PLIEGO
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXX
PLIEGO
1. DECLARACIÓN DE CONTENIDO
2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
3. MODELO DE CONTRATO
4. MODELO DE DDJJ DE ACEPTACION DE TRIBUNALES CABA
5. MODELO DE DDJJ DE ACEPTACION DE DOMICILIO LEGAL
6. MODELO DE DDJJ DE CAUSALES INHAB PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
7. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
8. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
9. DOCUMENTACIÓN GRAFICA
10.PLANILLA DE COTIZACION
Empresa del Estado
DECLARACIÓN DE CONTENIDO
El abajo firmante certifica que se ha incorporado al sobre con la presentación de nuestra Oferta Económica, la documentación solicitada para la presente compulsa, en orden correlativo y según el siguiente detalle:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Hoja N° | NO | OBSERVACIONES |
01 | Soporte magnético con el contenido del sobre | CD - PEN DRIVE - OTRO (indicar) | ||
02 | Declaración de Contenido | deberá estar firmada por el Representante de la empr. oferente | ||
03 | Balances Contables 2 últimos años | punto 4.3 del PUBCP. | ||
04 | Formulario F-576 “Inscripción en XXXX” | |||
00 | Xxxxxxxxxx “Inscripción Ingresos Brutos” | |||
06 | Declaración Jurada de aceptación de tribunales CABA | Contencioso Administrativo Federal | ||
07 | DDJJ constituyendo Domicilio Legal | Incluyendo teléfono fijo y Mail. | ||
08 | Referencias Bancarias y Comerciales | Indicando antigüedad de las cuentas | ||
09 | Acta de nombramiento autoridades de la empresa | Copia Legalizada y vigente | ||
10 | Copia del poder del Representante Legal | punto 4.14 del PUBCP | ||
11 | Currículum del Representante. Técnico | |||
12 | Modelo de Contrato a suscribir | |||
13 | Declaración Jurada de Intereses DECRETO 202/17 | |||
14 | Garantía de Oferta | 5% del valor ofertado | ||
15 | Constancia de Visita a Obra | Firmada por Rep. de la Base | ||
16 | Causales de Inhab. para contratar c/ el Estado | declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar | ||
17 | Profesional de Seguridad e Higiene | |||
18 | Oferta Económica | firmada junto con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares | ||
........................................................................ DNI .................................................. FECHA: / /
REPRESENTANTE LEGAL
DELEGACION
Xxxxxxx 00 -XX
(0000) Xxxxx Xxxxxx
(0000) 000-0000/000-0000
SEDE CENTRAL
Xxxxxxxxxxx 000 0 xxxx
(0000) XXXX
(000) 0000-0000
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
+-LICITACIÓN PRIVADA Nº 13/2022
1. - CONSIDERACIONES GENERALES Y OBJETO
El Objeto de la presente licitación consiste en la Ejecución del cerco perimetral, según las especificaciones técnicas detalladas (Documentación Técnica), en el observatorio Geofísico y Meteorológico para Servicio Meteorológico Nacional, sito en Xxxxx Xxxx Xx 0000, Xxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Sobre la base de la evaluación de las tareas a ejecutar realizada por COVIARA y, de acuerdo a su experiencia empresarial, se ha determinado un Precio de Referencia de PESOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100. ($14.500.000,00) - IVA e impuestos incluidos, para la ejecución de mano de obra y Materiales gruesos.
2. - PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN
Los oferentes serán analizados por la capacidad económico-financiera y técnica empresaria, así como su experiencia y resultados en obras similares a la que se compulsa por el presente pliego.
COVIARA adjudicará la obra al oferente cuya propuesta, habiendo cumplido con todos los requisitos, resulte la más conveniente en general, considerando las pautas indicadas en el párrafo anterior y la cotización total de la obra, que debe incluir todos los costos calculados y tributos vigentes. La mejor oferta será la que resulte de haber superado la evaluación de la capacidad económico-financiera y técnica, y de ofertar la menor cotización económica.
El presente pliego se podrá solicitar en forma gratuita desde nuestro sitio web: xxx.xxxxxxx.xxx.xx o por mail a xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx, para lo cual previamente deberán estar incorporados al Registro de Proveedores de COVIARA (REPRO) como proveedores habilitados (dicha solicitud se puede tramitar a través de nuestra página web, en la sección Compras y Contrataciones).
Toda la documentación remitida por COVIARA, y exigida en el contenido del sobre a presentar, deberá ser impresa por el oferente a su costo, debiendo ser su impresión perfectamente legible, y respetando los formatos y tamaños originales de los archivos entregados, como así también todas las hojas deberán estar numeradas correlativamente, y firmadas en original cada una de ellas.
De ser requerida una copia impresa a COVIARA, la misma tendrá un costo de PESOS UN MIL ($1.000) y será solicitada (previo pago en Tesorería - Xxxxxxxxxxx 000, 0x Xxxx-XXXX), al Área de Compras y Contrataciones (5º P) con 72hrs de anticipación. El oferente deberá tener en cuenta estos tiempos a fin de poder presentar su oferta en tiempo, según lo indicado en el punto 8 “Lugar y fecha de presentación de sobres”, del presente pliego.
IMPORTANTE: Toda empresa oferente que presente su oferta sin numerar o sin la firma en cada una de las hojas, no tendrá derecho a reclamo alguno, ni podrá aducir la presentación de cualquier tipo de documentación, que no haya estado en el sobre al momento de la apertura.
3. - SISTEMA DE PRESENTACION
Las empresas participantes deberán entregar sus ofertas en COVIARA, sito en la calle Reconquista 385, 1° piso, Mesa de Entrada – 1003 CABA, en forma física, utilizando los medios de envío autorizados a circular por el PEN.
Dichas ofertas deberán estar contenidas en un único sobre. El cual puede ser de papel y estar lacrado o, ubicado dentro de un segundo sobre de máxima seguridad tipo VOID INVIOLABLE. Queda a criterio de cada empresa el sistema de seguridad que considere pertinente, a fin de resguardar los datos de su oferta hasta la fecha fijada para la apertura.
El sobre o paquete de presentación deberá estar perfectamente cerrado y diferenciando (nombre de la empresa oferente, número de licitación, tipo de obra, fecha y hora de apertura).
Hoja 1 de 7
4. - CONTENIDO DEL SOBRE
La documentación que se menciona a continuación y que se encuentra volcada en la Declaración de Contenido (que deberá presentar el oferente debidamente completada y firmada), será de presentación obligatoria y la ausencia de cualquiera de los ítems requeridos al momento de la pre-adjudicación, será motivo de descalificación de la empresa oferente.
La documentación contenida en el sobre deberá estar correctamente Firmada y Numerada en forma correlativa en el ángulo inferior derecho de cada hoja.
Toda la oferta deberá presentarse encarpetada, y ordenada siguiendo estrictamente la numeración correlativa indicada en la planilla de “Declaración de Contenido” adjunta a la documentación entregada.
Todo documento que no requiera expresamente su legalización por escribano o profesional actuante y/o consejo profesional, deberá estar firmado por el Representante Legal de la empresa oferente, para lo cual deberá adjuntarse copia del documento que acredite tal representación.
La subsanación de meras deficiencias formales o insubstanciales que considere COVIARA en forma excluyente en torno a la presentación de las ofertas, y que fuera concedida a alguno de los oferentes, deberá ser otorgada, en su caso, a los demás oferentes, de manera de no lesionar o infringir el principio de igualdad.
