Common use of FIRMA DEL CONTRATO Clause in Contracts

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO No. 9). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando Con fundamento en el contrato esté listo para artículo 226 de la suscripción del mismo entre las partesLey, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a el CONTRATO se firmará en la fecha que se señale en el fallo, y en su defecto dentro de los 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES siguientes al de la emisión del FALLO DE ADJUDICACIÓN. En caso de que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado PROVEEDOR no se presentare presente a firmarlo formalizar el CONTRATO de adjudicación dentro del término de 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, será sancionado en los términos de lo dispuesto por el artículo 284 del Reglamento. Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado CONTRATO, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el plazo mencionado primer párrafo del presente punto de las BASES, se estará a lo previsto en los artículos 226 y 236 del Reglamento, perdiendo a favor del erario público la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, GARANTÍA por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio concepto de conformidad al Art. 158 seriedad de la LACAPpropuesta que hubiera otorgado, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica pudiendo el COMITÉ adjudicar el CONTRATO al participante que haya clasificado en segundo lugar presentado la segunda proposición solvente más baja, y así sucesivamente se procederá en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con las demás ofertas según el respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso. , no sea superior al 10% (Modelo de contrato ANEXO No. 9DIEZ POR CIENTO). El contrato podrá prorrogarse una sola vezPROVEEDOR ADJUDICADO deberá entregar en la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, por un período igual o menor al pactado inicialmentela GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE LOS BIENES Y GARANTÍA DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga firma del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicioCONTRATO.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO No. 9)8). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorrogaprórroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La la Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, . plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO Anexo No. 916). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga prorroga del contrato contrato, anexando los siguientes documentos: Nota de La la Contratista en la cual acepta la prórrogaprorroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista contratista se debiere debiera a causas causa no imputables imputable al mismo, mismo debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, y el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicioadquisición de los bienes.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ENLACES DIGITALES” FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO Anexo No. 9)8). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista de LA CONTRATISTA se debiere a causas no imputables al mismoa ella, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a LA CONTRATISTA a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre Una vez hayan sido culminadas las partesetapas e hitos previstos en las cláusulas anteriores, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar la firma del contrato. En este caso, al tratarse de un contrato no susceptible de recurso especial en materia contratación, en los términos previstos por el proceso sancionatorio TRLCSP, la formalización del contrato podrá efectuarse no más tarde de conformidad al Art. 158 los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba notificación de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO No. 9)adjudicación. El contrato se formalizará en el correspondiente documento contractual y, en su caso, el adjudicatario podrá prorrogarse solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario se compromete a facilitar a Extenda una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular copia autorizada de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorrogacorrespondiente escritura. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a Cuando por causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que contratista no se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, hubiese formalizado el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse contrato dentro del plazo indicado, el órgano de contratación entenderá que ha retirado su oferta, recayendo una nueva propuesta de adjudicación en el siguiente licitador mejor posicionado, según el orden de prelación resultante en la licitación. Simultáneamente con la firma del contrato, deberán ser firmados por el adjudicatario el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, que revisten carácter contractual, salvo que estos documentos se hubiesen publicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Tendrá asimismo carácter contractual pactado para la prestación oferta presentada por el adjudicatario en todo lo referente a mejoras propuestas u otros aspectos que puedan influir en la ejecución del serviciocontrato y que, según los criterios de valoración establecidos en el presente Pliego de Condiciones Particulares hayan determinado la adjudicación del mismo, el plazo de ejecución ofertado y el precio según lo ofertado por el adjudicatario.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando Con fundamento en el contrato esté listo para artículo 226 de la suscripción del mismo entre las partesLey, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a el CONTRATO se firmará en la fecha que se señale en el fallo, y en su defecto dentro de los 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES siguientes al de la emisión del FALLO DE ADJUDICACIÓN. En caso de que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado PROVEEDOR no se presentare presente a firmarlo formalizar el CONTRATO de adjudicación dentro del término de 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, será sancionado en los términos de lo dispuesto por el artículo 284 del Reglamento. Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado el CONTRATO, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el plazo mencionado primer párrafo del presente punto de las BASES, se estará a lo previsto en los artículos 226 y 236 del Reglamento, perdiendo a favor del erario público la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, GARANTÍA por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio concepto de conformidad al Art. 158 seriedad de la LACAPpropuesta que hubiera otorgado, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica pudiendo el COMITÉ adjudicar el CONTRATO al participante que haya clasificado en segundo lugar presentado la segunda proposición solvente más baja, y así sucesivamente se procederá en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con las demás ofertas según el respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso. , no sea superior al 10% (Modelo de contrato ANEXO No. 9DIEZ POR CIENTO). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante PROVEEDOR ADJUDICADO deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista entregar en la cual acepta DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, la prórrogaGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE LOS BIENES/SERVICIOS Y GARANTÍA DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, monto estimado dentro de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador los 10 días posteriores al Fallo de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicioAdjudicación.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo quedó firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato Contrato ANEXO No. 9)8). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorrogaprórroga. La Unidad Solicitante El Administrador de Contrato deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Justificación de la Prórroga; Oficio dirigido a LA CONTRATISTA en la cual se le solicita su aceptación o no a la prórroga; Nota de La Contratista LA CONTRATISTA en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista de LA CONTRATISTA se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a LA CONTRATISTA a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dirigirse y presentarse al Administrador de Contrato dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicioentrega de los bienes, a dicha solicitud deberá adjuntarse la documentación probatoria respectiva en idioma castellano.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando Con fundamento en el contrato esté listo para artículo 226 de la suscripción del mismo entre las partesLey, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a el CONTRATO se firmará en la fecha que se señale en el fallo, y en su defecto dentro de los 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES siguientes al de la emisión del FALLO DE ADJUDICACIÓN. En caso de que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado PROVEEDOR no se presentare presente a firmarlo formalizar el CONTRATO de adjudicación dentro del término de 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, será sancionado en los términos de lo dispuesto por el artículo 284 del Reglamento. Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado CONTRATO, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el plazo mencionado primer párrafo del presente punto de las BASES, se estará a lo previsto en los artículos 226 y 236 del Reglamento, perdiendo a favor del erario público la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, GARANTÍA por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio concepto de conformidad al Art. 158 seriedad de la LACAPpropuesta que hubiera otorgado, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica pudiendo el COMITÉ adjudicar el CONTRATO al participante que haya clasificado en segundo lugar presentado la segunda proposición solvente más baja, y así sucesivamente se procederá en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con las demás ofertas según el respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso. , no sea superior al 10% (Modelo de contrato ANEXO No. 9DIEZ POR CIENTO). El contrato podrá prorrogarse una sola vezPROVEEDOR ADJUDICADO deberá entregar en la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, por un período igual o menor al pactado inicialmentela GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GARANTÍA DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga firma del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicioCONTRATO.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO Anexo No. 97). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando El “PROVEEDOR” se obliga a firmar el contrato esté listo para correspondiente con la suscripción del mismo entre las partes“CONVOCANTE”, en un plazo que no podrá exceder máximo de cinco 10 días hábiles posteriores contados a partir de la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAPresolución o del fallo en las oficinas de la “CONVOCANTE”, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado ubicadas en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx No. 9). El contrato podrá prorrogarse una sola vez20, por un período igual o menor al pactado inicialmentecolonia Rincón del Agua Azul, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular C.P. 44180 en Guadalajara, Jalisco, previa entrega de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorrogagarantía correspondiente conforme lo establecido en estas bases. La Unidad Solicitante deberá remitir a En caso de que el “PROVEEDOR” no entregue la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórrogagarantía o no firme el contrato, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado señalado en el párrafo anterior, será motivo de cancelación de la adjudicación dada en su favor y se podrá adjudicar el contrato al “PARTICIPANTE” que la “CONVOCANTE” considere más conveniente de entre los restantes participantes, tomando en cuenta el cuadro comparativo que dio origen a la resolución de adjudicación, o convocar a un nuevo proceso licitatorio si así lo determina conveniente la “CONVOCANTE”, y se dará aviso a la Contraloría de estos casos, para su conocimiento, efectos y fines legales a que hubiera lugar. El representante legal o apoderado del “PROVEEDOR”, o la prestación del serviciopersona legalmente facultado, deberá exhibir el poder notarial con facultades suficientes que lo acrediten para firmar convenios o contratos.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO No. 916). El contrato podrá prorrogarse una sola vezLa Contratista está obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningún retraso en la ejecución que le sea imputable, podrá tomarse como causal de prórroga para extender la duración del plazo contractual, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor. Para efectos de trámite de solicitud de prórroga al plazo contractual, será requisito indispensable la elaboración y presentación de un período igual o menor al pactado inicialmenteinforme técnico completo que respalde y justifique todas y cada unas de las causales que motivan la respectiva solicitud de prórroga, siempre que las condiciones debidamente firmada y sellada por la Contratista, La Supervisión y la Administración del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opciónContrato. El Titular de la institución emitirá una la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorrogaprorroga (Art. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio86 LACAP).

