Common use of INICIO DE LA OBRA Clause in Contracts

INICIO DE LA OBRA. Dentro de los DIEZ (10) días corridos de recibida la Orden de Compra, presentar detalladamente y por escrito a fin de ponerlo a consideración y aprobación de la oficina responsable del control, la metodología a aplicar, la secuencia del trabajo, el horario y elementos considerados para el desarrollo de la tarea completa. El Acta de Posesión del terreno se efectuará dentro de los catorce (14) días corridos de firmado el Contrato y el Replanteo de la Obra será realizado en forma conjunta entre el Representante Técnico y la Inspección de la Obra quien, una vez suscripta el Acta de Replanteo, notificará al Contratista la fecha de celebración del Acta de Inicio de Obra. El personal del ADJUDICATARIO deberá ser idóneo y estará provisto de vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los Entes que reglamentan la actividad. El ORGANISMO podrá solicitar al ADJUDICATARIO por causas justificadas el cambio de personal que el ADJUDICATARIO asigne para el cumplimiento de esta contratación. En este caso el ADJUDICATARIO se obliga a sustituir a dicho personal. Queda bajo exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales, sin excepción. El personal utilizado por el ADJUDICATARIO para efectuar la prestación del servicio contratado NO TENDRÁ ningún tipo o forma de relación de dependencia con el ORGANISMO. El ADJUDICATARIO asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño y/o perjuicio que se origine por culpa, dolo o negligencia comprobada por parte de sus operarios, durante el transcurso de la ejecución de los trabajos. Asimismo, se designará UNO (1) o más responsables con facultades para que actúen como nexo con el personal del ORGANISMO, designados como supervisores del servicio. El ADJUDICATARIO deberá tomar todas las medidas de precaución accesorias que considere necesarias a fin de prevenir posibles accidentes, como así también robos, deterioros, pérdidas, etcétera, de sus materiales, estructuras o de cualquier otro bien propio, quedando librado a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudiere sufrir.

INICIO DE LA OBRA. Dentro 13.01 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, a través de algún funcionario destinado para tal fin, el Inspector o Supervisor de Obra, hará entrega del terreno al Contratista representado por el Residente o su Representante Legal. La Obra contará de modo permanente y directo con el Ingeniero designado por el contratista. El Residente, por su sola designación, representa al contratista para los DIEZ (10) días corridos efectos ordinarios de recibida la Orden obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. En la fecha de Compraentrega de terreno, presentar detalladamente se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente legalizado por un Notario Público proporcionado por el Contratista, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor designado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, según corresponda y por escrito a fin el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de ponerlo a consideración y aprobación de la oficina responsable del control, la metodología a aplicar, la secuencia del trabajo, el horario y elementos considerados para el desarrollo de la tarea completaObra. El Acta de Posesión del terreno se efectuará dentro de los catorce (14) días corridos de firmado el Contrato y el Replanteo La Ejecución de la Obra será realizado se llevará a cabo según lo indicado en forma conjunta entre el Representante Técnico Expediente Técnico, las presentes Bases y el Contrato, así como las demás órdenes emanadas por la Inspección MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX. El Contratista deberá colocar el Cartel de Obra dentro del plazo máximo de 10 días calendarios después de la Obra quienfirma del Contrato según el modelo alcanzado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, una vez suscripta el Acta de Replanteo, notificará al Contratista la fecha de celebración del Acta de Inicio de Obra. El personal del ADJUDICATARIO deberá ser idóneo y estará provisto de vestimenta adecuada y de los elementos acuerdo a las características definidas en las Especificaciones Técnicas. Si el Contratista no cumple con colocar el Cartel de seguridad establecidos Obra en el plazo previsto se hará acreedor a una multa equivalente al 2% (dos por los Entes ciento) del monto contratado, el mismo que reglamentan la actividad. El ORGANISMO podrá solicitar al ADJUDICATARIO por causas justificadas el cambio de personal que el ADJUDICATARIO asigne para el cumplimiento de esta contratación. En este caso el ADJUDICATARIO se obliga a sustituir a dicho personal. Queda bajo exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales, sin excepción. El personal utilizado por el ADJUDICATARIO para efectuar la prestación del servicio contratado NO TENDRÁ ningún tipo o forma de relación de dependencia con el ORGANISMO. El ADJUDICATARIO asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño y/o perjuicio que se origine por culpa, dolo o negligencia comprobada por parte de sus operarios, durante el transcurso será descontado de la ejecución de los trabajos. Asimismo, se designará UNO (1) o más responsables con facultades para que actúen como nexo con el personal del ORGANISMO, designados como supervisores del servicio. El ADJUDICATARIO deberá tomar todas las medidas de precaución accesorias que considere necesarias a fin de prevenir posibles accidentes, como así también robos, deterioros, pérdidas, etcétera, de sus materiales, estructuras o de cualquier otro bien propio, quedando librado a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudiere sufrirprimera valorización.