A efectos de proceder a la evaluación de las Empresas Oferentes, COVIARA exigirá a los participantes, como condición para la consideración de la Oferta Económica, la siguiente Documentación Legal, Técnica y Económico Financiera (en un todo de acuerdo con lo especificado en el Artículo 9 “Información a suministrar por los oferentes” xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales (Agregado II).
4.1 Soporte Magnético (CD o PenDrive) con todos los archivos escaneados de sus originales, y que fueron incluidos en la carpeta presentada.
COVIARA se reserva el derecho de observar toda documentación que no fuera incluida en el soporte según lo indicado en el párrafo anterior.
Todos los archivos deberán ser digitalizados en formato PDF, a excepción de la Oferta Económica, el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión, los cuales deberán confeccionarse en formato de Planilla de Cálculo Excel (sin bloqueo), y duplicarse en PDF luego de estar firmados.
4.2 Declaración de Contenido con toda la documentación presentada, debidamente firmada.
Se deberá indicar en la declaración, y en la columna dispuesta para tal fin, el número de hoja correspondiente a cada uno de los documentos contenidos en la carpeta.
4.3 Balances anuales de los (2) Dos últimos ejercicios exigibles a la fecha de apertura, con informe del órgano de fiscalización de la empresa y auditor. En caso de no tratarse de libros o folletos impresos encuadernados, con hojas no destacables, se requieren copias Simples.
4.4 Formulario “Identificación de Inscripción ante la AFIP" (F-576) o el que esté vigente en el momento de presentar las ofertas, fechado y firmado en original.
4.5 Constancia de la inscripción ante el respectivo Organismo Recaudador del carácter de contribuyente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, en copia simple.
4.6 DDJJ Declaración Jurada, de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como fuero designado para intervenir en caso de controversia judicial, de resultar adjudicatario.
4.7 DDJJ Declaración Jurada, constituyendo Domicilio Legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Conurbano de Buenos Aires, con la indicación de número de teléfono fijo, móvil y mail.
4.8 Referencias Bancarias de las principales firmas con que operan y la antigüedad de las respectivas cuentas y referencias comerciales de los principales clientes, de ser posible con prestaciones de obras de características similares.
4.9 Copia del Acta de Nombramiento de las actuales Autoridades Empresarias, vigente al momento de
la presentación y/o copia simple del poder del Representante Legal.
4.10 Copia Poder del Representante Legal de la empresa.
4.11 Es condición esencial la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta del oferente y la ejecución de la obra, en caso de resultar este adjudicatario de la misma. El Representante Técnico responsable deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o tener título universitario afín al objeto de la presente contratación, y estar debidamente inscripto en el Colegio Profesional pertinente, a la firma del contrato de obra y su Curriculum deberá estar adjunto en el Sobre presentado con la oferta.
4.12 Copia del Modelo de Contrato firmado e inicialado en todas sus hojas. La contrata correspondiente al Contrato a suscribir con la Empresa adjudicataria, forma parte del presente como Anexo. ACLARACION: incluir el monto del anticipo financiero a solicitar. El sellado del contrato deberá abonarlo el adjudicatario en su totalidad.
4.13 Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/17), debidamente completado y firmado.
4.14 Una Garantía de Oferta del 5% del valor total de la oferta, no pudiendo ser menor a $725.000,00 (Pesos setecientos veinticinco mil con 00/100), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10º “Garantías”, xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
La forma de constitución de las garantías deberá ser a la orden de “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA” (COVIARA), Empresa del Estado y se podrán constituir mediante:
a) Dinero en efectivo depositado en la cuenta corriente de Empresa del Estado “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA) Nº 1235/57 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA sucursal Plaza xx Xxxx”, que se demostrará acompañando la boleta de depósito pertinente o giro postal o bancario.
b) Cheque certificado, perteneciente a la cuenta del oferente, sobre una entidad bancaria establecida en el país.
c) Seguro de caución mediante póliza de una Cía. Aseguradora aprobada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y certificada por Escribano Público, si fuere posible obtenerla, por las actuales condiciones imperantes en materia sanitaria
Importante: la presentación del presente ítem es excluyente. La empresa oferente que no cumpliere con el mismo quedará automáticamente descalificada de la compulsa.
4.15 Constancia de Visita al predio emitida por la Gerencia Técnica de COVIARA. La misma se llevará a cabo el día 10 xx xxxx a las 11:00 hs en el observatorio Geofísico y Meteorológico para Servicio Meteorológico Nacional, sito en Xxxxx Xxxx Xx 0000, Xxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
4.16 Nota en concepto de Declaración Jurada, de que la empresa no se encuentra dentro de las causales de inhabilitación para poder contratar con el Estado.
4.17 La contratista deberá contar con un profesional y programa de Seguridad e Higiene, con responsabilidad durante toda la ejecución de la obra. Asimismo, deberá disponer de los correspondientes seguros de Riesgos del Trabajo (ART), y de Responsabilidad Civil.
4.18 Oferta Económica: deberá completarse en la Planilla de Cotización adjunta acompañando Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondiente, de acuerdo con el siguiente detalle:
Planilla de Cómputo y Presupuesto:
Incluye costos de construcción, obras complementarias, impuestos, tasas y derechos de carácter general o particular que graven esta obra.
La planilla deberá respetar el modelo de itemizado adjunto a la presente documentación, pudiéndose agregar al final de esta, los ítems que se consideren necesarios. Los cómputos son exclusiva responsabilidad del oferente.
Nota: Este será el precio máximo que se reconocerá al adjudicatario por todo concepto. La documentación digitalizada a volcar en el CD a presentar deberá contener además del formato en PDF, los archivos de cálculo y gráficas originales (Excel, etc.).
Para una empresa unipersonal, ultimas (2) DOS DDJJ de Ganancias/IVA Bienes Personales y
manifestación de bienes.
5. ANTECEDENTES TECNICOS Y OFERTA ECONOMICA
COVIARA evaluará la experiencia técnica de cada Empresa, para cumplir con el objeto de la contratación. Las Empresas deberán garantizar su solvencia técnica para ejecutar el trabajo, acreditando antecedentes.
OFERTA ECONÓMICA
COVIARA analizará y comparará las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta el precio ofertado por cada oferente en la Planilla de Cómputo y Presupuesto.
6. FECHA DE CIERRE DE VENTA DE PLIEGOS
Para los oferentes que opten por la presente alternativa, los pliegos se venderán (previa solicitud por escrito y con una anticipación mínima de 72hrs), en COVIARA, Xxxxxxxxxxx 000 - 0x Xxxx – Área de Compras y Contrataciones, hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura.
COVIARA no devolverá el costo del presente pliego adquirido por los oferentes, en ninguna circunstancia, sin dar por ello motivo a reclamo alguno.
7. CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO
La Empresas podrán solicitar por escrito al Área de Compras y Contrataciones de COVIARA (xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx), las aclaraciones al pliego que consideren necesarias, hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura, y COVIARA contestará por medio fehaciente, sin mencionar la Empresa que consultó, dentro de los DOS (2) días hábiles subsiguientes. COVIARA informará en la página web, en caso de que haya modificaciones al pliego, pero será responsabilidad de las Empresas comunicarse con COVIARA para conocer si hay consultas y respuestas.
8. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE SOBRES
Deberán ser presentados en COVIARA Xxxxxxxxxxx 000 0x Xxxx Xxxx xx Xxxxxxxx hasta diez (10) minutos previos a la hora fijada para la apertura. No serán tenidos en cuenta aquellos sobres que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad a la fecha y hora indicada, aun cuando se justifique con matasello u otro elemento haberse despachado antes de la fecha de presentación. Fecha y hora de Apertura: Martes 17/05/2022-11:00hrs.
Datos a la vista, que contendrán las ofertas:
1. Número asignado a la presente compulsa de precios, y título de la obra a realizar.
2. Razón social de la empresa oferente.
3. Fecha y hora de apertura de sobres.
Las ofertas deberán ser entregadas al personal de COVIARA designado para tal fin, quién tendrá a su cargo la guarda de los mismos en el lugar que oportunamente disponga el Directorio de la empresa.
9. VIGENCIA DE LA OFERTA
La oferta tendrá una vigencia de 30 días a contar de la fecha fijada como tope para la pre-adjudicación del ganador.
10. APERTURA DE SOBRES
A partir de la fecha y horario tope indicada en el punto 8, y habiéndose cerrado la recepción de ofertas, COVIARA procederá a la apertura de todos los sobres presentados, en presencia de los funcionarios que a los efectos designe el Directorio de COVIARA, dentro del marco de la actual situación de pandemia, y cumpliendo con todos los procedimientos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional.
La apertura se llevará a cabo en las oficinas de COVIARA en Xxxxxxxxxxx 000, 0x Xxxx, en fecha y hora
indicada, informando, dentro de los 5 días hábiles, a las Empresas que NO hubieran aprobado el pasaje de esta instancia, por no haber cumplido a juicio inobjetable de la Comisión de Pre adjudicación de COVIARA, la evaluación de los informes requeridos, no dando lugar esta decisión a ningún reclamo.
COVIARA podrá disponer de considerar necesario, de la presencia de un escribano durante el desarrollo del acto.
11. ACTA
Todo lo acontecido en la apertura, quedará asentado en un Acta DE APERTURA que se labrará al efecto, y será firmada por los representantes de COVIARA presentes.
En el Acta de apertura se dejará constancia de las novedades de la documentación presentada por los Oferentes y se registrará los valores cotizados.
12. EVALUACION DE LAS OFERTAS
COVIARA queda expresamente autorizada por los oferentes a solicitar información a Organismos Públicos y/o a terceros para su evaluación, si lo considerase necesario, sin que por ello los oferentes puedan interponer excepciones o efectuar reclamos de ninguna naturaleza.
La mejor oferta será la que resulte de haber superado la evaluación de la capacidad económico-financiera y técnica y de ofertar la menor cotización económica.
La totalidad de criterios de evaluación en el sobre y la evaluación de las ofertas propiamente dicha efectuada por COVIARA tendrán el carácter de inobjetable.
Efectuada la pre-adjudicación por COVIARA, la misma será comunicada fehacientemente a todos los concursantes que hubieren llegado a este punto solamente y publicada en el Boletín Oficial, según la normativa vigente. Los oferentes podrán observar y/o impugnar este acto, en forma fehaciente y dentro del plazo perentorio de TRES (3) días de notificados, o de su publicación en el Boletín Oficial (lo que ocurra primero).
Este acto será válido siempre y cuando se lo acompañe con una GARANTIA DE IMPUGNACION xxx XXXX POR CIENTO (10%) de la oferta económica, constituida en Dinero en efectivo, Cheque certificado o Seguro de caución.
13. DEVOLUCION DE SOBRES
A partir del acto de no calificación y/o la no-aceptación de alguna oferta, en cualquiera de los pasos de la presente licitación, los sobres serán reintegrados al oferente respectivo, debiendo ser retirados de COVIARA dentro de los (60) días corridos a partir de su notificación.
Vencido dicho plazo COVIARA podrá proceder a su destrucción.
14. CONTRATACIÓN DESIERTA
COVIARA declarará desierta la contratación, si no se presentara ninguna oferta conveniente a solo juicio de la Empresa o si las mismas fueran desestimadas por xxxxxx en la presentación o porque ninguna hubiera cumplido con los requisitos de calificación determinados por COVIARA, no correspondiendo el reconocimiento de ningún tipo de gastos y/o reclamo alguno.
15. EMPRESA ADJUDICATARIA
COVIARA firmará, con la empresa que resulte adjudicataria (si no se modificaron las circunstancias analizadas en el sobre presentado) el correspondiente contrato.
16. ANTICIPO FINANCIERO
COVIARA otorgará dentro de los (5) días a la firma del contrato con carácter de anticipo hasta un máximo del 30% del monto contractual si así lo solicita la Empresa adjudicataria, quién deberá garantizar el monto total del anticipo mediante Póliza de Caución a plena satisfacción de COVIARA.
17. MONEDA Y FORMA DE PAGO
La moneda de pago será pesos moneda nacional. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.
El pago de la obra se efectuará con un anticipo y saldo al finalizar los trabajos según aprobación de la Gerencia Técnica de COVIARA. Si la empresa lo solicitara y COVIARA lo considerara conveniente se podrá realizar certificaciones mensuales a la que se le descontara el porcentaje de anticipo otorgado.
18. GARANTÍAS A LA ADJUDICACIÓN
Las garantías podrán constituirse de las formas establecidas en el Artículo 4°, inciso 14.
⮚ Garantía de Cumplimiento de Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del total del monto de la adjudicación.
El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del Contrato al momento de la firma del mismo. De no cumplir dicho requisito, COVIARA intimará al adjudicatario a que lo haga en un plazo no mayor de CINCO (5) días. Vencido dicho plazo se rescindirá el Contrato, previo acto administrativo correspondiente, con la pérdida de la garantía de la oferta.
19. FONDO DE REPARO Y PERIODO DE GARANTIA
COVIARA deducirá del saldo a cobrar al finalizar los trabajos el 5 por ciento (5%) del importe total de la obra en concepto de Fondo de Reparo.
La Empresa será responsable por el plazo de garantía, de SEIS (06) MESES contado a partir de la recepción provisoria de la obra sin observaciones ni faltantes, de los defectos y vicios aparentes y ocultos que tuvieran las obras por ella ejecutadas, sin perjuicio de las obligaciones que las leyes ponen a cargo del constructor.
20. PLAZO DE OBRA
El plazo de obra será de 90 días corridos a partir de la firma de contrato.
21. EMPATE
COVIARA podrá solicitar mejoramiento de oferta entre las dos mejores cotizaciones siempre y cuando la diferencia no supere el TRES POR CIENTO (3%). En este supuesto las Empresas empatadas serán invitadas a mejorar su oferta económica por escrito dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de la fecha en que COVIARA lo informe en forma fehaciente, indicando: fecha, hora y lugar de la nueva presentación. El resultado de esa nueva oferta será el precio más bajo.
22. FACULTAD DE LA ADMINISTRACION
COVIARA podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación, en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
23. CRONOGRAMA
PUBLICACIÓN B.O y Web día 05/05/22
VISITA A OBRA día 10/05/22
CIERRE DE CONSULTAS día 12/05/22
APERTURA DE SOBRES día 17/05/22
PREADJUDICACION día 24/05/22
PUBLICACIÓN EN B.O. y Web día 26/05/22
ADJUDICACION día 01/06/22
FIRMA DE CONTRATO día 03/06/22
INICIO DE OBRA día 06/06/22
Nota: la fecha prevista para la adjudicación es estimativa y dependerá de la situación financiera de COVIARA al momento de su firma. COVIARA se reserva el derecho de prorrogar su firma hasta en un plazo
de TRES (3) meses de la fecha prevista en el presente pliego. La compra y/o presentación del presente pliego implica un reconocimiento de lo expuesto anteriormente.