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI del Nivel Superior, notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato contrato, ANEXO No. 917). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando El contrato resultante del presente proceso se suscribirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Adjudicación en el Grupo Gestión Contratos ubicado en el Hospital Militar Central Xxxxxxxxxxx 0 Xx. 00-00 xx Xxxxxx X.X. Si por algún motivo no se pudiera firmar el contrato esté listo dentro del período de validez de la propuesta, el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía. Si el proponente seleccionado mediante el presente proceso no suscribe el contrato dentro del término previsto, quedará a favor de la Entidad la garantía de seriedad del ofrecimiento, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones vigentes sobre la materia. En este evento, la Entidad podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar del orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. El contrato se entenderá perfeccionado con la suscripción del mismo entre las partesmismo, plazo para la legalización del contrato se requerirá que no podrá exceder se efectúe el correspondiente registro presupuestal por parte de la entidad. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores siguientes a la fecha en suscripción del contrato, el Contratista constituirá la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare etapa contractual a firmarlo favor del HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT Nº 830.040.256-0, la(s) cual(es) será(n) entregada(s) en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, Grupo Gestión Contratos del Hospital y una vez aprobadas por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 parte de la LACAP, procediendo a adjudicarle a Entidad iniciará la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO No. 9). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones ejecución del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. El PARTICIPANTE adjudicado se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida. El contrato se formalizará el 1° de enero de 2023, en horario hábil, en las oficinas de la Dirección Jurídica, sita en el DOMICILIO del ORGANISMO. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, previa entrega de las garantías de cumplimiento del CONTRATO, esto de conformidad con el artículo 76 de la LEY. El CONTRATO podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 81 de la LEY. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo persona que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores deberá acudir a la fecha en firma del “CONTRATO” tendrá que la adjudicación quedo firme. Sí ser el ofertante adjudicado no Representante Legal que se presentare a firmarlo encuentre registrado como tal en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificadapadrón de proveedores, perderá el derecho como talacreditando su personalidad jurídica mediante original de su Identificación Oficial vigente (cartilla, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAPpasaporte, procediendo a adjudicarle a la persona natural cédula profesional o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá credencial para votar con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO No. 9fotografía). El contrato podrá prorrogarse una sola vezCONTRATO deberá suscribirse en los formatos, por un período igual o menor al pactado inicialmentetérminos y condiciones que determine la Dirección Jurídica del ORGANISMO, siempre mismo que corresponderá en todo momento a lo establecido en las condiciones presentes BASES, el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos) y la propuesta del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de ContratoPROVEEDOR adjudicado. Si el retraso del Contratista se debiere a interesado no firma el CONTRATO por causas no imputables al mismo, debidamente comprobadasel ORGANISMO por conducto del COMITÉ, tendrá derecho sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el CONTRATO al PARTICIPANTE que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a solicitar y la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen xxx xxxx por ciento (10%). En caso de que hubiera más de un PARTICIPANTE que se le conceda encuentre dentro de ese margen, se les convocará a una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a reclamar una compensación económica adicionalquien presente la de menor precio. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicioDe resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica oferta que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO Anexo No. 918). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO Anexo No. 9). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando Con fundamento en el contrato esté listo para artículo 226 de la suscripción del mismo entre las partesLey, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a el CONTRATO se firmará en la fecha que se señale en el fallo, y en su defecto dentro de los 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES siguientes al de la emisión del FALLO DE ADJUDICACIÓN. En caso de que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado PROVEEDOR no se presentare presente a firmarlo formalizar el CONTRATO de adjudicación dentro del término de 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, será sancionado en los términos de lo dispuesto por el artículo 284 del Reglamento. Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado CONTRATO, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el plazo mencionado primer párrafo del presente punto de las BASES, se estará a lo previsto en los artículos 226 y 236 del Reglamento, perdiendo a favor del erario público la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, GARANTÍA por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio concepto de conformidad al Art. 158 seriedad de la LACAPpropuesta que hubiera otorgado, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica pudiendo el COMITÉ adjudicar el CONTRATO al participante que haya clasificado en segundo lugar presentado la segunda proposición solvente más baja, y así sucesivamente se procederá en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con las demás ofertas según el respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso. , no sea superior al 10% (Modelo de contrato ANEXO No. 9DIEZ POR CIENTO). El contrato podrá prorrogarse una sola vezPROVEEDOR ADJUDICADO deberá entregar en la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, por un período igual o menor al pactado inicialmentela GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE LOS BIENES/SERVICIOS Y GARANTÍA DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga firma del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicioCONTRATO.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI del Nivel Superior, notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO (Anexo No. 9)8). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI del Nivel Superior, notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO (Anexo No. 910). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando El representante legal del licitante ganador, deberá presentarse a suscribir el contrato esté listo para en la suscripción del mismo entre las partesCoordinación Administrativa de la Gerencia Estatal Guerrero, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a ubicada en xxxxx Xxxxxxx Xx. 0 0x. Xxxx xxxxxxx xxxxxx c. p. 39000 en Chilpancingo, Gro., en la fecha en la que se le requiera, la adjudicación quedo firmecual deberá ser dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo, debiendo entregar la garantía de cumplimiento correspondiente a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato. Sí En el ofertante adjudicado supuesto que el licitante ganador no se presentare presente a firmarlo en firmar el plazo mencionado contrato en la notificación sin causa justificadafecha estipulada por causas que le sean imputables, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar adjudicar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle contrato correspondiente a la persona natural o jurídica que haya clasificado segunda mejor propuesta presentada en segundo lugar la licitación y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según en el caso. (Modelo orden de contrato ANEXO No. 9). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmentepreferencia de la evaluación, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables la diferencia a la institución y propuesta económica que inicialmente hubiere resultado ganadora no hubiere una mejor opciónsea superior en su caso al 10%. El Titular licitante ganador, previo a la firma del contrato, deberá entregar en original y copia la documentación comprobatoria que a continuación se menciona: Acta de Nacimiento e identificación oficial. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (Que señale nombre del contribuyente, domicilio y actividad preponderante) En su caso poder notarial del representante legal con facultades que lo acrediten para comprometerse y contratar a nombre de su representado, debidamente inscrito en el registro público de la institución emitirá una resolución debidamente razonada propiedad y motivada para proceder a dicha prorrogadel comercio. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud Con identificación oficial vigente de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota quien otorga y de La Contratista en la cual quien acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del serviciopoder.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO (Anexo No. 9). 13) El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a El MINSAL podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la UACI la solicitud LACAP, independientemente de prórroga su naturaleza y antes del contrato anexando los siguientes documentos: Nota vencimiento de La Contratista en la cual acepta la prórrogasu plazo, monto estimado siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable LACAP, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. La comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad del Administrador de Contratotitular xxx XXXXXX. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga prorroga equivalente al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio.entrega correspondiente. Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de los siguientes objetivos:

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo Se adjunta modelo de contrato ANEXO No. 9el cual se ajustará a esta convocatoria una vez adjudicado el mismo Anexo 20). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor representante legal del licitante ganador al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdidoadjudique el contrato, deberá proceder a su firma de acuerdo a lo establecido en el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicionalcomunicado de fallo. La solicitud firma del contrato será el 29 de prórroga deberá hacerse enero de 2018 a las 12:00 horas en el domicilio descrito en el punto 2.2 de esta CONVOCATORIA. El contrato será asignado a un solo PRESTADOR DE SERVICIO considerando los PRECIOS UNITARIOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato una vez adjudicado no podrán cederse en forma parcial ni total, a favor de otra persona física o societaria, excepto los derechos de cobro, previa autorización expresa y por escrito del ITL. El licitante que resulte ganador o su representante legal que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el contrato adjudicado dentro del plazo contractual pactado establecido para tal efecto, será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 60, fracción I de la prestación del servicioLey, sin menoscabo de las sanciones previstas en el artículo 59 de la misma. En estos casos, el ITL podrá adjudicarlo al licitante que haya presentado la propuesta económica siguiente más baja, siempre y cuando la diferencia en puntuación no rebase el 10 % (diez por ciento) con respecto a la ganadora en primera instancia, de conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley. El ITL se abstendrá de firmar el CONTRATO si se comprueba que la documentación con que cuente el ITL u otra autoridad administrativa, se desprende que el LICITANTE pretende evadir los efectos de la inhabilitación resuelta por la SFP hacia el LICITANTE o de las personas físicas o societarias que participan por su conducto.

