BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Aprobada mediante Resolución Nº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA1

PROCESO DE SELECCIÓN Nº002-2016-MDP-CE-29230

CONTRATACIÓN DE:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE PARCONA – ICA – ICA”

CODIGO SNIP 372324

IMPORTANTE:

• Las disposiciones de la Ley N° 29230 y su Reglamento, son de aplicación al presente proceso, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III del Decreto Supremo N° 409-2015-EF.

• En caso que la Entidad Pública le encargue el proceso de selección de la Empresa Privada a PROINVERSIÓN, el procedimiento para la contratación de la Entidad Privada Supervisora podrá ser encargado también a dicha Institución, conforme a lo establecido en el numeral 21.4 del artículo 21° del Reglamento de la Ley N° 29230.

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de supervisión del proyecto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar la ejecución del Proyecto, y de ser el caso, para la elaboración del Expediente Técnico. Tratándose de persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente del Proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 409-2015-EF - Reglamento de la Ley N° 29230 (en adelante el Reglamento).

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Mediante ACUERDO N° 020-2016-CMDP, la Entidad Pública priorizó el Proyecto.

- Resolución de Alcaldía Nº 228-2016-A/MDP de fecha 31 de Octubre del 2016 que constituye el Comité Especial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en conformidad con lo señalado en el numeral 16.8 del artículo 16° y 21° del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del proceso de selección.

Las Bases se publicarán en el Portal Institucional de la Entidad Pública xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y EXPRESIÓN DE INTERÉS

A partir del día siguiente de la convocatoria, los participantes tienen un plazo xx xxxx (10) días hábiles para registrarse y presentar su expresión de interés de acuerdo al modelo de carta indicado en el Anexo del Aviso de Convocatoria.

Al registrase el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono, correo electrónico y fax.

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuarán remitiéndolas a cualquiera de los representantes legales, mediante:

a) Correo Electrónico, con confirmación de transmisión completa expedida por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del remitente.

b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilio o correo electrónico señalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Pública verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

IMPORTANTE:

• Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades Públicas, es necesario que los postores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las Bases dentro del mismo plazo previsto para presentar la expresión de interés, de conformidad con lo establecido en el numeral 16.9 del artículo 16° del Reglamento.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de obras por impuestos u otra normativa que tenga relación con el objeto de convocatoria.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité especial mediante pliego absolutorio se notifica a través de circulares, en el plazo señalado en el calendario del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles, computados a partir de la culminación del plazo para presentar consultas y observaciones. Si se presentará más de una expresión de interés, el plazo será de seis (6) días.

La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadas extemporáneamente o en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no han presentado expresión de interés como participantes.

El participante en el proceso de selección podrá solicitar la aclaración a cualquier punto de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de consultas.

1.6. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección. Estas incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se produzcan como consecuencia de las consultas y observaciones.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil siguiente de vencido el plazo para formularlas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

2. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día siguiente de concluido el plazo de la absolución de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el portal institucional de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN.

Una vez integradas las Bases el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. No obstante, dentro del día siguiente de publicadas las bases integradas la(s) empresa (s) participante (s) podrá (n) denunciar la incorrecta integración de bases ante el órgano que aprobó las Bases a efecto que el COMITÉ rectifique dicha información.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los documentos que acompañan las propuestas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la económica.

El monto de la oferta económica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.

1.8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En el supuesto que un único participante presente su expresión de interés, la presentación de propuestas se realizará ante el Comité Especial, sin necesidad de contar con la participación xx Xxxxxxx Público. En los demás casos, la presentación de propuestas se realiza en acto público con la participación xxx Xxxxxxx Público (o Xxxx xx Xxx), en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso de selección.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.7, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, el Comité Especial otorgará un plazo entre uno (1) o dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda, el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación, de conformidad con el numeral 16.12 del artículo 16° del Reglamento. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Comité Especial o el Notario (o Xxxx xx Xxx) cuando corresponda, procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Comité Especial o, cuando corresponda, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Público, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notario (o Xxxx xx Xxx) cuando corresponda.

1.9. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Pública no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

1.10. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en acto público en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos

1.10.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de la propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

La propuesta técnica que no alcance el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.10.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Las propuestas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en la sección específica de las bases y, de ser el caso, con la presencia xxx xxxxxxx público o xxxx xx xxx que las custodió. Solo se abren las propuestas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de las ofertas.

El comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más xxx xxxx por ciento (10%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo el notario o xxxx xx xxx mantener en custodia la oferta económica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolución.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

IMPORTANTE:

• En caso el proceso se convoque bajo el sistema de porcentajes, según sea el caso, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases y, cuando corresponda en acto público, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen, así como por el Notario (o Xxxx xx Xxx) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el segundo párrafo del numeral 1.10.2 de las Bases, para que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar con la aprobación del Titular de la Entidad Pública, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de tres (3) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha del acto, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el Portal de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN, al día hábil siguiente de haberse producido.

En caso solo que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de su otorgamiento en acto público, y será publicado en el Portal de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.13. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa, hasta el décimo día hábil de producido tal hecho, el postor ganador debe solicitar ante el OSCE la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y los participantes en el proceso, únicamente dará lugar a la interposición del recurso de apelación que debe ser presentado dentro de los ocho (08) días de otorgada la Buena Pro. A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato, conforme a lo establecido en el numeral 16.12 del artículo 16° del Reglamento.

El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Pública y, en caso de encargo, por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, en un plazo máximo de siete (07) días de admitido el mismo.

Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá de todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la Garantía para la Apelación dentro del mismo plazo establecido para su interposición.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la entidad Pública o ante el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, según corresponda, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución de la Entidad Pública o Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantía al impugnante, en un plazo xxxxxx xx xxxx (10) días hábiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnante se desistiera, se procederá a ejecutar la Garantía.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité Especial podrá, a su sola discreción, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. De no cumplir con perfeccionar el convenio, perderá automáticamente la Buena Pro y el COMITÉ procederá a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente.

El contrato será suscrito por la Entidad Pública, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

▪ Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

▪ Garantía de fiel cumplimiento.

▪ Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

▪ Código de cuenta interbancario (CCI).

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y la empresa privada efectúe el pago total correspondiente.

3.3. GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.3.2. GARANTÍA PARA LA APELACIÓN

El postor que impugna el otorgamiento de la Buena Pro debe entregar a la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según sea el caso, la garantía de apelación adjunta a su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de selección impugnado y debe tener un plazo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

mínimo de vigencia de treinta días (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa, siendo obligación del impugnante realizar dichas renovaciones en forma oportuna. En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma, será ejecutada para constituir un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda, el cual se mantendrá hasta el agotamiento de la vía administrativa.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según sea el caso. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

a) Corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

b) En caso de consorcios las garantías deben emitirse a nombre de éste consignando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

ADVERTENCIA:

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.

b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad Pública, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad Pública, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato. Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR XXXX EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad Pública le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad Pública puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas supletoriamente de conformidad con el artículo 36 de la Ley N° 30225 y 135 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

3.8. PAGOS

El costo de los servicios de supervisión será financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costos, no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada.

La empresa privada deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecidas en las Bases o en el contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora los solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y la Entidad Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 23° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Privada cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Dicho término será prorrogado por un plazo igual al señalado, de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ser necesario.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en las Bases se regirán por la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 409-2015-EF.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD PÚBLICA DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA
RUC Nº	:	20175239023
Domicilio legal	:	AV. XXXX X. XXXXXXX N°500-PARCONA-ICA-ICA
Teléfono:	:	000-000000
Correo electrónico:	:	xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la Entidad Privada Supervisora responsable de la ejecución del Proyecto ―MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE PARCONA – ICA – ICA‖

1.3. VALOR REFERENCIAL2

El valor referencial asciende a S/. 325,615.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 SOLES), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio de pre inversión con el que se declaró la viabilidad del Proyecto en el SNIP 372324.

Valor Referencial (VR)	Límites3
Valor Referencial (VR)	Inferior	Superior
S/. 325,615.00	S/. 293,053.50	S/. 358,176.50 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES)
(TRESCIENTOS	(DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL,	NOVENTA Y TRES
SEISCIENTOS QUINCE	MIL CINCUENTA Y
MIL CON 00/100	TRES CON 50/100
SOLES),	SOLES)

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también debe incluirse los valores referenciales de cada ítem.

• Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 1.10.2 de las Bases.