24. COMPETENCIA
Para cualquier divergencia las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
25. NORMATIVA APLICABLE
El presente pliego está sujeto al Decreto N° 3.288 del 10 xx xxxxxx de 1968 “Régimen de Contrataciones de COVIARA”, su reglamentación y supletoriamente por la Ley N° 13.064.
MODELO DE CONTRATO
---Entre la Empresa del Estado "Construcción de Vivienda para la Armada" (COVIARA), representada en este acto por su Presidente, Ingeniero Xxxxxx Xxxx XXXXXXX, DNI Nº00.000.000 debidamente autorizado a tal efecto, con domicilio en la xxxxx Xxxxxxxxxxx 000 - 0x xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, en adelante designada COVIARA, por una parte y por la otra, XXXXXXXXXX representada en este acto por XXXXXXX, DNI Nº XXXXXXXX en su carácter de XXXXXXXXXX, en adelante denominada LA EMPRESA, con domicilio legal en la calle XXXXXXXXXXX, se conviene en celebrar el presente Contrato, para la Licitación Privada Nº 13/2022, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: COVIARA encomienda
a LA EMPRESA y ésta acepta, la Ejecución de un cerco perimetral, según lo solicitado en el Pliego Técnico que forma parte integrante del presente, para el Servicio Meteorológico Nacional, en Pilar, provincia xx Xxxxxxx.
CLÁUSULA SEGUNDA.- FORMA DE CONTRATACIÓN: La ejecución de la
obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado Absoluto”, por la suma total de
PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXX) IVA incluido.---------------------
Se conviene asimismo que atento a que la obra se contrata por el sistema mencionado, LA EMPRESA será la única responsable de los errores y/u omisiones en que hubiera incurrido en su presupuesto, comprometiéndose a entregar la obra perfectamente terminada, por el precio total y único establecido precedentemente.
CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍAS: En aval de fiel cumplimiento de sus obligaciones, LA EMPRESA consigna como garantía de contrato el equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual, a la orden de COVIARA, constituida mediante póliza de Seguro de Caución Nº XXXXXXXXX emitida por la Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---------------------------------------
COVIARA deducirá el 5 por ciento (5%) del importe total de la obra en concepto de Fondo de Reparo, conforme surge xxx Xxxxxx de Bases de Condiciones Particulares.
CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Serán
obligaciones de LA EMPRESA:
1. Realizar las tareas contratadas para la Ejecución del cerco perimetral, según Pliego Técnico.
2. Proveer los materiales gruesos y mano de obra necesaria para la ejecución de la obra contratada debiendo estar permanentemente al día en el pago de las remuneraciones y cargas sociales de todo el personal acatando la normativa laboral y previsional vigente. A tal fin deberá remitir la documentación mencionada, conjuntamente con la certificación de la obra.-
En caso de incumplimiento de dichas obligaciones previsionales y fiscales LA EMPRESA será pasible de la retención del pago de las certificaciones de obra, hasta que regularice su situación. -------------------------------------------
3. Contratar los siguientes seguros: de Responsabilidad Civil contra Terceros, de Accidentes de Trabajo ART (conjuntamente con la lista de personal abocado a la tarea encomendada), individualizando en la misma nombre completo y DNI de cada persona empleada en la obra) e incendio, todos ellos endosados a favor de COVIARA en sus respectivos montos conformados por ésta. COVIARA se reserva el derecho de analizar las pólizas constituidas y la solvencia de las Empresas Aseguradoras, pudiendo en caso de no satisfacerle la cobertura, solicitar otra aseguradora, o la modificación de la cobertura.
4. Dar Cumplimiento a todos los protocolos vigentes y cuidados establecidos para la ejecución de obras en el actual escenario de pandemia del virus COVID 19, protegiendo a los operarios que ejecuten la obra contratada como también a todo personal externo que circule en el edificio.---------------
5. Responsabilizarse por los errores u omisiones en que hubiere incurrido en su presupuesto.
6. Finalizar los trabajos por el precio pactado y plazo convenido, que para COVIARA resulta de carácter esencial. ---------------------------------------------------
7. Responsabilizarse por el plazo de garantía, de SEIS (06) MESES contado a partir de la recepción provisoria de la obra sin observaciones ni faltantes, de los defectos y vicios aparentes y ocultos que tuvieran las obras por ella ejecutadas, sin perjuicio de las obligaciones que las leyes ponen a cargo del constructor.
Los defectos surgidos durante la garantía, serán comunicados formalmente por COVIARA a la Empresa con debida constancia de día y hora, debiendo dar respuesta la Empresa dentro de las 72 horas (o en un plazo menor
según la magnitud del defecto), solucionando el problema o presentando un plan de trabajos para efectuar las reparaciones a COVIARA, quien previo análisis podrá prestar conformidad al mismo, si este resulta razonable. En caso de incumplimiento o de no aprobarse el plan, COVIARA podrá efectuar las reparaciones afectando el fondo de garantía o exigir la reparación a la Empresa aplicando una multa de PESOS 1,00 0/000 (PESOS UNO CADA MIL) sobre el monto total del contrato por cada día de atraso, hasta la efectiva conformidad prestada por COVIARA. Notificada la multa a la Empresa, la misma se podrá deducir del Fondo de Reparos retenido en efectivo.-
8. Efectuar el pago del pago del 100% del impuesto de sellos.---------------------
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de la Empresa por los vicios ocultos o ruina de la obra. Ambas partes convienen de común acuerdo que, la Empresa será responsable por los vicios ocultos durante el plazo de garantía.-----------------
Además, todo vicio oculto manifestado durante el periodo de garantía y solucionado por LA EMPRESA o COVIARA prorrogará en 180 días el plazo de garantía mencionado en el primer párrafo del presente punto a partir de su reparación.
CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE COVIARA: Serán obligaciones de COVIARA:
1. Pagar el precio pactado.
2. Proceder cuando corresponda, a la recepción provisional de la obra.----------
CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: La obra se realizará en un plazo de Noventa (90) días corridos a partir de la firma del presente contrato.
Las posibles causales de ampliación del plazo de obra contractual deberán ser elevadas por LA EMPRESA a COVIARA para su consideración.----------------------
Toda causal que sea presentada fuera de los plazos estipulados será rechazada por extemporánea.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO:
Forma de Pago: TREINTA POR CIENTO (30%) de Anticipo a partir de la firma del presente contrato, (La suma correspondiente al anticipo se liquidará contra factura y una contragarantía, equivalente al Cien Por ciento 100% de la
misma, que se deberá constituir mediante una póliza de seguro de caución a favor de COVIARA).-
El saldo restante será abonado con la recepción provisoria de la obra.------------
Si COVIARA considerara conveniente realizar certificaciones mensuales a la suma correspondiente se le deberá descontar el porcentaje de anticipo otorgado.
CLÁUSULA OCTAVA.- CARGA IMPOSITIVA: El precio indicado en la cláusula segunda "Forma de Contratación" incluye el Impuesto al Valor Agregado. ---------
CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS: Las multas se aplicarán por xxxx en la entrega del objeto del contrato, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Por atraso en la iniciación de los trabajos: el equivalente al 1,00 0/000 (PESOS UNO CADA MIL) por cada día de atraso sobre el monto total contratado.