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato esté listo para la suscripción del mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder procedimiento de cinco días hábiles posteriores contratación y obligará a la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a adjudicarle dependencia o entidad y a la persona natural a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o jurídica que haya clasificado bien en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso. (Modelo de contrato ANEXO No. 9). El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables la convocatoria a la institución licitación pública y que no hubiere una mejor opción. El Titular en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorrogacitada notificación. La Unidad Solicitante deberá remitir a Asimismo, con la UACI notificación del fallo la solicitud dependencia o entidad realizará la requisición de prórroga del contrato anexando los siguientes documentos: Nota bienes o servicios de La Contratista en la cual acepta la prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contratoque se trate. Si el retraso del Contratista se debiere a interesado no firma el contrato por causas no imputables al mismo, debidamente comprobadasconforme a lo señalado en el párrafo anterior, tendrá derecho la dependencia o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a solicitar la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen xxx xxxx por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen xxx xxxx por ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación la convocante declarara desierta la licitación. El atraso de la dependencia o entidad en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. No se otorgaran anticipos. Los derechos y obligaciones que se le conceda una prórroga equivalente deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. Si el licitante que resulte adjudicado no lo firmara por causas imputables al tiempo perdidomismo, será sancionado en los términos del artículo 60 de la ley. El representante o apoderado legal del licitante adjudicado que firme el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para contrato debera presentar la prestación del servicio.siguiente documentación:

FIRMA DEL CONTRATO. La UACI notificará al adjudicatario cuando El representante legal del licitante que haya resultado ganador, deberá presentarse a firmar el contrato esté listo para en la suscripción del fecha, lugar y hora que se establezca en el fallo, en la calle de Xxxxx Xxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx 0, X.X. 00000, Xxxxxx, X.X; el contrato normará las relaciones que se establezcan entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el contratista. El licitante que por causas imputables a él mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores firme el contrato a más tardar en la fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio estipulada o de conformidad al Art. 158 artículo 47 de la LACAPLey, procediendo será sancionado en los términos del artículo 78, fracción I, de la Ley. Cuando el contrato no sea firmado por la dependencia o entidad el pago de los gastos no recuperables se sujetará a adjudicarle a los conceptos y plazos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 70 del Reglamento. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado en su cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la persona natural o jurídica fracción II, del artículo 48, de la Ley. El superintendente de servicio propuesto por el licitante que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá resultado ganador deberá contar con las demás ofertas según la firma electrónica avanzada (FIEL) expedida por el caso. (Modelo de contrato ANEXO No. 9). El contrato podrá prorrogarse una sola vezSAT, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular para el uso de la institución emitirá una resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorrogabitácora electrónica. La Unidad Solicitante deberá remitir a la UACI la solicitud de prórroga En términos del contrato anexando los siguientes documentos: Nota de La Contratista en la cual acepta la prórrogasegundo párrafo, monto estimado del artículo 47, de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del Administrador de Contrato. Si Ley, si el retraso del Contratista se debiere a interesado no firmase el contrato por causas no imputables al mismo, debidamente comprobadasdentro del plazo estipulado por la convocante, tendrá derecho a solicitar y ésta, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al licitante que hubiese presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo a que se le conceda una prórroga equivalente refieren los artículo 39 y 39 Bis de la Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la prestación del servicio10% (diez por ciento).