INICIO DE LA OBRA. Dentro 13.01 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL XX XXXXX a través de algún funcionario destinado para tal fin, el Inspector o Supervisor de Obra, hará entrega del terreno al Contratista representado por el Residente o su Representante Legal. La Obra contará de modo permanente y directo con el Ingeniero designado por el contratista. El Residente, por su sola designación, representa al contratista para los DIEZ (10) días corridos efectos ordinarios de recibida la Orden obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. En la fecha de Compraentrega de terreno, presentar detalladamente se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente legalizado por un Notario Público proporcionado por el Contratista, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor designado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL XX XXXXX, según corresponda y por escrito a fin el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de ponerlo a consideración y aprobación de la oficina responsable del control, la metodología a aplicar, la secuencia del trabajo, el horario y elementos considerados para el desarrollo de la tarea completaObra. El Acta de Posesión del terreno se efectuará dentro de los catorce (14) días corridos de firmado el Contrato y el Replanteo La Ejecución de la Obra será realizado se llevará a cabo según lo indicado en forma conjunta entre el Representante Técnico Expediente Técnico, las presentes Bases y la Inspección el Contrato, así como las demás órdenes emanadas por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL XX XXXXX. El Contratista deberá colocar el Cartel de Obra dentro del plazo máximo de 10 días calendarios después de la Obra quienfirma del Contrato según el modelo alcanzado por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL XX XXXXX, una vez suscripta el Acta de Replanteo, notificará al Contratista la fecha de celebración del Acta de Inicio de Obra. El personal del ADJUDICATARIO deberá ser idóneo y estará provisto de vestimenta adecuada y de los elementos acuerdo a las características definidas en las Especificaciones Técnicas. Si el Contratista no cumple con colocar el Cartel de seguridad establecidos Obra en el plazo previsto se hará acreedor a una multa equivalente al 2% (dos por los Entes ciento) del monto contratado, el mismo que reglamentan la actividad. El ORGANISMO podrá solicitar al ADJUDICATARIO por causas justificadas el cambio de personal que el ADJUDICATARIO asigne para el cumplimiento de esta contratación. En este caso el ADJUDICATARIO se obliga a sustituir a dicho personal. Queda bajo exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales, sin excepción. El personal utilizado por el ADJUDICATARIO para efectuar la prestación del servicio contratado NO TENDRÁ ningún tipo o forma de relación de dependencia con el ORGANISMO. El ADJUDICATARIO asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño y/o perjuicio que se origine por culpa, dolo o negligencia comprobada por parte de sus operarios, durante el transcurso será descontado de la ejecución de los trabajos. Asimismo, se designará UNO (1) o más responsables con facultades para que actúen como nexo con el personal del ORGANISMO, designados como supervisores del servicio. El ADJUDICATARIO deberá tomar todas las medidas de precaución accesorias que considere necesarias a fin de prevenir posibles accidentes, como así también robos, deterioros, pérdidas, etcétera, de sus materiales, estructuras o de cualquier otro bien propio, quedando librado a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudiere sufrirprimera valorización.

