Common use of PROPUESTA ECONÓMICA Clause in Contracts

PROPUESTA ECONÓMICA. El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica: Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2. La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2. Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4); Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

PROPUESTA ECONÓMICA. El proponente deberá presentar (SE ANEXA TAMBIEN DOCUMENTO EXCEL) REF: LICITACION PUBLICA N° LP-MEN-01-2016 Yo, obrando en nombre (propio) o (en representación de), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, por medio del presente escrito, presento oferta económica, así: Director de cuenta 1 $ - 8,5 MESES $ - Ejecutivo exclusivo para el Ministerio de Educación Nacional 1 $ - 8,5 MESES $ - Central de medios (INTERMEDIACION) N/A N/A N/A 0,0% Atentamente, Nombre: Identificación Razón social NIT o CC: VALOR $ _ Entre los suscritos quién actúa en nombre y representación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en su calidad de nombrado mediante Decreto Número , debidamente posesionado, facultado para contratar y quien en adelante, para los efectos del presente documento, se denominará EL MINISTERIO, por una parte y por la otra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios, previas las siguientes documentos consideraciones: CONSIDERACIONES De conformidad con las funciones asignadas por la Constitución, la Ley, el Decreto 5012 de 2009 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” , el Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto desarrollar estrategias que corresponden contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en todos sus niveles y modalidades. Para tal fin, dentro de su plan de acción 2016, estableció las siguientes estrategias y objetivos: 1. Posicionar la educación de calidad como tema estratégico en la agenda pública. 2. Divulgar información institucional y sectorial haciéndola llegar al público objetivo del sector educativo y, a través de los medios masivos de comunicación, a la propuesta económica: Presupuesto comunidad en general. 3. Asesorar, orientar y acompañar desde la comunicación las acciones de movilización emprendidas por Ítems las áreas misionales del Ministerio y General la articulación intersectorial. De acuerdo con las funciones establecidas en el Decreto 5012 de 2009, el Ministerio debe formular una política de comunicación para divulgar o comunicar la información generada en cumplimiento de los objetivos institucionales. En 2016, una de las estrategias del Ministerio es llevar el mensaje de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes política “política educativa de Obra requeridos. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera calidad coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocanteagenda social que busca un país en Paz, Equitativo y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales Educado (Formulario B-32014- 2018)”, El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en cuyo xxxxx fundamental es el Formulario B-2. La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios mejoramiento de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2. Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama para la ejecución calidad de la obraeducación preescolar, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra básica y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) media y de la Experiencia Específica educación superior. Bajo esta perspectiva, se lidera la gestión de la Empresa (Formulario A-4); Hoja comunicación desde un enfoque estratégico, con el principio de Vida“unidad de criterios y diversidad xx xxxxxxx de producción”, del Gerentearticulando esfuerzos, Superintendente, Director gestionando recursos y evaluando los procesos y resultados de Obra o Residente los mensajes. La divulgación institucional es un elemento más de la Obra (Formulario A-5); Hoja comunicación pública que sirve a los poderes públicos para intercambiar y compartir información de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido utilidad para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución ciudadanía en general. Es a través del mecanismo de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al divulgación que se presente promueve la difusión de las distintas líneas de políticas, proyectos, programas y logros obtenidos, constituyéndose así en un instrumento útil para dar a conocer el proponente; desarrollo de la educación colombiana. Lo anterior, se realiza mediante la planificación, organización y ejecución de estrategias de comunicaciones, conceptos creativos, diseños gráficos, producción de piezas de comunicación y campañas publicitarias necesarias para divulgar y promocionar los proyectos de comunicación, tanto de medios masivos o por cada tramo convencionales (ATL) y medios alternativos de comunicación, aunados a la Política “Colombia, la más educada” y a los objetivos del Ministerio de Educación Nacional, que buscan difundir, promover, visibilizar y posicionar en el territorio nacional los diferentes proyectos y programas. A través de piezas de comunicación audio visual, impresas y digitales el Ministerio de Educación Nacional convoca a padres de familia para que matriculen a sus hijos en las diferentes instituciones del país, proceso gratuito que busca que ningún niño se quede sin educación. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional no cuenta con la capacidad de personal, infraestructura y conocimiento, para realizar estrategias de comunicaciones, conceptos creativos, diseños gráficos, producción de piezas de comunicación y campañas publicitarias necesarias para divulgar y promocionar los proyectos de comunicación, tanto de medios masivos o paqueteconvencionales (ATL) y medios alternativos, sin importar el target o grupo objetivo al cual se desee llegar con el mensaje, de esta forma EL MINISTERIO unificará el uso del manual de imagen de la entidad y con conceptos creativos en las campañas de comunicación.

