CARTA MÚLTIPLE Nº 001 -2006-MDSR/CE.
Xxxxx Xxxx, 00 de Septiembre del 2006
CARTA MÚLTIPLE Nº 001 -2006-MDSR/CE.
Señores:
Presidente del Consejo Superior de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE
Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. 0 x/x.
Xxxxx Xxxxx – Xxxx
Central telefónica: (01) 613 - 5555
Presente.-
ASUNTO: INTEGRACIÓN DE BASES
REF. : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2006-CE/MDSR
De nuestra especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y aprovechar la oportunidad para hacer de su conocimiento que en atención al calendario del proceso de selección de la referencia y después de haber absuelto las consultas y observación a las Bases, estas no han sufrido modificación alguna.
En tal sentido en cumplimiento al Art. 117º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; hemos procedido a integrar las Bases Administrativas, las mismas que ponemos a vuestra consideración.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial estima y consideración personal.
Atentamente,
............................................................
Ing. XXXXXX XXXXXX XXXXXX
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL
CONVOCATORIA
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2006-CE/MDSR
OBRA: “PAVIMENTO FLEXIBLE CALLES DISTRITO SANTA XXXX, corresponde los Jirones Arequipa, Romaña, Ferrocarril y Parque a la Madre de la ciudad de Santa Xxxx XXXXXX”
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
XXXX - XXXXXX
RUC: 20169037958
01.00 VALOR REFERENCIAL
1.01 Monto : S/. 438,994.50. Nuevos Soles
(Precios al Mes de SETIEMBRE del 2006)
PLAZO DE EJECUCIÓN
2.01 Plazo : 90 días Calendario
03.0 CODIGO CIIU
452000
LUGAR DE TRÀMITE
4.01 Sede de la Municipalidad Distrital de Santa Xxxx, sito en Plaza xx Xxxxx Nº 101 – Santa Xxxx, en el Horario establecido en el Calendario de la presente Convocatoria.
4.02 Derecho de Participación
S/. 120.00 (Ciento veinte y 00/100 Nuevos Soles), en la Oficina de Tesorería, Plaza xx Xxxxx Santa Xxxx Nº 101 –Santa Xxxx
5.00 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Convocatoria 04/09/06
5.02 Registro de Participantes 04/09/06 al 13/09/06
Presentación de Consultas, Aclaraciones y/o Formulación de Observaciones a las Bases
05/09/06 al 07/09/06
Absolución de Consultas y Aclaración de Observaciones, e Integración de las Bases
11/09/06
Visita a obra hasta el día 13/09/06 a horas 8.00 am a 9.00 a.m. (solicitar constancia)
Presentación de Propuestas 15/09/06 (HORAS 9.00 AM)
Evaluación de Propuestas 15/09/06 (9.30 AM)
Otorgamiento de la Buena Pro 15/09/06
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DISPOSICIONES GENERALES
Las presentes Bases corresponden al Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva para la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE DE LOS CALLES DE SANTA XXXX”, conforme a las Especificaciones Técnicas que se indican en las presentes bases. Y al Art. 77º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D. S. Nº 084-2004 –PCM.
Los Postores que incurran y participan en prácticas restrictivas de la libre competencia, estarán bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado, en aplicación del Art. 10 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D. S. Nº 083-2004-PCM.
REFERENCIAS
Cuando en las presentes Bases se menciona la palabra “Ley”, se entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D. S. Nº 083-2004-PCM; la mención al “Reglamento”, se entenderá referida al Reglamento de la Ley aprobado por D. S. N° 084-2004-PCM.
En todos los casos que las presentes Bases se establezcan plazos, sin calificarlos, se computarán como días hábiles. Son días inhábiles xxxxxxx, xxxxxxxx y feriados no laborales.
ENTIDAD CONVOCANTE
LA MUNICIPALIDAD DE SANTA XXXX, con domicilio en la Plaza xx Xxxxx N° 101 – Santa Xxxx.
OBJETO DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
La presente Adjudicación Directa Selectiva, tiene por objeto, seleccionar al Contratista que se encargará de la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE XXX XXXXXX XX XXXXX XXXX - XXXXXX” xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Técnico aprobado.
OBRA
Ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE DE LAS CALLES DE SANTA XXXX- XXXXXX”
UBICACIÓN
Se encuentra ubicada en el distrito de Santa Xxxx Provincia xx Xxxxxx.
PLAZO REFERENCIAL DE EJECUCION DE LA OBRA
90 Días Calendarios.
FINANCIAMIENTO
Canon y Regalías.
REGIMEN LEGAL
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
Ley Nº 26852, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2006
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
D. S. N° 083-2005-PCM que aprueba el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850
D. S. N° 084-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley Nº 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa
Ley Nº 27633 – Ley de Promoción del Desarrollo Productivo Nacional, D. S. Nº 003-2001-PCM
Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General
Código Civil
02.00 SISTEMA DE CONTRATACION
2.01 A Suma Alzada
03.00 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
3.01 Por el Financiamiento: Con financiamiento de la Entidad (Canon Ley y regalías).
04.00 VALOR REFERENCIAL
4.01 Monto: S/.438,994.50 (CUATROCIENTOS TREINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTICUATRO Y 50/100 NUEVOS SOLES,).
4.02 Monto a que asciende al 110% del Valor Referencial S/. 482,893.95 Nuevos Soles.
4.03 Monto a que asciende al 90% del Valor Referencial S/. 395,095.05 Nuevos Soles.
05.00 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION
5.01 Se llevará a cabo de conformidad con lo indicado en el Calendario de la Convocatoria. La calificación de este proceso se desarrollará en sesión pública.
6.00 CCARACTERÍSTICAS DE LAS OFERTAS
6.01 Las ofertas se efectuarán íntegramente en Nuevos Soles.
07.00 CONDICIONES GENERALES Y DATOS RELATIVOS AL PROCESO DE SELECCIÓN
DE LOS POSTORES
Podrán presentarse a la presente convocatoria, todos los contratistas de obras debidamente inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Capítulo de Ejecutores de Obras a cargo del Consejo Superior de Contratistas y Adquisiciones del Estado, no incluidos en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado y con capacidad libre de contratación de acuerdo al monto del Valor Referencial.
A fin de poder participar en el Proceso de Selección, los postores deberán inscribirse necesariamente como participantes de acuerdo al Calendario de la Convocatoria en aplicación del Art. 61° del Reglamento de la Ley, aprobado mediante D. S. 084-2004-PCM.
Podrán participar asimismo, postores en Consorcio inscritos individualmente en el Registro Nacional de Proveedores del Capítulo de Ejecutores de Obras, designando un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones que se deriven de su calidad de Postores y del Contrato hasta su liquidación; para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, el que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro.
Las partes en consorcio responderán solidariamente ante la MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, por todas las consecuencias derivadas de su participación individual o en conjunto dentro del consorcio en el proceso de selección, bastará que uno de los integrantes del Consorcio haya adquirido las Bases. Se descalificarán a las propuestas que contengan formatos con sellos y firma diferentes a los del postor.
DOCUMENTOS DE LA ADJUDICACION DE DIRECTA SELECTIVA
Los documentos de Convocatoria están conformados por:
Formulario Oficial de Relación de Documentos.
Convocatoria.
Bases Generales.
Bases Integradas si es el caso
Proforma de Contrato.
Un (01) Expediente Técnico completo, conformado por:
Memoria Descriptiva.
Especificaciones Técnicas.
Presupuesto, Presupuesto Desagregado, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Materiales, Cronograma de Desembolsos Mensuales, Análisis de Gastos Generales, Fórmula Polinómica, Planilla de Metrados.
Planos de Proyecto
7.03 REGISTRO DE PROVEEDORES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
Los Postores deberán registrarse ante la Entidad, pagando a ésta un derecho en la Oficina de Tesorería y recabar un juego de Bases y el Expediente Técnico en la Secretaria de la Municipalidad, sito en la Plaza xx Xxxxx 2do piso.
CONSULTAS, ACLARACION DE LAS BASES Y FORMULACION DE OBSERVACION A LAS BASES
El Participante, deberá necesariamente, de ser el caso, presentar simultáneamente y por separado al Comité Especial lo siguiente:
Formulación de Consultas a las Bases.
Formulación de observaciones a las bases.
Las consultas y observaciones se harán por escrito y/o CD, dentro del plazo y horario establecido en el Calendario de la Convocatoria. La formulación de Consultas y Observaciones a las Bases y su correspondiente absolución por el Comité Especial, se regirán según los Art. 111º Y Art. 115º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Queda establecido que la Formulación de Observación a las Bases versará sobre el incumplimiento, sobre las condiciones mínimas a que se refiere el Art. 25° de la Ley.
En caso de que el Comité Especial no acoja las observaciones a las Bases, comunicará al Participante que realizó la observación dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley, a fin de que este proceda a cancelar el importe correspondiente a la tasa conforme al texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de CONSUCODE, debiendo el adquiriente hacer llegar al Comité Especial en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas de recibida la comunicación, el comprobante de pago respectivo, sin cuyo requisito no se iniciará el trámite correspondiente ante la Presidencia de CONSUCODE.
OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE
A efecto de presentar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonía con las Normas de Ingeniería, es indispensable que el postor efectúe una detenida inspección del lugar donde se ejecutará la obra.
Se esta solicitando un certificado de visita a obra materia de la convocatoria y con la presentación de la propuesta implicará la expresa aceptación del postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta, como para la ejecución de la obra en el plazo previsto y la inspección técnica otorgado por el Director xxx XXXXX.
Comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario de la Convocatoria, las rectificaciones y dudas que encuentren en los documentos que están involucrados para la ejecución de la obra, así como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentran entre éstos, pues en caso de no hacerlo, se entenderá que el adquiriente de las Bases los encuentra correctos y acepta todo lo contenido y dispuesto en los documentos de la Convocatoria y la obra inspeccionada.
Apersonarse a la Oficina del Comité Especial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, a fin de recabar las circulares que emitan por la absolución de consultas y aclaración de las Bases y se notificara por intermedio del SEACE y en los correos electrónicos de los contratistas si es que tuviera.
Acudir a visita a obra el día y hora señalado en el cronograma.
PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO
El Comité Especial declarará desierta la Adjudicación Directa Selectiva, cuando no quede válida ninguna oferta de conformidad con el Art. 32° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CANCELACION DEL PROCESO
LA MUNICIAPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, podrá cancelar el Proceso de Selección hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso reintegrará el pago por derecho de participación efectuado, en un plazo no mayor de cinco (05) días de notificada a los Participantes, la cancelación del proceso por parte del Comité Especial de conformidad con el Art. 34° de la Ley y Art. 86° de su Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
08.00 DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y CONTENIDO DE LOS SOBRES
En la fecha y hora indicada en el Calendario de la Convocatoria los postores presentarán su Propuesta en la Mesa de Partes de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, en dos (2) sobres debidamente cerrados, con la denominación que se indica a continuación:
SOBRE N° 01: PROPUESTA TÉCNICA (debidamente documentada)
SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA
El sobre deberá estar debidamente identificado, señalando claramente el nombre del Postor, Número y Titulo de la Adjudicación Directa Selectiva. Todas las páginas estarán selladas, foliadas y firmadas por el Postor o su representante Legal.
Del contenido de los Sobres N° 01 y 02 se presentarán solo un (01) original y dos copias.
Los formatos de los Anexos de las Propuesta Técnica y Económica deberán ser los que fueron entregados a los Participante, los cuales fueron visados y sellados por el órgano encargado o transcritos íntegramente a computadora. Podrán ser llenados por cualquier medio incluyendo el manual, con letra tipo imprenta y claramente legible.
El acto se inicia cuando el Comité Especial recepcione las propuestas de las empresas en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de llamar no se encuentra presente sus propuestas se le tendrá por desistido de participar en el proceso.
En caso que un postor sea descalificado en la evaluación técnica o económica y se le hará la devolución de uno o ambos sobres, perderá la calidad de postor y no podrá presentar impugnación alguna.
CONTENIDO DEL SOBRE N° 01
PROPUESTA TECNICA
La Propuesta Técnica, debe contener un original y dos copias de todos los documentos, los que deberán estar debidamente separados, foliados y con índice. El contenido es el siguiente:
Carta de presentación de acuerdo al FORMATO N° 01 documento que tendrá carácter de declaración jurada
Declaración jurada de acuerdo al modelo del FORMATO N° 02.
Declaración jurada de acuerdo al FORMATO N° 03 indicando su propuesta de plazo de ejecución, la misma que no debe tener borradura, enmendadura o correcciones, en cuyo caso se devolverá la propuesta calificándola como no presentada. Deberá acompañar la Programación PER-CPM Y GANT que sustente su cumplimiento.
Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento del Expediente Técnico, del postor que permita el cumplimiento de las especificaciones mínimas, conforme al FORMATO Nº 04, suscrita por el postor ó su representante legal. Deberá acompañar el Currículum Vitae Documentado del Profesional propuesto como Residente de Obra.
Constancia de Visita a obra
Copia simple del certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (ejecutor) emitido por CONSUCODE actualizado.
Declaración Jurada de ser una Pequeña o Micro Empresa, de ser el caso, según FORMATO Nº 8
Declaración Jurada de Cumplimiento de Normas Laborales, según FORMATO Nº 9
Según sea el caso; presentar cualquiera de las Cartas de Autorización, FORMATOS Nº 10 ó 11
NOTA: En caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos del ítem a) al e), se devolverá la Propuesta señalando ésta, como NO PRESENTADA
CONTENIDO DEL SOBRE N° 02
PROPUESTA ECONOMICA
Monto total de la Propuesta Económica, debidamente suscrita por el representante legal del postor, según modelo del FORMATO N° 05, la misma que no deberá tener borradura, enmendadura o correcciones, en cuyo caso se devolverá la propuesta calificándola como NO PRESENTADA.
Asimismo se presentará el Presupuesto detallado por las partidas que la generan la descomposición en porcentaje de los Gastos Generales de su propuesta económica indicando aquellos que no estén directamente relacionados y los que se encuentren directamente relacionados con el tiempo de Ejecución de la Obra, consignado en Nuevos Soles con dos (2) decimales; caso contrario se devolverá la oferta calificándola como No presentada.
En caso de discrepancia entre la cifra consignada en cifras con el monto consignado en letras en la carta propuesta o, si la propuesta sólo se indica en número o en letras, se devolverá la propuesta calificándola como NO PRESENTADA.
La propuesta económica debe indicar si incluye o no el IGV según corresponda al postor de lo contrario se devolverá la propuesta, calificándola como NO PRESENTADA.
Las propuestas que excedan en más xx xxxx por ciento (10%) el valor referencial en todos los casos serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.
Las propuestas inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial, serán devueltas por el Comité, teniéndolas por no presentadas.
09.00 PRESENTACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Para la presentación de la documentación e información solicitada, en los SOBRES N° 01 Y 02 , se deberá seguir estrictamente el ordenamiento propuesto, foliadas en un file e independizando cada ítem mediante una hoja separadora.
El proceso de apertura de sobre se realizará en Acto público, actuando el Comité Especial en forma colegiada y Autónoma.
El Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la Propuesta Técnica de cada postor (Sobre N° 01) y comprobará que los documentos presentados sean los solicitados por el numeral 8.03 de las bases, si en este sobre faltara cualquiera de los documentos requeridos, el mismo será devuelto al postor junto con el sobre N° 02, dándose por NO PRESENTADO.
En caso que existieran defectos de forma tales como omisiones u errores subsanables en los documentos (sellos, firmas, foliación u otros) presentados por los postores, que no modifiquen el alcance de la propuesta, el comité Especial está facultado a dar la facilidad al postor para que las subsane en un plazo de un día desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.
Una vez determinada la conformidad de la documentación entregada por los postores en el Primer Sobre, el Comité Especial procederá a dar la conformidad de los Postores aptos para la apertura del Segundo sobre.
Se procederá a abrir los sobres que contienen la Propuesta Económica en el mismo orden de la Propuesta Técnica
El procedimiento que se seguirá para la evaluación de las ofertas es el siguiente:
a) Propuesta Técnica:
En la evaluación técnica, la finalidad es acreditar la calidad de la propuesta; y no es factor de puntaje. El plazo de ejecución es el establecido por las bases.
Propuesta Económica:
Se evaluará asignando el puntaje máximo (100 puntos) a la Oferta Económica de menor monto. A las demás Propuestas se les asignará puntaje según la siguiente función:
Pi= Om x PMPE
Oi
Donde:
Pi = Puntaje de la Propuesta Económica
Oi = Propuesta Económica
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
Pmpe = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
c) Se considerará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el Puntaje de la Propuesta de los postores con domicilio legal en la Provincia donde se ejecutará la Obra, o las Provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo Departamento (Art. 131º del Reglamento, aprobado mediante S. D. Nº 084-2005-PCM, Se otorgará la Buena Pro en mesa al postor que obtenga el mayor puntaje total.
El resultado de Pi se calculará hasta la tercera cifra decimal, redondeándose el tercer decimal al inmediato superior si el cuarto decimal es igual o mayor a cinco (5).
El Comité Especial establecerá el orden de prelación de los postores de acuerdo a lo señalado precedentemente y determinará como propuesta ganadora a la oferta que obtenga el mayor puntaje de costo total.
En caso en que dos o más propuestas empatasen en el Puntaje Total, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará conforme a lo establecido en el Art. 133° del Reglamento de la Ley.
Terminado el Acto del Proceso de Selección, se asentará lo actuado en el Acta correspondiente en la que se dejará constancia de lo realizado, indicándose necesariamente la relación de los Postores invitados, las propuestas no admitidas, con la causal que hubiese determinado su rechazo y el orden de la prelación de los Postores.
El Acta será firmada por los miembros del Comité Especial, los postores o representantes legales que voluntariamente lo desearan.
El resultado final y el orden de prelación, serán exhibidos en un lugar visible de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, durante los dos (02) días siguientes posteriores de realizado el acto de Apertura de sobre y Otorgamiento de la Buena Pro.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, en virtud del informe presentado por el comité Especial con respecto al acto de Apertura de Sobres y Otorgamiento de la Buena Pro, procederá de acuerdo a la Ley, a fin de que se cumpla con la documentación correspondiente, para la Firma del Contrato.
RECURSOS IMPUGNATIVOS
Para los recursos impugnativos son de aplicación los Artículos Nº 149º al 160º del Reglamento de la Ley.
11.00 CONDICIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL CONTRATO
11.01 Antes de la firma del Contrato y sin necesidad de requerimiento, el Postor que hubiese obtenido la Buena Pro, presentará como requisitos indispensables para poder suscribir lo siguiente: (*)
Carta de Presentación del Postor de la Buena Pro conforme al FORMATO N° 05.
Constancia de Capacidad de Libre Contratación expedida por CONSUCODE.
Constancia vigente de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado expedida por CONSUCODE.
Calendario Valorizado de avance de obra conforme al Cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación (Item 3 del Art. 239º del Reglamento de la Ley); los Precios Unitarios del postor ganador y el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos necesarios para la ejecución de la obra, en concordancia con el Calendario de Obra valorizado.
Diagrama GANT o similar por días calendario, precisando cada una de las partidas por ejecutar, de acuerdo al plazo de ejecución ofertado.
Copia legalizada de la Minuta de la Constitución de la Empresa de ser el caso.
Carta Fianza o Póliza de Caución de Garantía de Fiel Cumplimiento, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, previsto en el Articulo 1883, inciso 1) del Código Civil, con una vigencia hasta la liquidación final del Contrato; emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato.
Certificado de Habilidad original y carta de compromiso del Ingeniero Residente de acuerdo al FORMATO N° 6, quién necesariamente será Ingeniero Civil.
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los consorciados; de ser el caso.
Según sea el caso; presentar cualquiera de las Cartas de Autorización, FORMATOS Nº 9 ó 10
(*)Todos estos documentos serán presentados en original y 03 (tres) copias simples dentro del plazo establecido por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, podrá efectuar la comprobación de las Declaraciones Juradas y en caso de falsedad, sin perjuicio de las sanciones de Inhabilitación que establece la Ley y el Reglamento, descalificará al Postor ganador.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX entregará al Contratista:
- Un Expediente Técnico de la Obra; completo, firmado y sellado en todas sus páginas.
12.00 DEL CONTRATO
12.01 El Contrato se ajustará a la Proforma incluida en las bases con las modificaciones aprobadas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, durante el proceso de selección.
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el Otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el Contrato son los siguientes:
1. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, la Entidad deberá citar al Postor ganador, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el Contrato con toda la documentación requerida; Cuando el Postor ganador no se presente dentro del Plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el Orden Prelación para que suscriba el Contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este Postor no suscribe el Contrato, la Entidad declarará desierto el Proceso de Selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable; Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el Contrato dentro del plazo establecido, el Postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del Postor una cantidad equivalente a uno por mil (1%o) del monto total de su Propuesta Económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del Contrato, un tope xxxxxx xx xxxx (10) días hábiles; Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el Contrato, el Postor podrá solicitar se deje sin efecto el Otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo deberá ser sustentado por el Postor y no podrá ser mayor al diez por ciento (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa en la Entidad o al Funcionario competente para la suscripción del Contrato. de surgir alguna controversia, esta será resuelta por el Tribunal.
