxxxxx сплачує Провайдеру штраф у розмірі 500% (п’ятсот відсотків ) вартості щомісячної абонентної плати. 10.5. У разі прострочення Підрядником строку прострочки повернення Абонентом Провайдеру картки доступу у передбачених цим Договором випадках – Xxxxxxx сплачує Провайдеру пеню у розмірі 100% ( сто відсотків ) вартості щомісячної абонентної плати за кожен прострочений місяць. 10.6. У разі здійснення дій, спрямованих на вчинення перепон представникам Провайдера у здійсненні огляду/заміни картки доступу у передбачених цим Договором та/або законодавством випадках, рівно як і у випадках ненадання зазначеним особам необхідного у цьому сприяння, що мало своїм наслідком неможливість виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днівними відповідних дій, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику а рівно у випадку порушення правил перегляду програм з обмеженим доступом – Xxxxxxx сплачує Провайдеру штраф у розмірі 200000 грн100,00грн. (двісті тисяч сто гривень 00 копійок)коп. 7.2.3) за кожний випадок невиконання Xxxxxxxxx вище перерахованих його зобов’язань. У разі прострочення Підрядником строку 10.7. Сторона, яка прострочила виконання Робітгрошового зобов’язання, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договорувимогу іншої Сторони зобов’язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.320% (двадцять відсотків ) річних з простроченої суми. 10.8. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в їх зобов’язань по цьому Договору на період дії Договоруобставин, що перешкоджають виконанню відповідних зобов’язань, якщо такі обставини виникли незалежно від волі Сторін і настання яких Сторони не могли передбачити або відвернути. У будь-якому випадку Xxxxxxx не звільняються від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов’язання. 10.9. Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторону, яка припустилася прострочки виконання відповідного зобов’язання, від виконання такого зобов’язання.

Відповідальність Xxxxxx. 7.1. За У разі невиконання або неналежне чи неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором. 7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 7.2.1. При порушенні якісних критеріїв надання послуг найменування послуг (етапу), зазначених у Технічному завданні, Виконавець на вимогу Замовника зобов’язується сплатити на його користь штраф у розмірі 20 % вартості неякісних послуг. 7.2.2. При порушенні строків надання послуг найменування послуг (етапу), зазначених у Календарному плані, Виконавець на вимогу Замовника зобов’язується сплатити на його користь пеню у розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково штраф у розмірі 7 % вказаної вартості. 7.3. Замовник звільняється від відповідальності за порушення передбачених цим Договором строків здійснення розрахунків, якщо такі порушення викликані відсутністю (затримкою) бюджетного фінансування прикладних наукових розробок. 7.4. Будь-які претензії третіх осіб, пов’язані з використанням Замовником прав, наданих відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору, пред’являються Виконавцю. Під неналежним виконанням умов Виконавець зобов’язується відшкодувати Замовнику документально підтверджені збитки, які було завдано Замовнику в результаті пред’явлення третіми особами претензії, пов’язаних з використанням Замовником результату наданих послуг, зазначеного у пункті 1.1 цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних РобітДоговору, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором прав, наданих відповідно до умов цього Договору. 7.27.5. Відповідальність Підрядника за Усі та будь-які претензії третіх осіб з приводу порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днівїх майнових та особистих немайнових прав, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. що виникли при виконанні цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодилив тому числі такі, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1будуть пред`явлені Xxxxxxxxx, 7.2.2будуть врегульовані Виконавцем від власного імені і за власний рахунок., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.18.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України відповідальність, передбачену цим Договором та цього Договоручинним законодавством. 8.2. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи на виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робітнеправомірного доручення Постачальника. 8.3. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а також будь-яке інше Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, у разі: 1) порушення Стороною за Споживачем строків розрахунків з Постачальником - в розмірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі; 2) відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об'єкта, що завдало Постачальнику збитків, - в розмірі фактичних збитків Постачальника; 3) в інших випадках, передбачених Договором умов цього Договорута чинним законодавством України. 7.28.4. Відповідальність Підрядника За несвоєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж цим Договором Покупець зобов’язується сплатити Постачальнику, на 10 його вимогу, суму боргу з урахуванням 0,01 (десятьодна тисячна) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. відсотки річних від простроченої суми (сто тисяч гривень 00 копійокстаття 625 Цивільного кодексу України). 