Dado el carácter de la multa estipulada en este inciso, en el caso que LA EMPRESA regularice la situación equilibrando los avances de la obra en un todo de acuerdo al plazo establecido en el contrato; COVIARA, a pedido del interesado podrá condonar la misma, siempre que LA EMPRESA pruebe que se debieron a causas justificadas y estas sean aceptadas por COVIARA. ------
b) Por atraso en la terminación total de la obra: el equivalente al 3,00 0/000 (PESOS TRES CADA MIL) por cada día corrido xx xxxx. La multa estará constituida por la aplicación de dicho porcentaje sobre el monto total del contrato.
CLÁUSULA DECIMA.- INSCRIPCIÓN: En cumplimiento de las exigencias que las leyes y decretos determinan y que se refieren a las inscripciones en las distintas reparticiones, LA EMPRESA deberá acreditar su inscripción en las distintas cajas, registros, impuestos, etc.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: En caso
de disolución, quiebra o concurso civil de LA EMPRESA quedará rescindido el contrato a menos que COVIARA acepte el ofrecimiento de los síndicos de la quiebra o concurso de llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en aquel.
11.1.- COVIARA tendrá derecho a la resolución del contrato sin necesidad de intervención judicial ni previa constitución en xxxx en los siguientes casos:
a) Cuando LA EMPRESA se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.-----------
b) Cuando LA EMPRESA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto y a juicio de
COVIARA, no puedan terminarse en los plazos estipulados. Previamente, se exigirá a LA EMPRESA que provea los medios necesarios hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije, procediéndose a la resolución del contrato si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.----
c) En el caso que no proceda el otorgamiento de prórroga, o concedida ésta, si LA EMPRESA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el Contrato quedará rescindido con pérdida de la fianza.---------------------
d) Cuando LA EMPRESA se exceda en (15) QUINCE días corridos del plazo establecido para la iniciación de las obras, salvo causa justificada a juicio de COVIARA.
e) Cuando LA EMPRESA transfiera en todo o en parte su contrato o se asocie bajo cualquier forma con otra para la construcción, sin previa autorización escrita de COVIARA.
f) Cuando LA EMPRESA abandone las obras o interrumpa los trabajos por un plazo mayor de ocho (8) días corridos en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término de (15) QUINCE días.-
11.2.- Resuelta la resolución del contrato ella tendrá las siguientes consecuencias:
LA EMPRESA responderá por los perjuicios que sufra COVIARA a causa del nuevo contrato que celebre para la ejecución del objeto aquí suscripto:
a) En ningún caso LA EMPRESA tendrá derecho al beneficio que obtuviese en la continuación de las obras con respecto a los precios del Contrato resuelto.--
b) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en el pliego, LA EMPRESA que se encuentre comprendida en cualquiera de los casos de rescisión citados en el Art. 11.1. perderá también la fianza citada.------------------------------------------------
11.3.- En caso de rescisión de contrato por culpa de LA EMPRESA, ésta se hará responsable de los perjuicios, que origine la terminación de las obras, calculados sobre la base de las previsiones del proyecto original, aun en el supuesto de que COVIARA resolviese variar el proyecto que sirvió de base a la contratación, debiendo los trabajos ejecutados ser liquidados a la fecha de ejecución de los mismos.
11.4.- LA EMPRESA tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:
a) Cuando las modificaciones que le fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas, en un VEINTE POR CIENTO (20 %) en más o en un DIEZ POR CIENTO (10%) en menos.
b) Cuando COVIARA suspenda por más de QUINCE (15) dias la ejecución de las obras, salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos, o que previstos no pudieran evitarse.
c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato.
11.5.- Cualquiera fuere el motivo de la resolución, efectuada la comunicación respectiva, COVIARA tomará posesión de la obra, en el estado en que se encuentre y conjuntamente con LA EMPRESA levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajo existentes no admitiéndose, en ningún caso, ni por concepto alguno, que LA EMPRESA proceda a la retención de la Obra. Si LA EMPRESA no concurriese a la invitación, para asistir al inventario, que se hará por carta documento, se le tendrá por aceptante del que COVIARA practique, sin derecho a reclamación alguna, labrándose un Acta ante Escribano Público Nacional. Los materiales e implementos no aceptados por COVIARA, serán retirados de la obra por la EMPRESA a su xxxxx, dentro del término de (15) quince días corridos, desde la notificación de la carta documento que remita COVIARA.-------
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA- DOMICILIO ESPECIAL - TRIBUNALES
COMPETENTES: Para todos los efectos, notificaciones, citaciones, o emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se susciten o se cumplan en relación o con motivo del presente Contrato, las partes constituyen domicilio especial: COVIARA en la calle Reconquista Nº 385, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Empresa xxxxxxxxxxxx xxxxx, en la calle xxxxxxxxxxxxxxx donde se tendrá por válido todo acto que allí se practique aun cuando no se encontraren en dichos domicilios. Asimismo, las partes convienen que para cualquier divergencia o conflicto que se suscite, con motivo de la aplicación, ejecución y cumplimiento de este Contrato que no pueda ser resuelto amigablemente, se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo Federal sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.
En prueba de conformidad, las partes firman (2) dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los xx días del mes de xxxxxx de 2022.
Lugar y fecha:
Sres. COVIARA
Ref: DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE CONTROVERSIAS - DECRETO N° 1023/2001
De nuestra consideración:
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, en caso decontroversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder.
FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO y N°DE DOCUMENTO : CARÁCTER:
Lugar y fecha:
Sres. COVIARA
De nuestra consideración:
Por medio de la presente dejamos constancia de nuestro domicilio Legal en
, de la Localidad de , Provincial de
. A su vez informamos nuestros números de teléfonos a los fines de comunicaciones contractuales o vía e-mail a la casilla
.
FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO y N°DE DOCUMENTO :
CARÁCTER:
Enviamos el presente en carácter de declaración Jurada.
Lugar y fecha:
Sres. COVIARA
Ref: CAUSALES DE INHABILIDAD
De nuestra consideración:
Por medio de la presente manifestamos en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilitación para contratar con el Estado Nacional.