PROPUESTA ECONÓMICA. El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la La propuesta económica, debe presentarse en medio escrito con los valores expresados en Moneda Legal Colombiana sin centavos. El oferente deberá ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, COLVATEL aproximará los precios, así: Presupuesto cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por Ítems exceso al peso y General cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. En todo caso los valores de los precios propuestos y corregidos no podrán exceder el valor de los respectivos precios presupuestados por COLVATEL. De igual manera, el valor total de la Obra (Formulario B-1)oferta, deberá ser menor o igual al 100% del presupuesto de COLVATEL o la sumatoria de precios unitarios presupuestados por COLVATEL, según sea el caso. Para la presentación de la oferta económica el Oferente contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para todas las actividades a ejecutarla ejecución del contrato resultado del presente proceso, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas contempladas en los presentes Términos de Referencia de condiciones. Cualquier error en la determinación de los valores relacionados en el ANEXO ECONÓMICO, no dará lugar a su modificación, con excepción de las aproximaciones que realice COLVATEL, y el Oferente deberá asumir los precios así corregidos como el valor de la oferta final, valores que se integrarán al contrato que se suscriba. Los precios finales propuestos, y los que llegaren a pactarse en desarrollo de la ejecución del contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno durante el tiempo de ejecución del contrato; razón por la entidad convocantecual, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentesel Oferente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), El Proponente deberá presentar la cotización La relación de precios elementales, sin recargos, cantidades de todos los materiales, personal y maquinaria actividades y/o equipocomponentes, presentado en precios y las correspondientes especificaciones técnicas, formarán parte del contrato que se celebre con el Formulario B-2Oferente favorecido. La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica Si se presentaren tachaduras, borrones o enmendaduras para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios que sea válida la corrección deberán acompañarse de la propuesta económica contenida salvedad correspondiente mediante confirmación con la firma del Oferente. En caso contrario se tomará como válido el texto original. Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. Si es entre cifras, a las correcciones aritméticas que haga COLVATEL, en los Formularios B-2las discrepancias entre textos, que no puedan despejarse con simple raciocinio, prevalecerá el último texto consignado. Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) Nota 1: El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (Anexo “NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra PROPUESTA ECONÓMICA” deberá estar completamente diligenciado y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4); Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada suscrito por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paqueteOferente.

PROPUESTA ECONÓMICA. El proponente deberá presentar su Propuesta Económica de manera física o electrónica (escaneada y remitida en la plataforma informática xxx XXXX), conteniendo los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económicadocumentos: Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2. La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2. Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”Cuando el objeto y la naturaleza de la contratación así lo requiera la entidad convocante podrá requerir este documento) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La Cuando se envíe la propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología con el uso de Trabajo que incluye: Organigrama para la ejecución de la obramedios electrónicos, el cual no solamente incluirá proponente además de mandar su propuesta económica escaneada, deberá registrar en la plataforma informática xxx XXXX el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución precio total de la obra establecido en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa Obra). Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informática xxx XXXX y el precio total del Formulario B-1 (Formulario A-3) Presupuesto por Ítems y General de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4); Hoja de VidaObra) escaneado, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paqueteprevalecerá este último.

PROPUESTA ECONÓMICA. La máxima puntuación para la oferta de mayor conveniencia para CORAAPPLATA en valor absoluto, se calificará con 20 puntos, las demás propuestas serán calificadas de manera ponderada, tomando como referencia la propuesta de mayor conveniencia para los intereses de la CORAAPPLATA. La oferta económica se evaluará de la siguiente manera: El proponente oferente deberá presentar en valor absoluto su propuesta económica correspondiente al monto total de las inversiones que efectuará a favor de la CORAAPPLATA, mas el ITBIS transparentado, para el cumplimiento del objeto durante el tiempo de ejecución, estas inversiones corresponderán exclusivamente a los siguientes documentos activos adquiridos para la prestación de los servicios ofertados, excluyendo todos los gastos en que corresponden se incurran para la prestación del servicio ofertado. Dentro de la oferta económica debe quedar claramente descrita la modalidad de pago y forma de facturación de honorarios. Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de los Pliegos de Condiciones Específicas. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma individualizada las razones. Los Peritos emitirán su informe al Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A”, a los fines de la recomendación final. El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas Económicas, “Sobre B”, conforme a la propuesta económica: Presupuesto por Ítems fecha, la hora y General en el lugar indicado en el cronograma de la Obra (Formulario B-1)licitación. Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en la primera etapa del proceso. Las demás les serán devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas. A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación, el Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal al Notario actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Económicas, “Sobre B”, que se mantenían bajo su custodia, para todas dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las actividades a ejecutar, describiendo unidades mismas. En acto público y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, en presencia de todos los materialesinteresados el Notario actuante procederá a la apertura y lectura de las Ofertas Económicas, personal certificando su contenido, rubricando y maquinaria y/o equipo, presentado sellando cada página contenida en el Formulario B-2“Sobre B”. La cotización y ratificación Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo deberán realizarse en ese mismo instante, levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes procederán hacer constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura. Finalizada la lectura de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos las Ofertas, el o los elementos registrados Notarios actuantes procederán a invitar a los Representantes Legales o Agentes Autorizados de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conformidad, se procederá a la clausura del acto. No se permitirá a ninguno de los Análisis presentes exteriorizar opiniones de Precios Unitarios tipo personal o calificativos peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes. El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la