Common use of PRECIOS CONTRADICTORIOS Clause in Contracts

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si en la ejecución de los trabajos, la Ciudad Autónoma, deseara ejecutar otras obras o emplear técnicas y/o materiales distintos a los reseñados en este Pliego de Condiciones, se ejecutarán los mismos con arreglo a las instrucciones recibidas de la Administración. Para ello, se elaborarán los correspondientes precios nuevos, fijados de manera contradictoria entre el Técnico Responsable del Contrato y el Contratista, tomando como base, en lo posible, los precios simples de los elementos ya definidos en el contrato. Los precios nuevos así acordados deberán ser aprobados por el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Así, el procedimiento a seguir para la aprobación de Nuevos Precios, sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas del presente contrato, sería inicialmente el siguiente: 1. Comunicación de la Empresa adjudicataria al Responsable del Contrato de la necesidad de incluir Nuevos Precios (Precios Contradictorios) en los Cuadros de Precios vinculado al contrato. 2. Informe Favorable/Desfavorable del Responsable del Contrato de los Nuevos Precios fijado de manera contradictoria con la Empresa adjudicataria. 3. Audiencia al Contratista para alegaciones. 4. Propuesta Favorable de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. 5. Orden/Resolución de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Consejero de Medio Ambiente y Sosteniblidad, en virtud de las competencias atribuidas conforme a la Orden 213, de 1 de febrero de 2017, relativa a la delegación en los titulares de las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de los tratos referidos en el artículo 112.3 xxx XXXX, de competencia de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio. 6. Notificación de la Orden/Resolución a la Empresa Adjudicataria. Si existieran discrepancias al respecto, los precios propuestos por la Ciudad Autónoma de Melilla serán considerados de inmediata aplicación, sin perjuicio de las posibles reclamaciones del contratista.

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si 25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la ejecución necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los trabajos, la Ciudad Autónoma, deseara ejecutar otras obras o emplear técnicas y/o materiales distintos a los reseñados en este Pliego de CondicionesDocumentos Contractuales, se ejecutarán formulará por la Dirección del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijará, en su caso, sobre la base de los mismos Precios por Unidad y su descomposición recogidos en los Documentos citados. 25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a las instrucciones recibidas los Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre Acuamed y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”). En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deducirán (por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales, siempre que sea posible. En caso de discrepancia, se recurrirá al arbitraje previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera del presente Contrato. 25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la Administración. Para ellodeterminación definitiva del citado precio, se elaborarán los correspondientes precios nuevoscertificará en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio hubiera sido propuesto por Acuamed. 25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, fijados o resuelto el arbitraje que lo fije, Acuamed abonará o descontará la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualización equivalente al tipo de manera contradictoria entre el Técnico Responsable del Contrato y el Contratistainterés fijado Ley 3/2004, tomando como basede 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 25.3.5. El Contratista estará obligado, en lo posibletodo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos Contractuales y cuya ejecución le ordene expresamente Acuamed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistema de fijación de precios contradictorios y, en último extremo, al arbitraje previsto. 25.3.6. En todo caso, los precios simples de los elementos ya definidos en el contrato. Los precios nuevos así acordados deberán ser aprobados por el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Así, el procedimiento a seguir para la aprobación de Nuevos Precios, sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas del presente contrato, sería inicialmente el siguiente: 1. Comunicación de la Empresa adjudicataria al Responsable del Contrato de la necesidad de incluir Nuevos Precios (Precios Contradictorios) en los Cuadros de Precios vinculado al contrato. 2. Informe Favorable/Desfavorable del Responsable del Contrato de los Nuevos Precios fijado de manera contradictoria con la Empresa adjudicataria. 3. Audiencia al Contratista para alegaciones. 4. Propuesta Favorable de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. 5. Orden/Resolución de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Consejero de Medio Ambiente y Sosteniblidad, en virtud de las competencias atribuidas conforme Contradictorios se referirán a la Orden 213, fecha de 1 de febrero de 2017, relativa a la delegación en los titulares de las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de los tratos referidos en el artículo 112.3 xxx XXXX, de competencia de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comerciolicitación. 6. Notificación de la Orden/Resolución a la Empresa Adjudicataria. Si existieran discrepancias al respecto, los precios propuestos por la Ciudad Autónoma de Melilla serán considerados de inmediata aplicación, sin perjuicio de las posibles reclamaciones del contratista.

