ZUMAIA LANTZEN S.A.
ZUMAIA LANTZEN S.A.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE CONCURSO RESTRINGIDO DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL “ PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE DE LAS PLAZAS XX XXXXXXXXXX Y XXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN EN SU SUBSUELO DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS” EN ZUMAIA.
La Sociedad Pública ZUMAIA LANTZEN S.A. cuyo propietario único es el AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA , va a acometer dentro del PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2005-2015, la Urbanización en superficie de las Plazas xx Xxxxxxxxxx y Xxxxxxx y la construcción en su subsuelo de aparcamientos subterráneos.
A tal efecto va a proceder a la Adjudicación por Procedimiento de Concurso Restringido del Contrato de Asistencia Técnica par el Proyecto y Dirección de las Obras
El Concurso se realizará de acuerdo con el siguiente PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
I.CONTENIDO DEL CONTRATO.
I.1.OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato que en base al presente PLIEGO se realice tendrá por objeto :
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “ URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE DE LAS PLAZAS XX XXXXXXXXXX Y XXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN EN SU SUBSUELO DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS” EN ZUMAIA .
El Proyecto comprenderá :
Proyecto de Ejecución
Estudio de Seguridad y Salud
Programa de Control de Calidad
Proyectos Técnicos de desarrollo de Instalaciones
-Electricidad
-Ventilación de aparcamientos
-Protección contra incendios
La Dirección de Obra comprenderá
Dirección Facultativa de las Obras. ( Técnico Superior)
Dirección Facultativa de Ejecución de las Obras ( Técnico de Grado Medio)
Dirección de las Instalaciones , y Certificado Final de las mismas.
Control de Calidad de Materiales
I.2.PLAZO DE EJECUCIÓN
Los Plazos de Ejecución serán , contados a partir del siguiente día hábil al del recibo de la notificación de la adjudicación de los contratos los siguientes :
Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Programa de Control de Calidad y Proyectos de Desarrollo de Instalaciones |
150 días naturales |
|
|
Dirección de Obra : |
Lo que duren las obras |
El adjudicatario se entenderá incurso en xxxx por el transcuso de los plazos citados , no siendo necesaria intimación previa por parte de ZUMAIA LANTZEN S.A.
I.3.PRECIO DEL CONTRATO
El precio del Contrato será de : TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS EUROS (314.600,00 €) (IVA excluido) que podrá ser mejorado por los licitadores. Y que desglosado corresponde a :
Proyecto de Ejecución , Estudio de Seguridad y Salud y Programa de Control de Calidad. |
128.000,00 € |
|
|
Proyectos de Desarrollo de Instalaciones |
18.000,00 € |
|
|
Dirección Facultativa de Obra ( Técnico Superior) |
76.800,00 € |
|
|
Dirección Facultativa de Ejecución de Obra ( Técnico Medio) |
76.800,00 € |
|
|
Dirección y Certificados Final de Obra de Instalaciones |
15.000,00 € |
|
|
TOTAL |
314.600,00 € |
En los precios se considerarán incluidas las correspondientes Tasas de Visado de los Colegios Profesionales correspondientes.
La resolución del Concurso y por lo tanto la adjudicación se efectuará para la totalidad de los conceptos reseñados. Si por cualquier causa no se ejecutase alguno de los conceptos , el adjudicatario percibirá exclusivamente los importes correspondientes a los conceptos realizados sin que tuviese derecho a indemnización alguna por la no ejecución del resto.
I.4 FORMA DE PAGO.
Los pagos de los precios del Contrato se realizarán en los plazos siguientes :
Proyecto de Ejecución , Estudio de Seguridad y Salud y Programa de Control de Calidad. y Proyectos de Desarrollo de las Instalaciones |
60 días a partir de la entrega de los Proyectos visados |
|
|
Dirección Facultativa Obra ( Técnico Superior) : |
Cada trimestre natural por importe proporcional a las Certificaciones correspondientes al mismo, frente al Presupuesto Total de la Obra. ( a cuenta de los honorarios totales que no superarán los ofertados en el Concurso) |
|
|
Dirección Facultativa de Ejecución de Obra (Técnico Medio) : |
Cada trimestre natural por importe proporcional a las Certificaciones correspondientes al mismo, frente al Presupuesto Total de la Obra . ( a cuenta de los honorarios totales que no superarán los ofertados en el Concurso) |
|
|
Dirección y Certificados Final de Obra de Instalaciones : |
A la entrega de los Certificados Fin de Obra visados en el Colegio Profesional correspondiente. |
I.5.REVISIÓN DE PRECIOS.