2 El valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto total referencial consignado en la publicación respectiva. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el valor del monto total referencial indicado en las Bases aprobadas.

3 Estos límites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

1.4. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora será financiado bajo el mecanismo de obras por impuestos previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento, esto es, será cubierto en su totalidad por la empresa privada seleccionada para financiar la ejecución del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 185 días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo. Los servicios de supervisión de esta Convocatoria serán prestados hasta el plazo previsto para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de recepción total del proyecto.

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/10.00 NUEVOS SOLES.

1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.

- Decreto Supremo N° 409-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 29230.

- Código civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN4

Etapa			Fecha, hora y lugar
Convocatoria		:	19 de diciembre
Registro de participantes	y	:	21 de diciembre del 2016 al
Presentación de Expresión	de		03 de enero del 2017
Interés
Formulación de Consultas y Observaciones		:	21 de diciembre del 2016 al 03 de enero del 2017
*En Mesa de Partes o la que haga sus veces en la Entidad en			AV. XXXX X. XXXXXXX N°500 PARCONA ICA ICA en el horario de 08:00 a 16:00 horas
*Adicionalmente, de ser el caso, enviar a la siguiente dirección electrónica			xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Absolución de Consultas Observaciones	y	:	Del 04 de enero del 2017
Integración de las Bases		:	05 de enero del 2017
Presentación de Propuestas		:	10 de enero del 2017
* El acto público se realizará en		:	Municipalidad de Parcona 10:00 am.
Calificación y Evaluación Propuestas	de	:	10 de enero del 2017
Otorgamiento de la Buena Pro		:	11 de enero del 2017
* El acto público se realizará en		:	Municipalidad de Parcona 05:00 pm

IMPORTANTE:

• Debe tenerse presente que el calendario está supeditado y podrá ser modificado en caso se configure el supuesto contemplado en el numeral 16.9 del artículo 16° del Reglamento de la Ley N° 29230, esto es, en caso una única Entidad Privada Supervisora presente su expresión de interés en la supervisión de ejecución del proyecto; estableciéndose los plazos y procedimiento que establece dicho numeral.

• La Entidad Pública deberá establecer de manera expresa que de presentarse dicho supuesto, se procederá con los procedimientos y plazos que la norma contempla, teniendo en consideración que la evaluación de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la supervisión de ejecución de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con el proyecto a ser ejecutado. Únicamente si dicha evaluación y verificación resulta favorable, se procederá a la adjudicación directa mediante el otorgamiento de la Buena Pro.

4 La información del calendario indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el calendario publicado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el calendario indicado en la publicación realizada en el Diario de circulación nacional.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DE EXPRESION DE INTERÉS

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, sito en AV XXXX X. XXXXXXX

N°500 DISTRITO DE PARCONA ICA ICA, en las fechas señaladas en el calendario, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

• Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

• Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.

2.3. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2016-MDP-LEY-29230, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA AV. XXXX X. XXXXXXX N°500

Att.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE

PARCONA – ICA – ICA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA AV. XXXX X. XXXXXXX N°500

Att.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE

PARCONA – ICA – ICA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

2.4. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.4.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 02 copias5.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos6 , la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de la presente sección7 (Anexo Nº 3).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al (Anexo Nº 2).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 5).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 4).

f) Acreditar con la documentación respectiva, contar con movilidad propia y una oficina de coordinación en el lugar donde se ejecutará el Proyecto, pudiendo ser copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo o también con una promesa de alquiles entre el postor y el propietario del vehículo a utilizar durante el servicio para el caso de movilidad; asimismo para el caso de la oficina se podrá presentar la correspondiente licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad de la localidad y/o una promesa de alquiler y el documento que acredite la existencia de la dirección en la ciudad donde se ejecutará el Proyecto.

g) Copia del RNP de Consultor de Obras con la especialidad de: Obras Viales y Urbanas y Afines

5 La propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

6 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

7 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

IMPORTANTE:

• La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el sétimo párrafo del numeral

1.8 de estas Bases.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un período de hasta quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación en materia de consultoría de obras en general.