INICIO DE LA OBRA. Dentro   Representa a LA ENTIDAD en el lugar en que se desarrollen las obras.   Efectuada la entrega del terreno, y producido el pago del Adelanto al Contratista, y/o recibida la orden de inicio por parte de LA ENTIDAD, a partir del día siguiente la supervisión conjuntamente con EL CONTRATISTA efectuarán la verificación de la libre disponibilidad del terreno, oportunidad en que se verificará los hitos de control para el trazo y el replanteo de la obra cuyos resultados se plasmaran en un informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, la supervisión los analizará a fin de determinar la CAUSA que lo genera considerando para ello los alcances del contrato. Como resultado del replanteo, deberá verificarse que exista la libre disponibilidad del terreno para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse alguna situación problemática sobre esta materia, debe exigirse al contratista la inmediata solución para evitar que tal situación afecte el calendario de Avance de obra.   De surgir la necesidad de tramitar algún presupuesto adicional, por hechos imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor; es de responsabilidad de EL CONTRATISTA sustentar ante la supervisión las modificaciones que hubiere siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en el Art. 207° del Reglamento.  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA PROCESO DE SELECCIÓN N.º 002-2014-CE-MDL  La supervisión emitirá informe determinando la procedencia o no del Presupuesto Adicional y/o Presupuesto Deductivo dentro de los DIEZ (10) 7 días corridos naturales siguientes de recibida la Orden solicitud de CompraEL CONTRATISTA, presentar detalladamente y por escrito a fin de ponerlo a consideración y aprobación debiendo para ello solicitar toda la información y/o documentación al contratista de la oficina responsable obra. Cualquier desfase en la presentación del controlexpediente del adicional, asume responsabilidad tanto EL CONTRATISTA como la supervisión, por los efectos que puedan derivarse.   Exigir al Contratista la colocación de los Carteles de la Obra en los lugares adecuados promocionando las bondades del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por LA ENTIDAD.   Ubicar su Oficina dentro del área de influencia de la obra, en el que debe ser visible la información que le permita efectuar una eficiente labor de supervisión.   Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades xx xxx siendo la primera anotación el Acta de Entrega de Terreno   La fecha de inicio del plazo contractual de la obra deberá constar en el Cuaderno de obra, con indicación expresa de la fecha de vencimiento del mismo.  De requerirse la importación de equipos, la metodología supervisión acorde con el Calendario de Adquisición de Materiales, deberá solicitar al Contratista la atención prioritaria bajo responsabilidad, señalando que cualquier desface en las fechas previstas a aplicarcargo de EL CONTRATISTA no generará ampliación de plazo.  La supervisión deberá verificar que EL CONTRATISTA cuente con el equipo mínimo ofertado, acorde con el PLAN DE TRABAJO de EL CONTRATISTA. Absolver las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de Obra sobre la secuencia obra supervisada, teniendo en cuenta los requisitos y formalidades que establece el Art. 196º del trabajoReglamento. La supervisión deberá exigir que las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de Obra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al documento contractual que se observa; de no ser así, deberá en el horario mismo día, solicitarse por el mismo medio que EL CONTRATISTA alcance la información y/o la documentación complementaria que permita atender la mencionada consulta. Interpretar y elementos considerados para aclarar en coordinación con el desarrollo proyectista los planos, diseños, especificaciones e informes entregados por dichos proyectistas, durante la