FIRMA:
ACLARACIÓN:
TIPO y N°DE DOCUMENTO : CARÁCTER:
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona humana
Nombres | |
Apellidos | |
CUIT |
Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI | NO | ||
En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no | ||
un funcionario se deberá repetir la | declaración de vinculaciones implica la | ||
información que a continuación se solicita | declaración expresa de la inexistencia de los | ||
por cada una de las vinculaciones a | mismos, en los términos del Decreto n° | ||
declarar. | 202/17. | ||
Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente | |
Vicepresidente | |
Jefe de Gabinete de Ministros | |
Ministro | |
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
Nombres | |
Apellidos | |
CUIT | |
Cargo | |
Jurisdicción |
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT | |
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. | |
Pleito pendiente | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. | |
Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto | |
Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto | |
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. | |
Xxxxxxx pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato | No se exige información adicional |
Información adicional
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
Firma Aclaración Fecha y lugar
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona jurídica
Razón Social | |
CUIT/NIT |
Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI | NO | ||
En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no | ||
un funcionario, o por más de un socio o | declaración de vinculaciones implica la | ||
accionista, se deberá repetir la información | declaración expresa de la inexistencia de los | ||
que a continuación se solicita por cada una | mismos, en los términos del Decreto n° | ||
de las vinculaciones a declarar. | 202/17. | ||
Vínculo
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) | No se exige información adicional | |
Representante legal | Detalle nombres apellidos y CUIT | |
Sociedad controlante | Detalle Razón Social y CUIT | |
Sociedades controladas | Detalle Razón Social y CUIT | |
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante | Xxxxxxx Xxxxx Social y CUIT | |
Director | Xxxxxxx nombres apellidos y CUIT | |
Socio o accionista con participación en la | Detalle nombres apellidos y XXXX |
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
formación de la voluntad social | ||
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública | Detalle nombres apellidos y CUIT |
Información adicional
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente | |
Vicepresidente | |
Jefe de Gabinete de Ministros | |
Ministro | |
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
Nombres | |
Apellidos | |
CUIT | |
Cargo | |
Jurisdicción |
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT. | |
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. | |
Pleito pendiente | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto. | |
Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto. | |
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
Información adicional
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
Firma y aclaración del declarante Xxxxxxxx en el que firma Fecha
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
Cerco Predio SMN
Pilar
Provincia xx Xxxxxxx
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
INTRODUCCIÓN
Las siguientes especificaciones complementan la documentación de planos y planillas que corresponden al proyecto de la obra Cerco Perimetral Xxxxx y que fue ejecutado por COVIARA.
El presente define las modalidades de realización de la tareas y el marco técnico-legal, Normas y procedimientos de aplicación; condiciones de trabajo y metodología a utilizar que se deberá tener en cuenta durante la realización de las obras, completando la información contenida en la Documentación técnica que se adjunta. Además se estipulan las obligaciones y condiciones en que debe desenvolverse La Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Dirección de Obra para su correcta ejecución.
En los casos en que, tanto en la documentación citada, como en estas especificaciones se mencione una marca o fabricante de un producto, el contratista podrá sustituir el mismo por otro que, a juicio de la Dirección de Obra y de COVIARA, reúna características de calidad equivalente superior a la especificada.
El Contratista deberá entregar la obra completa con sus instalaciones en funcionamiento, conforme a la documentación de proyecto, debiendo incorporar todos aquellos trabajos y los gastos correspondientes necesarios para la correcta ejecución de las mismas aún cuando no estuviesen expresamente citados en los documentos aludidos, no pudiendo reclamar adicionales por tal motivo.
CAPITULO I: TRABAJOS PRELIMINARES Y VARIOS.
DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA RELACIONADA DE APLICACIÓN
A. Comprende toda la Documentación gráfica y escrita, independientemente del soporte en que se emita, de La Obra provista por La Comitente.
B. La Obra se realizará en un todo de acuerdo a la documentación suministrada por La Comitente, al relevamiento efectuado por La Contratista, a las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, a los planos generales que se agreguen durante el transcurso de las tareas y a las Órdenes de Servicio emitidas por la Dirección de Obra durante el transcurso de los Trabajos. Salvo expresa indicación en contrario, los Trabajos se ajustarán a las Normas y Reglamentos vigentes .
SUMINISTROS A CARGO DE LA CONTRATISTA
A. Los Trabajos a cargo de La Contratista comprenden el suministro de todos los equipos y maquinarias, mano de obra especializada y de supervisión; enseres y herramientas de mano; la seguridad, el control de accesos, iluminación y Fuerza Motriz para las áreas de trabajo y/o cualquier servicios o acto administrativo inherentes a su encomienda y que las tareas a desarrollar demanden que sean necesarias para su total cumplimiento aunque no esté debidamente explicitadas en la Documentación. Se entiende que la mano de obra tendrá la idoneidad adecuada, que los equipos y maquinarias a emplear estarán acorde a la magnitud de los Trabajos requeridos en La Obra y que La Contratista contará en todo momento con supervisión técnica profesional permanente.
B. El plantel y equipo necesario para realizar La Obra serán provistos y mantenidas en condiciones operativas por La Contratista durante todo el plazo que dure su prestación contractual; su cantidad e importancia serán compatibles con la necesidades de La Obra y la Dirección de Obra podrá, si lo considera necesario y a su sólo juicio, ordenar su refuerzo o cambio con miras a mejorar el rendimiento y/o calidad final de los trabajos, sin que ello de derecho a reclamo de mayores costos o adicionales por parte de La Contratista.
C. Toda máquina y /o equipo que ingrese a La Obra deberá estar en perfectas condiciones de funcionamiento y contar con las habilitaciones correspondientes de conformidad con la Normativa municipal vigente de aplicación y se encuadrarán dentro de las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra copia del listado pormenorizado de los equipos y maquinarias a utilizar con la constancia de iniciación del trámite. No serán aceptados los equipos y maquinarias que no cumplan este requisito debiéndose retirarlos inmediatamente. Los equipos en cuanto a su elección y modo de aplicación deberá ser tal que no produzcan vibraciones perjudiciales a los elementos estructurales de las propiedades vecinas.
REPRESENTANTE TÉCNICO
La Contratista deberá nombrar un Profesional de 1° Categoría matriculado en el Colegio de Arquitectos de la Provincia xx Xxxxxxx, aceptado por la Dirección de Obra, que la represente en La Obra en todo lo concerniente a la parte de dirección técnico-administrativa y ejecutiva de la misma. Dicho Profesional deberá firmar como Responsable Técnico toda la documentación inherente a la obra, conjuntamente con el Responsable de Higiene y Seguridad. Los gastos en concepto de Honorarios, aportes el Consejo Profesional respectivo como así también el contrato vinculante se considera incluido en la Oferta.
TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE PERMANENTE EN LA OBRA
La Contratista debe contar con la presencia permanente durante la obra de un Responsable en Seguridad e Higiene, considerando las características y riesgos que conllevan estos trabajos. El mismo debe ser aceptado previamente por la Dirección de Obra.
X. Xxxxxxxxxxx y antes de iniciar las tareas, se deben confeccionar los Permisos de Trabajo Seguro (P.T.S.), los cuales estarán rubricados por el responsable de la tarea, el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad o un Auxiliar del mismo, Técnico en Higiene y Seguridad con título habilitante reconocido por la autoridad competente; artículo 17 del Decreto 911/96, pasando a integrar el Legajo Técnico de la Obra.
B. Los responsables de las tareas deben brindar una charla diaria de seguridad de CINCO
(5) minutos a los trabajadores que realizan las tareas en la que se informe sobre los
riesgos a los que están expuestos y las condiciones de seguridad en que se deben ejecutar los trabajos. Estas charlas deben documentarse fehacientemente y se deben incluir en el Legajo Técnico de la Obra.
CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE TRABAJOS
A. La Contratista presentará, antes de la firma del correspondiente Contrato, un Cronograma y Secuencia de Trabajos preliminar en un diagrama xx xxxxxx tipo Xxxxx, con la apertura de los Rubros de acuerdo a la propuesta aceptada, el cual se ajustará al plazo total de ejecución de La Obra para revisión de la Dirección de Obra, donde desarrollará la secuencia de tareas y la modalidad de trabajo que empleará, mencionando equipo a utilizar y personal afectado. Dicho Cronograma deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y servirá de base para ejecutar el Plan de Trabajos el cual se incorporará al Contrato a efectos de garantizar el correcto desarrollo de las tareas en los plazos previstos.
B. El Plan de Trabajos presentará una apertura y secuencia por Nivel con los sectores de entrega parcial y servirá de control de avance y certificación de La Contratista. Conjuntamente con el Plan de Trabajos La Contratista presentará una Curva de Certificación porcentual.
PRECAUCIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
A. Las condiciones de Seguridad y prevención de accidentes tanto del personal propio y de terceros, como así también transeúntes y vehículos que circulen o estacionen en la calzada inmediata a La Obra serán de estricto cumplimiento por parte de La Contratista mientras duren sus trabajos en La Obra hasta la Recepción Definitiva.
B. Con respecto a las señalizaciones para las medidas de seguridad y prevención de accidentes del trabajo internas/externas, para el personal, transeúntes y vehículos se deberá cumplimentar las normativas expresadas en el Acápite 3 del presente Pliego, incluyendo la señalización manual y activa de banderilleros a la entrada y salida de vehículos, camiones y equipos a la obra, como así también la instalación eléctrica para iluminación y suministro eléctrico para las herramientas y equipos que así lo requieran, la cual estará en un todo de acuerdo a la Normativa Vigente.-
C. El control de acceso a la zona de trabajo del personal a La Obra, tanto propios como de sus Subcontratistas estará estrictamente bajo su responsabilidad debiendo implementar un sistema que garantice el ingreso sólo a personal con cobertura contra
accidentes a través de un Contrato con vigencia con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. La identificación podrá hacerse por cualquier medio idóneo (tarjetas, nominas, etc.) debidamente autorizados y firmados, los cuales deberán ser entregados al personal de vigilancia.
D. La Contratista deberá instalar señalizaciones reglamentarias de advertencia, tanto diurnas como nocturnas para el tránsito, entrada o salida de vehículos y equipos que utilice en la ejecución de los trabajos En el caso de ocupación xx xxxxxxx y/o vereda gestionará ante las autoridades competentes los permisos de ocupación de vereda, carga y descarga de materiales, movimiento de camiones correspondiente. Los equipos que transitoriamente ocupen la calzada deberán estar debidamente autorizados y contar con las señales de advertencia reglamentarias que exijan las Autoridades competentes. Deberá colocar elementos de iluminación y vallado en las zonas donde existan peligro de caída de restos de materiales y/o escombros para el tránsito de vehículos y/o personas.
SEÑALIZACION DE OBRA –
A. La Contratista tendrá la obligación de señalizar por medio de estacas xx xxxxxx y cinta de peligro el sector de trabajo tanto en forma diurna como nocturna a través de balizas alimentadas por baterias
B. La Contratista tendrá a su cargo la provisión, armado y desarmado y retiro de andamios.
C. El piso operativo de los mismos será de tablones xx xxxxx antideslizante para andamios o de tablones de xxxxxx xx Xxxx Paraná de 12”x2”, perfectamente fijados a la estructura, de un espesor y resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. El acceso será con escaleras de hierro con escalones antideslizantes. La superficie de los tablones y escaleras con escalones se mantendrán libres de escombros, basura y herramientas-
La preparación, armado, desarmado y movimiento de todos los andamios y plataformas de trabajo deberá ser realizada por personal idóneo y supervisada por un técnico que deberá tener como mínimo la categoría de Oficial Especializado, a juicio de la Dirección de Obra.
FACILIDADES PARA LA DIRECCION DE OBRA.
El local para la Dirección de Obra deberá tener como mínimo 15m2, estar correctamente iluminado y ventilado, buena hermeticidad, puerta con cerradura, ventanas con rejas y local sanitario con agua caliente, compuesto por inodoro, bidé, lavatorio, portarrollo y toallero.
Estará equipado con un equipo de Aire Acondicionado frío-calor apto para la superficie del local a climatizar, y equipo dispenser de agua. Será para uso exclusivo de la Dirección de
Obra, no pudiendo ser utilizado para depositar ningún tipo de materiales, herramientas o enseres del Contratista.
El Contratista deberá equiparlo con 3 cascos y elementos de seguridad reglamentarios para poder efectuar el recorrido de obra.
NIVELES
Los niveles se determinan en función de las exigencias municipales y deberán ser ratificadas por la Dirección de Obra, mediante Órdenes de Servicio. Dichos niveles deberán contemplar las terminaciones y funcionamiento de Cerco y portones
LIMPIEZA PERIODICA.
La obra deberá permanecer en todo momento prolija, libre de obstrucciones innecesarias y en buenas condiciones de higiene. El Contratista deberá proveer a la obra Baños Quimicos para el uso de su personal
LIMPIEZA FINAL.
Para proceder a la Recepción Provisional de Obra, el Contratista deberá entregarla en perfecto estado de limpieza, en perfecto estado de funcionamiento y en condiciones de ser habilitada de inmediato.
CATALOGOS, FOLLETOS, MARCAS.
Cuando las especificaciones se refieran a determinados catálogos o folletos o mencionen determinada marca, tipo o modelo, seguidos o no por alguno de los aditamentos “o similar” u “o equivalente”, se deja expresamente aclarado que la referencia a tales catálogos o folletos o a la marca, tipo o modelo mencionados lo son al solo objeto de complementar la especificación en el sentido del nivel de calidad o tecnología pretendidas. Aún en estos casos, la determinación del carácter “equivalente” o “similar” queda reservada al exclusivo juicio de la Dirección de Obra. La Contratista deberá presentar todas las muestras correspondientes a las diferentes provisiones, las cuales sólo podrán utilizarse si cuentan con aprobación de COVIARA mediante Orden de Servicio.
CAPITULO II: DEMOLICIONES.
1. DISPOSICIONES GENERALES.
2. RETIRO DE MATERIALES.
3. LIMPIEZA DE LA VIA PÚBLICA Y CONSERVACION DE LINDEROS.
4. SECUENCIA FOTOGRAFICA.
1. Disposiciones Generales
La Contratista deberá demoler todas las construcciones , ya sea veredas, contrapisos o bases que se encuentren obstruyendo el trazado del cierre perimetral.
2. Retiro de materiales
A. La Contratista deberá retirar y transportar a su costo todo el material sobrante de la demolición correspondiente a los escombros producto de la demolición de pisos existentes.
B. Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el tránsito ni los frentes linderos, durante la espera se deberán apagar los motores y remitirse a las Normas y Reglamentación vigentes por la las disposiciones del DIGESTO NORMATIVO.
C. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse completamente con lonas, mallas ó folios plásticos a fin de impedir la caída ó desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.
D. Todos los vehículos, tanto los que permanecen en el interior del predio como los que se utilizan para el ingreso y egreso de materiales estarán en perfectas condiciones de uso y con toda la documentación requerida (RTO, Seguros, Patente, etc.) por las autoridades competentes y conforme a los requisitos de las Leyes 24.449 y 26.363 con sus modificatorias y reglamentaciones.
3. Limpieza en la Vía Pública:
A. La Contratista deberá hacerse cargo de la limpieza en la vía pública, producto del polvo y los escombros de la demolición y que afecte al tránsito, debiendo realizar dicha tarea tantas veces como sea necesario, durante todo el plazo de ejecución de la obra hasta la Recepción Provisoria de La Obra.
B. Asimismo se encargará dentro de La Obra a realizar el riego obligatorio, a fin de evitar el levantamiento y propagación del polvo en el ambiente de trabajo y a propiedades de terceros ó vía pública, este riego será controlado a fin de no saturar de humedad el entorno de trabajo. Se proveerá al personal de todo el equipo de protección personal exigido para estas tareas según Ley de Higiene y Seguridad.