No procederá la revisión de precios.
I.6. GARANTIAS.
Para tomar parte en la presente licitación, no es necesario constituir garantía provisional.
El adjudicatario del Contrato , a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 4% del precio de adjudicación.
El plazo para la constitución de la citada garantía será de quince días naturales contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato y podrá constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La devolución de las garantías , tanto totales como parciales correspondientes a cada uno de los conceptos incluidos en el contrato, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del referido Texto Refundido, una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales.
I.7.EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del Contratista.
El Contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego y en su caso , a las especificaciones técnicas unidas al expediente , de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese ZUMAIA LANTZEN S.A al contratista.
I.8 .OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA.
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quedando ZUMAIA LANTZEN S.A exonerada de responsabilidad por ese incumplimiento.
I.9.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
I.10 PENALIZACIONES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO.
DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Si el Contratista por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento de los plazos de ejecución de los diversos conceptos incluidos en el Contrato , ZUMAIA LANTZEN S.A podrá optar indistintamente por la resolución del mismo con pérdida de la garantía , o por la imposición de penalizaciones diarias en la proporción de 0,05 % del precio del Contrato.
Cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un múltiplo del 5%del precio del Contrato , ZUMAIA L ANTZEN S.A estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalizaciones.
DE LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LAS PRESTACIONES
Cuando el Contratista , por causas imputables al mismo , hubiese incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el Contrato , la Administración podrá optar , indistintamente , por su resolución o por la imposición de una penalidad equivalente al 10 % del precio total del Contrato.
I.11.CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Constituyen causa de resolución del Contrato de Asistencia Técnica las establecidas en los artículos 111 y 214 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
I.12.PRERROGATIVAS DE ZUMAIA LANTZEN S.A.
Corresponden a ZUMAIA LANTZEN S.A. las prerrogativas de interpretar el Contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento , modificarlo por razones de interés público , acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
II. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR
II.1 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación del presente Contrato se realizará por procedimiento restringido configurado en dos fases , y utilizándose , así mismo , la forma de Concurso.
La Primera Fase tiene por objeto la selección de candidatos , previa solicitud de participación de éstos ,
Los concursantes seleccionados en esta Primera Fase , serán invitados a participar en la Segunda Fase , en la que se valorará la Propuesta que cada concursante presente.
.
El expediente de esta Contratación , así como la documentación técnica unida al mismo, podrá ser examinado en las Oficinas Generales del Ayuntamiento de Zumaia en horario de oficina (De 8h a 14h 30 m) , todos los días hábiles a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de licitación en el Boletín Oficial y hasta el vencimiento del plazo de presentación de solicitudes de participación.
II.2 CAPACIDAD DE CONTRATAR.
Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y no estén incursas en alguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Asimismo , podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada , mediante poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso , al representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.
Además los licitadores deberán tener como finalidad realizar actividades que tengan relación directo con el objeto del presente contrato y disponer de una organización dotada de elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del mismo.
II.3 PRIMERA FASE DEL CONCURSO
Tiene por objeto la Selección previa de Candidatos
II.3.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR.
Para participar en la primera fase del procedimiento , los licitadores deberán presentar :
SOBRE Nº 1 : PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y SOLVENCIA.
En este sobre cerrado , en el que figurará la inscripción “SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PARA LA CONTRATACIÓN POR CONCURSO DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “ URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE DE LAS PLAZAS XX XXXXXXXXXX Y XXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN EN SU SUBSUELO DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS” EN ZUMAIA se incluirán :
a) Documentos que acrediten la PERSONALIDAD del licitador en su caso de su representante y la representación en que actúa.
Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 xx xxxxx, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, con el alcance y forma que previene el Real Decreto 390/1996, de 1 xx xxxxx, si bien en cuanto al Impuesto de Actividades Económicas habrá de presentarse el alta y, en su caso, el último recibo que corresponda.
La justificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se justificará antes de la adjudicación, en el plazo de 5 días, por el que vaya a resultar adjudicatario una vez resuelto el Concurso.
c) Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera por alguno de los medios recogidos en el artº del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 xx xxxxx, por el que se aprueba el texto refundido de la L.C.A.P. y su solvencia técnica y profesional por uno o varios de los medios recogidos en el artº 19 del mencionado R.D.L.
En el supuesto de que por su carácter de personas físicas , se vieran obligados a concursar conjuntamente para cumplir dicho requisito, se deberá acudir en forma de Unión Temporal de Empresarios (articulo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) . A estos efectos en el sobre deberá incluirse , además de la documentación jurídica de cada integrante de la U.T.E , compromiso de formalización para el supuesto de resultar adjudicatarios , con especificación de su representante único.
e) Documento acreditativo de la inscripción en los Colegios de Arquitectos e Ingenieros que garanticen la titulación académica de los concursantes.
Tratándose de Empresas o agrupaciones de Empresas,deberá señalarse la persona física que en posesión del documento acreditativo anteriormente requerido figurará como autor del Proyecto.
SOBRE Nº 2 : EQUIPO, MEDIOS ,REFERENCIAS,
En este sobre cerrado con el mismo titulo de “SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PARA LA CONTRATACIÓN POR CONCURSO DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “ URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE DE LAS PLAZAS XX XXXXXXXXXX Y XXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN EN SU SUBSUELO DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS” EN ZUMAIA se incluirán :
Una solicitud firmada por el licitador o persona que le represente redactada conforme al siguiente modelo :
D.....................................................................................................................................
con domicilio en .................................................................................................................
CP........................................................................DNI nº.....................................................
Teléfono............................................
en nombre propio o en representación ................................................................................
con domicilio en ...................................................................... ..............................
CP............................Tfno.......................................................DNI o CIF (según se trate de persona física o jurídica ) nº ...........................................
enterado del Concurso restringido convocado por ZUMAIA LANTZEN S.A.y que tiene por objeto la contratación del PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “ URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE DE LAS PLAZAS XX XXXXXXXXXX Y XXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN EN SU SUBSUELO DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS” EN ZUMAIA ,solicito ser admitido a la licitación e invitado a presentar oferta , en base a los requisitos especiales exigidos para la primera fase y que documentalmente acredito.
Presentación de un equipo multidisciplinar- Arquitectura e Ingeniería – capacitado para resolver tanto los problemas urbanísticos y arquitectónicos , como los problemas de mecánica del suelo, hidrológicos y de ingeniería estructural y de infraestructuras de instalaciones que plantea el Proyecto objeto del Contrato .
Titulaciones académicas y profesionales de los licitadores y en particular , del personal directamente responsable de la ejecución del Contrato.
Relación de los principales trabajos similares realizados por el licitador y en particular en los últimos ocho años , que incluya fechas, importes de adjudicación del Contrato y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
Descripción del equipo y personal que participará en los trabajos, especificando el grado de vinculación con el licitador :
Pertenencia a la plantilla de la Empresa
Colaboración mediante contrato de prestación de servicios o similar
Otra forma de Colaboración.
Relación de medios materiales , instalaciones y equipo técnico que disponga el equipo licitador
Caso de poseerlo , acreditación de estar en posesión de un Certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con la Norma UNE –EN ISO 9001.
II.3.2 PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES.
Los sobres a que se hace referencia en el articulo anterior deberán entregarse en el Ayuntamiento de Zumaia (X.Xxx Bidasoa nº 3 ) antes de las 13 h del día 3 de Febrero de 2.006
Las solicitudes presentadas con posterioridad no serán admitidas aunque conste que se entregaron en Correos antes de la finalización del Plazo , salvo que se remita al Organo de Contratación por telex, fax o telegrama , la justificación de la fecha de remisión de la solicitud en el mismo día que se envió por Xxxxxx.
Los sobres se presentarán cerrados y debidamente firmados, figurando en los mismos el nombre del Profesional o empresas licitadoras y la inscripción :
CONCURSO DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “ URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE DE LAS PLAZAS XX XXXXXXXXXX Y XXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN EN SU SUBSUELO DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS” EN ZUMAIA
Se entregará resguardo de haberse producido la presentación .
