Common use of Fakturering og betaling Clause in Contracts

Fakturering og betaling. 1. Der kan fremsendes acontofaktura en gang pr. måned for udført arbejde og for materialer, der er leveret på byggepladsen. 2. Slutfakturering kan først ske efter afholdt og godkendt afleveringsforretning uden mangler. 3. Betalingsbetingelserne skal være 30 dage netto. Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Bygherren sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Vederlaget forfalder da til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 4. Enhver fakturering skal ske gebyrfrit og uden omkostninger for Bygherren. 5. Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr. 798 af 28. juni 2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. 6. Fakturering skal ske elektronisk til Bygherren på EAN-nummer jf. afsnit 4, ”Bygherre”. 7. Elektronisk fakturering kan fx ske på en NemHandel Fakturablanket på xxx.xxxx.xx ved at taste de relevante oplysninger på xxxx.xx, fanebladet ”Myndigheder”, vælg ”Digitaliseringsstyrelsen” (i venstre side) og herefter ”NemHandel Fakturablanket” og ”Start”, hvorefter vejledningen følges. 8. Faktura skal være modtaget af Bygherren senest 18/12 i det kalenderår, fakturaen vedrører. 9. Bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde indtil 20 % af entreprisesummen, indtil mangler er udbedret samt alt kvalitetssikrings-, drifts- og vedligeholdelsesmateriale er afleveret. Betaling af restbeløbet vil da ske senest 30 kalenderdage efter, at mangler er udbedret og/eller materialet er modtaget. 10. Bygherren er berettiget til at modregne dagbod eller erstatning i Entreprenørens tilgodehavende. 11. Såfremt Entreprenøren ikke er en dansk registret virksomhed og benytter medarbejdere bosiddende uden for Danmark til entreprisen, skal medarbejderne i tilfælde, hvor samarbejdsforholdet i henhold til de danske skatteregler kan betegnes som arbejdsudleje, betale dansk arbejdsudlejeskat (30 %) og arbejdsmarkedsbidrag (8 %), i alt 35,6 % af bruttolønnen. Det er da Bygherrenss ret og pligt at indeholde skat og AM-bidrag i Entreprenørens vederlag og at afregne det indeholdte beløb med Skat. Skat og AM-bidrag beregnes på baggrund af medarbejdernes bruttoløn, som Entreprenøren på forespørgsel har pligt til at oplyse og dokumentere. Såfremt Bygherren ikke modtager egnet dokumentation, vil Bygherren beregne arbejdsudlejeskat og AM-bidrag af hele entreprisesummen.

Fakturering og betaling. 1Ved oprettelse af et abonnement eller ydelse betaler abonnenten et oprettelsesgebyr, som faktureres ved bestillingstidspunktet. Der kan fremsendes acontofaktura en gang prVed abonnentens bestilling af op eller nedgraderinger af tjenesteydelse ud over det, den faste abonnementsafgift giver ret til, faktureres dette ved førstkommende faktura. måned for udført arbejde og for materialerForbrug (variabel ydelse) faktureres hver måned, der således at forbrug i indeværende måned, faktureres primo i den efterfølgende måned. Alle ydelser som ikke vedrører abonnement, service- og/eller supportafgift, samt forbrug (variabel ydelse), faktureres ved levering. BMC Denmark ApSs normale betalingsbetingelser er leveret på byggepladsen. 2. Slutfakturering kan først ske efter afholdt og godkendt afleveringsforretning uden mangler. 3. Betalingsbetingelserne skal være 30 8 dage netto. Såfremt oplysningerne Betaler abonnenten ikke forfaldne beløb senest på fakturaen er mangelfuldeforfaldsdatoen, eller fakturaen ikke er fremsendt elektroniskpåløber uden varsel herom renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned, forbeholder Bygherren sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Vederlaget forfalder da til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 4. Enhver fakturering skal ske gebyrfrit og uden omkostninger for Bygherren. 5. Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr. 798 af 28. juni 2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. 