propuesta económica contenida Licitación tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto ó compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden. En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, (SNCC.F.033) debidamente recibido por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento escrito. El o los Formularios B-2. Costo Notarios Públicos actuantes elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas al desarrollo del acto de trabajo apertura de los Equipos (Formulario B-4) mismos, si las hubiera, por parte de los Representantes Legales o Agentes Autorizados de los Oferentes/ Proponentes. El costo total debe reflejar el costo total por hora acta notarial deberá estar acompañada de cada equipouna fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación Dichas actas notariales estarán disponibles para los Representantes Legales o Agentes Autorizados de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama para la ejecución través de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas Oficina de Acceso a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa Información (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4OAI); Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

PROPUESTA ECONÓMICA. El proponente Oferente someterá la Propuesta Económica (Sobre 2) concordante con lo propuesto en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente: Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del hombre/mes para cada posición del personal clave técnico y profesional propuesto. El presupuesto deberá presentar mostrar separadamente: Salario básico, beneficios sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el entendido que dicha propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, negociada. La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario Detalle de Xxxxxx que se encuentra en la sección IX Formularios tipo No. 4, respetando los siguientes documentos ítems que corresponden se solicitan en ese formulario. La subsecretaria de estado en el despacho de servicios educativos, pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de Desembolso mensuales. Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de consultoría son: Los términos y condiciones de la propuesta que someta la empresa, deberá considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la aprobación previa del Contratante. No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios que laboren en la Subsecretaria de estado en el despacho de servicios educativos ni de la secretaria de educación y en cualquier otra entidad que esté vinculada con la Consultoría y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes nacionales. De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, el Consorcio entregará a la Subsecretaria de estado en el despacho de servicios educativos, dependencia de la SEDUC, copia del convenio de asociación debidamente protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente contrato. Los costos de la consultoría propuestos en los Términos de Referencia deben incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del personal a utilizar y demás costos. IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. IGO 13.1 Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el Contrato: Presupuesto por Ítems El Oferente deberá acompañar la Oferta Técnica (Sobre 1) con los documentos que comprueben su elegibilidad y General evaluación, así como los requeridos para la legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase adjudicado. Lista de documentos: Curriculum Vitae del personal clave asignado propuesto conforme al formulario No. 3 de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades sección IX. Currículo vitae del jefe del proyecto propuesto conforme a los Volúmenes de Obra requeridosal formulario No. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2. La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios 3 de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2sección IX. Costo de trabajo Comentarios de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar términos de referencia. Metodología propuesta para resolver el costo total por hora de cada equipotrabajo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora Xxxxx, cronograma y plan de trabajo. Solvencia (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”documento original) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo emitida por el Colegio Profesional que incluye: Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle corresponda del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4); Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paqueteclave asignado.

PROPUESTA ECONÓMICA. (PUNTAJE MÁXIMO: 40 PUNTOS) (ANEXO No. 22 – OFERTA ECONOMICA) PMV = Propuesta habilitada de menor valor. PE = Valor propuesta evaluada. P = Puntaje máximo para este factor de evaluación (40 PUNTOS) NOTA 1: El puntaje final asignado se tomará con dos decimales. NOTA 2: En el evento que sólo exista una propuesta hábil para ser evaluada económicamente, no se aplicará ninguna fórmula de evaluación, solo se verificará que el TOTAL no sobrepase el presupuesto oficial y que la oferta económica cumpla con los requisitos exigidos en el presento documento. NOTA 3: Serán de exclusiva responsabilidad del proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica: Presupuesto por Ítems y General errores u omisiones de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocantecausales de rechazo. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE, y cumpliendo EN DESARROLLO (DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN) DE PROYECTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS O EDUCATIVOS DIRIGIDOS A LA PRIMERA INFANCIA, O A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICAS O DE DOCENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS O SECRETARIAS DE EDUCACIÓN, O EN ADQUISICIÓN, LOGÍSTICA, EMBALAJE DE PAQUETES DE MATERIALES PEDAGÓGICOS, CON LA RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN / ENTREGA EN ZONAS RURALES Y RURALES DISPERSAS (MÁXIMO 50 PUNTOS) NOTA 1: Para ponderar este criterio, sólo se tendrán en cuenta hasta las leyes sociales y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/5 primeras certificaciones o equipo, presentado contratos adicionales relacionadas en el Formulario B-2Anexo 11. La cotización y ratificación NOTA 2: En caso de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados presentarse certificaciones que acrediten experiencia en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2. Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama para la ejecución de actividades para primera infancia, niñez y adolescencia diferentes a las solicitadas para el objeto el presente Análisis Preliminar, únicamente se tendrá en cuenta aquellas actividades que se refieran exclusivamente a la obraexperiencia solicitada para la ponderación de la propuesta. De esta manera, en la certificación se deberá discriminar el tiempo y valor ejecutado en este tipo de actividades. NOTA 3: Para la acreditación de la experiencia adicional a la mínima habilitante del PROPONENTE, se aplicarán los criterios y reglas contenidas en el acápite de requisitos técnicos habilitantes del presente documento. APORTE ADICIONAL DE SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULTURALES. 10 PUNTOS. Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido PUNTAJE TOTAL Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Nota 1: Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. Nota 2: Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el cual no solamente incluirá oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución momento de constitución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4); Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquetemisma.