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si durante el transcurso de la obra surgieran precios contradictorios, la contrata está obligado a comunicarlo a la dirección de obra en un plazo tal que no se produzcan retrasos en la ejecución obra, es decir una vez comunicado por parte de la contrata por escrito a la dirección de obra la existencia del mismo, la dirección de obra tendrá tres días hábiles para elaborar el precio y presentarlo a la contrata, teniendo un día la contrata para dar el visto bueno, en caso de no ponerse de acuerdo, ambas partes se someterán a un arbitraje utilizando para tal figura: 1. El proyecto, en cuanto a que si en otras partidas del mismo se recogen rendimientos o precios elementales iguales a los necesarios para componer el Precio Contradictorio se tomaran como base para constituirlo. 2. Si no figuran en el proyecto se empleará la base de datos del CIEC 2016, o última disponible. 3. Si tampoco figurase el precio específico en la Base de datos del CIEC 2016, o última disponible, el Precio Contradictorio se obtendrá del precio elemental y el rendimiento obtenido de la siguiente manera:  En cuanto al precio elemental El Consorcio o la dirección de obra solicitará tres ofertas a suministradores del producto a valorar o de otro de características similares, donde el precio resultante saldrá de la media aritmética de los mismos.  En cuanto al rendimiento se tomará el mismo que el de una partida de la Base de Datos del CIEC de similares características a determinar por la dirección de obra. De no constituirse dicho precio en el plazo indicado, por causa imputable a la contrata, y tal hecho generara retrasos en la obra se le aplicarán las penalizaciones recogidas en dicho apartado. En el caso de dudas durante la obra, la contrata deberá comunicarlo por escrito a la dirección de obra con un plazo que garantice la no paralización de los trabajos, es decir un mínimo de 7 días hábiles, pasado ese plazo la Ciudad Autónomasolución a de quedar recogida en el Libro de Ordenes de la obra mediante detalle que lo defina, deseara ejecutar otras obras o emplear técnicas y/o materiales distintos de no ser así, cualquier retraso que se genere en los ritmos de trabajo serán imputables a la contrata con sus correspondientes penalizaciones. En el caso de dicha duda genere un precio contradictorio, el mismo deberá quedar resuelto dentro de los márgenes reseñados en este Pliego de Condiciones, se ejecutarán los mismos con arreglo a las instrucciones recibidas de la Administración. Para ello, se elaborarán los correspondientes precios nuevos, fijados de manera contradictoria entre el Técnico Responsable del Contrato y el Contratista, tomando como base, en lo posible, los precios simples de los elementos ya definidos en el contrato. Los precios nuevos así acordados deberán ser aprobados por el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Así, el procedimiento a seguir para la aprobación de Nuevos Precios, sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas del presente contrato, sería inicialmente el siguiente: 1. Comunicación de la Empresa adjudicataria al Responsable del Contrato de la necesidad de incluir Nuevos Precios (Precios Contradictorios) en los Cuadros de Precios vinculado al contratopárrafos anteriores. 2. Informe Favorable/Desfavorable del Responsable del Contrato de los Nuevos Precios fijado de manera contradictoria con la Empresa adjudicataria. 3. Audiencia al Contratista para alegaciones. 4. Propuesta Favorable de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. 5. Orden/Resolución de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Consejero de Medio Ambiente y Sosteniblidad, en virtud de las competencias atribuidas conforme a la Orden 213, de 1 de febrero de 2017, relativa a la delegación en los titulares de las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de los tratos referidos en el artículo 112.3 xxx XXXX, de competencia de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio. 6. Notificación de la Orden/Resolución a la Empresa Adjudicataria. Si existieran discrepancias al respecto, los precios propuestos por la Ciudad Autónoma de Melilla serán considerados de inmediata aplicación, sin perjuicio de las posibles reclamaciones del contratista.

