Common use of Riesgos que asume EL CONCESIONARIO Clause in Contracts

Riesgos que asume EL CONCESIONARIO. A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Concesionario asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Concesionario basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por el Concesionario y –consecuentemente- el IDU o TRANSMILENIO no harán reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Concesionario, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. a) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios xx xxxxxxx de los insumos necesarios para adelantar las Obras de Construcción, y de las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos para las Obras de Construcción, de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Particulares de Construcción y Parámetros de Diseño, toda vez que es una obligación contractual del Concesionario obtener los resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en el presente Contrato de Concesión, sin que existan cubrimientos o compensaciones de parte del IDU, como consecuencia de la variación entre cualquier estimación inicial de las Obras de Construcción frente a lo realmente ejecutado, o por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción y los que en realidad existieron en el mercado al momento de la ejecución de las Obras de Construcción.

Riesgos que asume EL CONCESIONARIO. A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Concesionario El CONCESIONARIO asume los efectos derivados de los riesgos que a continuación se listan indican. Se entiende que los riesgos indicados a continuacióncontinuación son puramente enunciativos, además razón por la cual cualquier efecto derivado de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven otros riesgos inherentes de la naturaleza ejecución del presente Contrato seguirán la regla general de este Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Concesionario basadas asignación prevista en el acaecimiento de alguno de la Cláusula anterior: (i) El CONCESIONARIO asume los riesgos que fueran asumidos por el Concesionario y –consecuentemente- el IDU o TRANSMILENIO no harán reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Concesionario, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. a) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en que los organismos, instituciones financieras o proveedores otorguen o no, total o parcialmente al CONCESIONARIO, en condiciones más o menos favorables, la financiación necesaria para cumplir con las variaciones en obligaciones de inversión asumidas por el CONCESIONARIO bajo este Contrato, así como los precios xx xxxxxxx efectos, favorables o desfavorables, derivados de los insumos necesarios para adelantar las Obras la contingencia que surge de Construcción, y la alteración de las cantidades condiciones de obra que resulten necesarias para financiación como consecuencia de la consecución de los resultados previstos para las Obras de Construcción, de acuerdo con lo señalado variación en las Especificaciones Particulares de Construcción y Parámetros de Diseñovariables xxx xxxxxxx (tales como plazo o tasas, toda vez que es una obligación contractual del Concesionario obtener los resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en el presente Contrato de Concesión, sin que existan entre otras). No existirán cubrimientos o compensaciones de parte del IDU, de la CONCEDENTE como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las Obras condiciones de Construcción financiación frente a lo las realmente ejecutadoobtenidas. (ii) El CONCESIONARIO asume los riesgos xx xxxxxxx consistentes tanto en el comportamiento del número de huéspedes, la ocupación del hotel o la capacidad para reajustar las tarifas y/o tarifa media aplicable, y en general la totalidad de las variables que inciden sobre la generación de ingresos a excepción de aquellas que de manera expresa se encuentren contempladas en la asignación de riesgos de la CONCEDENTE dentro de este contrato. (iii) El CONCESIONARIO asume los efectos favorables y desfavorables de la variación de los flujos de dinero que reciba el CONCESIONARIO originados por fluctuaciones de la tasa de cambio. (iv) El CONCESIONARIO asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en que los precios de los insumos, equipos, materiales, mano de obra, etc., o por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada sus cantidades, requeridos para los insumos necesarios realizar las Obras y efectuar las inversiones impuestas para la ejecución de las Obras la Concesión se incrementen respecto de Construcción y los que en realidad existieron en independientemente estimó el mercado al momento de CONCESIONARIO, encareciéndose así la ejecución de las Obras de Construccióndel Contrato por parte del CONCESIONARIO.