13.00 INICIO DE LA OBRA:
13.01 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, a través de algún funcionario destinado para tal fin, el Inspector o Supervisor de Obra, hará entrega del terreno al Contratista representado por el Residente o su Representante Legal.
La Obra contará de modo permanente y directo con el Ingeniero designado por el contratista. El Residente, por su sola designación, representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
En la fecha de entrega de terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente legalizado por un Notario Público proporcionado por el Contratista, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor designado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, según corresponda y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de Obra.
La Ejecución de la Obra se llevará a cabo según lo indicado en el Expediente Técnico, las presentes Bases y el Contrato, así como las demás órdenes emanadas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
El Contratista deberá colocar el Cartel de Obra dentro del plazo máximo de 10 días calendarios después de la firma del Contrato según el modelo alcanzado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, y de acuerdo a las características definidas en las Especificaciones Técnicas. Si el Contratista no cumple con colocar el Cartel de Obra en el plazo previsto se hará acreedor a una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto contratado, el mismo que será descontado de la primera valorización.
13.06 El contratista deberá contratar mano de obra no calificada entre los residentes del lugar de ejecución de la obra, conforme al Art. 241º del Reglamento de la Ley
CUADERNO DE OBRA
Se evaluará de acuerdo a lo normado en los Artículos 253º y 254º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D. S. Nº 084-2004-PCM
El Cuaderno de Obra será debidamente foliado y enumerado en todas sus páginas, debe abrirse el día de la entrega de terreno al contratista transcribiendo el Acta respectiva en él, se anotarán obligatoriamente todas las ocurrencias, directivas, consultas y sus absoluciones respecto a la materia contratada. Dicho cuaderno será sellado y visado en todas sus páginas por el Residente de la Obra y por el Supervisor, o el Inspector.
El Residente de Obra y el Supervisor o Inspector, son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la obra bajo custodia del Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. El cuaderno de Obra debe constar de una página original y tres (03) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, la otra al Supervisor o Inspector y la tercera al Contratista hasta el día de la Recepción de la Obra.
EL Supervisor o Inspector de Obra esta obligado, bajo responsabilidad, ha pronunciarse en un plazo xxxxxx xx xxxx (10) días sobre las consultas hechas por el Residente, caso contrario el contratista acudirá directamente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, mediante comunicación escrita, la que está obligada a absolver la consulta planteada en igual plazo.
El Cuaderno de Obra quedará cerrado con la trascripción y firma del Acta de Recepción de Obra, debiendo el Contratista hacer entrega del cuaderno de obra a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, mediante comunicación escrita después del acto de recepción de obra adjunto a la documentación de liquidación final de obra.
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
El inicio del plazo de ejecución de la Obra se establecerá conforme al Art. 240º del Reglamento de la Ley
16.00 DE LOS ADELANTOS
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, a solicitud del Contratista entregará adelantos al Contratista, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos del 243º al 246º del Reglamento de la Ley dentro del plazo máximo de quince (15) días posteriores a la firma del Contrato, el Contratista podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto directo hasta por el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato original; bastando para tal efecto la presentación de una Carta Fianza o Póliza de Caución solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática por un plazo mínimo de vigencia de 03(tres) meses, extendida a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX. El mismo que deberá ser cancelado al Contratista en un plazo no mayor de 7 (siete) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y garantía correspondiente.
La solicitudes de Otorgamiento de adelantos para materiales o insumos, deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el Calendario de Adquisiciones de materiales e insumos presentados por el Contratista.
No procederá el Otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el Calendario de Adquisiciones de materiales.
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el D. S. Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias (Art. 245º del Reglamento de la Ley).
La amortización del adelanto directo se hará mediante descuento proporcionales en cada una de las valorizaciones de Obra.
La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al Contratista y/o en la Liquidación (Art. 246º del Reglamento).
DE LAS VALORIZACIONES Y PAGOS
Los pagos al Contratista, se efectuarán mediante valorizaciones quincenales proporcionales al porcentaje de avance de la obra que tendrán el carácter de pagos a cuenta, los cuales se tramitarán y cancelarán como lo establece el Art. 255° del Reglamento de la Ley.
Las Valorizaciones del Contratista, serán respaldadas por la presentación oportuna del Informe quincenal correspondiente del Supervisor o Inspector y estar firmadas y selladas por el Supervisor o Inspector y Contratista..
Si la demora en el pago de una valorización excediera los plazos previstos en el Art.255° de la Ley, el Contratista tendrá derecho al reconocimiento de intereses de conformidad con los Art. 1244°, 1245°, y 1246° del Código Civil.
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o Valorización de los Metrados entre el contratista y el Inspector o Supervisor o la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato conforme se establece en el Art. 257° del Reglamento de la Ley.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, no iniciará el trámite para el pago de la primera valorización si el Contratista, en caso de ser Consorcio, no presenta la Constancia de Inscripción de Consorcio expedido por CONSUCODE.
En el caso de las Obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las Valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor Referencial afectado por el factor de relación, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el Contratista; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al I. G. V.
REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS
En el caso de Contratos de Obra pactados en moneda nacional, las Bases establecerán las fórmulas de reajuste. Las Valorizaciones de Obras y de Adicionales serán ajustadas multiplicándola por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los índices unificados de precios de la construcción que publica el INEI correspondiente al mes en que se debe ser pagada la valorización.
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el D. S. Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Dado que los índices unificados de precios de la construcción son publicados por el INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en base al coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se conozcan los índices unificados de precios que se debe aplicar, se calculará el monto definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
OBRAS ADICIONALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de adicionales, hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, en concordancia con el Articulo 265° del Reglamento de la ley. Solo procederá su ejecución cuando se cuente con disponibilidad presupuestal y Resolución del Titular de la Entidad.
Para alcanzar la finalidad del contrato la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, mediante acuerdo o resolución previa de su máxima autoridad administrativa, podrá disponer la ejecución de adicionales o reducciones de éstas, lo que podrá dar lugar a una modificación del plazo contractual, siempre que aquellas lo afecten. En este supuesto, el Contratista ampliará o reducirá las garantías que hubiese otorgado según corresponda.
En los Contratos de Obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra serán formuladas con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el I. G. V. correspondiente.
El Pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. La demora de la Entidad en emitir la Resolución que autorice las obras adicionales será causal de ampliación de plazo. Las ampliaciones de plazo se sujetarán a lo establecido en los Artículos 258º al 262º del Reglamento de la Ley.
DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista es responsable por los errores u omisiones y sus consecuencias cometidas por él o por el personal asignado al servicio conforme lo establece el Código Civil, el plazo de responsabilidad será de siete (07) años de recepcionada conforme la obra.
El Contratista será responsable de la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de la obra.
Los Tributos y Xxxxxxxxxx que correspondan de acuerdo a la ley al Contratista en el momento de la suscripción del contrato, así como las responsabilidades de carácter laboral y pago de aportaciones sociales de su personal, son exclusivamente de cargo del contratista y no serán transferibles a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
DE LA RECEPCION DE LA OBRA
El Proceso de Recepción de la Obra deberá de sujetarse a lo establecido en el Art. 268º del Reglamento dela Ley.
DE LAS SANCIONES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, aplicará el contratista, una penalidad por cada día de retraso, hasta por un Monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual conforme a la formula establecida en el Art. 222° del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Esta penalidad será deducida de la última valorización o de la liquidación final de la obra.
23.00 LIQUIDACION DEL CONTRATO Y DECLARATORIA DE FABRICA O MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución, el que resulte mayor, contados desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX deberá pronunciarse ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra y notificar a El contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la entidad.
La documentación a que se refiere el ítem anterior que deberá presentar el Contratista es la siguiente:
Copia de documentación de ejecución de obra: valorizaciones, controles de calidad, resoluciones de adicionales y ampliaciones, etc.
Cuaderno de obra.
Copia simple del Acta de Entrega del Terreno.
Copia simple del Acta de Recepción de Obra, incluyendo la planilla de Post metrado.
Planos de Replanteo.
Informe Final del Supervisor o Inspector.
Liquidación Económica
Si la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, observa la liquidación presentada por el Contratista, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de quince (15) días de haber recibido la observación: de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.
Si el Contratista no presentara la liquidación final de obra en el plazo previsto, su elaboración será de responsabilidad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del Contratista. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX remitirá la liquidación final de obra al Contratista para que éste pueda observarla dentro de los quince (15) días de recibida.
En el caso de que el Contratista no acoja las observaciones formuladas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en el Art. 269°.
La liquidación final de obra quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada dentro del plazo establecido en cuyo caso el contrato quedara concluido debiendo cerrarse el Expediente de la contratación (File de la obra). Nos se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.
Toda discrepancia respecto a la liquidación final de obra se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversia establecidas en la Ley y el Reglamento.
Con la liquidación, el Contratista entregará a la Entidad la Minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva valorizada, según sea el caso
24.00 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
24.01 La Resolución del contrato se aplicará en concordancia con los Artículos 224° y 226º del Reglamento de la Ley.
24.02 La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inc. c del Art. 41º de la Ley, en los casos en que el Contratista:
Resolución de Contrato por Incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la entidad, y no halla sido materia de subsanación, esta ultima podrá resolver el contrato; en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial el documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato.
24.03 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, podrá rescindir el contrato si comprueba que la obra no cuenta en forma directa y permanente con la dirección técnica del Residente propuesto para la firma del contrato.
25.00 SOLUCION DE CONTROVERSIAS
La solución de controversia en los Procesos de Selección se regirá conforme a lo establecido en el Capitulo V del Titulo IV del Reglamento de la LEY.
La solución de controversias en la ejecución del contrato se regirá conforme a lo establecido en el Capitulo IV del Titulo V del Reglamento de la Ley. Siendo la aplicación del arbitraje, obligatoria en la solución de controversias surgidas después de la suscripción o cumplimiento de la formalidad de perfeccionamiento de los contratos derivados de los procesos de selección hasta el consentimiento de la liquidación.
26.00 DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E INTERPRETACION DE LAS BASES
26.01 Los Postores se sujetarán a lo establecido en las Bases de la Convocatoria. Así como a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (D. S. N° 083-2004-PCM y D. S N° 084-2004-PCM) respectivamente.
26.02 Una vez que las Bases han sido integradas con las observaciones que hayan sido acogidas, el Comité Especial es la única autorizada para interpretarlas, para efectos de su aplicación.
Comité Especial.
FORMATO Nº 01
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señores
Comité Especial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX
Presente
REF. : .ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº -2006-MDSR/CE
OBRA : ...................................................................................................................................
