EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. El trabajo será efectuado en forma eficiente por personal especializado, cuidadoso y debidamente calificado para llevarlo a cabo en estricto acuerdo con el contrato. El CONTRATISTA deberá suministrar suficiente personal de trabajo y equipos y trabajará tantas horas como fueran necesarias, incluyendo sobretiempos, trabajos nocturnos y extraordinarios, para asegurar el desarrollo de los trabajos y de la ejecución de la obra de acuerdo al cronograma, para cumplir con el plazo contractual establecido. Si en opinión del CONTRATANTE, EL CONTRATISTA estuviese atrasado en alguna parte de la obra, en relación con el cronograma, EL CONTRATISTA deberá adoptar todas las medidas que le exija el CONTRATANTE para mejorar el progreso de aquella. En caso de que El CONTRATISTA no adopte las medidas adecuadas, el CONTRATANTE podrá adoptarlas, y todos los costos emergentes correrán por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATANTE podrá inclusive ejecutar partes de la obra con terceros, sin derecho alguno a reclamo por parte del CONTRATISTA, quien se hará cargo de todos los costos resultantes. Queda perfectamente establecido que el CONTRATISTA conoce la importancia y trascendencia de la obra a ejecutar, en cuanto a calidad de ejecución y mano de obra a emplear, así como la exactitud en el cumplimiento de los plazos contractuales. Asume la total responsabilidad en todo y cada uno de estos conceptos. Si el trabajo ejecutado no llenase los requisitos indicados en las especificaciones técnicas o en los planos, se considerará defectuoso y el CONTRANTE ordenará que se lo reconstruya por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir remuneración, ni indemnización alguna por la demolición o reconstrucción de los trabajos rechazados. EL CONTRATISTA no permitirá que se acumulen escombros, desperdicios o basura proveniente de su trabajo en el emplazamiento de las obras y sus inmediaciones comprometiéndose a limpiar su frente de trabajo diariamente al acabar la jornada ordinaria de trabajo. El CONTRATANTE podrá realizar estas tareas con personal a su cargo y descontar el importe de los trabajos realizados de las liquidaciones del CONTRATISTA. A la terminación del trabajo el CONTRATISTA retirará toda la basura o desperdicios del emplazamiento de la obra y de sus inmediaciones, así como todas las herramientas, enseres o materiales sobrantes, dejando completamente limpio el sitio de obras.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Los TRABAJOS objeto de este contrato se consideran , los cuales deberán reunir las características y especificaciones de la propuesta técnica y económica del CONTRATISTA; y su realización se ajustará a las normas mencionadas en la declaraciones II.6 y II.7 del CONTRATISTA, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecológico y protección del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 23.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista AUDITORIO DE TENERIFE, así como de conformidad con el artículo 192 y siguientes y 311 de la LCSP.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 7.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 34.1.En el caso de que el ayuntamiento fuese la parte demandada, el contratista estará obligado al cumplimiento de sus obligaciones desde el momento en que el ayuntamiento, adjudicado y notificado el contrato, a través del supervisor le dé traslado de los escritos de demanda, interposición del recurso o escrito de naturaleza análoga en su caso. 34.2.En el caso de que el ayuntamiento fuese el demandante o recurrente, el contratista estará obligado a cumplir sus obligaciones desde el momento en que se le notifique la adjudicación del contrato. 34.3.El contratista, una vez encomendada la dirección del pleito, deberá a iniciativa propia y sin necesidad de intimación por parte del ayuntamiento, seguir la tramitación del procedimiento judicial en sus distintas fases procesales, tomando la iniciativa y proponiendo la práctica de cualesquiera actuaciones apropiadas para la defensa de los intereses del ayuntamiento, pudiendo requerir del supervisor del contrato la documentación o antecedentes necesarios para el correcto desempeño de su trabajo. En el supuesto de que el objeto del pleito pueda ser acumulado de conformidad con la normativa aplicable a otro proceso en curso encomendado previamente al contratista, éste estará obligado a tomar la iniciativa e instar dicha acumulación. 00.0.Xx tales actuaciones supusiesen algún gasto para el ayuntamiento, deberá contar en todo caso con la autorización previa del mismo, de lo contrario se le imputarían dichos gastos. CVD: gQ0yB5XeJ1mgJ+k4fqNP Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. 34.5.El contratista tendrá derecho a disponer de la documentación y antecedentes disponibles con una antelación no inferior a la mitad del correspondiente plazo procesal de la fase en curso, siempre y cuando que el contratista no debiese haberla solicitado previamente. Si transcurrido dicho plazo se demostrase por el contratista que no pudo cumplir correctamente con sus obligaciones por no disponer de la documentación o antecedentes necesarios en tiempo, éste tendrá derecho al abono de la mitad de la cuantía establecida en el punto 5.2 B) del presente acuerdo aun cuando el resultado fuese desfavorable al ayuntamiento. 34.6.Recaída resolución judicial sobre un determinado asunto, el contratista deberá dar traslado de original o copia compulsada al supervisor del contrato en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que le fuera notificado. Xxxxx xx Xxxxx Xxxx Xxxxx, 1 | 15888 Sigüeiro, Oroso, A Coruña | T 981 691 478 | F 981 691 786 ...