Riesgos que asume EL CONCESIONARIO. A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el El Concesionario asume los efectos derivados de los riesgos que a continuación se listan indican. Se entiende que los riesgos indicados a continuacióncontinuación son puramente enunciativos, además razón por la cual cualquier efecto derivado de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven otros riesgos inherentes de la naturaleza ejecución del presente Contrato seguirán la regla general de este Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del asignación prevista en la Cláusula anterior: (i) El Concesionario basadas en el acaecimiento de alguno de asume los riesgos que fueran asumidos por el Concesionario y –consecuentemente- el IDU o TRANSMILENIO no harán reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Concesionario, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. a) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en que los organismos, instituciones financieras o proveedores otorguen o no, total o parcialmente, al Concesionario, en condiciones más o menos favorables, la financiación necesaria para cumplir con las variaciones en obligaciones de inversión asumidas por el Concesionario bajo este Contrato. (ii) El Concesionario asume los precios xx xxxxxxx efectos, favorables o desfavorables, derivados de los insumos necesarios para adelantar las Obras la contingencia que surge de Construcción, y la alteración de las cantidades condiciones de obra que resulten necesarias para financiación como consecuencia de la consecución de los resultados previstos para las Obras de Construcción, de acuerdo con lo señalado variación en las Especificaciones Particulares de Construcción y Parámetros de Diseñovariables xxx xxxxxxx (tales como plazo o tasas, toda vez que es una obligación contractual del Concesionario obtener los resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en el presente Contrato de Concesión, sin que existan entre otras). No existirán cubrimientos o compensaciones de parte del IDU, de los Concedentes como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las Obras condiciones de Construcción financiación frente a lo las realmente ejecutadoobtenidas. (iii) El Concesionario asume los efectos favorables y desfavorables de la variación de los flujos de dinero que reciba el Concesionario originados por fluctuaciones de la tasa de cambio. (iv) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en que los precios de los insumos, equipos, materiales, mano de obra, etc., o por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada sus cantidades, requeridos para los insumos necesarios realizar las Obras y efectuar las inversiones impuestas para la ejecución de la Concesión se incrementen respecto de los que independientemente estimó el Concesionario, encareciéndose así la ejecución del Contrato por parte del Concesionario. (v) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia de que las Obras y las inversiones requeridas para ejecutar la Concesión se lleven a cabo de Construcción acuerdo con los cronogramas acordados y fijados en la forma indicada en este Contrato. (vi) El Concesionario asume los efectos favorables o desfavorables del acaecimiento del riesgo del mantenimiento de las Obras, entendiendo como tal, el riesgo relativo a que en realidad existieron en los costos de la operación y el mercado mantenimiento sean mayores a los proyectados por el Concesionario al momento de presentar su Propuesta. (vii) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia resultante de cambios regulatorios, administrativos, legales o constitucionales, bien sea por la expedición, modificación o retiro de normas aplicables o por el cambio en la interpretación de las mismas. (viii) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia resultante de la variación de la estructura o regulación tributaria de cualquier impuesto, nacional, departamental o municipal o en la imposición de tasas, impuestos, contribuciones, inversiones obligatorias, créditos obligatorios o figuras similares que establezcan las leyes aplicables, y que se apliquen a cualquier aspecto relativo al Contrato de Concesión. (ix) El Concesionario asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia resultante de la obtención de permisos y licencias para llevar a cabo las Obras, inversiones y actividades objeto de este Contrato. (x) El Concesionario asume los efectos favorables y desfavorables que los eventos de fuerza mayor y caso fortuito tengan sobre la ejecución del Contrato. En este caso de riesgos de fuerza mayor o caso fortuito que sean asegurables, el Concesionario asume la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños que puedan presentarse en las Obras Obras, para lo cual celebrará los contratos de Construcciónseguros correspondientes, en los términos indicados en el presente Contrato. El lucro cesante del Concesionario que se origine por la ocurrencia de los riesgos de fuerza mayor o caso fortuito no asegurables correspondientes a: (a) guerra exterior declarada o no declarada; (b) actos terroristas; (c) guerra civil; (d) golpe de estado; y (e) huelgas nacionales o regionales, en las cuales no participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza. (xi) El Concesionario asume los efectos favorables y desfavorables derivados de todos y cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes de su propiedad causados por terceros. (xii) El Concesionario asume los efectos favorables y desfavorables generados por cambios xx xxx, situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que tengan un impacto negativo en la Concesión.