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si durante el transcurso de la obra surgieran precios contradictorios, la contrata está obligado a comunicarlo a la dirección de obra en un plazo tal que no se produzcan retrasos en la ejecución obra, es decir una vez comunicado por parte de la contrata por escrito a la dirección de obra la existencia del mismo, la dirección de obra tendrá tres días hábiles para elaborar el precio y presentarlo a la contrata, teniendo un día la contrata para dar el visto bueno, en caso de no ponerse de acuerdo, ambas partes se someterán a un arbitraje utilizando para tal figura: 1. El proyecto, en cuanto a que si en otras partidas del mismo se recogen rendimientos o precios elementales iguales a los necesarios para componer el Precio Contradictorio se tomaran como base para constituirlo. 2. Si no figuran en el proyecto se empleará la base de datos del CIEC 2014 3. Si tampoco figurase el precio específico en la Base de datos del CIEC 2014, el Precio Contradictorio se obtendrá del precio elemental y el rendimiento obtenido de la siguiente manera:  En cuanto al precio elemental El Consorcio o la dirección de obra solicitará tres ofertas a suministradores del producto a valorar o de otro de características similares, donde el precio resultante saldrá de la media aritmética de los mismos.  En cuanto al rendimiento se tomará el mismo que el de una partida de la Base de Datos del CIEC de similares características a determinar por la dirección de obra. En el caso de dudas durante la obra, la contrata deberá comunicarlo por escrito a la dirección de obra con un plazo que garantice la no paralización de los trabajos, es decir un mínimo de 7 días hábiles, pasado ese plazo la Ciudad Autónomasolución a de quedar recogida en el Libro de Ordenes de la obra mediante detalle que lo defina, deseara ejecutar otras obras o emplear técnicas y/o materiales distintos de no ser así, cualquier retraso que se genere en los ritmos de trabajo serán imputables a la contrata con sus correspondientes penalizaciones. En el caso de dicha duda genere un precio contradictorio, el mismo deberá quedar resuelto dentro de los márgenes reseñados en este Pliego de Condiciones, se ejecutarán los mismos con arreglo a las instrucciones recibidas de la Administración. Para ello, se elaborarán los correspondientes precios nuevos, fijados de manera contradictoria entre el Técnico Responsable del Contrato y el Contratista, tomando como base, en lo posible, los precios simples de los elementos ya definidos en el contrato. Los precios nuevos así acordados deberán ser aprobados por el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Así, el procedimiento a seguir para la aprobación de Nuevos Precios, sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas del presente contrato, sería inicialmente el siguiente: 1. Comunicación de la Empresa adjudicataria al Responsable del Contrato de la necesidad de incluir Nuevos Precios (Precios Contradictorios) en los Cuadros de Precios vinculado al contratopárrafos anteriores. 2. Informe Favorable/Desfavorable del Responsable del Contrato de los Nuevos Precios fijado de manera contradictoria con la Empresa adjudicataria. 3. Audiencia al Contratista para alegaciones. 4. Propuesta Favorable de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. 5. Orden/Resolución de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Consejero de Medio Ambiente y Sosteniblidad, en virtud de las competencias atribuidas conforme a la Orden 213, de 1 de febrero de 2017, relativa a la delegación en los titulares de las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de los tratos referidos en el artículo 112.3 xxx XXXX, de competencia de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio. 6. Notificación de la Orden/Resolución a la Empresa Adjudicataria. Si existieran discrepancias al respecto, los precios propuestos por la Ciudad Autónoma de Melilla serán considerados de inmediata aplicación, sin perjuicio de las posibles reclamaciones del contratista.