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 8.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el Ayuntamiento.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Todos los materiales que se empleen se llevarán a la vía en forma tal que el transporte no produzca efectos perjudiciales para el grado de uniformidad y limpieza de los agregados.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. La empresa adjudicataria llevará a cabo la prestación de las actuaciones de la forma y en los plazos relacionados en los Pliegos de Condiciones Técnicas, siendo su responsabilidad la organización, dirección, ejecución y supervisión de los actos necesarios para la operación técnica, mantenimiento y asesoramiento para el servicio objeto del presente contrato. Asimismo se compromete a hacer un seguimiento y control de las reclamaciones que pudieran existir en relación con el servicio así como a tomar las medidas pertinentes para que estas no se produzcan. En este sentido, deberá dar traslado inmediato a CIRJESA, S.A. de las reclamaciones efectuadas por cualquier incidencia relativa a la prestación del servicio, así como las medidas adoptadas y las comunicaciones que se hagan a los usuarios en respuesta a las reclamaciones presentadas.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Movimiento de Suelo. Excavaciones Los anchos y las profundidades de las zanjas serán de la misma medida de los cimientos que contendrán, especificados en los planos de cimentación. De las excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme. No se permitirá rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizará ninguna carga de cimiento sin previa autorización escrita del Fiscal de obras. Se utilizarán los métodos adecuados a fin de evitar derrumbes, debido a la falta de soporte del suelo. Es responsabilidad de la Contratista la disposición de los excedentes en las excavaciones, deberán ser transportados a los sitios indicados por la Fiscalización. En los casos que, por la naturaleza del terreno, sea necesario el apuntalamiento de las zanjas, la Contratista estará obligada a hacerlo por su cuenta. La Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar que penetren aguas, ya sea de lluvia u otras cualesquiera, en las zanjas de las fundaciones, para lo cual cubrirá debidamente las zanjas con material o elementos adecuados y las rodeará con taludes de tierra para evitar ese perjuicio. En el caso del surgimiento de agua en la excavación, ya sea para las fundaciones u otros, el contratista deberá prever los equipos necesarios para la solución de dicho contratiempo. En caso de que las aguas penetren en las zanjas, la Contratista estará obligada a efectuar las excavaciones necesarias hasta llegar a la profundidad que, a juicio de la Fiscalización de obra, el terreno no haya sufrido los efectos del agua. Esta excavación, así como el aumento de profundidad y volumen de la cimentación con respecto a la prevista en el proyecto, correrá por cuenta de la Contratista, quien no podrá percibir por este concepto aumento en el valor de la obra contratada. Si al efectuarse las excavaciones se encontrare que en alguna parte las características del terreno difieren de las previstas, la Contratista dará cuenta inmediata a la Fiscalización de Obra. Tierra para relleno. Se extraerán de las proximidades del lugar a satisfacción de la fiscalización. No deberán contener resto de materiales orgánicos e inorgánicos. El volumen de tierra para relleno que figura en la planilla de cómputo métrico es volumen compactado y no suelto. Relleno y compactación. El material será distribuido en capas horizontales de esp...
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Procedencia de los Suministros, Equipos, Enseres, Materiales y Productos