ejecución de la tarea completaobra e instalación de los equipos y accesorios. El Acta Cuando EL CONTRATISTA plantee la necesidad de Posesión realizar modificaciones de una parte de la obra para adecuarla a las condiciones presentadas durante su ejecución o por otro motivo, deberá de coordinar directamente con su proyectista para recabar la autorización respectiva. En estos casos deberá dejar constancia en el Cuaderno de Obra o Cuaderno de Proyecto, sobre los hechos y la causal que genera la referida modificación. Las modificaciones por omisiones, errores y/o deficiencias del terreno se efectuará Expediente Técnico no generaran presupuesto adicional alguno. Analizar, revisar y autorizar, de ser el caso, los presupuestos adicionales que plantee EL CONTRATISTA por hechos imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en el Cuaderno de Obra sobre el origen y la necesidad de su ejecución para cumplir con el Contrato Principal. En este caso, EL CONTRATISTA dentro de los catorce (14) 15 días corridos naturales siguientes de firmado producido el hecho que lo motiva, deberá sustentar ante la supervisión adjuntando la documentación pertinente. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA PROCESO DE SELECCIÓN N.º 002-2014-CE-MDL El supervisor elevará el Informe a LA ENTIDAD, dentro de los 07 días naturales siguientes, con la recomendación del caso, para el trámite ante el nivel correspondiente de LA ENTIDAD. LA ENTIDAD, no aceptará ningún presupuesto adicional presentado después de ejecutada la obra, ni vencido el plazo contractual, asumiendo tanto EL CONTRATISTA como la Supervisión responsabilidad de presentarse tal situación. Si en el análisis que ha de realizar LA ENTIDAD, se comprueba que la recomendación del Supervisor no está debidamente sustentada acorde con el Contrato y el Replanteo de la Obra y que conlleva a que LA ENTIDAD emita opinión contraria, esta situación será realizado causal para aplicar una multa equivalente a 10 UIT al Supervisor. De producirse una situación similar por segunda vez, dicho incumplimiento será causal para resolver el contrato, en forma conjunta entre el Representante Técnico y aplicación del Art. 167° del Reglamento. Tramitar ante LA ENTIDAD las deducciones de obra para su aprobación, alcanzando la Inspección de la Obra quiendocumentación sustentatoria del caso, una vez suscripta el Acta de Replanteo, notificará al Contratista la fecha de celebración del Acta de Inicio de Obra. El personal del ADJUDICATARIO deberá ser idóneo y estará provisto de vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los Entes que reglamentan la actividad. El ORGANISMO podrá solicitar al ADJUDICATARIO por causas justificadas el cambio de personal que el ADJUDICATARIO asigne para el cumplimiento de esta contratación. En este caso el ADJUDICATARIO se obliga a sustituir a dicho personal. Queda bajo exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento conformidad de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales, sin excepción. El personal utilizado por el ADJUDICATARIO para efectuar la prestación del servicio contratado NO TENDRÁ ningún tipo o forma de relación de dependencia con el ORGANISMO. El ADJUDICATARIO asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño y/o perjuicio que se origine por culpa, dolo o negligencia comprobada por parte de sus operarios, durante el transcurso de la ejecución de los trabajos. Asimismo, se designará UNO (1) o más responsables con facultades para que actúen como nexo con el personal del ORGANISMO, designados como supervisores del servicio. El ADJUDICATARIO deberá tomar todas las medidas de precaución accesorias que considere necesarias a fin de prevenir posibles accidentes, como así también robos, deterioros, pérdidas, etcétera, de sus materiales, estructuras o de cualquier otro bien propio, quedando librado a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudiere sufrirEL CONTRATISTA.