Riesgos que asume EL CONCESIONARIO. A 90.2.1 En la propuesta que EL CONCESIONARIO presentó a la licitación pública para ser adjudicatario del contrato de concesión, EL CONCESIONARIO declaró haber realizado un examen cuidadoso de las características del SIT y en general de todos los aspectos que pudieran incidir en la determinación del precio y condiciones en las cuales presentó su propuesta. Por lo que se tienen por asumidos los riesgos que resulten de la puesta en marcha o ejecución de su propuesta y el presente contrato. 90.2.2 EL CONCESIONARIO acepta que existe un ámbito ordinario, inherente a la actividad propia del desarrollo del objeto del contrato, la cual ha sido considerada, estimada, prevista y por tanto asumida por él, en las estimaciones que dieron lugar a su propuesta, diferente del extraordinario que está fuera de su ámbito de control, previsión y estimación.48 90.2.3 EL CONCESIONARIO cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos inherentes al negocio objeto del presente contrato, y por ello, a partir de la fecha de suscripción del Contratocontrato, el Concesionario asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contratocontrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por contrato. 90.2.4 EL CONCESIONARIO asumirá en su totalidad los riesgos que se deriven del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión, como riesgos propios del giro de los negocios y será responsable frente a EL CONCEDENTE como una obligación de resultado, por la regularidad y el cumplimiento de las condiciones requeridas para la operación del SIT asumiendo, por lo tanto, no procederán reclamaciones del Concesionario basadas en el acaecimiento de alguno de los costos, gastos y medios que se requieran a dicho efecto. Los riesgos que fueran asumidos por el Concesionario y –consecuentemente- el IDU o TRANSMILENIO no harán reconocimiento algunoEL CONCESIONARIO, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Concesionario, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.corresponden a: a) Los efectosRiesgo Ambiental: EL CONCESIONARIO asume los riesgos derivados del cumplimiento, favorables incumplimiento, modificaciones o desfavorables, derivados pasivos que se deriven de las licencias ambientales o de los planes de manejo ambiental (o de los permisos o licencias que los reemplacen), a los que haya lugar con ocasión o como consecuencia del desarrollo del presente contrato; o de la falta de tales licencias o de los planes; o de la violación o incumplimiento de las normas ambientales que fueren aplicables. Siendo obligación de EL CONCESIONARIO asumir los costos que se deriven de las posibles variaciones en de los precios xx xxxxxxx de mano de obra, insumos, bienes, equipos, mantenimiento en estricto control y monitoreo del nivel máximo de emisiones de partículas y gases contaminantes establecidos por EL CONCEDENTE, servicios o cualquier otro recurso necesario para el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Este riesgo es asumido en su totalidad por EL CONCESIONARIO. Para infraestructura los casos en que el incumplimiento de algún requerimiento ambiental, se derive de aspectos determinados por EL CONCEDENTE, como es la ubicación misma de los insumos necesarios para adelantar las Obras de Construcción, y de las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos para las Obras de Construcción, de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Particulares de Construcción y Parámetros de Diseño, toda vez que es una obligación contractual del Concesionario obtener los resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en el presente Contrato de Concesión, sin que existan cubrimientos patios o compensaciones de parte del IDU, como consecuencia de la variación entre cualquier estimación inicial de las Obras de Construcción frente a lo realmente ejecutado, o rutas donde se genere afectación; este riesgo será asumido por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción y los que en realidad existieron en el mercado al momento de la ejecución de las Obras de Construcción.EL CONCEDENTE.49