7.2.28.5. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днівПостачальник не відповідає за будь-які перебої у передачі або розподілі електричної енергії, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок)які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, що сталося з вини відповідального оператора системи. 7.2.38.6. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також повернення обладнання відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договоромчинним законодавством. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.19.7.1. За Банк не несе відповідальності за вміст Сейфу. 9.7.2. Банк може нести відповідальність за втрату або пошкодження цінностей Клієнт(а)ів у випадку не забезпечення ним цілісності Сейфу, за винятком ситуацій, коли цілісність Сейфу була порушена внаслідок чи у зв’язку з: 9.7.2.1. його розкриттям з метою проведення конфіскації, виїмки цінностей Клієнт(а)ів за рішенням суду чи іншого компетентного державного органу або його посадової особи; 9.7.2.2. зберіганням Клієнт(ом)ами у Сейфі предметів, визначених у п. 9.4.2.6. цього розділу Договору; 9.7.2.3. обставинами непереборної сили (військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, теракти, злочинні дії третіх осіб, яким не можна було запобігти, тощо); 9.7.2.4. порушення іншими Клієнтами вимог з належного використання сейфів, що їм передані та знаходяться поруч із Сейфом; 9.7.2.5. в інших випадках, коли втрата або пошкодження документів та/або цінностей Клієнт(а)ів сталися без вини Банку. 9.7.3. Сторони несуть відповідальність за виконання договірних зобов’язань, що передбачені цим розділом Договору. Винна у невиконанні зобов’язань Сторона зобов’язана компенсувати спричинені збитки іншій Стороні. 9.7.4. Клієнт(и) несуть солідарну відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань своїх зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України оренди сейфу для зберігання цінностей та цього Договорудокументів. 9.7.5. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязіУ випадку втрати (пошкодження, з порушенням термінів деформації, знищення тощо) ключа від Сейфу та/або ключа від боксу (строківу разі наявності), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десятьКлієнт(и) календарних днів, Підрядник зобов’язаний зобов’язані сплатити Замовнику Банку штраф у розмірі 100000 2 000,00 гривень (дві тисячі грн. (сто тисяч гривень 00 копійок)коп. 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днівв строк, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених визначений п. 7.29.4.2.3. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи або в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків, встановлений Xxxxxx. 7.69.7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку В разі порушення Клієнт(ом)ами строку повернення ключ(а)ів від Сейфу та боксу (у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку Україниразі наявності), що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7передбаченого п. У випадку недотримання Підрядником 9.4.2.5. з урахуванням вимог п. 3.19.3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього розділу Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збиткиКлієнт(и) зобов`язан(ий)і сплатити Банку неустойку в розмірі подвійної добової орендної плати за кожний день такого прострочення. При цьому, які можуть виникнути для розрахунку розміру неустойки кількість днів у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої місяці приймається рівною 30 (робочоїтридцяти) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договорудням. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.18.1. КПМГ несе відповідальність за невиконання та неналежне виконання зобов’язань за цим Договором з підстав і в порядку, передбаченими чинним законодавством України та положеннями цього Договору. 8.2. Відповідальність КПМГ перед Клієнтом щодо будь-якого реального збитку або втрати, що виникли у Клієнта в результаті або як наслідок наданих КПМГ Послуг, буде обмежуватися сумою, отриманою КПМГ відповідно до цього Договору, за умови, що завдані збитки або понесені витрати стали результатом навмисного порушення КПМГ своїх зобов’язань за Договором. За жодних обставин КПМГ не буде відшкодовувати Клієнту втрачену вигоду та/або непрямі збитки. 8.3. КПМГ притягується до відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не тільки при наявності в повному обсязі, з порушенням термінів його діях (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договоруабо бездіяльності) провини. 7.28.4. Відповідальність Підрядника При інформуванні КПМГ про неможливість відвідування Клієнтом Xxxxxxxx не пізніше, ніж за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 3 (десятьтри) календарних днівробочих дні до початку дати тренінгу, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.3. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим проведена Клієнтом оплата Послуг може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документаціїбути повернута, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договорупорядку, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, зазначеному в тому числи передбаченої п. 3.4пункті 7.6. цього Договору. 7.98.5. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціямиПри втраті або пошкодженні переданого у ході надання Послуг обладнання, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладноюа також при заподіянні шкоди інформаційно-технічним ресурсам КПМГ, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику Клієнт компенсує КПМГ збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)повному обсязі. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.1. За Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, згідно з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договоручинним законодавством України. 7.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися Правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку Послуг не звільняє Xxxxxxxx від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договоромобов’язку оплатити надані йому Послуги. 7.3. Сторони погодилиУ разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума штрафних санкцій вказана із урахуванням податку тому числі недоотриманий прибуток) покладаються на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством УкраїниАбонента. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами ппОператор несе перед Xxxxxxxxx за ненадання або неналежне надання Послуг таку майнову відповідальність: 7.4.1. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення За ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в повному обсязі, при цьому застосування меншому за оплачений – штраф в розмірі 25 відсотків від вартості Послуг. 7.4.2. За безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період відключення. 7.4.3. У разі не усунення протягом контрольних термінів усунення пошкоджень із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Підрядника відповідальності Послуг або знизило до неприпустимих значень показники якості Послуг, абонентська плата за одне порушеннявесь період пошкодження не нараховується (крім випадків пошкоджень з вини Абонента), передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору а Оператор у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядникане усунення пошкодження протягом чотирнадцяти діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заявки, сплачує Абоненту штраф у розмірі 25 відсотків від добової абонентської плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф Сплата штрафних санкцій, визначених у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строкип.7.4. Договору, але не пізніше 10 здійснюється шляхом проведення перерахунку за наступний розрахунковий період (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліківзменшення Абоненту суми до сплати). 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку УкраїниОператор не несе майнової відповідальності перед Xxxxxxxxx, передбаченої п.7.4. Договору, унаслідок дії непереборної сили (землетрус, пожежа, повінь, критичне обмерзання ліній зв’язку, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що діяла в період простроченнявикористовуються Оператором, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежуабо якщо неможливість надання Послуг виникла з вини Абонента. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність Питання відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання Оператором обов’язків за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести ЗамовникДоговором вирішуються в судовому порядку. 7.8. Підрядник Оператор не несе відповідальність перед контролюючими органами відповідальність: 7.8.1. за своєчасне зміст та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договоруякість переданої/отриманої по мережі інформації, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збиткиправдивість інформації, що була отримана Xxxxxxxxx при наданні йому Послуг; 7.8.2. перед третіми особами, якщо їм буде заподіяний збиток, пов'язаний із отриманням Абонентом Послуг; 7.8.3. за якість роботи окремих сегментів і вузлів глобальної мережі Інтернет, оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж. 7.8.4. за можливе погіршення якості Послуг і перебої в їх наданні, причини яких перебувають за межами контролю або впливу Провайдера, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера і таке інше. 7.8.5. за недоліки роботи засобів зв'язку, спричинені стихійними лихами та пошкодженнями телекомунікаційних мереж третіми особами; 7.8.6. за втрату Абонентом ідентифікаторів доступу або їх отримання третіми особами не з вини Оператора; 7.8.7. за недоліки роботи засобів зв’язку, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документаціївиникли внаслідок використання неліцензійних, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціяминеякісних, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення)неправильно налаштованих програмних продуктів, або необхідність внесення змін до податкової накладноїнесправних комп’ютерних систем Абонента; 7.8.8. за вихід з ладу комп’ютерної системи Абонента внаслідок неправильного або відсутнього заземлення комп’ютерної системи Абонента; 7.8.9. за несправність кабельної мережі в приміщенні Абонента; 7.8.10. за прямі або непрямі збитки (у тому числі упущену вигоду, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному виглядівтрату клієнтів, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення втрату репутації тощо) Абонента або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів третьої сторони пов'язані з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)Перервою Послуг. 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