6. Fakturering skal ske elektronisk til Bygherren på EAN-nummer jf. afsnit 4, ”Bygherre”. 7. Elektronisk fakturering kan fx ske på en NemHandel Fakturablanket på xxx.xxxx.xx ved at taste de relevante oplysninger på xxxx.xx, fanebladet ”Myndigheder”, vælg ”Digitaliseringsstyrelsen” (i venstre side) og herefter ”NemHandel Fakturablanket” og ”Start”, hvorefter vejledningen følges. 8. Faktura skal være modtaget af Bygherren senest 18/12 i det kalenderår, fakturaen vedrører. 9. Bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde indtil 20 % af entreprisesummen, indtil mangler er udbedret samt alt kvalitetssikrings-, drifts- og vedligeholdelsesmateriale er afleveret. Betaling af restbeløbet vil da ske senest 30 kalenderdage efter, at mangler er udbedret og/eller materialet er modtaget. 10. Bygherren ligesom BMC Denmark ApS er berettiget til at modregne dagbod hæve aftalen eller erstatning i Entreprenørens tilgodehavende. 11ændre betalingsbetingelser for fremtiden. Såfremt Entreprenøren Betales en faktura, der indeholder betalingskrav for flere ydelser, kun delvist og uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, kan BMC Denmark ApS afskrive betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. Dersom betaling ikke sker inden fristens udløb, kan hhv. de(n) aftalte ydelse(r), der ikke er en dansk registret virksomhed betalt rettidigt, og benytter medarbejdere bosiddende uden ved svig eller gentagne tilfælde af for Danmark sen eller manglende betaling, hele abonnementet for alle ydelser blive lukket, ligesom abonnementsaftalen for alle ydelserne kan blive hævet, og fordringen samt påløbne morarenter og evt. rykkergebyrer og omkostninger forbundet med opkrævning, blive overgivet til entreprisenretslig inkasso. BMC Denmark ApS kan helt eller delvist lukke forbindelsen eller ophæve aftalen ved kundens konkurs, skal medarbejderne betalingsstandsning mv. BMC Denmark ApS forbeholder sig også retten til at lukke forbindelsen i tilfældetilfælde af pludselig eller betydelig stigning i forbrug. Selv om telefoniabonnementet er lukket for udgående samtaler, hvor samarbejdsforholdet kan abonnenten foretage nødopkald til offentlige alarmtjenester (politi, brandvæsen og ambulance). Genåbningsgebyr for ydelser som er lukket, genåbnes mod 500.- kroner pr enhed. Genåbningsgebyr for ydelser som er lukket, grundet tyverispærring, genåbnes mod 199.- kroner pr. enhed. Krav fra abonnentens side mod BMC Denmark ApS berettiger ikke abonnenten til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Ved faktureret forbrug (variabel ydelse) har abonnenten under alle omstændigheder altid krav på indseende med fakturagrundlaget, herunder i henhold til de danske skatteregler kan betegnes som arbejdsudlejeoverensstemmelse med § 15, betale dansk arbejdsudlejeskat (30 %) og arbejdsmarkedsbidrag (8 %)stk. 1, i alt 35,6 % bekendtgørelse nr. 638 af bruttolønnen20. Det er da Bygherrenss ret og pligt at indeholde skat og AM-bidrag i Entreprenørens vederlag og at afregne det indeholdte beløb med Skatjuni 2005 (”saldooplysning”). Skat og AM-bidrag beregnes på baggrund Ved aktivering af medarbejdernes bruttoløn, som Entreprenøren på forespørgsel har pligt abonnement vil BMC Denmark ApS være berettiget til at oplyse fastsætte en kreditgrænse. Ved overskridelse af kreditgrænsen kan BMC Denmark ApS kræve, at abonnenten betaler a conto eller stiller tilfredsstillende uforrentet sikkerhed. Ved fakturering af forbrug (variabel ydelse) gælder endvidere følgende. Dersom abonnenten mener, at der er fejl i BMC Denmark ApS fakturering, må abonnenten klage til BMC Denmark ApS inden for en rimelig frist og dokumentereunder alle omstændigheder inden betalingsfristens udløb. Såfremt Bygherren ikke modtager egnet dokumentationUomtvistede beløb skal betales, vil Bygherren beregne arbejdsudlejeskat og AM-bidrag medmindre noget andet udtrykkeligt er godkendt af hele entreprisesummenBMC Denmark ApS. BMC Denmark ApS bestræber sig på at afgøre klagesager inden for en frist på 3 måneder.

Fakturering og betaling. 1. Der kan fremsendes acontofaktura en gang pr. måned for udført arbejde og for materialerVed oprettelse af et abonnement betaler abonnenten et oprettelsesgebyr, der som faktureres, når ydelsen er leveret på byggepladsen. 2og klar til ibrugtagning. Slutfakturering kan først ske efter afholdt Abonnementsafgiften samt service‐ og/eller supportafgift er fast og godkendt afleveringsforretning uden mangler. 3forud faktureres, første gang når ydelsen er leveret og klar til ibrugtagning. Betalingsbetingelserne skal være 30 Ydelsens art samt aftalegrundlaget er afgørende for hvilken periode der forud faktureres for. Ved abonnentens bestilling af op eller nedgraderinger af internetforbindelse ud over det, den faste abonnementsafgift giver ret til, faktureres dette ved næstkommende faktura. Forbrug (variabel ydelse) faktureres hver måned, således at forbrug i indeværende måned, faktureres primo i den efterfølgende måned. Alle ydelser som ikke vedrører abonnement, service‐ og/eller supportafgift, samt forbrug (variabel ydelse), faktureres ved levering. Telia Danmark’s normale betalingsbetingelser er 8 dage netto. Såfremt oplysningerne Betaler abonnenten ikke forfaldne beløb senest på fakturaen er mangelfuldeforfaldsdatoen, eller fakturaen ikke er fremsendt elektroniskpåløber uden varsel herom renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned, forbeholder Bygherren sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Vederlaget forfalder da til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 4. Enhver fakturering skal ske gebyrfrit og uden omkostninger for Bygherren. 5. Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr. 798 af 28. juni 2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. 6. Fakturering skal ske elektronisk til Bygherren på EAN-nummer jf. afsnit 4, ”Bygherre”. 7. Elektronisk fakturering kan fx ske på en NemHandel Fakturablanket på xxx.xxxx.xx ved at taste de relevante oplysninger på xxxx.xx, fanebladet ”Myndigheder”, vælg ”Digitaliseringsstyrelsen” (i venstre side) og herefter ”NemHandel Fakturablanket” og ”Start”, hvorefter vejledningen følges. 8. Faktura skal være modtaget af Bygherren senest 18/12 i det kalenderår, fakturaen vedrører. 9. Bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde indtil 20 % af entreprisesummen, indtil mangler er udbedret samt alt kvalitetssikrings-, drifts- og vedligeholdelsesmateriale er afleveret. Betaling af restbeløbet vil da ske senest 30 kalenderdage efter, at mangler er udbedret og/eller materialet er modtaget. 10. Bygherren ligesom Telia Danmark er berettiget til at modregne dagbod hæve aftalen eller erstatning i Entreprenørens tilgodehavende. 11ændre betalingsbetingelser for fremtiden. Såfremt Entreprenøren Betales en faktura, der indeholder betalingskrav for flere ydelser, kun delvist og uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, kan Telia Danmark afskrive betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. Dersom betaling ikke sker inden fristens udløb, kan hhv. de(n) aftalte ydelse(r), der ikke er en dansk registret virksomhed betalt rettidigt, og benytter medarbejdere bosiddende uden ved svig eller gentagne tilfælde af for sen eller manglende betaling, hele abonnementet for alle ydelser blive lukket, ligesom abonnementsaftalen for alle ydelserne kan blive hævet, og fordringen samt påløbne morarenter og evt. rykkergebyrer og omkostninger forbundet med opkrævning, blive overgivet til retslig inkasso. Telia Danmark kan helt eller delvist lukke forbindelsen eller ophæve aftalen ved abonnentens konkurs, betalingsstandsning mv. Telia Danmark forbeholder sig også retten til entreprisenat lukke forbindelsen i tilfælde af pludselig eller betydelig stigning i forbrug. Selv om telefoniabonnementet er lukket for udgående samtaler, skal medarbejderne kan abonnenten foretage nødopkald til offentlige alarmtjenester (politi, brandvæsen og ambulance). Krav fra abonnentens side mod Telia Danmark berettiger ikke abonnenten til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Ved faktureret forbrug (variabel ydelse) har abonnenten under alle omstændigheder altid krav på indseende med fakturagrundlaget, herunder i tilfældeoverensstemmelse med § 15, hvor samarbejdsforholdet i henhold til de danske skatteregler kan betegnes som arbejdsudleje, betale dansk arbejdsudlejeskat (30 %) og arbejdsmarkedsbidrag (8 %)stk. 1, i alt 35,6 % bekendtgørelse nr. 638 af bruttolønnen20. Det er da Bygherrenss ret og pligt at indeholde skat og AM-bidrag i Entreprenørens vederlag og at afregne det indeholdte beløb med Skatjuni 2005 (”saldooplysning”). Skat og AM-bidrag beregnes på baggrund Ved aktivering af medarbejdernes bruttoløn, som Entreprenøren på forespørgsel har pligt abonnement vil Telia Danmark være berettiget til at oplyse fastsætte en kreditgrænse. Ved overskridelse af kreditgrænsen kan Telia Danmark kræve, at abonnenten betaler a conto eller stiller tilfredsstillende uforrettet sikkerhed. Ved fakturering af forbrug (variabel ydelse) gælder endvidere følgende. Dersom abonnenten mener, at der er fejl i Telia Danmark fakturering, må abonnenten klage til Telia Danmark inden for en rimelig frist og dokumentereunder alle omstændigheder inden betalingsfristens udløb. Såfremt Bygherren ikke modtager egnet dokumentationUomtvistede beløb skal betales, vil Bygherren beregne arbejdsudlejeskat medmindre noget andet udtrykkeligt er godkendt af Telia Danmark. Telia Danmark bestræber sig på at afgøre klagesager inden for en frist på 3 måneder. Abonnementer, trafik og AM-bidrag andre servicetakster samt gebyrer o. lign, kan indeksreguleres en gang om året gældende fra første faktura i kalenderåret med Danmark’s statistiks nettoprisindeks. Ophører udgivelsen af hele entreprisesummendet pågældende prisindeks, kan Leverandøren (Telia Danmark) anvende et andet officielt reguleringstal. Ved betaling af faktura, accepteres Telia Danmark A/S til enhver tid gældende handelsbetingelser.

Fakturering og betaling. 1Ordregiver betaler i overensstemmelse med betalings- og milepælsplanen i bilag 2 under forudsætning af, at værftet på faktureringstidspunktet har udført alt, hvad værftet i henhold hertil skal have udført på dette tidspunkt. Der kan fremsendes acontofaktura en gang prVed fremsendelse af faktura for den betalingsmilepæl der omfatter indkøb af nyt kobber, vedlægger værftet dokumentation for opnået dagspris. måned Værftet modregner den opnåede sum for udført arbejde salg af den gamle kobberforhudning i fakturaen for den sidste betalingsmilepæl og for materialervedlægger dokumentation for, der at højeste dagspris er leveret på byggepladsen. 2opnået. Slutfakturering kan først ske efter afholdt og godkendt afleveringsforretning uden mangler. 3. Betalingsbetingelserne skal være 30 dage netto. Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Bygherren sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Vederlaget Fakturaer forfalder da til betaling 30 kalenderdage efter ordregivers modtagelse og accept af fyldestgørende faktura. 4. Enhver fakturering skal ske gebyrfrit og uden omkostninger for Bygherren. 5. Fakturering skal ske til ordregiver under overholdelse af Lov lov om Offentlige Betalinger m.voffentlige betalinger mv. (Lov lovebekendt- gørelse nr. 798 af 288. juni 20072007 om offentlige betalinger mv, med senere ændringer) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. 6. Fakturering skal ske elektronisk E-faktura der opfylder kravene i ovennævnte bestemmelser vedlagt evt. dokumentation sen- des til Bygherren på EAN-nummer jf[ordregiver] EAN nr. afsnit 4, ”Bygherre”. 75798000792883. Elektronisk fakturering kan fx ske på en NemHandel Fakturablanket på xxx.xxxx.xx ved at taste de relevante oplysninger på xxxx.xx, fanebladet ”Myndigheder”, vælg ”Digitaliseringsstyrelsen” (i venstre side) og herefter ”NemHandel Fakturablanket” og ”Start”, hvorefter vejledningen følges. 8. Faktura Fakturaen skal være modtaget af Bygherren senest 18/12 i det kalenderår, fakturaen vedrører. 9. Bygherren forbeholder sig påført følgende oplysninger: Personreference: Kontrakt reference: Ordregiver har ret til at tilbageholde indtil 20 % af entreprisesummenafvise fakturaer, indtil mangler der ikke fremsendes i overensstemmelse med ovenstående. Værftet kan ikke pålægge faktureringsgebyr. Ved forsinket betaling er udbedret samt alt kvalitetssikrings-, drifts- og vedligeholdelsesmateriale er afleveret. Betaling af restbeløbet vil da ske senest 30 kalenderdage efter, at mangler er udbedret og/eller materialet er modtaget. 10. Bygherren er værftet berettiget til at modregne dagbod eller erstatning i Entreprenørens tilgodehavende. 11. Såfremt Entreprenøren ikke er en dansk registret virksomhed og benytter medarbejdere bosiddende uden for Danmark til entreprisen, skal medarbejderne i tilfælde, hvor samarbejdsforholdet beregne renter i henhold til de danske skatteregler kan betegnes som arbejdsudleje, betale dansk arbejdsudlejeskat LBK nr. 743 af 04/09/2002 ”Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (30 %) og arbejdsmarkedsbidrag (8 %Renteloven), i alt 35,6 % af bruttolønnen. Det er da Bygherrenss ret og pligt at indeholde skat og AM-bidrag i Entreprenørens vederlag og at afregne det indeholdte beløb med Skat. Skat og AM-bidrag beregnes på baggrund af medarbejdernes bruttoløn, som Entreprenøren på forespørgsel har pligt til at oplyse og dokumentere. Såfremt Bygherren ikke modtager egnet dokumentation, vil Bygherren beregne arbejdsudlejeskat og AM-bidrag af hele entreprisesummen”.

Fakturering og betaling. 1. Der kan fremsendes acontofaktura en gang pr. måned for udført arbejde og for materialerVed oprettelse af et abonnement betaler abonnenten et oprettelsesgebyr, der som faktureres, når ydelsen er leveret på byggepladsen. 2og klar til ibrugtagning. Slutfakturering kan først ske efter afholdt Abonnementsafgiften samt service- og/eller supportafgift er fast og godkendt afleveringsforretning uden mangler. 3forud faktureres, første gang når ydelsen er leveret og klar til ibrugtagning. Betalingsbetingelserne skal være 30 Ydelsens art samt aftalegrundlaget er afgørende for hvilken periode der forud faktureres for. Ved abonnentens bestilling af op eller nedgraderinger af internetforbindelse ud over det, den faste abonnementsafgift giver ret til, faktureres dette ved næstkommende faktura. Forbrug (variabel ydelse) faktureres hver måned, således at forbrug i indeværende måned, faktureres primo i den efterfølgende måned. Alle ydelser som ikke vedrører abonnement, service- og/eller supportafgift, samt forbrug (variabel ydelse), faktureres ved levering. Telia Danmark’s normale betalingsbetingelser er 8 dage netto. Såfremt oplysningerne Betaler abonnenten ikke forfaldne beløb senest på fakturaen er mangelfuldeforfaldsdatoen, eller fakturaen ikke er fremsendt elektroniskpåløber uden varsel herom renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned, forbeholder Bygherren sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Vederlaget forfalder da til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 4. Enhver fakturering skal ske gebyrfrit og uden omkostninger for Bygherren. 5. Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr. 798 af 28. juni 2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. 6. Fakturering skal ske elektronisk til Bygherren på EAN-nummer jf. afsnit 4, ”Bygherre”. 7. Elektronisk fakturering kan fx ske på en NemHandel Fakturablanket på xxx.xxxx.xx ved at taste de relevante oplysninger på xxxx.xx, fanebladet ”Myndigheder”, vælg ”Digitaliseringsstyrelsen” (i venstre side) og herefter ”NemHandel Fakturablanket” og ”Start”, hvorefter vejledningen følges. 8. Faktura skal være modtaget af Bygherren senest 18/12 i det kalenderår, fakturaen vedrører. 9. Bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde indtil 20 % af entreprisesummen, indtil mangler er udbedret samt alt kvalitetssikrings-, drifts- og vedligeholdelsesmateriale er afleveret. Betaling af restbeløbet vil da ske senest 30 kalenderdage efter, at mangler er udbedret og/eller materialet er modtaget. 10. Bygherren ligesom Telia Danmark er berettiget til at modregne dagbod hæve aftalen eller erstatning i Entreprenørens tilgodehavende. 11ændre betalingsbetingelser for fremtiden. Såfremt Entreprenøren Betales en faktura, der indeholder betalingskrav for flere ydelser, kun delvist og uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, kan Telia Danmark afskrive betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. Dersom betaling ikke sker inden fristens udløb, kan hhv. de(n) aftalte ydelse(r), der ikke er en dansk registret virksomhed betalt rettidigt, og benytter medarbejdere bosiddende uden ved svig eller gentagne tilfælde af for sen eller manglende betaling, hele abonnementet for alle ydelser blive lukket, ligesom abonnementsaftalen for alle ydelserne kan blive hævet, og fordringen samt påløbne morarenter og evt. rykkergebyrer og omkostninger forbundet med opkrævning, blive overgivet til retslig inkasso. Telia Danmark kan helt eller delvist lukke forbindelsen eller ophæve aftalen ved abonnentens konkurs, betalingsstandsning mv. Telia Danmark forbeholder sig også retten til entreprisenat lukke forbindelsen i tilfælde af pludselig eller betydelig stigning i forbrug. Selv om telefoniabonnementet er lukket for udgående samtaler, skal medarbejderne kan abonnenten foretage nødopkald til offentlige alarmtjenester (politi, brandvæsen og ambulance). Krav fra abonnentens side mod Telia Danmark berettiger ikke abonnenten til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Ved faktureret forbrug (variabel ydelse) har abonnenten under alle omstændigheder altid krav på indseende med fakturagrundlaget, herunder i tilfældeoverensstemmelse med § 15, hvor samarbejdsforholdet i henhold til de danske skatteregler kan betegnes som arbejdsudleje, betale dansk arbejdsudlejeskat (30 %) og arbejdsmarkedsbidrag (8 %)stk. 1, i alt 35,6 % bekendtgørelse nr. 638 af bruttolønnen20. Det er da Bygherrenss ret og pligt at indeholde skat og AM-bidrag i Entreprenørens vederlag og at afregne det indeholdte beløb med Skatjuni 2005 (”saldooplysning”). Skat og AM-bidrag beregnes på baggrund Ved aktivering af medarbejdernes bruttoløn, som Entreprenøren på forespørgsel har pligt abonnement vil Telia Danmark være berettiget til at oplyse fastsætte en kreditgrænse. Ved overskridelse af kreditgrænsen kan Telia Danmark kræve, at abonnenten betaler a conto eller stiller tilfredsstillende uforrettet sikkerhed. Ved fakturering af forbrug (variabel ydelse) gælder endvidere følgende. Dersom abonnenten mener, at der er fejl i Telia Danmark fakturering, må abonnenten klage til Telia Danmark inden for en rimelig frist og dokumentereunder alle omstændigheder inden betalingsfristens udløb. Såfremt Bygherren ikke modtager egnet dokumentationUomtvistede beløb skal betales, vil Bygherren beregne arbejdsudlejeskat medmindre noget andet udtrykkeligt er godkendt af Telia Danmark. Telia Danmark bestræber sig på at afgøre klagesager inden for en frist på 3 måneder. Abonnementer, trafik og AM-bidrag andre servicetakster samt gebyrer o. lign, kan indeksreguleres en gang om året gældende fra første faktura i kalenderåret med Danmark’s statistiks nettoprisindeks. Ophører udgivelsen af hele entreprisesummendet pågældende prisindeks, kan Leverandøren (Telia Danmark) anvende et andet officielt reguleringstal. Ved betaling af faktura, accepteres Telia Danmark A/S til enhver tid gældende handelsbetingelser.