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si 25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la ejecución necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los trabajos, la Ciudad Autónoma, deseara ejecutar otras obras o emplear técnicas y/o materiales distintos a los reseñados en este Pliego de CondicionesDocumentos Contractuales, se ejecutarán formulará por la Dirección del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijará, en su caso, sobre la base de los mismos Precios por Unidad y su descomposición recogidos en los Documentos citados. 25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Servicio con arreglo a las instrucciones recibidas los Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”). En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deducirán (por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales, siempre que sea posible. En caso de discrepancia, se recurrirá al arbitraje previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera del presente Contrato. 25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la Administración. Para ellodeterminación definitiva del citado precio, se elaborarán los correspondientes precios nuevoscertificará en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio hubiera sido propuesto por AcuaMed. 25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, fijados o resuelto el arbitraje que lo fije, AcuaMed abonará o descontará la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualización equivalente al tipo de manera contradictoria entre el Técnico Responsable del Contrato y el Contratistainterés fijado Ley 3/2004, tomando como basede 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 25.3.5. El Contratista estará obligado, en lo posibletodo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos Contractuales y cuya ejecución le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistema de fijación de precios contradictorios y, en último extremo, al arbitraje previsto. 25.3.6. En todo caso, los precios simples de los elementos ya definidos en el contrato. Los precios nuevos así acordados deberán ser aprobados por el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Así, el procedimiento a seguir para la aprobación de Nuevos Precios, sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas del presente contrato, sería inicialmente el siguiente: 1. Comunicación de la Empresa adjudicataria al Responsable del Contrato de la necesidad de incluir Nuevos Precios (Precios Contradictorios) en los Cuadros de Precios vinculado al contrato. 2. Informe Favorable/Desfavorable del Responsable del Contrato de los Nuevos Precios fijado de manera contradictoria con la Empresa adjudicataria. 3. Audiencia al Contratista para alegaciones. 4. Propuesta Favorable de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. 5. Orden/Resolución de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Consejero de Medio Ambiente y Sosteniblidad, en virtud de las competencias atribuidas conforme Contradictorios se referirán a la Orden 213, fecha de 1 de febrero de 2017, relativa a la delegación en los titulares de las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de los tratos referidos en el artículo 112.3 xxx XXXX, de competencia de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comerciolicitación. 6. Notificación de la Orden/Resolución a la Empresa Adjudicataria. Si existieran discrepancias al respecto, los precios propuestos por la Ciudad Autónoma de Melilla serán considerados de inmediata aplicación, sin perjuicio de las posibles reclamaciones del contratista.

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si durante el transcurso de la obra surgieran precios contradictorios, la contrata está obligado a comunicarlo a la dirección de obra en un plazo tal que no se produzcan retrasos en la ejecución obra, es decir una vez comunicado por parte de la contrata por escrito a la dirección de obra la existencia del mismo, la dirección de obra tendrá tres días PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “RESTAURACIÓN DE LA CASA TOLOSA”- FASE I DE CONSOLIDACIÓN. 59 hábiles para elaborar el precio y presentarlo a la contrata, teniendo un día la contrata para dar el visto bueno, en caso de no ponerse de acuerdo, ambas partes se someterán a un arbitraje utilizando para tal figura: 1. El proyecto, en cuanto a que si en otras partidas del mismo se recogen rendimientos o precios elementales iguales a los necesarios para componer el Precio Contradictorio se tomaran como base para constituirlo. 2. Si no figuran en el proyecto se empleará la base de datos del CIEC 2016, o última disponible. 