PROPUESTA ECONÓMICA. El proponente deberá debe presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica: Presupuesto por Ítems y General debidamente diligenciado el Anexo Nº 2, indicando el valor total de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades oferta discriminando el valor del IVA y cantidades conforme a los Volúmenes especificando cuales bienes y servicios están exentos o excluidos de Obra requeridosIVA según el caso. Análisis Dentro del valor de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo la oferta deben incluirse todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2. La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2. Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama gastos necesarios para la ejecución del contrato, todos los gastos e impuestos a que haya lugar, servicios agregados del oferente y demás gastos que deba incurrir para el desempeño del objeto del contrato. Cuando el proponente omita diferenciar el IVA de un bien o servicio que esté gravado, se entiende que está incluido dentro del valor presentado. La EPS´S CONVIDA podrá solicitar una mayor discriminación de precios si lo estima necesario. Nota: El proponente para la presentación de la obraoferta económica en el anexo No.2 La oferta no podrá estar condicionada, ni ser adicionada, modificada o completada después de haber sido presentada, salvo en el cual no solamente incluirá caso de existir errores aritméticos siempre y cuando el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución valor total de la obraoferta no sea modificada respecto de la inicialmente presentada. Nota 2: Se dará aplicación al Artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 468 del estatuto tributario. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título, según por lo tanto la ley 1819 de 2016 no modifico la base del cálculo para este tipo de servicios que siguió siendo el AIU, pero la tarifa que es un concepto totalmente diferente si cambio del 16% al 19% siendo esta última tarifa general aplicable a este tipo de servicios Nota 3: El proponente al momento de preparar su oferta deberá tener en cuenta que si bien dentro del menor precio a ofertar no se encuentra el personal este debe cumplir y no sobrepasar los precios regulados por la circular 20194000000025 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada, en caso de que la oferta final sumada entre los medios tecnólogo y el personal superen los valores estimados será rechazada Se debe aportar vigente, con la propuesta y con una fecha de impresión no superior a treinta (30) días calendario. Página18 NOTA: Conforme lo previsto el manual de Contratación, se requiere para este caso, la exigencia de la capacidad financiera teniendo en cuenta el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4); Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al contrato que se presente el proponente; o por cada tramo o paquetepretende suscribir.

PROPUESTA ECONÓMICA. Si bien no será un criterio de asignación de puntaje, el oferente debe presentar su oferta económica en el formato contenido en el Anexo No. 3. No se aceptarán propuestas económicas en otros formatos ni que el diligenciamiento sea incompleto o no se ajuste a las indicaciones establecidas en el presente documento. Teniendo en cuenta que el objeto del proceso de selección establece un rango de viviendas a construir, el valor ofrecido por el proponente en el Anexo No. 3 para cada vivienda, será el mismo independientemente del número de viviendas que se ejecuten en el proyecto respectivo. En todo caso, el contratista deberá construir el número de viviendas que se determine en los diseños que apruebe la licencia, y que se encuentre dentro del rango establecido para el proyecto. El proponente valor que se oferte por vivienda recibida a satisfacción deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica: Presupuesto por Ítems y General incluir el costo total de la Obra (Formulario B-1)construcción de la vivienda, así como la correspondiente elaboración, revisión y ajuste de los estudios y diseños urbanísticos, arquitectónicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos de las viviendas y de la Urbanización; el diseño de redes de alcantarillado pluvial, expensas para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria obtención y/o equipomodificación de las licencias de construcción y/o de urbanización, presentado y la elaboración, protocolización y registro del reglamento de propiedad horizontal, si es el caso, y todos los demás componentes que se deban ejecutar para garantizar la ejecución del proyecto de vivienda de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia y sus anexos. El presupuesto máximo estimado para cada vivienda comprende todos los costos directos e indirectos en que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto del contrato de diseño y construcción y atención de posventa; por lo tanto no se reconocerá ningún reajuste de precios desde el momento de la presentación de la oferta hasta la entrega de las viviendas, aclarando en todo caso que el valor de las viviendas se definirá en salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se pagarán, con el valor xxx xxxxxxx mínimo mensual legal vigente de la fecha de escrituración de las viviendas establecida en el Formulario B-2cronograma que señala el numeral 1.5.3 en la Fase de Construcción del presente documento. La cotización Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación, y ratificación por ningún motivo se considerarán costos adicionales. El proponente debe tener presente que los precios xxx xxxxxxx podrán variar en cualquier proporción durante el desarrollo del contrato y esto no generará ningún cambio en el precio inicialmente ofertado para cada vivienda. Si en los análisis de precios elementales es obligatoria y se han omitido costos, se mantendrá el precio ofrecido, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores. El proponente seleccionado deberá ser idéntica para asumir todos los elementos registrados riesgos derivados del incremento de los costos de construcción y cuando haya lugar, a realizar modificación y/o ajustes al diseño, entre el momento de la presentación de la oferta y hasta la fecha de entrega de las viviendas, hecho que acepta expresamente con la presentación de la oferta. El FIDEICOMISO – RINCON DE LA ALAMEDA – XXXXX XXXXXX no aceptará ningún reclamo proveniente de estas circunstancias y no será causal para alegar posteriormente un desequilibrio económico del contrato. Los precios que ofrezca el proponente, cubrirán el valor de la vivienda y todos los costos asociados al desarrollo del proyecto. El proponente, cuando esté elaborando su propuesta, debe tener en cuenta que el valor ofertado debe incluir todos los costos directos e indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la etapa de ejecución y liquidación de los contratos de diseño y construcción con el ente propietario de los predios en que se ejecutarán los proyectos, impuestos y/o contribuciones y/o gravámenes que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administración, imprevistos, utilidad y riesgos inherentes al tipo de actividades contempladas en este proceso y en los Análisis contratos que resulten del mismo, que se entienden evaluados e involucrados en la propuesta. El valor ofrecido por vivienda para el proyecto será el único a tener en cuenta para efectos del pago de Precios Unitarios todas las obligaciones contenidas en el contrato de diseño y construcción y no habrá lugar. En la propuesta económica contenida medida en que los Formularios B-2. Costo contratos de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar el costo total diseño y construcción están sujetos a precio global fijo, no se pagarán sumas adicionales por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación ninguna actividad relativa a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle integral del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4); Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paqueteproyecto.