II.3.3 APERTURA Y EXAMEN DE LAS SOLICITUDES
A las 13 horas del día 6 de Febrero de 2.006 en las Oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento de Zumaia calle Bidasoa nº 3 de Zumaia , constituida la Mesa de Contratación ,se procederá en acto público a la comprobación de la documentación presentada dentro de los sobres nº 1 , dando cuenta del resultado de la misma .
La Mesa si lo estima oportuno, podrá dar un plazo para subsanar deficiencias en la documentación presentada.
Terminado el acto público, la Mesa de Contratación realizará el correspondiente informe que elevará al Consejo de Administración de Zumaia Lantzen S.A para que decida sobre la admisión de solicitantes a la Segunda Fase del Concurso.
II.3. 4 CRITERIOS DE SELECCIÓN
El Consejo de Administración a la vista de las documentaciones presentadas y visto el informe de la Mesa de Contratación podrá :
Si el nº de solicitantes que cumplan las condiciones requeridas para su admisión es superior a cinco , seleccionar cinco concursantes para el paso a la Segunda Fase.
Si el nº de solicitantes es menor que cinco, seleccionar a todos los solicitantes que cumplan las condiciones requeridas para la admisión.
Declarar desierto el Concurso.
Los criterios a tener en cuenta así como su ponderación para la selección de los concursantes serán los siguientes :
-
1.
Valoración del Equipo Multidisciplinar.
De 0 a 30 puntos
2.
Valoración de la Experiencia acreditada
De 0 a 40 puntos
3.
Valoración del personal y de los medios auxiliares asignados al Proyecto.
De 0 a 20 puntos
4
Posesión de un Certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con la Norma UNE-EN ISO 9001
10 puntos
II.4. SEGUNDA FASE DEL CONCURSO.
II.4. 1 INVITACION A PARTICIPAR.
De acuerdo con el resultado de la PRIMERA FASE , el Consejo de Administración invitará de modo fehaciente a los seleccionados a participar en la SEGUNDA FASE .
II.4.2 PROPOSICIONES.
Los concursantes deberán presentar sus Propuestas Arquitectónico-Técnicas para el PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “ URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE DE LAS PLAZAS XX XXXXXXXXXX Y XXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN EN SU SUBSUELO DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS” EN ZUMAIA que comprenderán como mínimo :
MEMORIA o descripción de la solución propuesta
PLANOS de las Plantas , alzados y secciones que se estimen convenientes a escala 1/100 como mínimo.
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL de la Propuesta (Perspectivas, Fotomontajes ,etc , necesarios para una mejor comprensión de la propuesta .
DETALLES que se estimen convenientes.
ESTUDIO ECONÓMICO : Valoración estimativa de las obras a realizar en la Propuesta presentada.
OFERTA que deberá ajustarse estrictamente al modelo que figura como ANEXO del presente Xxxxxx y en la que conforme a dicho modelo , se incluirá el precio que se oferta por el licitador.
En los precios consignados en este documento se entenderá que se encuentran incluidos todos los gastos originados o que habrán de originarse por la contratación y ejecución de los trabajos y, en concreto, los siguientes:
-
-Los gastos de licitación y formalización del contrato, en su caso.
-Los gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de la prestación contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, desplazamientos, honorarios y dietas del personal a su cargo y los demás previstos en este Pliego.
- Los gastos de visado del Proyecto (D.I.C) y de la Dirección de Obra.
- Toda clase de tributos, excluido el IVA, y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato.
Ninguno de estos conceptos podrán luego repercutirse como conceptos o partidas independientes.
PLAZO DE EJECUCIÓN que en ningún caso podrá superar al establecido en las bases del concurso (Ver I.2) . Se indicará en el modelo que figura en el modelo de Propuesta del Anexo.
II.4 .3 PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.
El plazo de presentación de proposiciones será de 30 días hábiles a partir de la fecha en que se comunique fehacientemente la invitación a participar en el Concurso .
Con objeto de evitar confusiones, en la invitación al Concurso figurará la fecha límite para presentación de Propuestas.
El modelo de Proposición en sobre cerrado y firmado bajo el título PROPUESTA ECONOMICA y acompañado por el resto de la documentación que componga la Propuesta se entregará en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento de Zumaia en horas de oficina ( de 8,30 h a 14 h).
Cada concursante podrá presentar cuantas alternativas crea conveniente.