3. Si tampoco figurase el precio específico en la Base de datos del CIEC 2016, o última disponible, el Precio Contradictorio se obtendrá del precio elemental y el rendimiento obtenido de la siguiente manera:  En cuanto al precio elemental El Consorcio o la dirección de obra solicitará tres ofertas a suministradores del producto a valorar o de otro de características similares, donde el precio resultante saldrá de la media aritmética de los mismos.  En cuanto al rendimiento se tomará el mismo que el de una partida de la Base de Datos del CIEC de similares características a determinar por la dirección de obra. De no constituirse dicho precio en el plazo indicado, por causa imputable a la contrata, y tal hecho generara retrasos en la obra se le aplicarán las penalizaciones recogidas en dicho apartado. En el caso de dudas durante la obra, la contrata deberá comunicarlo por escrito a la dirección de obra con un plazo que garantice la no paralización de los trabajos, es decir un mínimo de 7 días hábiles, pasado ese plazo la Ciudad Autónomasolución a de quedar recogida en el Libro de Ordenes de la obra mediante detalle que lo defina, deseara ejecutar otras obras o emplear técnicas y/o materiales distintos de no ser así, cualquier retraso que se genere en los ritmos de trabajo serán imputables a la contrata con sus correspondientes penalizaciones. En el caso de dicha duda genere un precio contradictorio, el mismo deberá quedar resuelto dentro de los márgenes reseñados en este Pliego de Condiciones, se ejecutarán los mismos con arreglo a las instrucciones recibidas de la Administraciónpárrafos anteriores. Para ello, se elaborarán los correspondientes precios nuevos, fijados de manera contradictoria entre el Técnico Responsable del Contrato y el Contratista, tomando como base, en lo posible, los precios simples de los elementos ya definidos en el contratoPLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “RESTAURACIÓN DE LA CASA TOLOSA”- FASE I DE CONSOLIDACIÓN. Los precios nuevos así acordados deberán ser aprobados por el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Así, el procedimiento a seguir para la aprobación de Nuevos Precios, sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas del presente contrato, sería inicialmente el siguiente: 1. Comunicación de la Empresa adjudicataria al Responsable del Contrato de la necesidad de incluir Nuevos Precios (Precios Contradictorios) en los Cuadros de Precios vinculado al contrato. 2. Informe Favorable/Desfavorable del Responsable del Contrato de los Nuevos Precios fijado de manera contradictoria con la Empresa adjudicataria. 3. Audiencia al Contratista para alegaciones. 4. Propuesta Favorable de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. 5. Orden/Resolución de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Consejero de Medio Ambiente y Sosteniblidad, en virtud de las competencias atribuidas conforme a la Orden 213, de 1 de febrero de 2017, relativa a la delegación en los titulares de las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de los tratos referidos en el artículo 112.3 xxx XXXX, de competencia de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio. 6. Notificación de la Orden/Resolución a la Empresa Adjudicataria. Si existieran discrepancias al respecto, los precios propuestos por la Ciudad Autónoma de Melilla serán considerados de inmediata aplicación, sin perjuicio de las posibles reclamaciones del contratista.60

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si durante el transcurso de la obra surgieran precios contradictorios, la contrata está obligada a comunicarlo a la dirección de obra en un plazo tal que no se produzcan retrasos en la ejecución obra, es decir una vez comunicado por parte de la contrata por escrito a la dirección de obra la existencia del mismo, la dirección de obra tendrá tres días hábiles para elaborar el precio y presentarlo a la contrata, teniendo un día la contrata para dar el visto bueno, el caso de no ponerse de acuerdo, ambas partes se someterán a un arbitraje utilizando para tal figura: 1 El proyecto, en cuanto a que si en otras partidas del mismo se recogen rendimientos o precios elementales iguales a los necesarios para componer el Precio Contradictorio se tomaran como base para constituirlo. 2 Si no figuran en el proyecto se empleará la base de datos del CIEC 2017. 