Tales experiencias se acreditarán mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento, correspondientes a un xxxxxx xx xxxx

(10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el AnexoN°7 referido a la Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un período determinado, no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas a supervisión de obras a aquellas efectuadas en Adquisición e instalación de cámaras de vídeo vigilancia, suministro instalación de cámaras de video vigilancia, soluciones de cámaras de video vigilancia, sistemas de video vigilancia, Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, Adquisición de los componentes: equipos, servidor y estaciones de monitoreo y cámara de video, conectividad de fibra óptica o inalámbrica o radio enlaces, xxxxxx para comunicación metálicas (ventados o auto soportados) y accesorios para un sistema de video vigilancia y/o Acondicionamiento u Obras de centrales de emergencia, en donde se incluyan lo que indica el perfil del Proyecto de Inversión.

(10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

c) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto.

Para acreditar el factor calificación del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: títulos, constancias, certificados u otros documentos, según corresponda.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

• En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.4.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

El monto de la oferta económica en soles y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema se ha establecido en las Bases (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

• El comité especial devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en las Bases.

2.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = [INDICAR COEFICIENTE, 0.80

c2 = [INDICAR COEFICIENTE, 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

8 La propuesta económica solo se presentará en original.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

2.6. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

d) Código de cuenta interbancaria (CCI).

e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

f) Copia de DNI del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona jurídica.

g) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

h) Estructura de costos de la oferta económica o detalle de precios unitarios9.

i) Detalle de los precios de la oferta económica de cada uno de los ítems que conforman el paquete10.

IMPORTANTE:

d) En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por la Entidad Pública, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS.

e) La Entidad Pública no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.7. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto, el postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad Pública, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo xx xxxx (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Subgerencia de Logística de la Municipalidad Distrital de Parcona Sito en Av. Xxxx X. Xxxxxxx N°500 Parcona Ica Ica.

2.8. FORMA Y PLAZO DE PAGO

El pago se realizará en forma proporcional de acuerdo al avance y/o valorización de obra, bienes y servicios como lo establecen los términos de referencia.

El costo de los servicios de supervisión será financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para el financiamiento de la ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costos, no implica una relación de subordinación de la Entidad

9 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.

10 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea por paquete.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada.

La empresa privada deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad PAGOS PERIÓDICOS, siempre que la Entidad Privada Supervisora los solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y la Entidad Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 23° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Privada cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO

“Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana mediante Sistema de Video Vigilancia y Comunicaciones en el Distrito de Parcona – Ica – Ica”

COMITÉ ESPECIAL LEY 29230

COMPONENTES DEL PROYECTO:

a. Infraestructura, mobiliario y equipamiento administrativo

El presente proyecto propone el acondicionamiento de 50 cámaras DOMO IP PTZ, teniendo las siguientes características:

• Cámara domo PTZ HD de alto rendimiento para exteriores con iluminación IR integrada para escenas con poca o ninguna iluminación ambiente.

• Posibilidad de seleccionar la resolución HD (720p25/30 o 1080p25/30)

• La iluminación a larga distancia (hasta 180 m o 590 pies) permite detectar fácilmente los destinos en movimiento y realizar un seguimiento de los mismos.

• La iluminación variable garantiza que la luz IR se distribuye de forma homogénea por todo el campo de visión, lo que evita la aparición de puntos oscuros o de escenas excesivamente iluminadas.

• Excelente máscara de privacidad para salvaguardar la privacidad de los individuos.

b. Implementación de sistema de video vigilancia con fibra óptica aérea, radio comunicaciones, accesorios de seguridad y adquisición de patrulleros, motocicletas e indumentaria

• Instalación de un Sistema de Cámaras Video IP HD en puntos críticos de las zonas del Distrito

- Adquisición en instalación de un Sistema de Cámaras Video IP HD en puntos críticos en las zonas del distrito.

- Un sistema de video vigilancia, a distancia a través de una red de fibra óptica, donde cada componente de la solución de video vigilancia (Estación de monitoreo, cámaras IP, servidor de grabación y fibra óptica) deberá cumplir con los más altos estándares xxx xxxxxxx mundial, la modalidad de instalación de la Conectividad será a través de fibra óptica de modo aéreo, del tipo Mono modo.

- Una plataforma externa de comunicaciones basadas en fibra óptica pasiva, mediante redes aéreas, a través de postes (con altura no menor de 9m).

- Las (50) cámaras DOMO IP PTZ, las cuales se instalaran en distintos puntos claves de la urbe, teniendo en cuenta el mayor grado de incidencia delincuencial.