(Nombre o Razón Social del Postor)…………………………….……………………………, con R.U.C Nº ......……….....…, debidamente representado por........……………....................., según poder inscrito en .................……..., DECLARA BAJO JURAMENTO; que, los datos que consigno a continuación son verdaderos:
Nombre o Razón Social : .............................................
Número de R.U.C. : .............................................
Domicilio Legal : .............................................
Telefax : .............................................
Correo Electrónico : .............................................
Nombre del Representante Legal : .............................................
Número R.U.C Representante Legal: .............................................
Número de D.N.I. Rep. Legal : .............................................
Datos Registrales : Ficha Nº: ............ Asiento:...........
: Ficha Electrónica:........................
_________________________
Firma del Representante Legal
D.N.I N°
FORMATO Nº 02
DECLARACION JURADA DE CONCIMIENTO DE RESTRICCIONES
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señores
Comité Especial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX
Presente
REF. : . ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº -2006-MDSR/CE
OBRA : ...................................................................................................................................
(Nombre o Razón Social del Postor)…………………………………………………………, con R.U.C. Nº ......……….....…, representado por su Representante Legal, el Señor............…………………………................, con DNI Nº .................., según poder inscrito en .................……..., de conformidad con el Artículo 76º del Reglamento xx Xxx de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; DECLARA BAJO JURAMENTO:
Que no tengo impedimento para participar en el presente Proceso de Selección ni para contratar con el Estado, conforme al Artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley N° 26850;
Que conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del presente Proceso de Selección;
Que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente Proceso de Selección;
Que me comprometo a mantener mi oferta durante el presente Proceso de Selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y
Que conozco las sanciones contenidas en la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, como en Ley Nº 27444 de Procedimiento Administrativo General.
_________________________
Firma del Representante Legal
D.N.I N°
FORMATO Nº 03
PLAZO DE EJECUCIÓN
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señores
Comité Especial Permanente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Presente
REF. : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº -2006-MDSR/CE
OBRA : ...................................................................................................................................
(Nombre o Razón Social del Postor), _________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO que en caso de obtener la Buena Pro de la ________________________________, me obligo a entregar la Obra de este Proceso de Selección en un plazo de ___________________________ ( … ) días calendario.
Atentamente,
_________________________
Firma del Representante Legal
D.N.I N°
FORMATO Nº 04
Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento del Expediente Técnico
El que suscribe, don .......…….………......................….........., identificado con Libreta Electoral / D.N.I. N° ......................, Representante Legal de .....……........………........…., con R.U.C. N°, con poder inscrito en la localidad de .................................... en la Ficha Nº ............. Asiento Nº ............., DECLARO BAJO JURAMENTO, haber leído íntegramente el Expediente Técnico que forma parte de las Bases Administrativas, y me comprometo a:
Cumplir con los plazos establecidos
Respetar lo dispuesto en los Planos, Memoria Descriptiva y Especificaciones contenidas en el Expediente Técnico.
Presentar una copia del Expediente Técnico completo debidamente suscrito por el Representante Legal y el Residente de Obra, en caso de ser beneficiado con la Buena Pro en este Proceso.
………………………………………………….. de 2006
Nombre del Representante Legal
DNI Nº
Nombre de la Empresa
FORMATO Nº 05
PROPUESTA ECONOMICA
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señores
Comité Especial.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Presente
REF. : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº -2006-MDSR/CE
OBRA : ...................................................................................................................................
Con relación a la ________________________________________, presentamos a ustedes nuestra propuesta económica en la Ejecución de Obra:
SUB-TOTAL IGV TOTAL
S/. ......................... S/. ..................... S/. ........................
........................................................................................................................................................................................................................... (En Letras)
Incluido impuestos xx Xxx, bajo el sistema a Suma Alzada, con precios vigentes al mes de______________ del 2006. Asimismo, se adjunta presupuesto detallado por las partidas que la generan. La propuesta se encuentra en estricta concordancia con los términos estipulados en el expediente técnico y lo observado en la visita de inspección.
La propuesta económica incluye los costos de mano de obra, materiales, los equipos, herramientas, pruebas, tributos, seguros, transporte, inspecciones y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de la obra a contratar.
Adicionalmente, el desconsolidado de los gastos generales y utilidades de nuestra propuesta económica se detalla a continuación:
Porcentaje
Gastos
Generales fijos %
Gastos
Generales variables %
Utilidad %
_________________________
Firma del Representante Legal
D.N.I N°
FORMATO Nº 06
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTOR GANADOR
(Presentar a la firma del Contrato)
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señores
Comité Especial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Presente
REF. : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº -2006-MDSR/CE
OBRA : ...................................................................................................................................
De nuestra consideración:
Por medio de la presente les informamos que habiendo obtenido la Buena Pro en mesa del Proceso de Selección para la contratación de la Ejecución de la Obra indicada en la referencia, siendo nuestras generales xx Xxx las siguientes:
POSTOR:
DOMICILIO:
R.U.C.:
TELEFONO Y FAX:
E MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL:
D.N.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Atentamente,
_________________________
Firma del Representante Legal
D.N.I N°
FORMATO N° 07
CARTA DE COMPROMISO DE RESIDENTE PROPUESTO
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señores
Comité Especial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Presente
REF. : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº -2006-MDSR/CE
OBRA : ...................................................................................................................................
De mi mayor consideración:
Por la presente, y con carácter de Declaración Jurada, manifiesto a Ustedes:
Que, en uso de mis facultades me comprometo a asumir el cargo de Residente de la Obra de la referencia, favorecida la Empresa a la cual represento con el Otorgamiento de la Buena Pro, así mismo acepto conocer cada uno de los términos y condiciones establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento, Normas de Resolución de Contraloría y demás normas vigentes para la Ejecución de Obras Públicas.
Que acataré irrevocablemente todas las Resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, formule en relación con la ejecución de la Obra.
Que soy responsable de la veracidad de los escritos del Cuaderno de la Obra y demás documentos e información que presente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Que declaro tener no menos de un (01) año de ejercicio Profesional.
Se suscribe la presente con carácter de Declaración Jurada, irrevocable e incondicional.
Atentamente.
FORMATO N° 08
DECLARACION JURADA DE SER MICRO O PEQUEÑA EMPRESA
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señores
Comité Especial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Presente
REF. : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº -2006-MDSR/CE
OBRA : ........................................................................................................................
De mi mayor consideración:
El que suscribe.............................................................identificado con DNI Nº............................, para los efectos del presente Proceso de Selección; en mi calidad de Representante Legal de la Empresa ....................................................................., con RUC Nº ....................... de conformidad con el inc. e del Artículo Nº 75º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi Representada reúne las características establecidas en los Artículos Nº 2º y 3º de la Ley Nº 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
Por tanto, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Nº 5º concordante con el Artículo Nº 20º de la citada Ley, Aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2003-TR del 9 xx Xxxxx del 2003 deberá tenerse acreditada la condición de ............................................(indicar Micro o Pequeña Empresa, según corresponda) de mi Representada.
Atentamente,
......................................................................
Firma y Nombre del Representante Legal
(DNI Nº ............................
FORMATO N° 09
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señores
Comité Especial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Presente
REF. : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº -2006-MDSR/CE
OBRA : ..................................................................................................................
De mi mayor consideración:
Para los objetos del presente Proceso de Selección, el que suscribe ................................................................ identificado con DNI Nº. ........................., en mi calidad de Representante Legal de la Empresa .............................................................., con RUC Nº.............., DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi Representada cumple con las Normas del Régimen Laboral Especial de las Micro y Pequeñas Empresas, establecidas en el Artículo Nº 43º al 57º - Ley de Promoción y formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
Atentamente,
...................................................................
Firma y Nombre del Representante Legal
DNI Nº...................................
FORMATO N° 10
CARTA DE AUTORIZACIÓN
(Para el Pago de Abonos en la Cuenta Bancaria del Postor)
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señor
ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Presente.-
Asunto: Autorización para el pago de Abonos en Cuenta Bancaria
Ref. : Adjudicación Directa Selectiva Nº -2006-MDSR/CE
Obra : ........................................................................................
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la Empresa que represento es el ........................................................................... (indicar el CCI así como el Nombre o Razón Social del Postor Titular de la Cuenta), agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente, de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ........................................... (indicar el nombre del banco).
Asimismo, dejo constancia que la Factura ha ser emitida por el suscrito (o mi representada) (una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida Factura, a favor de la cuenta en la Entidad Bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.
Atentamente,
...................................................................
Firma y Nombre del Representante Legal
(DNI Nº........................................
FORMATO N° 11
CARTA DE AUTORIZACIÓN
(Para el Cambio de Modalidad de Pago)
Xxxxx Xxxx,..........de .......del 2006
Señor
ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Presente.-
Asunto: Cambio de Modalidad de Pago
Ref. : Adjudicación Directa Selectiva Nº -2006-MDSR/CE
Obra : ...........................................................................................
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para solicitarle se sirva dejar sin efecto el pago mediante Abonos en la Cuenta..........................................................................................(indicar el CCI así como el nombre o Razón Social del Postor Titular de la Cuenta), agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente, de manera que los pagos a mi nombre o mi representada, sean efectuados mediante cheques.
Atentamente,
...................................................................
Firma y nombre del Representante Legal
DNI Nº ........................................
PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA
Conste por el presente documento, el Contrato Ejecución de Obra A SUMA ALZADA que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, con RUC N° 20169037958, a quien en adelante se le denominará MUNICIPALIDAD, con domicilio legal sito en el Xxxxx xx Xxxxx Xx. 000, xxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, Departamento xx Xxxx, debidamente representada por su Alcalde, Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, identificado con DNI N° 00000000, y de la otra parte: ............................................................., inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Capitulo Ejecutor de Obras con el N° .............................., con RUC N° ......................, Teléfonos N°......................... a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA con domicilio legal para estos efectos en ........................................., debidamente representada por .................................................., identificado con Documento Nacional de Identidad N°.................................. , autorizado según Poder inscrito en la Partida N°............................ del Registro de Personas Jurídicas ........................................; en los términos y condiciones siguientes:
01.00 CLAUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL Y REFERENCIAS
Ley N° 27209 -Ley de Gestión Presupuestaria del Estado
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
Ley Nº 26852, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2006
Ley N° 27972 -Ley de Orgánica de Municipalidades.
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM -Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Decreto Supremo N° 084-2004-PCM -Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Ley Nº 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa
Ley Nº 27633 – Ley de Promoción del Desarrollo Productivo Nacional, D. S. Nº 003-2001-PCM
Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General
Código Civil
En el presente Contrato se tendrá en consideración las siguientes referencias
Cuando en el presente contrato se menciona la palabra "LEY"', se entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM; la mención al "REGLAMENTO”, se entenderá referida al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-.2004-PCM.