Riesgos que asume EL CONCESIONARIO. A 90.2.1 En la propuesta que EL CONCESIONARIO presentó a la licitación pública para ser adjudicatario del contrato de concesión, EL CONCESIONARIO declaró haber realizado un examen cuidadoso de las características del SIT y en general de todos los aspectos que pudieran incidir en la determinación del precio y condiciones en las cuales presentó su propuesta. Por lo que se tienen por asumidos los riesgos que resulten de la puesta en marcha o ejecución de su propuesta y el presente contrato. 90.2.2 EL CONCESIONARIO acepta que existe un ámbito ordinario, inherente a la actividad propia del desarrollo del objeto del contrato, la cual ha sido considerada, estimada, prevista y por tanto asumida por él, en las estimaciones que dieron lugar a su propuesta, diferente del extraordinario que está fuera de su ámbito de control, previsión y estimación.114 90.2.3 EL CONCESIONARIO cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos inherentes al negocio objeto del presente contrato, y por ello, a partir de la fecha de suscripción del Contratocontrato, el Concesionario asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contratocontrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por contrato. 90.2.4 EL CONCESIONARIO asumirá en su totalidad los riesgos que se deriven del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión, como riesgos propios del giro de los negocios y será responsable frente a EL CONCEDENTE como una obligación de resultado, por la regularidad y el cumplimiento de las condiciones requeridas para la operación del SIT asumiendo, por lo tanto, no procederán reclamaciones del Concesionario basadas en el acaecimiento de alguno de los costos, gastos y medios que se requieran a dicho efecto. Los riesgos que fueran asumidos por el Concesionario y –consecuentemente- el IDU o TRANSMILENIO no harán reconocimiento algunoEL CONCESIONARIO, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Concesionario, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. corresponden a) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios xx xxxxxxx de los insumos necesarios para adelantar las Obras de Construcción, y de las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos para las Obras de Construcción, de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Particulares de Construcción y Parámetros de Diseño, toda vez que es una obligación contractual del Concesionario obtener los resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en el presente Contrato de Concesión, sin que existan cubrimientos o compensaciones de parte del IDU, como consecuencia de la variación entre cualquier estimación inicial de las Obras de Construcción frente a lo realmente ejecutado, o por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción y los que en realidad existieron en el mercado al momento de la ejecución de las Obras de Construcción.:

Riesgos que asume EL CONCESIONARIO. A 92.2.1 En la propuesta que EL CONCESIONARIO presentó a la licitación pública para ser adjudicatario del contrato de concesión, EL CONCESIONARIO declaró haber realizado un examen cuidadoso de las características del SIT y en general de todos los aspectos que pudieran incidir en la determinación del precio y condiciones en las cuales presentó su propuesta. Por lo que se tienen por asumidos los riesgos que resulten de la puesta en marcha o ejecución de su propuesta y el presente contrato. 92.2.2 EL CONCESIONARIO acepta que existe un ámbito ordinario, inherente a la actividad propia del desarrollo del objeto del contrato, la cual ha sido considerada, estimada, prevista y por tanto asumida por él, en las estimaciones que dieron lugar a su propuesta, diferente del extraordinario que está fuera de su ámbito de control, previsión y estimación.62 92.2.3 EL CONCESIONARIO cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos inherentes al negocio objeto del presente contrato, y por ello, a partir de la fecha de suscripción del Contratocontrato, el Concesionario asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contratocontrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por contrato. 92.2.4 EL CONCESIONARIO asumirá en su totalidad los riesgos que se deriven del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión, como riesgos propios del giro de los negocios y será responsable frente a EL CONCEDENTE, como una obligación de resultado, por la regularidad y el cumplimiento de las condiciones requeridas para la operación del SIT asumiendo, por lo tanto, no procederán reclamaciones del Concesionario basadas en el acaecimiento de alguno de los costos, gastos y medios que se requieran a dicho efecto. Los riesgos que fueran asumidos por el Concesionario y –consecuentemente- el IDU o TRANSMILENIO no harán reconocimiento algunoEL CONCESIONARIO, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Concesionario, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.corresponden a: a) Los efectosRiesgo Ambiental: EL CONCESIONARIO asume los riesgos derivados del cumplimiento, favorables incumplimiento, modificaciones o desfavorables, derivados pasivos que se deriven de las licencias ambientales o de los planes de manejo ambiental (o de los permisos o licencias que los reemplacen), a los que haya lugar