- Centro de computo en la sala de monitoreo, que permitirá la administración y grabación de información de imágenes recabadas a través de las videocámaras. Constará de equipos eléctricos para almacenamiento de energía y funcionamiento de todos los mecanismos, las 24 horas del día ininterrumpidas.

- Sistema de la Central de Cámaras realizara un adecuado sistema de video vigilancia el cual constara de lo siguiente:

⮚ Implementación de las (50) Cámaras de Video Vigilancia para Seguridad Ciudadana.

⮚ Implementación de Equipos de Grabación en red para 24 horas al día durante los 7 días de la semana.

⮚ Implementación de monitoreo de las cámaras de seguridad ciudadana (sistema video Wall), en el cual los operadores visualizaran el total de las cámaras y podrán revisar las incidencias sociales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

⮚ Implementación de 08 operadores de video para el monitoreo de las cámaras de video vigilancia.

⮚ Implementación de la sala de crisis con muebles para revisión de videos de las incidencias.

• Sistema de Instalación e interconexión de la Fibra óptica aérea en todos los puntos de cámaras y Sede Principal de modo Aéreo hasta el CECOM

La implementación del nuevo Backbone que requiere en el distrito de Parcona para el sistema de video cámaras del servicio de Serenazgo, requiere de una plataforma confiable y segura que permita la transmisión de voz/datos con alta velocidad y desempeño con múltiples protocolos como Ethernet (10/1001000Mbps) y aplicaciones de última tecnología.

La municipalidad requiere una plataforma propia, no solo para cubrir las 50 cámaras de videos de este proyecto, sino además su crecimiento en números xx xxxxxx, interconexión de sus sedes administrativas, operativas y otros servicios futuros.

En esta etapa se instalaran un total de 50 cámaras que hace notar que se dejara en el Data Center del local de la municipalidad.

El tipo de arquitectura que se ha tomado es de tipo estrella (punto a punto) esto significa que hay un par de hilos de fibra óptica desde el Data Center (D.C.), hasta cada una de las cámaras.

Para el diseño de la solución se ha considerado instalar cables de fibra óptica monomodo, dieléctrico ADSS (All Dielectric Self Supporting) según norma de la ITU-T G.652D, con un spam de 100mts de 98 y 12 hilos, que estará soportados por postes de concreto de 9 y 13 metros.

El backbone se ha diseñado que desde el Data Center del edificio de Serenazgo se instalara 3 cables de 96 hilos (48 pares) como cables principales donde se instalaran mangas de empalmes en su recorrido y se derivara con un cable de 12 hilos (6 pares) a cada cámara donde se instalara un ODF con 2 hilos terminados (uno activo y uno de reserva).

Se instalaran postes de concreto armado centrifugado de 9 metros en todas las rutas de los cables principales y secundarios para la Fibra Óptica y postes de 13 metros en las ubicaciones donde se instalaran las cámaras de video.

En los postes de 9 metros donde se requerirán una bifurcación hacia una o varias cámaras se instalara una cruceta metálica para la reserva del cable y manga de empalmes desde donde se empalmara con un cable de 12 hilos que alimentara a la cámara, dos hilos por cámara según diseño.

En los postes de 13 metros se instalaran las cámaras de video, montándose en un tablero de poliéster para exteriores de 530x400x200mm que estará equipado por un ODF de 2 hilos con acopladores SC y un convertidor de medio de 10baseTX a 10FX con la tecnología WDM.

En el DC de Serenazgo se instalara 03 gabinetes de 45ur mod Revolution equipado con sistema de recirculación de aire + barra de energía de 8 tomas + barra de tierra + organizadores verticales + organizadores horizontales, donde se montara 03 paneles de fibra óptica de 96 empalmes donde se terminara con los tres cables de FO de la red principal.

También se montaran 6 chasis de 19‖X3UR con fuente redundante, donde se instalara los 80 convertidores de 10/100Mbps que se interconectara con las cámaras + 01 convertidor de 1000Mbps que se interconectara con el DC de la municipalidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

También se montara SW (switch) de 24 puertos 10/100Mbps que se interconectaran con las cámaras + 02 puertos duales 1000Mbps que se interconectara con el SW central y/o servidor.

Descripción de los materiales:

Postes de concreto: Los postes serán de concreto armado centrifugado y de fabricación local.