PROPUESTA ECONÓMICA. El proponente Proponente, deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la su propuesta económica: Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y tecnológicas establecidas del presente documento. La propuesta económica debe expresarse en pesos, Moneda Legal Colombiana, sin centavos. Para lo cual el Proponente deberá diligenciar en su totalidad el FORMULARIO 4. PROPUESTA ECONÓMICA de acuerdo con las vigencias allí estipuladas, por la entidad convocantelo tanto serán rechazadas aquellas propuestas que superen el presupuesto total de este proceso de selección, así como el asignado para cada una de las vigencias que contempla este proceso de selección para los años 2015, 2016, 2017 y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes2018. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3)El Proponente debe indicar en el FORMULARIO 4. PROPUESTA ECONÓMICA, los valores unitarios ofrecidos para cada ítem sin decimales. El Proponente deberá presentar indicar el valor de cada uno de los ítems requeridos en este documento, para los treinta y seis (36) meses de operación del contrato (años 2015, 2016, 2017 y 2018). Para el efecto deberá diligenciar el FORMULARIO 4. PROPUESTA ECONÓMICA, en donde se discrimine el valor ofertado de cada uno de los servicios requeridos por la cotización Entidad, so pena de rechazo. El valor del presente contrato comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución, empalme y entrega; incluye entre otros los gastos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamiento y transporte del equipo de trabajo del Proponente Adjudicatario, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, impuestos a cargo del Proponente Adjudicatario, las deducciones a que haya lugar y en general, todo costo en que incurra el Proponente Adjudicatario para la ejecución del objeto del contrato, el empalme y la entrega de la operación al finalizar el mismo; por consiguiente, ICETEX no reconocerá valor alguno por reajustes efectuados por el Proponente Adjudicatario por concepto de costos, gastos, actividades adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueron previsibles al momento de presentación de su oferta. Se entenderá que todos los impuestos y deducciones generales del contrato corren por cuenta del Proponente Adjudicatario. La propuesta económica del Proponente debe incluir el IVA e indicarlo claramente como lo señala el FORMULARIO 4. PROPUESTA ECONÓMICA; no obstante, en las ciudades de San Xxxxxx y Xxxxxxx, no se liquida el impuesto de conformidad con el estatuto tributario y por tal motivo en el FORMULARIO 4. PROPUESTA ECONÓMICA el valor unitario puesto de trabajo para estas dos ciudades no debe incluir el IVA, en caso de que lo incluyan esto se constituirá como causal de rechazo. La propuesta económica del Proponente debe incluir el IVA e indicarlo claramente; si no se incluye en la propuesta este valor, se constituirá causal de rechazo, excepto las ciudades antes citadas. ICETEX, no reconocerá ningún reajuste de precios elementalesdurante la vigencia del contrato sobre los valores ofertados. Los errores y omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, sin recargosserán responsabilidad exclusiva del Proponente. En este sentido, ICETEX se reserva el derecho de todos realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en el FORMULARIO 4. PROPUESTA ECONÓMICA, si a ello hubiere lugar. La Entidad verificará las operaciones aritméticas, en caso de presentarse error de esta índole se tendrá en cuenta el valor correcto para efectos de la adjudicación. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los materialeserrores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, personal y maquinaria debiendo asumir los mayores costos y/o equipopérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, presentado sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. Si ICETEX al realizar la suma de los valores incluidos en la propuesta, encuentra que esta no corresponde a la cifra total de la misma, el Proponente aceptará como valor de su oferta la cifra que obtenga ICETEX, sin incurrir en causal de rechazo. El Proponente que no presente oferta económica para la totalidad de los ítems contemplados en el Formulario B-2FORMULARIO 4. La cotización y ratificación PROPUESTA ECONÓMICA, incurrirá en causal de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para rechazo. El Proponente Adjudicatario pagará todos los elementos registrados impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato y por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. El Proponente deberá, en el momento de elaborar su propuesta, evitar formular condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Esto de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el artículo 27 del Manual de Contratación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior “Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx” – ICETEX-“, cuando de conformidad con la información a su alcance la Entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones presentadas por el proponente y según lo dispuesto en el informe de evaluación técnica elaborado por la Oficina Comercial y de Mercadeo de la Entidad recomendará al Comité Evaluador, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. En este sentido, la Entidad dando cumplimiento al principio de responsabilidad y selección objetiva analizara la propuesta requerida comparándola con los sondeos xx xxxxxxx realizados, los precios unitarios ofertados, la estructura de costos y los históricos para determinar si la oferta resulta artificialmente baja. El Proponente debe incluir y calcular dentro de los costos de su propuesta entre otros los siguientes factores: • Nómina. • Equipos. • Hardware. • Software. • Canales