Common use of DIRECCIÓN TÉCNICA Clause in Contracts

DIRECCIÓN TÉCNICA. El adjudicatario pondrá a disposición del HUC una Dirección Técnica de los servicios contratados, constituida como mínimo por un Ingeniero Técnico Industrial con dedicación no exclusiva, cuyas funciones serán:  Interlocutor con el INGESA en cuestiones técnicas, técnico-legales y organizativas que pudieran surgir en el desarrollo del servicio objeto del presente PPT, responsabilizándose de que dicho servicio sea llevado a cabo de acuerdo con las prescripciones del mismo.  Elaborar el Plan de Mantenimiento y actualizarlo periódicamente, con cuantas modificaciones vayan produciéndose a lo largo de la vigencia del Contrato.  Presentar un informe mensual con un resumen de las incidencias abiertas y de las intervenciones de mantenimiento preventivo y técnico-legal previstas para el mes siguiente.  Redactar cuantos informes sean requeridos por el HUC; concretamente, todas las actuaciones de la adjudicataria que afecten o supongan la interrupción de equipos asociados a zonas críticas del Hospital habrán de ser comunicadas con suficiente antelación al Servicio de Mantenimiento del HUC, a fin de proceder a su autorización, modificación o denegación por parte del INGESA.  Proponer modificaciones o mejoras de las instalaciones y poner en práctica cuantos procedimientos crea necesarios para: o Obtener el máximo rendimiento posible de la instalación. o Minimizar el consumo energético, los tiempos de indisponibilidad y los retrasos logísticos. o Optimizar los recursos humanos y los medios técnicos. o Adaptar las instalaciones o el Plan de Mantenimiento a la normativa técnica vigente.  Se encargará de las labores de asistencia técnica y se responsabilizará de la formación continua del personal adscrito al Contrato. A excepción de los cometidos de interlocutor, indicados anteriormente, las restantes funciones pueden ser delegadas total o parcialmente en el Jefe de Equipo, aunque siempre con el conocimiento, el visto bueno y bajo la supervisión de la Dirección Técnica. El adjudicatario estará obligado mensualmente a remitir al Servicio de Mantenimiento un resumen de las incidencias abiertas (es decir, de equipos e instalaciones que presenten avería o anomalía pendiente de resolución), en las que se indicará la criticidad de la incidencia, el plazo de reparación previsto, las medidas correctoras adoptadas y las actuaciones previstas, así como una breve descripción de la incidencia. También se indicará en estos informes las intervenciones de mantenimiento preventivo y técnico-legal previstas para el mes siguiente, indicando su planificación (fechas, horarios, servicios técnicos y/o organismos de control intervinientes, si procede, y, si es precisa una parada programada, coordinación con los Servicios afectados y tiempo xx xxxxxx previsto).

DIRECCIÓN TÉCNICA. El adjudicatario pondrá a disposición del HUC una Dirección Técnica de los servicios contratados, constituida como mínimo por un Ingeniero Técnico Industrial con dedicación no exclusiva, cuyas funciones serán:  • Interlocutor con el INGESA en cuestiones técnicas, técnico-legales y organizativas que pudieran surgir en el desarrollo del servicio objeto del presente PPT, responsabilizándose de que dicho servicio sea llevado a cabo de acuerdo con las prescripciones del mismo.  • Elaborar el Plan de Mantenimiento y actualizarlo periódicamente, con cuantas modificaciones vayan produciéndose a lo largo de la vigencia del Contrato.  Presentar un informe mensual con un resumen de las incidencias abiertas y de las intervenciones de mantenimiento preventivo y técnico-legal previstas para el mes siguiente.  • Redactar cuantos informes sean requeridos por el HUC; concretamente, todas las actuaciones de la adjudicataria que afecten o supongan la interrupción de equipos asociados a zonas críticas del Hospital habrán de ser comunicadas con suficiente antelación al Servicio de Mantenimiento del HUC, a fin de proceder a su autorización, modificación o denegación por parte del INGESA.  • Proponer modificaciones o mejoras de las instalaciones y poner en práctica cuantos procedimientos crea necesarios para: o Obtener el máximo rendimiento posible de la instalación. o Minimizar el consumo energético, los tiempos de indisponibilidad y los retrasos logísticos. o Optimizar los recursos humanos y los medios técnicos. o Adaptar las instalaciones o el Plan de Mantenimiento a la normativa técnica vigente.  • Se encargará de las labores de asistencia técnica y se responsabilizará de la formación continua del personal adscrito al Contrato. A excepción de los cometidos de interlocutor, indicados anteriormente, las restantes funciones pueden ser delegadas total o parcialmente en el Jefe de Equipo, aunque siempre con el conocimiento, el visto bueno y bajo la supervisión de la Dirección Técnica. El adjudicatario estará obligado mensualmente a remitir al Servicio de Mantenimiento un resumen de las incidencias abiertas (es decir, de equipos e instalaciones que presenten avería o anomalía pendiente de resolución), en las que se indicará la criticidad de la incidencia, el plazo de reparación previsto, las medidas correctoras adoptadas y las actuaciones previstas, así como una breve descripción de la incidencia. También se indicará en estos informes las intervenciones de mantenimiento preventivo y técnico-legal previstas para el mes siguiente, indicando su planificación (fechas, horarios, servicios técnicos y/o organismos de control intervinientes, si procede, y, si es precisa una parada programada, coordinación con los Servicios afectados y tiempo xx xxxxxx previsto).