Los plazos de vigencia del presente contrato se computan por días naturales.
02.00 CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato entrega a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX los siguientes documentos:
Carta Fianza o Póliza de Caución de Garantía de Fiel Cumplimiento, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, con una vigencia hasta la aprobación de la liquidación final del contrato, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato.
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, expedida por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Constancia de disponer de la capacidad libre de contratación, expedida por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Calendario Valorizado de Avance de Obra de acuerdo al plazo de ejecución y en concordancia con el Cronograma de Desembolsos establecido. Dicho Calendario y Cronograma se incorporan coma Anexo del presente Contrato.
Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos necesarios para la ejecución de la obra, valorizados y armonizado con el Calendario de Avance de Obra. Este Calendario se incorpora como Anexo del presente Contrato.
Programa PERT-CPM, de ejecución de obra con asignación de recursos y Diagrama Xxxxx debidamente detallados, en concordancia con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.
Certificado de habilidad del Residente para firma de contrato de Obras Publicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.
Carta de compromiso del Residente, adjuntando Currículum Vitae acreditando experiencia no menor de un (1) año, copia del titulo profesional e incorporación al Colegio Profesional correspondiente.
Copias de los siguientes documentos:
Registro Único de Contribuyente del Postor (RUC).
Certificado de Vigencia de poder de fecha actualizada expedido por los Registros Públicos o Copia Literal de Inscripción donde consten expresamente sus facultades.
Documento de identidad del Postor o de su Representante Legal.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX a la firma del presente Contrato entrega a EL CONTRATISTA los siguientes documentos:
Un juego de Bases que incluye de Expediente Técnico de Obra completo.
03.00 CLAUSULA TERCERA.- COMPROMISO DE OBLIGACIONES
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado de contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
04.00 CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente Contrato es la Ejecución, bajo el sistema de SUMA ALZADA de la Obra Publica: ......................................................., de acuerdo con lo expresado en las Bases integradas del proceso de selección que incluye el Expediente Técnico de Obra, Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y demás documentos motivo del Proceso de Selección, que debidamente suscritos por EL CONTRATISTA, forman parte integrante de este Contrato.
05.00 CLAUSULA QUINTA.- MONTO DEL CONTRATO
5.01 EL monto del presente Contrato asciende a la cantidad de S/.................................... (.......................y /100 NUEVOS SOLES),a Precios Unitarios, a precios de ........................., incluido los impuestos xx Xxx a cargo EL CONTRATISTA, de acuerdo a la Oferta Económica presentada.
5.02 Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado están incluidos todos los costos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, equipos de construcción, organización técnica y administrativa, obras provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la ejecución total de la obra y las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecución de los trabajos.
5.03 Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar donde se ejecutarán los trabajos y revisado los documentos de la convocatoria, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia de costos o cualquier omisión en su propuesta.
06.00 CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION
6.01 El plazo para la ejecución de la Obra es de.............. (......) días naturales, y su inicio se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 240º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
6.02 EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicación del terreno donde se ejecutará la obra, materia del presente Contrato.
6.03 El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los casos contemplados en las Bases, la LEY y su REGLAMENTO. De ningún modo podrá acordarse prórroga si la petición de EL CONTRATISTA se formula después de vencido el plazo vigente.
07.00 CLAUSULA SÉPTIMA.- DEL RESIDENTE DE OBRA
7.01 Para los efectos propios de la ejecución de la Obra materia del presente Contrato, EL CONTRATISTA designa como Residente de la Obra, al ........................... con Registro en el Colegio de ........................ del Perú N° .................., el cual tendrá a su cargo la Dirección Técnica de la Obra, dejando expresa constancia que la remuneración de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad.
7.02 En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado profesional no podrá ser sustituido por otro, salvo autorización previa y por escrito de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX en este caso, el reemplazo será materia del correspondiente aviso notarial que cursara EL CONTRATISTA a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del Profesional propuesto originalmente.
7.03 El Residente no está facultado a pactar modificaciones al Contrato.
08.00 CLAUSULA OCTAVA.- DEL ADELANTO
Adelanto Directo:
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará a éste dentro del plazo máximo de siete (07) días naturales posteriores a la entrega de la solicitud y garantía correspondiente; un adelanto directo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato, bastando para tal efecto la presentación por EL CONTRATISTA de una Carta Fianza o Póliza de Caución, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática al solo requerimiento de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, que deberá de solicitarse y entregarse en un plazo no mayor de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la firma del Contrato, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I. G. V., por un plazo mínimo de tres (03) meses, renovable de ser el caso por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.
La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de Obra. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda a EL CONTRATISTA y/o en la liquidación.
8.02 Adelanto por Materiales:
8.02.1 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará a éste Adelantos por Materiales o insumos que se utilizarán en la Obra, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato original, concordantes con las fechas establecidas en su Calendario de Adquisición de Materiales, para lo cual deberá presentar Carta Fianza o Póliza de Caución, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática al solo requerimiento, extendida a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I. G. V., y vigente hasta la entrega o utilización a satisfacción del material o insumo, pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el avance de Obra, lo cual debe ser verificado y aprobado por el Supervisor.
8.02.2 El monto del adelanto por cada material se determinará en concordancia con el monto máximo establecido en el articulo 7°, Ítem D, del Decreto Supremo N° 011-79-VC, el metrado del material de acuerdo al Presupuesto y análisis de Costo Unitario, así como debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales.
8.02.3 La solicitud del adelanto para materiales o insumos, debe ser realizada con la anticipación debida y siempre que se haya dado inicio el plazo de ejecución. No procederá el otorgamiento del adelanto, en los casos en que las solicitudes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el Calendario de Adjudicación de Materiales, de acuerdo a lo dispuesto en el D. S. Nº 011-79-VC
09.00 CLAUSULA XXXXXX.-XXXXXX XX XXX XXXXX
0.00 XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX mediante Acta, hará entrega del terreno al CONTRATISTA representado por su Residente o su representante legal dentro de los quince (15) días naturales siguientes de firmado el contrato, definiendo los hitos que lo delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra. El Trazado de la obra será ejecutado por el CONTRATISTA con equipo y personal de este y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra, según corresponda, bajo responsabilidad.
9.02 La fecha de inicio del plazo contractual será según lo establecido en el Articulo 240° del REGLAMENTO de la Ley
9.03 En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor, según corresponda, y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.
9.04 La Obra se ejecutará según lo indicado en los Planos y Especificaciones Técnicas del Proyecto, así como también las demás órdenes emanadas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
10.00 CLAUSULA DECIMA.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS
10.01 La Obra será sometida, durante su construcción, al control del Inspector o Supervisor, según corresponda, en representación de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, para lo cual EL CONTRATISTA está obligado a proporcionarle las facilidades que sean necesarias.
10.02 El Supervisor tendrá las siguientes atribuciones sin carácter limitativo:
Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA, establecidas en el presente contrato y sus anexos.
Solicitar información a EL CONTRATISTA sobre la obra.
Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.
Exigir al CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el Expediente Técnico de Obra. Cuando sea pertinente deberá exigir que se retire por cuenta de EL CONTRATISTA, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el desmonte y otros desechos.
Exigir al CONTRATISTA buen comportamiento de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la Obra.
Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra información técnica relacionada con la Obra.
Disponer cualquier medida urgente en la Obra.
11.00 CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- VALORIZACIONES Y PAGOS
11.01 Las Valorizaciones serán quincenales y tendrán el carácter de pagos a cuenta. Serán elaboradas el último día de cada quincena por el Supervisor o Inspector y EL CONTRATISTA, en función de los metrados ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial afectado por el factor de relación, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por EL CONTRATISTA.
A este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
11.02 Los metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor, el ultimo día de cada quincena y deberán ser valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX a mas tardar el tercer (3°) día de la quincena siguiente. Este último plazo corresponde a la aprobación de la valorización por el Inspector o Supervisor.
11.03 Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el CONTRATISTA, la efectuará EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.
11.04 Las valorizaciones y de ser el caso los presupuestos adicionales por obras complementarias realizadas, se abonarán conjuntamente con sus respectivos reajustes, los que se calcularán de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
11.05 Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas, adicionales, mayores gastos generales y otros, serán cancelados en la fecha no posterior al último día de la quincena siguiente a la que corresponde la valorización.
11.06 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, el Contratista tendrá derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad con el Articulo 1244° del Código Civil. El pago de estos intereses se efectuará en las valorizaciones siguientes.
11.07 Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor o la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
Solo será posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.
11.08 Para el pago de la primera valorización, EL CONTRATISTA deberá presentar copia legalizada del libro de planillas autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo competente.
11.09 A partir de la segunda valorización, EL CONTRATISTA deberá presentar:
Copia legalizada del libro de planillas correspondiente a los pagos del mes anterior.
Copia de los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones de ESSALUD.
11.10 A la Liquidación de la Obra EL CONTRATISTA presentará:
Copia certificada de la planilla correspondiente a la obra y los duplicados de las boletas de pago. Los documentos cancelatorios de indemnización y vacaciones de los trabajadores de la Obra.
12.00 CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS
12.01 Las valorizaciones se reajustarán aplicando la fórmulas polinómica o fórmulas polinómicas establecidas en las Bases. Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto por el D. S. Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
13.00 CLAUSULA DECIMO TERCERA.- DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES
13.01 El plazo se inicia al día siguiente de la entrega del terreno.
13.02 El plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO, pero de ningún modo podrá acordar prórroga si la petición del CONTRATISTA fuera formulada después de vencido el plazo vigente.
13.03 La ampliación de plazo se sujetará a lo establecido en los Artículos Nº 258º y 259º del REGLAMENTO de la Ley.
13.04 De conformidad con el Artículo 42° de la LEY, EL CONTRATISTA podrá solicitar ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que se modifique el Calendario de avance de Obra vigente:
Xxxxxxx y/o paralizaciones ajenos a su voluntad.
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual.
13.05 El reconocimiento y pago de mayores gastos generales producto de aplicaciones de plazo se sujetarán a lo dispuesto en los Artículos 260º al 262º
13.06 En caso de demoras injustificadas en la ejecución de la Obra, se aplicará lo dispuesto en el Artículo Nº 263º del Reglamento de la Ley.
13.07 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX podrá intervenir económicamente la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 264º del Reglamento de la Ley.
14.00 CLAUSULA DECIMO CUARTA.- DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES
La procedencia, autorización y ejecución de prestaciones adicionales se ceñirán a lo dispuesto por los Artículos 42° de la LEY y 265º del REGLAMENTO.