con ocasión o como consecuencia del desarrollo del presente contrato; o de la 62 Modificado con circular Nº 005-2011-MPA-CE falta de tales licencias o de los planes; o de la violación o incumplimiento de las normas ambientales que fueren aplicables. Siendo obligación de EL CONCESIONARIO asumir los costos que se deriven de las posibles variaciones en de los precios xx xxxxxxx de mano de obra, insumos, bienes, equipos, mantenimiento en estricto control y monitoreo del nivel máximo de emisiones de partículas y gases contaminantes establecidos por EL CONCEDENTE, servicios o cualquier otro recurso necesario para el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Este riesgo es asumido en su totalidad por EL CONCESIONARIO. Para infraestructura los casos en que el incumplimiento de algún requerimiento ambiental, se derive de aspectos determinados por EL CONCEDENTE, como es la ubicación misma de los insumos necesarios para adelantar las Obras de Construcción, y de las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos para las Obras de Construcción, de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Particulares de Construcción y Parámetros de Diseño, toda vez que es una obligación contractual del Concesionario obtener los resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en el presente Contrato de Concesión, sin que existan cubrimientos patios o compensaciones de parte del IDU, como consecuencia de la variación entre cualquier estimación inicial de las Obras de Construcción frente a lo realmente ejecutado, o rutas donde se genere afectación; este riesgo será asumido por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción y los que en realidad existieron en el mercado al momento de la ejecución de las Obras de Construcción.EL CONCEDENTE.63

Riesgos que asume EL CONCESIONARIO. A 92.2.1 En la propuesta que EL CONCESIONARIO presentó a la licitación pública para ser adjudicatario del contrato de concesión, EL CONCESIONARIO declaró haber realizado un examen cuidadoso de las características del SIT y en general de todos los aspectos que pudieran incidir en la determinación del precio y condiciones en las cuales presentó su propuesta. Por lo que se tienen por asumidos los riesgos que resulten de la puesta en marcha o ejecución de su propuesta y el presente contrato. 92.2.2 EL CONCESIONARIO acepta que existe un ámbito ordinario, inherente a la actividad propia del desarrollo del objeto del contrato, la cual ha sido considerada, estimada, prevista y por tanto asumida por él, en las estimaciones que dieron lugar a su propuesta, diferente del extraordinario que está fuera de su ámbito de control, previsión y estimación.103 92.2.3 EL CONCESIONARIO cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos inherentes al negocio objeto del presente contrato, y por ello, a partir de la fecha de suscripción del Contratocontrato, el Concesionario asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contratocontrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por contrato. 92.2.4 EL CONCESIONARIO asumirá en su totalidad los riesgos que se deriven del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión, como riesgos propios del giro de los negocios y será responsable frente a EL CONCEDENTE, como una obligación de resultado, por la regularidad y el cumplimiento de las condiciones requeridas para la operación del SIT asumiendo, por lo tanto, no procederán reclamaciones del Concesionario basadas en el acaecimiento de alguno de los costos, gastos y medios que se requieran a dicho efecto. Los riesgos que fueran asumidos por el Concesionario y –consecuentemente- el IDU o TRANSMILENIO no harán reconocimiento algunoEL CONCESIONARIO, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Concesionario, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. corresponden a) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios xx xxxxxxx de los insumos necesarios para adelantar las Obras de Construcción, y de las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos para las Obras de Construcción, de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Particulares de Construcción y Parámetros de Diseño, toda vez que es una obligación contractual del Concesionario obtener los resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en el presente Contrato de Concesión, sin que existan cubrimientos o compensaciones de parte del IDU, como consecuencia de la variación entre cualquier estimación inicial de las Obras de Construcción frente a lo realmente ejecutado, o por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción y los que en realidad existieron en el mercado al momento de la ejecución de las Obras de Construcción.: