Common use of Ampliación del plazo de ejecución Clause in Contracts

Ampliación del plazo de ejecución. Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al día en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte días naturales siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su juicio debe comprender la prórroga, que deberán formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el número de días que deba comprender la prórroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo señalado para la ejecución de la obra, deberá formalizarse dicha prórroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave. Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerará que "El Contratista" incurrió en xxxx durante el tiempo de la suspensión y se le aplicarán las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

Ampliación del plazo de ejecución. Si a como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a "El Contratista", EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensión de los trabajosla obra, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, eventualidad como la necesidad de cumplir ampliar el tiempo para de la realización de los trabajos la obra en el plazo que se considere considera necesario, ; solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al día posteriores a la fecha en que ocurran tales eventosocurre el evento. “El H. Ayuntamiento” "LA UNISON", a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, apoyándose en el dictamen técnico que emita el Residente de Obra, que funde y motive las causas de la eventualidad, resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte xx xxxx días naturales hábiles siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su juicio debe deba comprender la prórroga, que deberán formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el número de días que deba comprender la prórroga considerada procedente rebase el 1525% (quince veinticinco por ciento) del plazo señalado para la ejecución de la obra, deberá formalizarse dicha prórroga mediante un convenio adicional por una sola vez, CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad específica de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llaveestos convenios. Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerará que "El ContratistaEL CONTRATISTA" incurrió en xxxx durante el tiempo de la suspensión y se le aplicarán las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” "LA UNISON" pudiera dar por rescindido administrativamente el presente determinar la rescisión del contrato.

Ampliación del plazo de ejecución. Si a como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a "El Contratista", EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, eventualidad como la necesidad de cumplir ampliar el tiempo para de la realización de los trabajos en el plazo que se considere considera necesario, ; solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al día posteriores a la fecha en que ocurran tales eventosocurre el evento. “El H. Ayuntamiento” "LA UNISON", a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, apoyándose en el dictamen técnico que emita el Residente de Obra, que funde y motive las causas de la eventualidad, resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte xx xxxx días naturales hábiles siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su juicio debe deba comprender la prórroga, que deberán formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el número de días que deba comprender la prórroga considerada procedente rebase el 1525% (quince veinticinco por ciento) del plazo señalado para la ejecución de la obra, deberá formalizarse dicha prórroga mediante un convenio adicional por una sola vez, CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad específica de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llaveestos convenios. Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerará que "El ContratistaEL CONTRATISTA" incurrió en xxxx durante el tiempo de la suspensión y se le aplicarán las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” "LA UNISON" pudiera dar por rescindido administrativamente el presente determinar la rescisión del contrato.

Ampliación del plazo de ejecución. Si a como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a "El Contratista", EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, eventualidad como la necesidad de cumplir ampliar el tiempo para de la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, ; solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco dos días hábiles siguientes al día posteriores a la fecha en que ocurran tales eventosocurra el evento. “El H. Ayuntamiento” "LA UNISON", a través de la Dirección de Infraestructura, resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte xx xxxx días naturales hábiles siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su juicio debe deba comprender la prórroga, que deberán formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el número de días que deba comprender la prórroga considerada procedente rebase el 1525% (quince veinticinco por ciento) del plazo inicial señalado para la ejecución de ejecutar la obra, deberá formalizarse dicha prórroga mediante un convenio adicional por una sola vez, CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad específica de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llaveestos convenios. Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerará que "El ContratistaEL CONTRATISTA" incurrió en xxxx durante el tiempo de la suspensión y se le aplicarán las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” "LA UNISON" pudiera dar por rescindido administrativamente el presente determinar la rescisión del contrato.