3 Si tampoco figurase el precio específico en la Base de datos del CIEC 2016, el Precio Contradictorio se obtendrá del precio elemental y el rendimiento obtenido de la siguiente manera: - En cuanto al precio elemental, Consorcio El Rincón solicitará tres ofertas a suministradores del producto a valorar o de otro de características similares, donde el precio resultante saldrá de la media aritmética de los mismos. - En cuanto al rendimiento se tomará el mismo que el de una partida de la Base de Datos del CIEC de similares características a determinar por Consorcio El Rincón. De no constituirse dicho precio en el plazo indicado, por causa imputable a la contrata, y tal hecho generara retrasos en la obra se le aplicarán las penalizaciones recogidas en dicho apartado. En el caso de dudas durante la obra, la contrata deberá comunicarlo por escrito al Encargado General o Jefe de Obra nombrados por Consorcio El Rincón con un plazo que garantice la no paralización de los trabajos, es decir un mínimo de 7 días hábiles, pasado ese plazo la Ciudad Autónomasolución ha de quedar recogida por escrito mediante detalle que lo defina, deseara ejecutar otras obras o emplear técnicas y/o materiales distintos de no ser así, cualquier retraso que se genere en los ritmos de trabajo serán imputables a la contrata con sus correspondientes penalizaciones. En el caso de que dicha duda genere un precio contradictorio, el mismo deberá quedar resuelto dentro de los márgenes reseñados en este Pliego de Condiciones, se ejecutarán los mismos con arreglo a las instrucciones recibidas de la Administración. Para ello, se elaborarán los correspondientes precios nuevos, fijados de manera contradictoria entre el Técnico Responsable del Contrato y el Contratista, tomando como base, en lo posible, los precios simples de los elementos ya definidos en el contrato. Los precios nuevos así acordados deberán ser aprobados por el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Así, el procedimiento a seguir para la aprobación de Nuevos Precios, sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas del presente contrato, sería inicialmente el siguiente: 1. Comunicación de la Empresa adjudicataria al Responsable del Contrato de la necesidad de incluir Nuevos Precios (Precios Contradictorios) en los Cuadros de Precios vinculado al contratopárrafos anteriores. 2. Informe Favorable/Desfavorable del Responsable del Contrato de los Nuevos Precios fijado de manera contradictoria con la Empresa adjudicataria. 3. Audiencia al Contratista para alegaciones. 4. Propuesta Favorable de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. 5. Orden/Resolución de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Consejero de Medio Ambiente y Sosteniblidad, en virtud de las competencias atribuidas conforme a la Orden 213, de 1 de febrero de 2017, relativa a la delegación en los titulares de las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de los tratos referidos en el artículo 112.3 xxx XXXX, de competencia de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio. 6. Notificación de la Orden/Resolución a la Empresa Adjudicataria. Si existieran discrepancias al respecto, los precios propuestos por la Ciudad Autónoma de Melilla serán considerados de inmediata aplicación, sin perjuicio de las posibles reclamaciones del contratista.

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si 25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la ejecución necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los trabajos, la Ciudad Autónoma, deseara ejecutar otras obras o emplear técnicas y/o materiales distintos a los reseñados en este Pliego de CondicionesDocumentos Contractuales, se ejecutarán formulará por la Dirección del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijará, en su caso, sobre la base de los mismos Precios por Unidad y su descomposición recogidos en los Documentos citados. 25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Servicio con arreglo a las instrucciones recibidas los Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”). En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deducirán (por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales, siempre que sea posible. En caso de discrepancia, se recurrirá a lo previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera del presente Contrato. 25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la Administración. Para ellodeterminación definitiva del citado precio, se elaborarán los correspondientes precios nuevos, fijados de manera contradictoria entre el Técnico Responsable del Contrato y el Contratista, tomando como base, en lo posible, los precios simples de los elementos ya definidos certificará en el contratomes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio hubiera sido propuesto por AcuaMed. 2 A determinar el órgano competente atendiendo a las normas internas de contratación de AcuaMed. 25.3.4. Los precios nuevos así acordados deberán ser aprobados por Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. AsíPrecio Contradictorio, el procedimiento a seguir para o resueltas las controversias según la aprobación de Nuevos Precios, sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Cláusula Trigésimo Tercera del presente contrato, sería inicialmente AcuaMed abonará o descontará la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el siguiente:correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualización equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 125.3.5. Comunicación de la Empresa adjudicataria al Responsable del Contrato de la necesidad de incluir Nuevos Precios (Precios Contradictorios) El Contratista estará obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Cuadros Documentos Contractuales y cuya ejecución le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de Precios vinculado desacuerdo sobre el importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al contratosistema de fijación de precios contradictorios antes comentado. 