Bod. Reno Djurs I/S lægger stor vægt på, at de tilsluttede brugere er tilfredse med gen- brugsstationerne,og at driften fungerer effektivt med en høj standard for miljø, ar- bejdsmiljø og kvalitet.Entreprenøren eren væsentlig partner med stor ni dflydelse herpå, hvorfor det er vigtigt at kontraktens bestemmelser ovreholdes.Reno Djurs I/S lægger vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med entrepreønren, og vi forven- ter at entreprenøren arbejder efter følgende værdier: • Troværdighed • En høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet • Ansvarlighed • Venlighed og service • Fleksibilitet Ved konstaterede væsentlige afvigelser fra kontraktesnbestemmelserhar Reno Djurs I/S ret til at opkræve en punktbod på 5.000 kr. pr. hændelse. Eksempler på hændesler (ikke-udtømmende), der kan udløse punktbod er: • Svigt i afhentningen, herunder manglende overholdelse af tidsfrister. • Svigt i rettidig levering af opsamlingsmateriel, inderemballager, mærkater, sorteringsvejledninger og pakkemateriale. • Anvendelse af køretøjer, der ikke efterlever kravene. • Manglende aflåsning af genbrugsstationer ved tømning uden for åbningis-t den. • Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger. • Manglende tilbagemeldinger på eventuelle fejlsorteringer. • Manglendeeller ikke-rettidig indberetning af affaldsdata til myndigheder og til Reno Djurs. • Anvendelse af modtage- og behandlingsanlæg, der ikke er godkendt. • Manglende overholdelse af lovgivning/ADR-regler. Konkrete hændelser, der har udløst punktbod, drøftes på driftsmøder med entreep-r nøren. Eventuel punktbod tilbageholdes i betalingen til entreprenøren. Alle påpegede afvigelser, uanset om disse har udløst punktbod eller ej, skal korrigeres med det samme. Det gælder f.eks. manglende og ikke rettidig indberetning af af- faldsdata. Såfremt der ikke sker korrigering af sådanne påpegede afvigelser betrag- tes dette som endnu en afvigelse. Der kan maksimalt blive tale om 5 tilfælde med punktbodhvert år. Flere end 5hæn- delser, der kan udløse punktbod forpr. år, er udtryk for en uacceptabel lav kvalitet svarende til misligholdelse af kontrakten, der vil kræve tiltag til væsentlig forbedring af kvaliteten eller vil kunne medføre ophævelse af knotrakten. For en samlet manglende igangsætning af entreprisens opgaveprå en eller flere af de omfattede genbrugsstationerved entreprisestart skal entreprenøren betale en bod på 50.000 kr. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket efter momsberegningen) eller sikkerhedsstlilelsen.
Bod. Ved sin kendelse er voldgiftsretten også berettiget til at pålægge bod på indtil kr. 10.000,00, der tilfalder den berettigede part.
Bod. Såfremt der ved aftalens ikrafttræden ikke foreligger et godkendt e-katalog, jf. afsnit 10, skal leverandøren betale en bod på kr. 500,00 pr. kalenderdag til de deltagende kommuner, indtil godkendt e-katalog foreligger. Dette gælder ikke såfremt ordregiver er årsag til problemet. Efterfølgende e-kataloger i aftaleperioden, der ikke fremsendes i henhold til afsnit 10, kan pålægges en bod på kr. 500,00 pr. kalenderdag, indtil godkendt e-katalog foreligger. Dette gælder ikke, såfremt ordregiver er årsag til problemet. Betaling af bod fritager ikke leverandøren for pligten til at opfylde rammeaftalen. Xxxxxxxx af bod medfører således ikke, at ordregiver er afskåret fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
Bod. Ved Leverandørens forsinkelse kan der kræves dagbod. Pålæg af bod kræver, at Kommunen i Aftalens tidsplan, jf. Bilag 3.3 har fastlagt milepæle i tidsplanen, hvilke er bodsbelagte. Dagboden ved forsinkelse udgør maksimalt pr. Arbejdsdag 0,5 % af den aftalte kontraktsum, dog minimum 500 kr. Den totale dagbod kan dog ikke overstige 25 % af Aftalens samlede realiserede kontraktsum. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Kommunen. Manglende påkrav fra Kommunens side medfører ikke, at Kommunens ret til dagbod fortabes. Kommunen er endvidere berettiget til at modregne dagboden i Leverandørens endnu ikke forfaldne fakturaer, herunder i Leverandørens fakturaer hidrørende fra andre Aftaler mellem Kommunen og Leverandøren.
