设计人人员 样本条款

设计人人员. 3.3.1 设计人递交项目管理机构及人员安排报告的期限:在接到开始设计通 知后 5 天内。
设计人人员. 3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外,设计人应在接到开始设计通知后7天内,向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告,其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。 3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动,设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时,应提前 7 天书面通知发包人,除专业负责人无法正常履职情形外,还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。 3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的,设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的,设计人认为发包人有理由的,应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的,应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
设计人人员. 3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限: / 。
设计人人员. 3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订后3天内 。
设计人人员. 3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限:详见专用合同条款第 18 条约定。 3.3.2 设计人更换主要设计人员的,应提前 7 天书面通知发包人。 设计人擅自更换主要设计人员的违约责任:详见专用合同条款第 18 条约定。 3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任:详见专用条款第 18 条约定。
设计人人员. 3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限:签约后3天内。 3.3.2 设计人擅自更换主要设计人员的违约责任:发包人可选择要求设计人继续履约或解除本设计合同。发包人给予解除合同的,履约保证金不予退还,设计人对发包人造成的损失进行赔偿;发包人同意继续履约的,设计人需按照设计任务书进行整改,并支付发包人签约合同价2%的违约金,并由发包人直接从合同价款中扣除,由此造成工期延误的设计人自行承担。 3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任:发包人有权不予认可该设计人员的设计成果,因拒绝更换人员引起的工期延误及其他损失由承包人承担。
设计人人员. 除专用合同条款对期限另有约定外,设计人应在接到开始设计通知后7天内,向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告,其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。
设计人人员. 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 。
设计人人员. 3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 设计人在接到开始设计通知后 7 天内,应按投标文件承诺,向发包人提交项目管理机构及人员安排报告 。 3.3.2 设计人必须提供足够的设计力量确保工程设计按工程进度要求完成;设计人在工程未结束前必须保证主要设计人员的稳定性,不得单方面更改主要设计人员;如确有必要,必须提前知会 发包人并得到发包人书面认可。否则,更换专业负责人,每人次处予 5 万元的罚款;更换设计人员, 每人次处予 2 万元的罚款,影响合同履行的,委托人有权中止合同。 3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任: 每人次处予 2 万元的罚款, 影响合同履行的,委托人有权中止合同 。

Related to 设计人人员

  • 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:无。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 供应商提交详细施工组织设计的期限的约定:收到成交通知书后三天内。 采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:在供应商 提供施工组织设计后七天内审定完毕;若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进行修正,供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计,采购人应在七日内对供应商修正的施工组织设计进行最后审定。

  • 设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。 2.2 发包人提交的基础资料。 2.3 设计人采用的主要技术标准:现行国家标准和浙江省标准、国家强制性规范、 相关部门的批复文件等。

  • 管轄法院 因本保險契約涉訟時,約定以要保人或被保險人住所地之地方法院為管轄法院。但要保人或被保險人住所地在中華民國境外者,則以臺灣臺北地方法院為管轄法院。

  • 高风险运动 指比一般常规性的运动风险等级更高、更容易发生人身伤害的运动,在进行此类运动前需有充分的心理准备和行动上的准备,必须具备一般人不具备的相关知识和技能或者必须在接受专业人士提供的培训或训练之后方能掌握。被保险人进行此类运动时须具备相关防护措施或设施,以避免发生损失或减轻损失,包括但不限于潜水,滑水,滑雪,滑冰,驾驶或乘坐滑翔翼、滑翔伞,跳伞,攀岩运动,探险活动,武术比赛,摔跤比赛,柔道,空手道,跆拳道,马术,拳击,特技表演,驾驶卡丁车,赛马,赛车,各种车辆表演,蹦极。

  • 培训要求 培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包(品目)最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用,应计入投标报价。(以各包技术规格中要求为准,如技术规格中无要求,则以本款要求为准。)

  • 其他资质要求 合同包1( 政务云服务商采购):无

  • 招标范围 本招标文件第二部分“用户需求书”中所列项目下的货物及相关服务。( 详细技术规范及报价要求请参阅招标文件中的用户需求书)

  • 契約文字 1. 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準: (1) 特殊技術或材料之圖文資料。 (2) 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。 (3) 其他經機關認定確有必要者。 2. 契約文字有中文譯文,其與外文文意不符者,除資格文件外,以中文為準。其因譯文有誤致生損害者,由提供譯文之一方負責賠償。 3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示,除契約另有規定或當事人同意外,應以中文 (正體字)書面為之。書面之遞交,得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。

  • 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。