15.00 CLAUSULA DECIMO QUINTA.- DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO
15.01 Las formalidades de la Resolución del contrato se regirá por lo estipulado en el Artículo Nº 267º del REGLAMENTO.
15.02 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41° de la LEY en los casos en que EL CONTRATISTA:
Resolución de Contrato por Incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la entidad, y no halla sido materia de subsanación, esta ultima podrá resolver el contrato; en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial el documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato.
16.00 CLAUSULA DECIMO SEXTA.- DE LAS PENALIDADES
16.01 Penalidad por xxxx en la ejecución de la Prestación
En caso de retraso injustificado en la entrega de la Obra, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el, caso de la etapa que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de las garantías de fiel cumplimiento.
La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo en días
Donde F tendrá los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F = 0.40
- Para plazos mayores sesenta (60) días, F = 0.15
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, podrá resolver el contrato por incumplimiento.
17.00 CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- SEGUROS
17.01 EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX, todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados conforme a la Legislación nacional vigente.
17.02 EL CONTRATISTA mantendrá vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que la obra materia del contrato, haya sido recepcionada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX.
Los citados seguros a contratar, cuando menos cubrirán lo siguiente:
Accidentes de trabajo.
Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.
Daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores del Contratista, o daños a propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, así como aquellos derivados de la ejecución de los trabajos.
18.00 CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- RECEPCION DE OBRA
18.01 La recepción de Obra se realizará de acuerdo a lo establecido en el Articulo 268º del REGLAMENTO.
18.02 Los metrados posconstrucción deben formar parte del Acta de Recepción de Obra, de conformidad con la Norma de Control Interno para el Área de Obras Publicas N° 600-14.
19.00 CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
19.01 Liquidación del Contrato se ajustará a lo estipulado en los Artículos Nº 269º al 271º del REGLAMENTO.
20.00 CLAUSULA VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
20.01 EL CONTRATISTA no podrá en ningún caso eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a repararlos o reconstruirlos según sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la normatividad del Código Civil sobre responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, así como los Artículos 1782, 1783, 1784 y 1785 del citado Código, estableciéndose al efecto de conformidad con el Ar1. 51° del Texto Único Ordenado la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, un periodo de garantía de (07) años por las características de la obra ejecutada, en función de las normas técnicas aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizándose de esta manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA, por la destrucción total a parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción.
20.02 EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, perdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, Subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardianía de la misma, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen durante aquella.
20.03 EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo de la integridad física de los trabajadores, siendo legalmente responsable de la previsión y adecuada protección de los mismos contra accidentes y enfermedades ocupacionales.
21.00 CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX
Artículo Nº 211º.- La Entidad es responsable de las modificaciones que ordene y apruebe en los Proyectos, Estudios, Informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos.
La Entidad es responsable de la obtención de las Licencias, Autorizaciones, Permisos, Servidumbre y similares para la ejecución de las Obras, salvo que en las Bases se estipule que la tramitación estará a cargo del Contratista
22.00 CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Para la solución de controversias será de aplicación el Capítulo IV del Título V Ejecución Contractual del Reglamento de la Ley.
23.00 CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- FUERZA MAYOR
23.01 Las partes han convenido en considerar como Fuerza Mayor los fenómenos naturales o actos del hombre que se encuentran fuera del control de las partes contratantes y que no pudieran ser evitadas tales como guerra terremotos, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc.
23.02 Si una de las partes estuviera temporalmente incapacitada por motivo de fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente, las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles, quedando suspendidas las obligaciones de la parte afectada solo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad.
23.03 El mayor costo y los pagos adicionales que pudieran resultar de la paralización de la obra en razón de la fuerza mayor o caso fortuito, serán determinados de común acuerdo entre las partes.
23.04 Si la paralización de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de sesenta (60) días naturales, los contratantes podrán resolver el contrato, salvo que decidieran la continuación de la obra, reajustando los términos pactados.
En Caso de Resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX toda la información relacionada con la obra y practicará la liquidación del contrato correspondiente.
24.00 CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- ANEXOS
Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos.
ANEXO N° 1: Bases integradas que incluye el Expediente Técnico de Obra
ANEXO N° 2: Acta de Otorgamiento de la Buena Pro.
ANEXO N° 3: Cronograma de Desembolsos previstos presupuestalmente.
ANEXO N° 4: Calendario Valorizado de Avance de Obra.
ANEXO N° 5: Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos.
ANEXO N° 6: Programa PERT-CPM, XXXXX de ejecución de obra con asignación de recursos y Diagrama Xxxxx debidamente detallados
ANEXO N° 7: Propuesta Técnica
ANEXO N° 8: Propuesta Económica
25.00 CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- DISPOSICIONES FINALES
Cualquier punto no considerado en las Cláusulas precedentes se ceñirá a lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
Estando de acuerdo en todas y cada una de las Cláusulas del presente Contrato, firman ambas partes en la ciudad de Santa Xxxx, a los ............. días del mes de ................ del 2006.
.................................................................. .............................................
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX EL CONTRATISTA
Anexo 13
MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO :
“PAVIMENTO FLEXIBLE CALLES DISTRITO SANTA XXXX - XXXXXX"
GENERALIDADES
El presente proyecto esta dirigido a resolver el problema de Habilitación Urbana y de contar con vías urbanas de circulación de calidad, así de esta manera mejorar su nivel de vida de sus pobladores del Distrito de Santa Xxxx en la Provincia xx Xxxxxx, de los cuales se han determinado previo acuerdo en sesiones de presupuesto participativo, mejorar con la construcción de PAVIMENTO FLEXIBLE DE CALLES DISTRITO SANTA XXXX, y denominado el sub Proyecto ASFALTADO EN FRIO CALLES AREQUIPA, ROMAÑA, FERROCARRIL Y PARQUE A LA MADRE los que cuenta con una calle carrozable afirmada y por los cambios climatológicos, y las constantes precipitaciones pluviales en los meses de Diciembre a mediados xx Xxxxx se producen deterioros en las vías por el trajinar vehicular.
El tramo materia del presente proyecto comprende un total de 1088.8 metros lineales, y una superficie total tratada de 7484.46 m2, comprendidos de los siguientes: XXXXX AREQUIPA en cinco cuadras un total de 408.60 ml. XXXXX ROMAÑA en 01 Cuadra distancia de 131.0 metros lineales, XXXXX FERROCARRIL en 02 Cuadra una distancia de 431.10 ml. Y PARQUE A LA MADRE todo el alrededor con una distancia de 118.10 ml.
1.1.0 ANTECEDENTES
Las Calles materia del presente proyecto ha sido exigida por los pobladores del Distrito toda vez que se ven perjudicados, tanto en las épocas de lluvias con el deterioro de sus vías por la corriente de agua que se acumula y, en las épocas de estiaje por el polvo que levantan los vehículos que circulan por la misma causando molestias a los moradores de estas zonas, además la Municipalidad Distrital de santa Xxxx ha priorizado mediante sesión de Consejo para la Ejecución del Asfaltado de estas calles, comprendido dentro sus planes de Obras para el presente año Fiscal.
1.2.0 OBJETIVO DEL PROYECTO
Proporcionar una mejor y mayor comodidad y transitabilidad de vehículos y peatones en las Calles Arequipa, Romaña, Ferrocarril y Parque a la madre del Distrito de Santa Xxxx, a fin de satisfacer la demanda actual y futura, al mismo tiempo brindar seguridad vial y contribuir al desarrollo del área de influencia de esta zona.
Así mismo se garantizará el sistema de evacuación de aguas pluviales a través de un sistema de drenaje adecuado.
UBICACIÓN DEL PROYECTO
El presente Proyecto PAVIMENTO FLEXIBLE CALLES DISTRITO SANTA XXXX, corresponde los Jirones Arequipa, Romaña, Ferrocarril y Parque a la Madre de la ciudad de Santa Xxxx - Xxxxxx, desarrollándose en la zona Urbana , cuyo punto de inicio se encuentra en la intersección xxx Xxxxx Arequipa con la Plaza xx Xxxxx en el Centro de la Localidad, teniendo como punto final las diferentes intersección colindantes de cada Xxxxx y/o Calle respectiva.
Políticamente el Proyecto se encuentra en:
Distrito : Santa Xxxx
Provincia : Xxxxxx.
Departamento : Puno
Región : Puno
Geográficamente la zona del Proyecto está comprendida en la coordenada 14º 36´12” latitud Sur, 70º 46’18” longitud Oeste del meridiano de Greennwich y a una altitud de 3,986.00 metros sobre el nivel medio del mar.
ACCESO AL PROYECTO
Se accede a la zona del proyecto mediante la carretera Asfaltada Puno – Juliaca - Ayaviri con un tramo de 150 Km. y un tiempo recorrido promedio camioneta de 2. 1/2 horas; y desde la capital de la Provincial de Xxxxxx Xxxxxxx al Distrito de Santa Xxxx Carretera Asfaltada con 42 Km. Y un recorrido en camioneta de 30 minutos.
FINANCIAMIENTO
El costo total de la Obra será asumido por el Municipio Distrital de Santa Xxxx según se menciona en el Items de Presupuesto Total de Ejecución de Obra.
METAS
La meta a cumplir según el Expediente técnico es la Siguiente:
Xxxxx Arequipa I y II:
Longitud = 408.6 ml.
Área a Asfaltar = 2083.53 m2
Cuneta Triangular = 798.77 ml.
Sardineles = 555.80 ml
Xxxxx Romaña :
Longitud = 131.0 ml.
Área a Asfaltar = 936.0 m2
Cuneta Triangular = 262.80 ml.
Xxxxx Ferrocarril :
Longitud = 431.10 ml.
Área a Asfaltar = 2662.90 m2
Cuneta Triangular = 866.70 ml.
Parque a la Madre :
Longitud = 117.90 ml.
Área a Asfaltar = 942.40 m2
Cuneta Triangular = 229.20 ml.
Resumen:
Longitud total de Asfaltado = 956.60 ml.
Area de Asfaltado = 5846.05 m2
Cuneta Urbana Triangular = 1887.20 ml.
2.0.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1.0 TRAZO VIAL
El trazo vial en general se adapta a la geometría actual de la vía conservando sustancialmente el eje de la vía en las que se ha incluido las nuevas características de las Calles a Asfaltar que se detallan en los planos tanto en planta como en perfil.
2.2.0 CARACTERISTICAS DE LA VIA
El presente estudio considera las siguientes características técnicas:
Número de vía : 2 (dos)
Velocidad Directríz : 45 Km/h.
Pendiente máximo : 6% excepcionalmente 7%
Pendiente mínima : 0.5%
Superficie de Rodadura : 3.50 m. A 10.60 m.