Bod. § 40. Leverer Leverandøren ikke serviceydelsen i overensstemmelse med aftalen, kan ordregiveren pålægge leverandøren en bod, såfremt og i det omfang der er truffet særlig aftale herom.
Bod. Reno Djurs I/S og kommunen lægger stor vægt på, at de tilsluttede brugere er tilfredse med tømningsordningen, herunder at tankene tømmes i henhold til kontrakten, så der ikke opstår situationer med manglende kapacitet pga. svigt i tømningen, og at der sker en miljømæssig forsvarlig håndtering og behandling af det opsugede affald. Ved svigt i tømningen i forhold til tidsplanen, undladelse af at følge forskrifter for tømning samt øvrige kontraktbrud jf. kravene i afsnit 3, opgavebeskrivelse, har Reno Djurs I/S ret til at opkræve en bod på kr. 1.000,- pr. hændelse, der af Reno Djurs I/S karakteriseres som et svigt. Denne bod udløses eksempelvis, såfremt Reno Djurs I/S ved tilsyn eller efter klage konstate- rer, at tømning ikke er udført som planlagt og som foreskrevet, eller at affald ikke er afleve- ret som anvist. Boden kan udløses for hver hændelse. Hver tank, hvor tømning ikke er fore- taget som planlagt og som foreskrevet, kan betragtes som en hændelse. For manglende igangsætning af entreprisens opgaver rettidigt skal entreprenøren betale en bod på kr. 50.000,-. Boden kan hæves i sikkerhedsstillelsen.
Bod. Kan leverandøren ikke levere en elkørestol inden de 21 dage aftalt i afsnit 11 kan ordregiver vælge at give en bod på 5.000 kr. for manglende overholdelse af rammeaftalen.
Bod. Såfremt der opstår en bodsbelagt begivenhed som følge af forhold, som Leverandøren hæfter for, skal Leve- randøren betale bod til Ejendomsstyrelsen. Som bodsbelagte begivenheder anses hver af følgende forhold; nr. 1) og nr. 2):
Bod. Efter det ovenfor under 6.5.1. – 6.5.4. anførte har Vikargruppen Danmark begået brud på IO § 38 om opsigelsesvarsel, IO §§ 18 og 25 om feriefridage og IO § 37 om ansættelsesbevis. Efter en samlet bedømmelse findes det rettest, at det pålægges Vikargruppen Danmark at betale en bod som passende kan fastsættes til 25.000 kr. Der er herved lagt vægt på karakteren af bruddet på IO § 38 og de økonomiske konsekvenser heraf, jf. det ovenfor under 6.2. og 6.3. anførte. Der er endvidere for så vidt angår bruddet på IO § 37 lagt vægt på den opståede tvist om ansættelses- forholdet.
Bod. UCSJ kan i forbindelse med en konkret opgave pålægge udførelsen heraf en dagbod, hvilket i så fald vil fremgå af den konkrete aftale om opgaveudførelse. UCSJ vil gøre brug af dagbod f.eks. (men ikke udelukkende), hvis en forsinkelse kan risikere, at påvirke generelle drift af bygninger samt undervisningen på UCSJ. Dagbod i forbindelse med overskridelse af tidsfrister ikke afskærer UCSJ fra andet erstatningskrav som direkte eller indirekte følge af forsinkelsen. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang UCSJ dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Denne begrænsning gælder kun, såfremt årsagen til tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part. Dagbod udgør 2 % af opgavens værdi pr. påbegyndt dag de aftalte tidsfrister overskrides, dog minimum DKK 1.000 ekskl. moms pr. påbegyndt dag. Boden kan maksimum andrage 20 % af opgavens værdi. Ved overskridelse af bod svarende til 20 % af opgavens værdi, er der tale om væsentlig misligholdelse, der berettiger til ophævelse af den enkelte opgaveudførsel.