de comunicación. • Capacitación. • Uniformes. • Papelería. • Supervisión. • Envío de correspondencia. • Los demás requeridos en el capítulo de Especificaciones Técnicas y Tecnológicas del Servicio, para el correcto desarrollo de la operación. Así mismo, es responsabilidad del Proponente incluir y proyectar los incrementos anuales de sus precios unitarios. De acuerdo con lo anterior, los Proponentes deberán presentar opciones de precio unitario con IVA incluido, sin decimales, que incorporen los costos directos e indirectos generados a partir de la operación, que se encuentren dentro de los valores estándar xxx xxxxxxx, además considerando la política nacional de austeridad del gasto; estas propuestas de valor unitario deben ser planteadas de acuerdo con los siguientes parámetros: La remuneración de los asesores o agentes del canal de atención Contact Center durante toda la duración y ejecución del Contrato debe ser de 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales y cualesquiera obligaciones que imponga la legislación vigente. El Proponente Adjudicatario debe garantizar que el pago de los salarios al personal contratado en el canal de atención Contact Center, sea efectuado de manera completa e integral de acuerdo con lo definido contractualmente con ICETEX, sin lugar a pagos parciales, por comisiones o variables. En este sentido, es de obligatorio cumplimiento para el Proponente Adjudicatario el pago de los salarios establecidos por ICETEX en el presente documento. De igual manera, el índice base de cotización (IBC) para los aportes parafiscales debe ser liquidado sobre el pago total de la remuneración salarial (1,5 smmlv), establecido por ICETEX. Los servicios del canal de Contact Center e IVR se pagarán por llamada atendida; una vez suscrito el contrato en la etapa de preoperativos, en conjunto con el Proponente Adjudicatario se procederá a definir las depuraciones requeridas para cada servicio. El personal asignado al canal de atención Contact Center estará ubicado en las instalaciones del Proponente Adjudicatario. Es de obligatorio cumplimiento por parte de los Proponentes presentar su propuesta económica en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida formatos contenidos en los Formularios B-2el FORMULARIO 4. Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4); Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquetePROPUESTA ECONÓMICA.

PROPUESTA ECONÓMICA. El proponente La oferta económica deberá incluir los costos de planificación, movilización, alimentación, pagos a entrevistadores(as), papelería, entre otros, durante la preparación del estudio, levantamiento de la información y cierre de la consultoría. Se sugiere presentar un esquema como el siguiente: Preparación del estudio Conformación del equipo de supervisores y entrevistadores Costos logísticos y relacionados con los siguientes documentos que corresponden procesos de conformación del equipo. USD $ Capacitación de supervisores y entrevistadores Costos logísticos para una capacitación presencial de máximo dos días, con todos los supervisores y asesores, Impartida por el investigador nacional. USD $ Levantamiento de la información Ejecución de las entrevistas de acuerdo a la propuesta económica: Presupuesto por Ítems metodología y General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3), El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado muestra establecida en el Formulario B-2. La cotización y ratificación Protocolo Costos logísticos de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los Análisis movilización de Precios Unitarios entrevistadores o entrevistas realizadas USD $ Costos por el pago de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2. Costo entrevistadores o entrevistas realizadas USD $ Costos de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) Materiales informativos y de la Experiencia Específica REDCA+ para personas entrevistadas. USD $ Monitoreo y Evaluación, reportes de la Empresa (Formulario A-4); Hoja Ejecución de Vida, del Gerente, Superintendente, Director actividades de Obra o Residente Monitoreo de campo Costos logísticos de movilización de supervisores de campo USD $ Costos de elaboración y envío de USD $ consultoría informes de M y E Informes rutinarios Costos de elaboración y envío de informes de productos de la Obra (Formulario A-5); Hoja consultoría Administración Otros costos de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución administración del estudio Otros costos USD $ Total de la Obra (Formulario A-8); Cronograma Consultoría USD $ La propuesta económica en Dólares de Movilización los Estados Unidos debe contemplar los costos de Equipo (Formulario A-9); Formulario cada uno de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10)los Productos requeridos en el marco de la presente Consultoría, cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen exentos de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2)IVA o ITBMS, cuando corresponda. Cuando un proponente presente su en caso sean propuesta para más El Xxxxxxxx o Panamá respectivamente, que incluyan los costos de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez transferencias bancarias y envío de documentación, vía correo privado, a la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paqueteOficina Sub Sede de la SISCA en El Xxxxxxxx (Dirección: Final Bulevar Cancillería, Distrito el Xxxxxx, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán). La Garantía SISCA no es un agente retenedor de Seriedad impuestos, por lo que queda bajo única responsabilidad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al la organización, cumplir con las obligaciones fiscales que se presente el proponente; o por cada tramo o paquetele correspondan.