2.3.0 SECCIONES TIPICAS
Se cuenta con la sección transversal siguiente:
Número de vías : 2 (dos)
Superficie de rodadura : 3.50 a 10.60 m
Bombeo de la calzada : 2%
Pavimento
Base (CBR> 40%) : 0.20 m
Carpeta asfaltica : 0.05 m
- Cunetas Urbanas H : 1.00
V : 0.25
2.4.0 METRADOS DEL PROYECTO
Han sido confeccionados midiendo las obras diseñados por partida específica, en su correspondiente unidades de medida que se mencionan en las especificaciones técnicas
2.5.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS
En general se seguirán las "Especificaciones para la Construcción de Asfaltado de calles del Distrito de santa Xxxx y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin embargo, los trabajos o partidas que tengan características no contempladas en dichas especificaciones se ejecutaron de acuerdo con las condiciones particulares de la obra.
Las especificaciones técnicas tienen como objetivos determinar las disposiciones de trabajos, materiales métodos de construcción, de medición y bases de pago.
3.00 PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de la obra asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTICUATRO Y 52/100 NUEVOS SOLES, la que incluye el Asfaltado y cunetas urbanas laterales en todas las calles.
4.00 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de la obra es de 03 meses, contados a partir del día de firma del contrato. El plazo está referido a la ejecución en forma simultánea de los calles descritas anteriormente.
5.00 TOPOGRAFIA Y SUELOS.
La topografía de todo el recorrido de la vía del Proyecto de Pavimentación presenta una configuración semi plana con pendientes uniformes variando valores del 1% al 6%.
Los suelos están conformados por estratos de arcillas limosas, arenas y gravas.
Los niveles freáticos en los periodos de lluvias (generalmente entre los meses de Diciembre a Marzo) fluctúan entre 0.80 a 2.00 m y en épocas de estiaje (entre Abril y Noviembre) entre 1.00 a 3.00 m de la superficie.
6.00 CLIMATOLOGIA
La graduación climática xx Xxxxxx, establece para la ciudad de Santa Xxxx un clima frígido y seco de tipo altiplánico con precipitaciones altas entre los meses de Diciembre a Marzo. Otra característica saltante del clima, son los vientos que alcanzan una intensidad de 6.3 nudos de Este a Oeste principalmente en los meses de Julio y Agosto.
De conformidad a los registros de información de estaciones meteorológicas, se tiene una precipitación pluvial máxima de 392 mm. (Enero 1,980), y una precipitación anual de 1,525 mm. (1985).
La ciudad de Santa Xxxx registra temperaturas promedio anual de 9.10º C. con un promedio máximo de 18º C., con temperaturas bajas que alcanzan valores menores a -10º C., notándose que el mes más caluroso es Febrero y el más frígido corresponde al mes de Julio.
7.00 DEL PAVIMETO FLEXIBLE
En su forma estructural y mas completa el pavimento flexible está formado por capas de materiales de mejor calidad, para el presente proyecto se consideran los siguientes: a partir de la Sub Rasante, Base y Carpeta Asfáltica.
7.1.0 SUBRASANTE
Este ítem consistirá en la preparación y acondicionamiento de la subrasante para todo el ancho del terraplén, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones mostradas en los planos. El ítem será ejecutado después que el trabajo del terraplén esté substancialmente completado y toda las estructuras y drenajes adyacentes hayan sido terminadas.
METODOS DE CONSTRUCCION
REQUISITOS GENERALES
Todo el material blando e inestable en la subrasante que no es factible de compactar o que no sirve para el propósito señalado será removido como se ordena. Todos los pedrones y lechos xx xxxx que aparezcan en la excavación serán removidos o rotos a una profundidad no menor de 30 cm. debajo de la subrasante. Estas áreas resultantes y todas las áreas bajas, huecas o depresiones, serán rellenadas con material satisfactorio hasta los alineamientos rasantes y secciones transversales.
PROTECCION DE LA SUBRASANTE
En todo momento las cunetas y drenes al lado de la subrasante, serán mantenidos para que funcionen eficazmente. Cuando se forman huellas de 5cm. o más profundidad, la subrasante será restaurada a su rasante, y si es necesario, reformada y recompactada. En ningún caso se colocará cualquier capa de base, capa de rodadura o pavimento sobre terreno congelado o lodoso. No será permitido depositar materiales sobre la subrasante. Hasta que la subrasante esté verificada y aprobada, no se colocará ninguna capa de base, capa de rodadura o pavimento.
7.2.0 CAPA DE BASE:
Consistirá de una capa de fundación compuesta de grava o piedra fracturada, en formas naturales o artificiales y finas, construidas sobre la subrasante o la sub-base preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones transversales, típicas indicadas en los planos.
Materiales:
El material para la capa base de grava o piedra triturada, consistirá de partículas duras y durables, o fragmentos xx xxxxxx o grava y un rellenado de arena u otro material partido en partículas finas. La porción de material retenido en un cedazo N4 será llamado agregado grueso y aquella porción que pasa por un cedazo N4 será llamado fino. Material de tamaño excesivo que se haya encontrado en depósitos de los cuales se obtiene el material para la capa de base de grava, será retirado por tamizado o será triturado hasta obtener el tamaño requerido, según xxxxx el contratista . No menos del 50% en peso de las partículas xxx xxxxxxxx grueso deben tener por lo menos una cara de fractura. El material compuesto para la capa de la base debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra.
Compactación:
La base deberá ser complementada compactada. Antes del aplanado y durante el mismo Será regada uniformemente.
En estos trabajos se utilizara rodillo liso vibratorio y rodillo neumático. El rodillo liso vibratorio deberá estar constituido de tal manera que la presión de contacto se distribuya uniformemente. El rodillo Será halado por un equipo que tenga suficiente potencia y peso bajo condiciones normales de trabajo para arrastar el rodillo a una velocidad mínima de 8 km/h. O puede ser del tipo autopropulsado que le permita alcanzar la velocidad alcanzada.
La compactación no será menor del 100 % de la máxima densidad seca proporcionada por el ensayo xxxxxxx (modificado) o lo que indique el ing.
7.3.0 IMPRIMACION
Bajo este item el contratista debe suministrar y aplicar el material bituminoso a una base o superficie del terreno, preparada con anterioridad, de acuerdo con las especificaciones técnicas generales del ministerio de transportes y comunicaciones en planos de obra y las indicaciones del supervisor.
Materiales
Se utilizara para ello asfalto Cut- Back RC-250 de acuerdo a los requisitos de calidad especificadas por la ASTM D-2028.
7.4.0 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO
Este trabajo consistirá en una capa de mezcla asfáltica sobre superficie debidamente preparada.
Cemento asfáltico
El cemento asfáltico será del tipo Cut- Back RC-250 ó Emulsiones Asfálticas tipo MC, preparado por refinación del petróleo crudo por métodos apropiados. El cemento asfáltico será homogéneo carecerá de agua y no formara espuma cuando sea calentado a 175º, según decidan conjuntamente con el supervisor.
Formula para la mezcla en obra
La disposición general y los limites de temperatura establecidas en las especificaciones para cada uno de los tipos especificados constituyen regímenes máximos de tolerancia, que no deberán ser excedidos no obstante lo que pueda indicar cualquier formula de mezclado en obra que se aplique.
Ejecución de los trabajos
Ningún trabajo podrá realizarse cuando se carezca de suficientes medios de transporte de distribución de mezcla, el equipo de determinación o mano de obra, para asegurar una marcha de las obras a un régimen no inferior al 60% de la capacidad productora de la planta mezcladora.
Planta de equipos
Todas las plantas utilizadas por el Ingeniero para la preparación de mezclas bituminosas deberán concordar con los requisitos establecidos a continuación, excepto que las exigencias con respecto a las balanzas se aplicaran únicamente cuando se hagan las proporciones de peso y además cada planta de operación intermitente deberá cumplir las exigencias fijadas, mientras que las plantas mezcladoras del tipo continuo cumplirán las exigencias requeridas.
Equipo para la preparación de material bituminoso
Los tanques para el almacenamiento de material bituminoso deberán estar equipados para permitir un calentamiento del material bajo un control efectivo y positivo en todo momento para obtener la temperatura del régimen especificado. El calentamiento deberá fijarse por serpientes a vapor, electricidad u otros medios que impidan la posibilidad de que las llamas puedan tomar contacto con el tanque de calentamiento. El sistema circulatorio para el material bituminoso será de tamaño adecuado para asegurar una circulación continua durante
todo el periodo de funcionamiento.
Se proveerán medios adecuados ya sea camisas de vapor u otra aislacion, para mantener la temperatura especificada del material bituminoso en las cañerías, medidores, vertederos de pesaje, xxxxxx xx xxxxx y otros recipientes o cañerías para por lo menos una jornada de trabajo. Con autorización escrita del ingeniero supervisor el material bituminoso puede calentarse parcialmente en los tanques y ser llevado a la temperatura especificada, por medio
de un equipo auxiliar de calentamiento entre los tanques y la mezcladora.
Mezcladora
La mezcladora será del tipo amasadora doble capaz de producir una mezcla uniforme dentro de las tolerancias fijadas para la mezcla de obra. Su calentamiento se efectuara mediante una camisa calentada a vapor. Aceite para producir una carga conveniente y uniforme mezclada caliente u otros medios aprobados por el ing. Supervisor el diseño de la mezcladora será tal que no impida una inspección visual de la mezcla.
Equipo para transporte y colocación
Camiones
Los camiones para el transporte de mezclas bituminosas deberán contar con tolvas herméticas limpias y lisas de metal que hayan sido cubiertos con una pequeña cantidad de agua jabonosa solución de lechada de cal, para evitar que la mezcla se adhiera a las tolvas. Cada carga de mezcla se cubrirá con lonas y otro material adecuado de material de tamaño suficiente para proteger la mezcla contra las inclemencias del tiempo. Todo camión que produzca una segregación excesiva de material debido a su suspensión elástica u otros factores que contribuya a ello, que acusen perdidas de bitumen en cantidades perjudiciales o que produzcan demoras debidas serán retirados del trabajo cuando el ing. Supervisor lo ordene, hasta que haya sido corregido el defecto señalado.
Cuando así fuera necesario para lograr que los camiones sean aislados para poder obtener temperaturas de trabajo de las mezclas u todas sus tapas deberán asegurarse firmemente.
Embudo de distribución y terminación
El equipo para la distribución y terminación se compondrá de pavimentadoras mecánicas automáticas aprobadas capaces de distribuir y terminar la mezcla de acuerdo con los alineamientos pendientes y perfil de obra exigidas.
Rodillos de compactación.
El equipo de compactación comprenderá como mínimo un rodillo o tambor en tandem y una del tipo neumático autopropulsado. También podrá utilizarse de tres ruedas lisas, vibradores y compactadores y otro equipo similar que resulte satisfactorio para el ingeniero supervisor el equipo en funcionamiento deberá ser suficiente para compactar la mezcla rápidamente mientras se encuentre aun en condiciones de ser trabajada. No se permitirá el uso de un equipo que produzca una trituración de los agregados.
Transporte y entrega de la mezcla
La mezcla será transportada desde la planta mezcladora hasta su lugar de uso por medio de vehículos que llene las exigencias fijadas. No se podrán despacharse carga alguna a una hora muy avanzada del turno laboral que pueda impedir la colocación y compactación de la mezcla con suficiente luz diurna excepto cuando se hayan previstos de medios satisfactorios
8.0 DRENAJE
En el presente se ha realizado los cálculos pertinentes para el sistema de evacuación de aguas pluviales que escurrirán mediante las cunetas.
8.1 CUNETAS
La cuneta seleccionada para toda la vía será con el fin de proteger la estructura del Asfaltado de las calles.
Excavaciones.
La excavación de las cunetas se ejecutara una vez que se haya concluido la superficie de rodadura de la vía a nivel de base terminada debidamente compactada, a cuyo efecto se tomara en cuenta en ancho correspondiente a la berma lateral a partir de la cual se procederá a la excavación de la cuneta con una dimensión mayor a la mostrada para el acabado de la misma es decir considerando una mayor dimensión mínima de 0.20m mayor para dar lugar al empedrado y emboquillado posterior.
El proceso constructivo de las cunetas deberá tenerse en cuenta que la pendiente que la utilicé será la correspondiente a la de la vía, en consecuencia, las pendientes de las cunetas serán paralelas a la que correspondan a la vía en toda su longitud con la excepción eventual de los tramos finales de las mismas y a su encuentro con las alcantarillas y para longitudes no mayores de 10 m en los cuales las pendientes pueden tener mayores pendientes hasta el rango del 20% en caso de mayores pendientes se dispondrá de elementos disipadores de energía constituidos por graderías, empedradas y emboquillada para evitar la erosión por efecto de la velocidad del agua en las crecidas normales.
9.0 CANTERAS
De acuerdo al estudio de canteras se ha ubicado en las progresivas correspondientes. Las que serán removidas preparadas obviamente en la misma cantera en la cantidad y dosificación requerida.
Maquinaria o equipo. Para estas obras de rehabilitación se ha establecido utilizar un tractor oruga similar para el caso de lastre o cargador frontal para el zarandeo masivo. En caso de agregados será utilizada la mano de obra para el acopio y volquetes para el transporte.
Método de ejecución. Previamente las canteras serán seleccionadas que no solo reúnan las condiciones de calidad y potencia, sino que además sean accesibles y lo mas cercano posible a la zona de trabajo para evitar recorridos largos e innecesarios durante el transporte cumplidos estos pasos previos, entonces se procederá al corte en banco de canteras con el apoyo de un tractor oruga o similar para luego ser dosificado mediante un tamizado o zarandeo masivo con el apoyo del cargador frontal para el caso de lastre, pero para los agregados será efectuado con personal obrero.
Transporte de material xx xxxxxxx. El transporte de materiales será efectuado con apoyo de volquetes medianos debido a la estrechez de la vía.
deberá emplearse volquetes de 8m3 0 10m3
10.00 GEOTECNIA Y ESTUDIO DE SUELOS.
Las muestras extraídas para conocer su capacidad soportante de la sub rasante de las calles han sido remitidas, a la Asociación Técnica T.V.V. Consultores en Geotecnia Laboratorio de Mecánica de suelos y Pavimentos, donde se han efectuado diferentes ensayos los cuales se detallan con amplitud en Capitulo de Resultados de estudios de Suelos para diseño de espesor de Pavimentos. Estos diseños se muestran en Capitulo de Memoria de cálculos.
11.00 VARIOS.
11.01.00 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL
Consiste en dejar las tapas de los buzones existentes a la misma cota de la rasante terminada para evitar el deterioro del pavimento y el impacto sobre las tapas.
Se utilizará concreto f’c = 175 Kg/cm2 debiendo cumplirse con todas las especificaciones de dicha mezcla.
Cuando las tapas quedan bajo el nivel de la rasante, se picará el concreto para retirar el marco de la tapa y poder elevarlo para que adquiera el necesario nivel de la rasante.
Se utilizará concreto f’c = 175 Kg/cm2 y varillas de ½”, diámetro en ambos sentidos y tendrá el mismo acabado que el de la tapa xx xxxxx nueva. La altura a elevarse debe tener la aprobación del ingeniero supervisor.
El pago se efectuará por unidad (Und.) con el precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, materiales impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.
11.02.00 PINTADO DE MARCAS LINEALES
Este Rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la Obra correspondiente al eje de la vía de la Pavimentación de las calles con líneas entrecortadas, con pintura esmalte y de un grosor de 10.0 cm. según especificaciones del Ministerio de Transportes para calles y/o carreteras asfaltadas.
El trabajo ejecutado se medirá en unidad de metros lineales (Ml.) de ejecución xx xxxxxxx eje de vía en todo el recorrido una vez secado y compactado adecuadamente del Asfaltado de vía.
El pago se efectuará por unidad de metro lineal (Ml.) con el precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y cualquier otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.
11.03.00 CAJAS DE RECEPCIÓN Y SALIDA DE AGUAS PLUVIALES.
Con fin de evitar la erosión del pavimento en épocas de lluvias se construirán cajas de concreto de conexión de las aguas pluviales en las cunetas a canalización de aguas pluviales existentes en la Calle a pavimentar.
Esta partida se refiere al trabajo de vaciado de concreto armado previo encofrado a la forma especificado en los planos respectivos de toda la sección de la caja de recepción y salida de agua pluviales que sean evacuadas desde las cunetas urbanas que discurrirán desde el Eje del Pavimento en épocas de lluvias, manteniendo su sección y gradiente de diseño. La sección final será cuadrangular a rectangular, cuyas dimensiones interiores serán L=0.40 m, y A=0.40 m. Y una altura H= 0.70 m.,en un total de 03 Und. En todo el Proyecto.
En los lugares previamente identificados y que requieran ejecutar la construcción xx Xxxxx de Recepción y salida de Aguas pluviales y su respectivo revestimiento se efectuará el encofrado o emplantillará y se asentará los vaciados de concreto respectivo.
Las características geométricas y condiciones hidráulicas están definidas en los planos de obra.
El trabajo ejecutado se medirá en Unidades (Und) xx Xxxxx de Recepción y Salida de Aguas Pluviales en el Pavimento.
El pago se efectuará por metro lineal (ML) con el precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, materiales impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.
12.00 MOVILIZACION DE EQUIPO PESADO
Esta partida se refiere al trabajo necesario para suministrar y transportar la organización de construcción completa al sitio de la obra, incluyendo, equipo mecánico pesado y equipo liviano, y todo lo necesario para instalar y empezar la ejecución de las partidas de la obra. Igualmente incluye, además el trabajo al final de la obra, la remoción de instalaciones, retiro de los equipos, material sobrante, personal de la obra y limpieza final del sitio.
Los costos del transporte tienen como referencia la ciudad del Juliaca y de este al centro de gravedad del lugar de obra.
El pago se efectuará de acuerdo al avance de esta partida, considerándose hasta el 70% del monto como correspondiente a la instalación y el 30% restante para la remoción, limpieza y retiro (Desmovilización).
El monto total a pagar será la suma total que aparece en el presupuesto de esta partida.
PRESENTO OBSERVACIÓN Y ACLARACIÓN.
PRESENTADO POR LA EMPRESA GRUPO TITANIO S.R.L. A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA No. 006-2006-MDSR-CE.
Señor:
Presidente del Comité Especial de Adjudicación Directa Selectiva No. 006-2006-MDSR-CE
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA XXXX- XXXXXX XXXXXXX.
Por intermedio del presente documento presento la siguiente observación el mismo que continuación detallo:
Observo el numeral ”5.00, SOBRE EL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EN CUANTO A LA VISITA DE LA OBRA, QUE SE HA FIJADO FECHA EL DÍA 00 XX XXXXXXXXX XXX 0000, X XXXXX 8.00 A 9.00 de la mañana, SOLICITAR LA (CONSTANCIA)” sin embargo la venta de bases y registro de participantes se indica que es hasta la fecha del 13 de setiembre del 2006, por cuanto la la Ley en caso de que no tengamos constancia de visita de Obra, expresa la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento establece que “ en caso de presentarnos nos sometemos expresamente sin ningún reclamo posterior con a la Ley de Procedimiento de Administrativo General, por lo tanto debe indicarse en las bases que nos sometemos en el estado que se encuentra la Obra.
Por otro lado me comprometo a presentar el original de la presente observación el día de mañana 8 de setiembre del 2006, más disket, en caso contrario me dan desistido.
Juliaca, 07 de setiembre del 2006.
CRUPO TITANIO S.C.R.L.
………………………………….
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
GERENTE GENERAL
ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN A LAS BASES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA GRUPO TITANIO S.R.L. REPRESENTADO POR XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, ABSUELTA POR LA COMISIÓN EL DÍA 00 XX XXXXXXXXXX XXX 0000.
Observo el numeral ”5.00, SOBRE EL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EN CUANTO A LA VISITA DE LA OBRA, QUE SE HA FIJADO FECHA EL DÍA 00 XX XXXXXXXXX XXX 0000, X XXXXX 8.00 A 9.00 de la mañana, SOLICITAR LA (CONSTANCIA)” sin embargo la venta de bases y registro de participantes se indica que es hasta la fecha del 13 de setiembre del 2006, por cuanto la la Ley en caso de que no tengamos constancia de visita de Obra, expresa la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento establece que “ en caso de presentarnos nos sometemos expresamente sin ningún reclamo posterior con a la Ley de Procedimiento de Administrativo General, por lo tanto debe indicarse en las bases que nos sometemos en el estado que se encuentra la Obra.
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: en referencia a la observación; con la finalidad de dar mayor apertura y participación para presentar las ofertas se da por aceptada la observación SOBRE EL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EN CUANTO A LA VISITA DE LA OBRA, QUE SE HA FIJADO FECHA EL DÍA 00 XX XXXXXXXXXX XXX 0000, X XXXXX 8.00 A 9.00 de la mañana, SOLICITAR LA (CONSTANCIA)” el mismo que, deben de solicitar la constancia respectiva hasta el día 13 de septiembre en el horario establecido de 8:00 a 9:00 de la mañana