II.4. 4. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.
1.- A las 12 h del primer dia hábil siguiente al de fecha límite de presentación de Propuestas, en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento de Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx, xx 0 xx Xxxxxx constituida la Mesa de Contratación, se procederá, en acto público, a la apertura de plicas, procediendo a la apertura de los sobres que contienen la oferta económica ,dándose lectura a las ofertas económicas de las distintas propuestas.
2.- Terminado el acto público, la Mesa de Contratación realizará el correspondiente dictamen técnico que elevará al Consejo de Administración de Zumaia Lantzen S.A para que decida sobre la adjudicación definitiva del Concurso
3.- La Mesa de Contratación podrá solicitar de los concursantes la documentación complementaria que a su juicio sea necesaria para una mejor valoración de la Propuesta. La no remisión de esta documentación por el concursante supondrá la pérdida de la compensación económica que se establece en este Concurso.
II.4.5 COMPENSACION ECONÓMICA.
ZUMAIA LANTZEN S.A , compensará a los Concursantes invitados que no resulten adjudicatarios del Contrato con la cantidad de 3.000 € ( IVA excluido).
Para tener derecho a esta Compensación, la Documentación presentada deberá ser lo suficientemente elaborada para que a juicio de la Mesa de Contratación la Propuesta sea claramente interpretable y valorable. A este respecto se entenderá que la Documentación es completa si la Mesa de Contratación no pide documentación adicional.
El abono de la compensación , facultará a ZUMAIA LANTZEN S.A. para si lo estima conveniente poder exponer al público las Propuestas presentadas.
II.4. 6 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
1.- El Consejo de Administración, de no declarar desierto el concurso, adjudicará el contrato a la oferta que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma.
2.- Los criterios a tener en cuenta así como su ponderación para la adjudicación del contrato, aplicables tanto a la propuesta base como a las alternativas, serán los siguientes:
1.- |
Calidad de la Propuesta Técnica- Arquitectónica Características Técnicas, funcionales y estéticas.( Con nivel asimilable a Proyecto Básico) Se tendrán en cuenta la presentación ,claridad del planteamiento ,estructura metodológica y criterios considerados. |
De 0 a 50 puntos
|
2.- |
Aspectos funcionales y económicos de la solución aportada.
|
De 0 a 35 puntos |
3.- |
Honorarios. Se valorará con cero puntos el importe base de licitación y con 10 puntos la oferta más económica. El resto de las ofertas se puntuarán interpolando entre estos dos valores.
|
De 0 a 10 puntos |
4.- |
Plazo Se valorará con cinco puntos el plazo más corto y con 0 puntos el plazo máximo de licitación. El resto de las ofertas se puntuarán interpolando entre estos dos valores.
|
De 0 a 5 puntos |
II.4.5 PLAZOS CONTRACTUALES
1.- Los trabajos deberán iniciarse, ejecutarse y terminarse en el plazo fijado en el apartado I.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN que figuran en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas y, en todo caso, en cuanto lo mejore, en el que resulte de la proposición del adjudicatario.
2.- En el contrato podrán establecerse también plazos parciales en función de lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta del adjudicatario, que serán igualmente de obligado cumplimiento.
3.- Los plazos contractuales sólo podrán modificarse por resolución del Consejo de Administración de Zumaia Lantzen, S.A.
II.4.6 FORMALIZACION DEL CONTRATO
1.- Efectuada la adjudicación por el órgano competente de Zumaia Lantzen, S.A. y una vez notificada la misma, el adjudicatario deberá formalizar el contrato en documento administrativo en el plazo xxxxxx xx xxxx días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación.
2.- En el acto mismo de la formalización del contrato y junto con la firma del mismo, el adjudicatario firmará los Pliegos de Prescripciones Técnicas así como el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, dejando constancia con ello de su conocimiento y en prueba de su conformidad.
3.- La formalización del contrato será requisito inexcusable para tramitar cualquier abono.
II.4.7 COMPROBACIÓN DE REQUISITOS
1.- Antes de la firma del contrato, el adjudicatario deberá acreditar que reúne los requisitos establecidos en el presente Xxxxxx.