Fakturering og betaling. 1a. Serviceaftaler faktureres ved indgåelsen frem til næste halvår. b. Hvis der er mindre end 3 måneder frem til næste halvår, faktureres kunden frem til og med det næstkommende halvår. Maksimalt 9 måneder. c. Almindeligt arbejde faktureres løbende. d. Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato. e. Ved forsinket betaling tilskrives rente fra forfaldsdato svarende til den til enhver tid gældende udlånsrente fra Nationalbanken med et tillæg på 5 % p.a., jf. renteloven. f. Forgæves kørsel eller tomkørsel: i. Hvis der ved - såvel fastprisopgaver som ved opgaver på købende regning - opleves tomkørsel som beskrevet i bl.a. afsnit 6.d, faktureres der efter medgået tid. Prisen er 850 kr./time + moms pr. den 01.08.2021. (Netto-pris-indekseres) Unødig kørsel faktureres også med 5 kr./km. Der kan fremsendes acontofaktura er et minimumbeløb på 1000 kr. ii. I tilfælde af hændelser, som Hydroclean ikke er ansvarlig for, og som resulterer i, at der er unødig ventetid, fakturerer Hydroclean kunden for medgået tid. Unødig ventetid er en gang pr. måned hændelse, hvor der opstår ventetid eller afbrydelser for udført arbejde og for materialerHydroclean, der varer længere end 15min. HydroClean fakturerer for hver påbegyndt time. Der faktureres for denne type hændelser uanset opgavens samlede pris og omfang, og uanset om der er leveret tale om en opgave til fastpris eller på byggepladsenløbende regning. Beløb udløses ved hver hændelse beskrevet i dette punkt. 2. Slutfakturering g. Er der forhold hos Xxxxxx, som Xxxxxx er ansvarlig for, og som har umuliggjort færdiggørelsen af arbejdet i mere end 14 dage, kan først ske HydroClean fakturere beløb efter afholdt og godkendt afleveringsforretning uden manglerfølgende regler. 3. Betalingsbetingelserne skal være 30 dage netto. Såfremt oplysningerne på fakturaen i. Arbejdet er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Bygherren sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Vederlaget forfalder da til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse færdiggjort mellem 0% og 50%: Der faktureres 50 % af fyldestgørende fakturaden aftalte pris ved en fastprisaftale. 4ii. Enhver fakturering skal ske gebyrfrit Arbejdet er færdiggjort mellem 50% og uden omkostninger for Bygherren100%: Der faktureres 100 % af den aftalte pris ved en fastprisaftale. 5iii. Fakturering skal ske under overholdelse Arbejdet er færdiggjort mellem 0% og 50%: Der faktureres 50 % af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr. 798 den estimerede pris af 28. juni 2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i lovenden samlede opgave. 6iv. Fakturering skal ske elektronisk til Bygherren på EAN-nummer jf. afsnit 4, ”Bygherre”. 7. Elektronisk fakturering kan fx ske på en NemHandel Fakturablanket på xxx.xxxx.xx ved at taste de relevante oplysninger på xxxx.xx, fanebladet ”Myndigheder”, vælg ”Digitaliseringsstyrelsen” (i venstre side) Arbejdet er færdiggjort mellem 50% og herefter ”NemHandel Fakturablanket” og ”Start”, hvorefter vejledningen følges. 8. Faktura skal være modtaget af Bygherren senest 18/12 i det kalenderår, fakturaen vedrører. 9. Bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde indtil 20 100%: Der faktureres 1000 % af entreprisesummen, indtil mangler er udbedret samt alt kvalitetssikrings-, drifts- og vedligeholdelsesmateriale er afleveret. Betaling den estimerede pris af restbeløbet vil da ske senest 30 kalenderdage efter, at mangler er udbedret og/eller materialet er modtagetden samlede opgave. 10. Bygherren er berettiget til at modregne dagbod eller erstatning i Entreprenørens tilgodehavende. 11. Såfremt Entreprenøren ikke er en dansk registret virksomhed og benytter medarbejdere bosiddende uden for Danmark til entreprisen, skal medarbejderne i tilfælde, hvor samarbejdsforholdet i henhold til de danske skatteregler kan betegnes som arbejdsudleje, betale dansk arbejdsudlejeskat (30 %) og arbejdsmarkedsbidrag (8 %), i alt 35,6 % af bruttolønnen. Det er da Bygherrenss ret og pligt at indeholde skat og AM-bidrag i Entreprenørens vederlag og at afregne det indeholdte beløb med Skat. Skat og AM-bidrag beregnes på baggrund af medarbejdernes bruttoløn, som Entreprenøren på forespørgsel har pligt til at oplyse og dokumentere. Såfremt Bygherren ikke modtager egnet dokumentation, vil Bygherren beregne arbejdsudlejeskat og AM-bidrag af hele entreprisesummen.