C. Se deberá tener en perfecto estado de transitabilidad las aceras y veredas en todo el frente de La Obra tapando los baches que pudieran aparecer con mortero de concreto, dejando la misma perfectamente nivelada en óptimo estado de desplazamiento durante el plazo de ejecución de obra.
4. Secuencia fotográfica.
La Contratista realizará un relevamiento fotográfico desde el inicio de los trabajos hasta su finalización. Presentará a consideración de la Dirección de Obra un registro fotográfico con las distintas etapas de la Demolición, con no menos de cien tomas y se considerarán los siguientes puntos:
CAPITULO III: MOVIMIENTO DE SUELOS.
GENERALIDADES
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan:
a) Nivelación. Desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
b) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
c) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes.
d) Retiro de los posibles excedentes.
1. NIVELACION.
La Nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto debidamente ajustada a las exigencias municipales.
2. EXCAVACIONES.
Las excavaciones de zanjas, pozos, perfilados de taludes, etc., para fundación xx xxxxx y columnas, se ejecutarán a máquina y serán terminadas a mano de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas, por las lluvias.
Cuando por imprevisión del contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o bien, por errores se excediera la profundidad en los planos, la Dirección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.. Nota: El contratista deberá presentar para su aprobación memoria y secuencia a seguir en la ejecución de la excavación y el apuntalamiento.
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc.
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad podrá ser usado para construir terraplenes, debiéndose retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones xxx xxxxxxx de la obra.
3. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS.
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, , siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra.
En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, éstos serán de suelo seleccionado de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo aquí especificado.
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0.15 m. El contenido no sobrepasará lo requerido para una compactación a máxima densidad.
Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del suelo.
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en “terrones”, estos deberán deshacerse antes de desparramarse en los sectores a rellenar.
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá proveerse de la tierra necesaria fuera del perímetro de la obra. La extracción y transporte de la misma será a cargo del Contratista, cualquiera sea la distancia del lugar de extracción. Asimismo también quedara a cargo de la contratista el traslado fuera de la obra del excedente de tierra, si lo hubiera, producto de las excavaciones realizadas.
CAPITULO IV: ESTRUCTURA DE Hº Aº
GENERALIDADES
Base de hormigón de 60 cm (mínimos), en Hormigón armado, alcanzando la altura y características según se detallan en Plano A-01
CAPITULO V: INSTALACIONES ELECTRICAS
1. OBJETO
Alimentación con cable sintenax enterrado, armado de tablero de comando con protección Se deberá tomar como referencia una acometida a 50mts de distancia de los dos portones cotizados
CAPITULO VI: HERRERIA.
Constituido por columnas metálicas xx xxxxx estructurales separadas aproximadamente 3.00 m
Poseerá un marco metálico conformado por un xxxxxx xx xxxxx laminado, y una malla en su interior electro soldada.
Por debajo, un zócalo de Hormigón armado visto (rústico), hasta los 50 cm de altura (mínimo), que se vinculará a las columnas mediante pasadores xx xxxxx a fin de garantizar su fijación y al mismo tiempo admitir las deformaciones por cuestiones térmicas.
Por encima del marco metálico se colocará una Concertina de Hilo simple, a lo largo de todo el recorrido
Toda estructura metálica, soldadura o unión estará protegida con pinturas y recubrimientos adecuados para garantizar su durabilidad frente al ataque o agresión de los agentes ambientales.
La Automatización electromecánica será respetando las siguientes características: Por medio de motor reductor blindado, tablero electrónico con regularización de fuerza, fotocelda infrarroja de seguridad, control remoto codificable, con provisión de dos transmisores portátiles más un control por cada espacio guardacoche, pulsador interno de accionamiento, electrocerradura con llave, destrabe mecánico para uso manual (proveer dos llaves de accionamiento).
CONCERTINA DE HILO SIMPLE:
En la parte superior se colocará una concertina simple a lo largo de todo el recorrido del Cerco.
CAPITULO VII: PINTURAS.
a) El tipo de antióxido a aplicar sobre las superficies xx xxxxxx será de cromato de zinc, debiendo ser de diferente color al acabado final. El esmalte sintético será del tipo brillante o satinado según los casos, para todos los tipos xx xxxxxxxxx. También deberá ser protegida con antióxido y esmalte toda superficie metálica
No se admitirá como protección el recubrimiento antióxido de fábrica correspondiente a la carpintería metálica a colocar en la obra.
A efectos de poder lograr un eficiente control en obra, no se aceptará reemplazar la capa de pintura antióxido a aplicar en las carpinterías, por pinturas de tipo dual (con incorporación de antióxido en la misma).
b) Se aplicará pintura al látex para exteriores RECUPLAST con fijativo en los cordones de hormigón perimetrales
c) Las pinturas se ejecutarán según reglas del arte y la preparación de las superficies a pintar, lijados y la cantidad de manos de pintura serán las necesarias para lograr un buen acabado a criterio de la Dirección de Obra.
Portón Ingreso Corredizo
Bastidores en xxxx estructural 100 x 50 x 2 mm POSTES: Xxxx Estructural 150-150-2.0
Malla electrosoldada 50-100
Refuerzo 50 x 50 x 2.0 mm
2.0000
Zocalo de Hormigon H21 c/ Malla
0.4000
0.1500
Bases Hormigon en 0.60 m
Terreno Natural
6.0000
Cordón Inferior de Hormigon H21 c/ Malla con Perfil XXX 00 x 75 mm como riel
0.5000
0.1500
VISTA GRAL
3.0000
6.0000
3.0000
XXXXXX XXXX
0.0000
2.0600
6.0400
Cercos Perimetrales
Bastidor en XXX 0"-0"-0/0"
POSTES: Xxxx Estructural 80-80-2.0 Consertina de seguridad
0.0500
Malla electrosoldada 50-100
1.5500
lla electrosoldada 00-000
Xx
0.0000
Zocalo de Hormigon H21 c/ Malla
0.4000
0.1000
Terreno Natural
3.0000
0.5800
0.1000
Bases Hormigon en 0.60 m
COVIARA
OBRA:
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL
PLANO Nº:
DIRECCION: PILAR , PROVINCIA XX XXXXXXX
D-01
VISTA GRAL
ETAPA:
PROYECTO
ESCALA 1:20
COVIARA
EMPRESA XXX XXXXXX
XXXXXXXXXXX 000 - 0x XXXX - XXXX
TITULO PLANO:
XXXXXXX XX XXXXX
XXXXXX x XXXXX
0
Versiones
2
3
4
5
6
Dibujo: VP
Aprobo: RB
CERCOS PERIMETRALES DEL PREDIO XXXXX - Servicio Meteorológico Nacional
PRESUPUESTO
FECHA:nov 2021
ITEM | UNIDAD | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
1 | ml | 1170 | Cerco Perímetral xx Xxxxx, con zócalo hormigón en 50 cm, según Planos Anexos | $ 9.182,48 | $ 10.743.495,75 |
2 | U | 2 | Portón Ingreso Corredizo en 6,00 m de ancho según Anexos | $ 188.282,10 | $ 376.564,20 |
3 | U | 2 | Automatización del portón (corredizo) | $ 97.086 | $ 194.172 |
4 | ml | 1170 | Concertina Hilo simple | $ 572 | $ 669.775 |
SUBTOTAL NETO: | $ 11.984.006,76 | ||||
IVA: | $ 2.516.641,42 | ||||
TOTAL FINAL | $ 14.500.648,18 | ||||