DIRECCIÓN TÉCNICA. El adjudicatario pondrá a disposición del HUC una Dirección Técnica P.J.S.E. delega en la Inspección la supervisión, vigilancia, el control y calidad de los servicios contratadosmateriales, constituida como mínimo por un Ingeniero Técnico Industrial con dedicación no exclusiva, cuyas funciones serán:  Interlocutor con el INGESA en cuestiones técnicas, técnico-legales y organizativas que pudieran surgir en el desarrollo del servicio objeto del presente PPT, responsabilizándose de que dicho servicio sea llevado a cabo de acuerdo con las prescripciones del mismo.  Elaborar el Plan de Mantenimiento y actualizarlo periódicamente, con cuantas modificaciones vayan produciéndose a lo largo seguimiento directo de la vigencia obra y certificación y avance real de las obras encomendadas a la Contratista, otorgándole autoridad suficiente para actuar en su nombre y realizar el contralor del Contrato.  Presentar un informe mensual Todas las comunicaciones de la Inspección al Contratista y recíprocamente deberán hacerse por escrito en el libro respectivo. La Inspección estará a cargo de quien designe el P.J.S.E., este comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con un resumen carácter de Inspección. La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación lo harán pasible al culpable de su inmediata expulsión xxx xxxxxxx de los trabajos. La inobservancia reiterada o injustificada de esta obligación o los actos deliberados del Contratista que perturben la marcha de la obra pueden determinar la rescisión del contrato. Si los hechos fueran imputables al personal dependiente del Contratista, la Inspección podrá exigir su retiro xxx xxxxxxx de los trabajos, disposición que la Inspección notificará al Contratista mediante Orden de Servicio, en la que expresará los motivos. La Inspección de obra a su vez podrá ordenar la separación del Representante Técnico, Jefe de Obra y/u otro personal que la Contratista mantuviera en obra, cuando la presencia o actividad de estas personas perjudique el programa contratado. La Contratista ante esta situación no podrá suspender los trabajos, o disminuir el ritmo de los mismos. La actuación de la Inspección no exime en ningún caso a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las incidencias abiertas obras ejecutadas, demoras en terminarlas, inadecuadas características de los materiales y elementos, ineficaces o inadecuados métodos de las intervenciones trabajo y enseres utilizados, falta de mantenimiento preventivo competencia de su personal y técnico-legal previstas para demás defectos de construcción o conducción. La Inspección tendrá en cualquier tiempo, el mes siguiente.  Redactar cuantos informes sean requeridos por el HUC; concretamentelibre acceso al obrador, todas las actuaciones depósito, campamento, oficinas y demás instalaciones de la adjudicataria que afecten o supongan Contratista, debiendo este último posibilitar la interrupción concurrencia de equipos asociados aquella a zonas críticas del Hospital habrán de ser comunicadas con suficiente antelación al Servicio de Mantenimiento del HUC, los establecimientos donde se elaboren los materiales y elementos a fin de proceder incorporar a su autorización, modificación o denegación por parte del INGESA.  Proponer modificaciones o mejoras de las instalaciones y poner en práctica cuantos procedimientos crea necesarios para: o Obtener el máximo rendimiento posible de la instalación. o Minimizar el consumo energético, los tiempos de indisponibilidad y los retrasos logísticos. o Optimizar los recursos humanos y los medios técnicos. o Adaptar las instalaciones o el Plan de Mantenimiento a la normativa técnica vigente.  Se encargará de las labores de asistencia técnica y se responsabilizará de la formación continua del personal adscrito al Contrato. A excepción de los cometidos de interlocutor, indicados anteriormente, las restantes funciones pueden ser delegadas total o parcialmente en el Jefe de Equipo, aunque siempre con el conocimiento, el visto bueno y bajo la supervisión de la Dirección Técnica. El adjudicatario estará obligado mensualmente a remitir al Servicio de Mantenimiento un resumen de las incidencias abiertas (es decir, de equipos e instalaciones que presenten avería o anomalía pendiente de resolución)obras, en las que se indicará la criticidad cualquier etapa de la incidencia, el plazo de reparación previsto, las medidas correctoras adoptadas y las actuaciones previstas, así como una breve descripción de la incidencia. También se indicará en estos informes las intervenciones de mantenimiento preventivo y técnico-legal previstas para el mes siguiente, indicando su planificación (fechas, horarios, servicios técnicos y/o organismos de control intervinientes, si procede, y, si es precisa una parada programada, coordinación con los Servicios afectados y tiempo xx xxxxxx previsto)fabricación.