PROPUESTA ECONÓMICA. La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el Anexo No. 5 Oferta económica. El valor total de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos, la cual no podrá exceder bajo ninguna circunstancia, la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE La Propuesta económica deberá cubrir todos los gastos en los que incurra el Proponente, incluyendo traslados, gastos de viajes, tiquetes aéreos y cualquier otro gasto. En ningún caso COLOMBIA PRODUCTIVA reembolsará o cubrirá gastos adicionales que superen el valor de la propuesta presentada. La oferta económica deberá presentarse discriminando los siguientes rubros: El CONSULTOR deberá presentar la oferta económica por medio del Anexo No. 5 en donde en la columna “Cantidad” correspondientes a los productos 3 y 4 ofertará el número de ADN a asistir técnicamente. Fase Producto Número de producto Cantidad Precio por unidad con IVA Total (cantidad X Precio por Unidad con IVA) Fase 1 Caracterización pre- convocatoria de las ADN Producto 1 1 Fase 2 Convocatoria Producto 2 1 Fase 3 Asistencia Técnica Producto 3 Producto 4 Fase 4 Herramientas de alcance amplio Producto 5 1 Total $500.000.000 número de ADN a asistir En la Columna “Precio por unidad con IVA” deberá incluir el precio por unidad del producto referenciado en la columna “Número de producto”. En la Columna “Total (cantidad X precio por unidad con IVA)” corresponderá a la Multiplicación de la columna “Precio por unidad con IVA” y la columna de la “cantidad”. El costo de la fase 1 y 2 no podrá exceder el 15% del total de los recursos disponibles de la presente convocatoria, correspondientes al Producto 1 caracterización y Producto 2 registros de convocatoria y listado de ADN recomendadas Los rubros deberán presentarse discriminando el valor unitario de la consultoría por empresa para los productos 3 Y 4. La oferta económica deberá cubrir el valor de todas las labores de Interventoría a realizarse respecto de los contratos objeto de seguimiento durante la vigencia del contrato respectivo y hasta la emisión del concepto para su liquidación, incluyendo los costos asociados a: • Los salarios, honorarios y bonificaciones que el proponente haya convenido pagar al personal contratado, incluyendo los aportes a seguridad social. • El valor de los gastos de viaje y/o desplazamientos relacionados con transporte terrestre, aéreo o fluvial (Cuando aplique), de las actividades de interventoría como visitas (vinculación, seguimiento y cierre) y demás reuniones que se desarrollen. • El proponente deberá tener en cuenta XXX y demás impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes. • Todos los demás costos y gastos relacionados con la ejecución de la interventoría. El valor del contrato será pagado de acuerdo con el cumplimiento de las fases y recibo a plena satisfacción por COLOMBIA PRODUCTIVA de los entregables asociados como se describe a continuación: Fase 1 Producto 1: Tiempo máximo de radicación de factura: 1 mes contado a partir de la finalización de la Fase 1. En todo caso, este plazo podrá ser modificado sin necesidad de otrosí contractual, con autorización expresa del supervisor de COLOMBIA PRODUCTIVA previa solicitud justificada del CONTRATISTA, sin que dicha modificación exceda el plazo de ejecución del presente contrato. Fase 2 Producto 2: Tiempo máximo de radicación de factura: 1 mes contado a partir de la finalización de la Fase 2. En todo caso, este plazo podrá ser modificado sin necesidad de otrosí contractual, con autorización expresa del supervisor de COLOMBIA PRODUCTIVA previa solicitud justificada del CONTRATISTA, sin que dicha modificación exceda el plazo de ejecución del presente contrato. Fase 3 Producto 3 y producto 4: Tiempo máximo de radicación de factura: 5 días calendario contado a partir de la finalización de la Fase 3. En todo caso, este plazo podrá ser modificado sin necesidad de otrosí contractual, con autorización expresa del supervisor de COLOMBIA PRODUCTIVA previa solicitud justificada del CONTRATISTA, sin que dicha modificación exceda el plazo de ejecución del presente contrato Fase 4 Producto 5: Tiempo máximo de radicación de factura: 5 días calendario contado a partir de la finalización de la Fase 4. En todo caso, este plazo podrá ser modificado sin necesidad de otrosí contractual, con autorización expresa del supervisor de COLOMBIA PRODUCTIVA previa solicitud justificada del CONTRATISTA, sin que dicha modificación exceda el plazo de ejecución del presente contrato Nota: El costo de la fase 1 y 2 no podrá exceder el 15% del total de los recursos disponibles de la presente convocatoria, correspondientes al Producto 1 caracterización y Producto 2 registros de convocatoria y listado de ADN recomendadas Para realizar cualquier pago, el CONSULTOR deberá presentar su factura o cuenta de cobro con los siguientes documentos entregables correspondientes y estos deberán contar con el visto bueno del supervisor del contrato designado por COLOMBIA PRODUCTIVA. Tiempo máximo de ejecución corresponderá al indicado en el cronograma presentado por el contratista previa aprobación por Colombia Productiva. Para realizar cualquier pago, el CONSULTOR deberá presentar su factura o cuenta de cobro, la cual deberá contar con el visto bueno del supervisor del contrato designado por COLOMBIA PRODUCTIVA. Se precisa que corresponden a el valor de la propuesta económica: Presupuesto no puede superar el valor establecido como presupuesto para el presente proceso de contratación, por Ítems y General parte de COLOMBIA PRODUCTIVA, el cual resultará de la Obra (Formulario B-1)sumatoria de la totalidad de los rubros en que se divide la oferta económica. En caso de tener deserción de empresas beneficiarias en aquellas fases sujetas a entregables por empresas, para todas COLOMBIA PRODUCTIVA solo reconocerá el valor a pagar de aquellas que hayan finalizado cada fase y cuya finalización esté soportada por los entregables relacionados en cada una de ellas. Todo error u omisión en la oferta económica, indebida interpretación del alcance del objeto de la presente invitación y condiciones previstas en estos Términos de Referencia, así como de las normas tributarias aplicables, será responsabilidad del Proponente y no se le permitirá ajustar sus precios. • Las actividades a ejecutarde logística y coordinación relacionadas con la Oferta, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes incluyendo, pero sin limitarse a: compras de Obra requeridos. Análisis pasajes, estadías en hoteles, gastos de Precios Unitarios (Formulario B-2)manutención, conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocantereserva xx xxxxx, transporte público, y cumpliendo otros que considere el proponente. • Los salarios, honorarios y bonificaciones que el proponente haya convenido pagar al personal contratado, incluyendo los aportes a seguridad social viáticos y refrigerios de ser contemplados. • Todos los costos y gastos relacionados con la ejecución del contrato. centavos. • Si existe diferencia entre la suma de los valores unitarios y el valor total, prevalecerá la suma de los valores unitarios presentados por el proponente y el valor total será corregido por COLOMBIA PRODUCTIVA. • Si existe diferencia entre números escritos en letras y números se tendrá como valido el valor establecido en letras. • Los valores corregidos se tendrán en cuenta en la evaluación de las leyes sociales propuestas, en la adjudicación y tributarias vigentes. Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3)suscripción del contrato, El Proponente deberá presentar por lo que los errores u omisiones en que se incurra en la cotización propuesta económica serán de precios elementalesla exclusiva responsabilidad del proponente, sin recargos, de todos debiendo asumir los materiales, personal y maquinaria mayores costos y/o equipopérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. • Si el proponente no establece el valor del IVA de manera discriminada, presentado en COLOMBIA PRODUCTIVA entiende que el Formulario B-2valor ofertado lo tiene incluido. La cotización y ratificación NOTA 4: En el momento de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios la evaluación de la propuesta económica contenida COLOMBIA PRODUCTIVA revisará y determinará si existen errores aritméticos. En caso de presentarse alguna inconsistencia, el proponente acepta que COLOMBIA PRODUCTIVA proceda a su corrección y que para efectos de la adjudicación se tenga en cuenta el valor corregido. En caso de contradicción entre el valor “antes de IVA” y el de “IVA incluido”, se tomará el valor “antes de IVA”. • Los proponentes responderán legal y jurídicamente cuando formulen propuestas en las cuales se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. • El proponente debe asumir todos los costos y los gastos resultantes de la preparación y presentación de la propuesta y en ningún caso, cualquiera sea el resultado, estos serán reembolsados por COLOMBIA PRODUCTIVA. • Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios y/o totales en su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. • Será de cuenta del proponente el pago de los salarios de los empleados que necesite para prestar el servicio a contratar, incluidos el pago de impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional o municipal, los sueldos, prestaciones sociales, parafiscales, etc. de sus empleados, las primas de pólizas de seguros y costos de las pólizas; del impuesto de timbre y de todos los gastos que implique el perfeccionamiento del contrato. • Todos los gastos que demanden la preparación y ejecución de los servicios a que se refiere el contrato, serán por cuenta del proponente. NOTA 5: En ningún caso COLOMBIA PRODUCTIVA reembolsará o cubrirá gastos adicionales a los estipulados en los Formularios B-2. Costo presentes Términos de trabajo Referencia ni por encima de los Equipos (Formulario B-4) El costo total debe reflejar el costo total las tarifas ofrecidas por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”) Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5) La propuesta técnica debe incluir: Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: Organigrama PROPONENTE seleccionado para la ejecución prestación del servicio. Todo error u omisión en la oferta económica, indebida interpretación del alcance y condiciones previstas en estos Términos de Referencia será responsabilidad del PROPONENTE y no se le permitirá ajustar sus precios. NOTA 6: Con ocasión de lo establecido en el Artículo 149 de la obraLey 1753 de 2015, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave; Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución EL PROPONENTE que resulte seleccionado en desarrollo de la obrapresente invitación declara conocer y aceptar que los recursos con los cuales se harán los pagos del Contrato que se suscriba, según el tipo provienen de obra; Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo; Otros aspectos que considere la Entidad; Detalle de la Experiencia recursos del Presupuesto General de la Empresa Nación, por lo que su pago estará condicionado a que los mismos hayan sido entregados efectivamente a COLOMBIA PRODUCTIVA. Por lo anterior, EL PROPONENTE que resulte seleccionado renuncia a cualquier reclamación (Formulario A-3) y particularmente al cobro de intereses), derivada de la Experiencia Específica imposibilidad de realizar el pago por parte de COLOMBIA PRODUCTIVA cuando por cualquier circunstancia la Empresa (Formulario A-4); Hoja Dirección Nacional xxx Xxxxxx Público o la entidad que hiciera sus veces, no hubiera hecho entrega de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5); Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Xxxxxxxx(s), cuando corresponda (Formulario A-6); Equipo Mínimo Comprometido los recursos necesarios para la Obra (Formulario A-7); Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando hacer el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo; Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete. La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquetepago respectivo.