Відповідальність Xxxxxx. 7.15.1. У випадку порушення умов договору кожна із Сторін несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. 5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона вжила всіх можливих заходів для належного виконання зобов’язання. 5.3. Якщо в результаті повного або часткового невиконання будь-якою із Сторін своїх зобов'язань за цим Договором були нанесені збитки іншій Стороні, xxxxx Xxxxxxx зобов'язується відшкодувати потерпілій Стороні нанесені збитки, підтверджені відповідними документами, у повному обсязі. 5.4. У разі порушення строків оплати послуг, Виконавець має право вимагати від Замовника сплату пені в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення, включаючи день оплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховувалась пеня. 5.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Xxxxxxx несуть Xxxxxxxxxx несе майнову відповідальність відповідно у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожний день прострочення, від вартості Послуг, не наданих у погоджені строки, або наданих неналежним чином, тобто без відповідності вимогам Договору, Додатків до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення Стороною за Договором умов цього Договору. 7.25.6. Відповідальність Підрядника За порушення конфіденційності, що встановлюється цим Договором, xxxxx Xxxxxxx компенсує іншій Стороні доведені дійсні збитки (як прямі, так і не прямі) протягом 1 (одного) місяця з моменту здійснення або виявлення порушення щодо режиму конфіденційності за порушення строків виконання Робіт: 7.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). 7.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 7.2.3. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт, більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів, Замовник має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення коштів сплачених у якості авансу, сплати штрафних санкцій передбачених п. 7.2. цього Договору, а також повернення обладнання та матеріалів, які були передані Замовником для виконання Xxxxx, передбачених цим Договором. 7.35.7. Сторони погодили, що у разі виникнення обставин передбачених пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору зазначена сума Сплата штрафних санкцій вказана із урахуванням податку на додану вартість, який визначається за пропорційною ставкою від вартості не виконаного вчасно Підрядником зобов’язання, згідно із податковим законодавством України. 7.4. У випадку настання обставин передбачених підпунктами пп. 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3, п. 7.2. цього Договору Підрядник несе відповідальність за кожне таке порушення в повному обсязі, при цьому застосування до Підрядника відповідальності за одне порушення, передбачене одним із підпунктів п. 7.2. цього Договору не позбавляє Замовника права застосувати до Підрядника умови відповідальності передбачені іншими підпунктами п. 7.2. цього Договору у разі настання передбачених ними обставин з вини Підрядника. 7.5. За неналежну якість виконаних Робіт передбачених умовами Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10 % від кошторисної вартості такого обсягу Робіт та усунути допущені ним недоліки в найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення чи в інший строк/термін письмово погоджений із Замовником. За прострочення строків/термінів з усунення таких недоліків Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 5 (п’яти) відсотків від вартості робіт по усуненню відповідних недоліків. 7.6. За прострочення оплати Замовник оплачує Підрядникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення, від суми несвоєчасно здійсненої плати за кожен день прострочення платежу. 7.7. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації (ліцензій), а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник. 7.8. Підрядник несе відповідальність перед контролюючими органами за своєчасне та правильне ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору, а також зобов’язаний відшкодувати Замовнику усі збитки, які можуть виникнути у зв’язку з неналежним виконанням Підрядником свого обов’язку щодо ведення виконавчої (робочої) документації, в тому числи передбаченої п. 3.4. цього Договору. 7.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України . Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Xxxxxxx по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 7.10. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони Xxxxxxx від відповідальності виконання своїх зобов’язань за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договоруцим Договором.