2.- Deberá acreditar en concreto:
que en el plazo de quince días, contados desde que se le notifique la adjudicación del contrato, ha constituido la garantía definitiva. De no cumplirse este requisito por causas imputables al adjudicatario, el Consejo de Administración de Zumaia Lantzen, S.A. podrá dar por resuelto el contrato.
que ha abonado los gastos de licitación.
3.- Si el adjudicatario fuere una agrupación de empresas, deberá acreditar además su constitución legal como Unión Temporal de Empresas y el C.I.F., de la misma.
Capítulo III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
III.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
1.- La persona, empresa o Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedará obligada a ejecutar y entregar a Zumaia Lantzen, S.A. los trabajos convenidos en los plazos previstos.
2.- Los trabajos deberán ejecutarse con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado, a la normativa de general aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de las labores contratadas.
3.- El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para Zumaia Lantzen, S.A. o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, conforme a lo previsto en los artículos 213, 217, 218 y 219 del R.D.L. 2/2000.
III.2 EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES
1.- El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los mismos.
2.- El adjudicatario deberá cumplir todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, reguladas en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario no implicará responsabilidad alguna para Zumaia Lantzen, S.A.
III. 3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
1.- Los trabajos deberán iniciarse, ejecutarse y terminarse en los plazos contractuales a que refiere la Cláusula I.2 de este Pliego.
2.- Salvo que de forma expresa el Consejo de Administración de Zumaia Lantzen, S.A. determine otra fecha distinta por causas imputables a la misma, el computo de los plazos empezará a contarse a partir de la fecha de la comunicación fehaciente de la aceptación de su oferta al Adjudicatario.
III.4 CONTROL DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se realizarán bajo el control de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Zumaia y Técnicos de los órganos gestores y administrativos de Zumaia Lantzen S.A que designarán sendas personas responsables de esta tarea.
III.5 - ABONOS
El importe de los trabajos ejecutados se acreditará y abonará al adjudicatario según se ha determinado en las condiciones I.3, I.4 y I.5.
III.6 RECEPCIÓN
1.- Finalizado el Proyecto, el adjudicatario deberá hacer entrega de la documentación tal y como se exige en el Pliego de Prescripciones Técnicas o se establece, en su caso, en la oferta del adjudicatario.
2.- Entregados los trabajos y no observándose defectos en su ejecución, Zumaia Lantzen, S.A. procederá de oficio a su recepción, liquidación y, en su caso, devolución de la garantía constituida.
3.- Si los trabajos entregados no reúnen las condiciones necesarias para su recepción, se dictarán al adjudicatario las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediéndose a la recepción de los trabajos hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas. Su incumplimiento transcurrido el plazo otorgado será causa de rescisión del contrato con pérdida de fianza.
III.7 PROPIEDAD DEL TRABAJO
1.- El trabajo final y todos los trabajos que se realicen para su ejecución serán de propiedad de Xxxxxx Xxxxxxx, S.A.
2.- El adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos contratados ni publicar total o parcialmente el contenido de los mismos, sin la autorización de Zumaia Lantzen S.A pudiendo perseguirse penalmente como apropiación indebida el incumplimiento de este deber.
3.- En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta prohibición.
III.8 CESIÓN DEL CONTRATO
Atendida la importancia que en el contrato revisten la experiencia en trabajos similares, el personal asignado al contrato y, en general , las cualidades técnicas o personales del adjudicatario, éste no tendrá derecho a la cesión del contrato ni a la transmisión total o parcial los derechos y obligaciones derivados del mismo. Sólo excepcionalmente y para garantizar el mejor cumplimiento del contrato Zumaia Lantzen, S.A. podrá autorizar su cesión. La autorización deberá ser en todo caso previa y expresa.
Capítulo IV.- MESA DE CONTRATACIÓN
IV.1 CONSTITUCIÓN DE LA MESA
La Mesa de Contratación estará constituida por
ARQUITECTO MUNICIPAL.
LA SECRETARIA del Ayuntamiento que lo es también del Consejo de Administración de Zumaia Lantzen, S.A.
UN REPRESENTANTE del Órgano de Gestión y Administración de Zumaia Lantzen, S.A.
y realizará el dictamen técnico al que se refiere el Artículo II.4.4 de estas Bases.
ANEXO: MODELO DE PROPUESTA
D. ___________________________________ mayor de edad, con domicilio en ______________________ y D.N.I. nº ________________, en nombre y representación de _________________, con domicilio social en ______________________ y C.I.F. nº ___________________________.