225.3.6. Informe Favorable/Desfavorable del Responsable del Contrato de En todo caso, los Nuevos Precios fijado de manera contradictoria con la Empresa adjudicataria. 3. Audiencia al Contratista para alegaciones. 4. Propuesta Favorable de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. 5. Orden/Resolución de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Consejero de Medio Ambiente y Sosteniblidad, en virtud de las competencias atribuidas conforme Contradictorios se referirán a la Orden 213, fecha de 1 de febrero de 2017, relativa a la delegación en los titulares de las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de los tratos referidos en el artículo 112.3 xxx XXXX, de competencia de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comerciolicitación. 6. Notificación de la Orden/Resolución a la Empresa Adjudicataria. Si existieran discrepancias al respecto, los precios propuestos por la Ciudad Autónoma de Melilla serán considerados de inmediata aplicación, sin perjuicio de las posibles reclamaciones del contratista.

PRECIOS CONTRADICTORIOS. Si 25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la ejecución necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los trabajos, la Ciudad Autónoma, deseara ejecutar otras obras o emplear técnicas y/o materiales distintos a los reseñados en este Pliego de CondicionesDocumentos Contractuales, se ejecutarán formulará por la Dirección del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijará, en su caso, sobre la base de los mismos Precios por Unidad y su descomposición recogidos en los Documentos citados. 25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a las instrucciones recibidas los Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre Acuamed y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”). En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deducirán (por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales, siempre que sea posible. En caso de discrepancia, se recurrirá al arbitraje previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera del presente Contrato. 25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la Administración. Para ellodeterminación definitiva del citado precio, se elaborarán los correspondientes precios nuevos, fijados de manera contradictoria entre el Técnico Responsable del Contrato y el Contratista, tomando como base, en lo posible, los precios simples de los elementos ya definidos certificará en el contratomes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio hubiera sido propuesto por Acuamed. 25.3.4. Los precios nuevos así acordados deberán ser aprobados por Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Consejero de Medio Ambiente Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo fije, Acuamed abonará o descontará la diferencia entre la cantidad abonada y Sostenibilidad. Así, el procedimiento a seguir para la aprobación de Nuevos Precios, sin perjuicio de lo estipulado fijada contradictoriamente o en el Pliego correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualización equivalente al tipo de Cláusulas Administrativas del presente contrato, sería inicialmente el siguiente: 1. Comunicación de la Empresa adjudicataria al Responsable del Contrato de la necesidad de incluir Nuevos Precios (Precios Contradictorios) en los Cuadros de Precios vinculado al contrato. 2. Informe Favorable/Desfavorable del Responsable del Contrato de los Nuevos Precios fijado de manera contradictoria con la Empresa adjudicataria. 3. Audiencia al Contratista para alegaciones. 4. Propuesta Favorable de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Director General de Infraestructuras y Recursos Hídricos. 5. Orden/Resolución de la Aprobación de los Nuevos Precios vinculados al Contrato de Servicio, por parte del Consejero de Medio Ambiente y Sosteniblidad, en virtud de las competencias atribuidas conforme a la Orden 213, de 1 de febrero de 2017, relativa a la delegación en los titulares de las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de los tratos referidos en el artículo 112.3 xxx XXXX, de competencia de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio. 6. Notificación de la Orden/Resolución a la Empresa Adjudicataria. Si existieran discrepancias al respecto, los precios propuestos por la Ciudad Autónoma de Melilla serán considerados de inmediata aplicación, sin perjuicio de las posibles reclamaciones del contratista.interés