INICIO DE LA OBRA. Dentro  Representa a LA ENTIDAD en el lugar en que se desarrolle la obra.  Efectuada la entrega del terreno, y producido el pago del Adelanto a la Empresa Privada, y/o recibida la orden de inicio por parte de LA ENTIDAD, a partir del día siguiente la supervisión conjuntamente con LA EMPRESA PRIVADA efectuarán la verificación de la libre disponibilidad del terreno, oportunidad en que se verificará los hitos de control para el trazo y el replanteo de la obra cuyos resultados se plasmaran en un informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, la supervisión los analizará a fin de determinar la CAUSA que lo genera considerando para ello los alcances del contrato. Como resultado del replanteo, deberá verificarse que exista la libre disponibilidad del terreno para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse alguna situación problemática sobre esta materia, debe exigirse al contratista la inmediata solución para evitar que tal situación afecte el calendario de Avance de obra.  De surgir la necesidad de tramitar algún presupuesto adicional, por hechos imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor; es de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA sustentar ante la supervisión las modificaciones que hubiere siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en el Art. 30° del Reglamento DS 409 – 2015-EF.  La supervisión emitirá informe determinando la procedencia o no del Presupuesto Adicional y/o Presupuesto Deductivo dentro de los DIEZ (10) 7 días corridos naturales siguientes de recibida la Orden solicitud de CompraLA EMPRESA PRIVADA, presentar detalladamente y por escrito a fin de ponerlo a consideración y aprobación debiendo para ello solicitar toda la información y/o documentación al contratista de la oficina responsable obra. Cualquier desfase en la presentación del controlexpediente del adicional, asume responsabilidad tanto LA EMPRESA PRIVADA como la metodología a aplicarsupervisión, por los efectos que puedan derivarse.  Exigir al Contratista la secuencia del trabajo, el horario y elementos considerados para el desarrollo de la tarea completa. El Acta de Posesión del terreno se efectuará dentro colocación de los catorce (14) días corridos de firmado el Contrato y el Replanteo Carteles de la Obra será realizado en forma conjunta entre el Representante Técnico los lugares adecuados promocionando las bondades del proyecto según cantidad y la Inspección modelo proporcionado por LA ENTIDAD.  Ubicar su Oficina dentro del área de influencia de la obra, en el que debe ser visible la información que le permita efectuar una eficiente labor de supervisión.  Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra quien, una vez suscripta con las formalidades xx xxx siendo la primera anotación el Acta de ReplanteoEntrega de Terreno  La fecha de inicio del plazo contractual de la obra deberá constar en el Cuaderno de obra, notificará con indicación expresa de la fecha de vencimiento del mismo.  De requerirse la importación de equipos, la supervisión acorde con el Calendario de Adquisición de Materiales, deberá solicitar al Contratista la fecha atención prioritaria bajo responsabilidad, señalando que cualquier desfase en las fechas previstas a cargo de celebración LA EMPRESA PRIVADA no generará ampliación de plazo.  La supervisión deberá verificar que LA EMPRESA PRIVADA cuente con el equipo mínimo ofertado, acorde con el PLAN DE TRABAJO de LA EMPRESA PRIVADA. Absolver las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de Obra sobre la obra supervisada, según se establece el Art. 22º del Acta de Inicio Reglamento DS 409-2015-EF. La supervisión deberá exigir que las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de Obra. El personal del ADJUDICATARIO , se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al documento contractual que se observa; de no ser así, deberá ser idóneo y estará provisto de vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los Entes que reglamentan la actividad. El ORGANISMO podrá solicitar al ADJUDICATARIO por causas justificadas en el cambio de personal que el ADJUDICATARIO asigne para el cumplimiento de esta contratación. En este caso el ADJUDICATARIO se obliga a sustituir a dicho personal. Queda bajo exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del serviciomismo día, como asimismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales, sin excepción. El personal utilizado solicitarse por el ADJUDICATARIO para efectuar mismo medio que LA EMPRESA PRIVADA alcance la prestación del servicio contratado NO TENDRÁ ningún tipo o forma de relación de dependencia con el ORGANISMO. El ADJUDICATARIO asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño información y/o perjuicio la documentación complementaria que se origine permita atender la mencionada consulta. Interpretar y aclarar en coordinación con el proyectista los planos, diseños, especificaciones e informes entregados por culpa, dolo o negligencia comprobada por parte de sus operariosdichos proyectistas, durante el transcurso de la ejecución de la obra e instalación de los trabajos. Asimismo, se designará UNO (1) o más responsables con facultades para que actúen como nexo con el personal del ORGANISMO, designados como supervisores del servicio. El ADJUDICATARIO deberá tomar todas las medidas de precaución accesorias que considere necesarias a fin de prevenir posibles accidentes, como así también robos, deterioros, pérdidas, etcétera, de sus materiales, estructuras o de cualquier otro bien propio, quedando librado a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudiere sufrirequipos y accesorios.