EXPONE
Primero.- Que conoce los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas para la contratación de la asistencia técnica para la realización de los siguientes trabajos correspondientes al PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “ URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE DE LAS PLAZAS XX XXXXXXXXXX Y XXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN EN SU SUBSUELO DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS” EN ZUMAIA
Segundo.- Que declara bajo su responsabilidad que la empresa licitadora no se halla comprendida en ninguno de los casos de prohibición para contratar con la Administración y sus empresas instrumentales señalados en la legislación vigente, tiene capacidad jurídica y medios suficientes para realizar los citados trabajos y reúne los requisitos específicos exigidos para este contrato.
Tercero.- Que, caso de resultar adjudicataria, realizará los trabajos con estricta sujeción en todo a los requisitos y condiciones y plazos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas.
Cuarto.- Que se compromete a ejecutar los trabajos objeto del contrato en las cantidades y plazos que se fijan a continuación:
Concepto |
Precio (excluido IVA) |
Plazo |
Proyecto de Ejecución , Estudio de Seguridad y Salud y Programa de Control de Calidad. |
|
|
|
|
|
Proyectos de Desarrollo de Instalaciones |
|
|
|
|
|
Dirección Facultativa de Obra ( T.Superior) |
|
|
|
|
|
Dirección Facultativa de Ejecución de Obra ( T.Medio) |
|
|
|
|
|
Dirección y Certificados Final de Obra de Instalaciones |
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
Resulta así un Total de ( precio Total en letras) ...........................................................
(fecha y firma)
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1.- OBJETO
El objeto de la presente Especificación es la definición de las condiciones que se han de cumplir en la realización de los trabajos de redacción de los Proyectos de Ejecución definidos según I.1 .- en el Pliego de Condiciones Administrativas para la Contratación de Asistencia Técnica por procedimiento de concurso.
El Proyecto que se solicita, consiste en la preparación, de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente, de los documentos Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud y Programa de Control de Calidad, necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarse, asegurando la normalización de los materiales a emplear y de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnicos y económicos, tanto en la fase de construcción de las obras como en la de utilización.
Asimismo, debe proporcionar a los posibles futuros licitadores una información completa que les permita valorar las obras proyectadas con suficiente precisión y, en consecuencia, presentar sus ofertas convenientemente fundamentadas.
Se incluirán también los proyectos técnicos de las instalaciones complementarias necesarios para la obtención de las correspondientes autorizaciones de Puesta en Servicio de las instalaciones por parte de la Delegación Territorial del Departamento de Industria del Gobierno Xxxxx.
2.- CONDICIONES TÉCNICAS
El Adjudicatario deberá conocer la revisión de las XX.XX de Zumaia ,redactadas por el Arquitecto X. Xxxxxxx Xxxxxxx . ,a cuyo ordenamiento ajustará el Proyecto a realizar.
Así mismo , tendrá en cuenta el Plan de Actuación Municipal de Zumaia 2.005-2015 que a nivel de Anteproyecto define los parámetros fundamentales de las obras a realizar .
Para consultas pueden dirigirse al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Zumaia
.Para obtener información y documentación precisas al respecto ,diríjanse a COMERCIAL ASKAR ,C/Paseo de Bizkaia ,Tfno 943 45 47 26 de Donostia-San Xxxxxxxxx. , establecimiento en el que podrán disponer de las XX.XX y del Plan de Actuación Municipal 2.005-2015 de Zumaia
El Adjudicatario deberá conocer también, las disposiciones adoptadas por el Ayuntamiento de Zumaia y/o publicadas en los Boletines Oficiales relativas al trabajo que se le encomienda o que puedan tener repercusión en el mismo, alcanzando su cumplimiento en el grado en que lo impongan a los organismos de la Administración.
A los efectos anteriores se recuerda la Ordenanza Ministerial de 21 de febrero de 1979 y disposiciones concordantes y/o posteriores, como es el caso del Decreto 59/1981 del Gobierno Xxxxx sobre supresión xx xxxxxxxx arquitectónicas y la Ley para Promoción de la Accesibilidad (BOPV 24-12-97)
ZUMAIA a 29 de Diciembre de 2.005.
18