DIRECCIÓN TÉCNICA. El adjudicatario pondrá a disposición del HUC una Dirección Técnica P.J.S.E. delega en la Inspección la supervisión, vigilancia, el control y calidad de los servicios contratadosmateriales, constituida como mínimo por un Ingeniero Técnico Industrial con dedicación no exclusiva, cuyas funciones serán:  Interlocutor con el INGESA en cuestiones técnicas, técnico-legales y organizativas que pudieran surgir en el desarrollo del servicio objeto del presente PPT, responsabilizándose de que dicho servicio sea llevado a cabo de acuerdo con las prescripciones del mismo.  Elaborar el Plan de Mantenimiento y actualizarlo periódicamente, con cuantas modificaciones vayan produciéndose a lo largo seguimiento directo de la vigencia obra y certificación y avance real de las obras encomendadas a la Contratista, otorgándole autoridad suficiente para actuar en su nombre y realizar el contralor del Contrato.  Presentar un informe mensual Todas las comunicaciones de la Inspección al Contratista y recíprocamente deberán hacerse por escrito en el libro respectivo. El P.J.S.E. comunicará por nota a la Contratista el nombre de el/los profesionales designados como Inspectores de Obra con un resumen todas las calidades y obligaciones asignadas por este Pliego y por la Ley 2092. Estos a su vez comunicarán por escrito quienes son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento, sin previo permiso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección. La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación hará pasible al causante de su inmediata expulsión xxx xxxxxxx de los trabajos. La inobservancia reiterada o injustificada de esta obligación o los actos deliberados del Contratista que perturben la marcha de la obra pueden determinar la rescisión del contrato. Si los hechos fueran imputables al personal dependiente del Contratista, la Inspección podrá exigir su retiro xxx xxxxxxx de los trabajos, disposición que la Inspección notificará al Contratista mediante Orden de Servicio, en la que expresará los motivos. La Inspección de obra a su vez podrá ordenar la separación del Representante Técnico, Jefe de Obra y/u otro personal que la Contratista mantuviera en obra, cuando la presencia o actividad de estas personas perjudique el programa contratado. La Contratista ante esta situación no podrá suspender los trabajos, o disminuir el ritmo de los mismos. La actuación de la Inspección no exime en ningún caso a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las incidencias abiertas obras ejecutadas, demoras en terminarlas, inadecuadas características de los materiales y elementos, ineficaces o inadecuados métodos de las intervenciones trabajo y enseres utilizados, falta de mantenimiento preventivo competencia de su personal y técnico-legal previstas para demás defectos de construcción o conducción. La Inspección tendrá en cualquier tiempo, el mes siguiente.  Redactar cuantos informes sean requeridos por el HUC; concretamente, todas las actuaciones libre acceso al lugar de la adjudicataria que afecten o supongan la interrupción de equipos asociados a zonas críticas del Hospital habrán de ser comunicadas con suficiente antelación obra, al Servicio de Mantenimiento del HUCobrador, a fin de proceder a su autorizacióndepósito, modificación o denegación por parte del INGESA.  Proponer modificaciones o mejoras de las campamento, oficinas y demás instalaciones y poner en práctica cuantos procedimientos crea necesarios para: o Obtener el máximo rendimiento posible de la instalación. o Minimizar el consumo energéticoContratista, debiendo este último posibilitar la concurrencia de aquella a los tiempos de indisponibilidad establecimientos donde se elaboren los materiales y los retrasos logísticos. o Optimizar los recursos humanos y los medios técnicos. o Adaptar elementos a incorporar a las instalaciones o el Plan de Mantenimiento a la normativa técnica vigente.  Se encargará de las labores de asistencia técnica y se responsabilizará de la formación continua del personal adscrito al Contrato. A excepción de los cometidos de interlocutor, indicados anteriormente, las restantes funciones pueden ser delegadas total o parcialmente en el Jefe de Equipo, aunque siempre con el conocimiento, el visto bueno y bajo la supervisión de la Dirección Técnica. El adjudicatario estará obligado mensualmente a remitir al Servicio de Mantenimiento un resumen de las incidencias abiertas (es decir, de equipos e instalaciones que presenten avería o anomalía pendiente de resolución)obras, en las que se indicará la criticidad cualquier etapa de la incidencia, el plazo de reparación previsto, las medidas correctoras adoptadas y las actuaciones previstas, así como una breve descripción de la incidencia. También se indicará en estos informes las intervenciones de mantenimiento preventivo y técnico-legal previstas para el mes siguiente, indicando su planificación (fechas, horarios, servicios técnicos y/o organismos de control intervinientes, si procede, y, si es precisa una parada programada, coordinación con los Servicios afectados y tiempo xx xxxxxx previsto)fabricación.