• INDECOPI NTP 334.009: Cemento portland tipo 1 normal.

• INDECOPI NTP 339.027: Postes de hormigón (Concreto) armado para líneas aéreas.

• DGE-PD-I: Normas de postes, crucetas, ménsulas de concreto para redes de distribución.

Datos Técnicos Garantizados.

Características	unid.	Valo	r
Fabricante Tipo Centrifugado
Norma de fabricación	Indecopi	NTP	339.027
Longitud del poste	m.	9	13
Diámetro en la cima	mm.	120	180
Diámetro en la base	mm.	255	375
Carga de trabajo	N	300	400
Coeficiente de seguridad		2	2
Masa por unidad	kg.	550	2,000

Esta especificación cubre los requisitos de diseño y rendimiento estándar para el suministro de cable de fibra óptica en la industria, con características ópticas, mecánicas y geométricas siguientes:

Tipo de Cable:

• OFC-12G.652D-ADSS-100m span-PE

- Cable auto soportado para instalaciones aérea.

• OFC-24G.652D-ADSS-100m span-PE

- Cable auto soportado para instalaciones aéreas.

Cable debe tener una alta resistencia a la tracción y flexibilidad en tamaños de cable compactados. Al mismo tiempo, proporciona una excelente transmisión óptica y el rendimiento físico.

Excelente control de calidad se consigue a través de una intensa verificación in-house de calidad y riguroso aceptación de auditoria por la norma ISO 9001.

Pruebas de calificación de productos iniciales y periódicos de desempeño y durabilidad se realizan con rigor para garantizar la fiabilidad del producto.

• El cable ofrecido está diseñado, fabricado y probado de acuerdo con los estándares internacionales:

• IEC 60793-1 Optical fiber Part 1: Generic Specifications.

• IEC 60793-2 Optical fiber Part 2: Product Specifications.

• IEC 60794-4 Optical fiber cables-Part 4: Sectional specification Aerial Optical cables along electrical power lines

• ITU-T G.650 Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode fibers.

• ITU-T G.652 Characteristics of a single-mode Optical fiber and cable.

• EIA/TIA 598 Color code of fiber optic cables.

La fibra óptica: Es de alta sílice puro y germanio dopado. UV material de acrilato curable se aplica a través de fibra de revestimiento como capa protectora primaria de fibra óptica. Los datos de detalle de rendimiento de la fibra óptica se muestran en la siguiente tabla:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Category	Description	Specifications
		Before cabling	After cabling
Optical Specifications	Attenuation @1310 nm	≤0.34 dB/km	≤0.50 dB/km
	Attenuation @1550 nm	≤0.20 dB/km	≤0.40 dB/km
	Zero Dispersion Wavelength	1300~1324 nm
	Zero Dispersion Slope	≤0.092 ps/nm2∙km
	Dispersion	≤3.5 ps/xx.xx (1288~1339 nm) ≤20 ps/xx.xx (1550 nm)
	PMD (Max. Individual Value)	0.5ps/√km
	Cable Cutoff Wavelength (λcc)	≤1270 nm
	Macro bending Loss (100 turns; Ф50 mm) @1550 nm (100 turns; Ф50 mm) @1625 nm	≤ 0.05 dB ≤ 0.10 dB
	Mode Field Diameter @1310 nm	8.6~9.5μm±10%
Dimensional Specifications	Cladding Diameter	125μm±2%
	Core/clad concentricity error	≤0.6μm
	Cladding Non-Circularity	≤1.0%
Mechanical Specifications	Proof stress	≥0.69Gpa

• Implementación de Networking, data center, central telefónica IP y equipamiento de comunicaciones para telefonía y WIFI en salas y parques

- Networking. Su objetivo principal es lograr que todos sus programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera de la red que lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario.

- Data center. El data center vendrá a ser un centro de procesamiento de datos, que podrá ser empleada para albergar un sistema de información de componentes asociados, como telecomunicaciones y los sistemas de almacenamientos.

- Central telefónica IP. Una central telefónica IP es el equipo telefónico diseñado para ofrecer servicios de comunicación a través de las ondas emitidas por una base de datos, ubicada por lo general en la sede principal en donde se encuentran el ―Mother system‖ (Encargado de redireccionar todas las llamadas realizadas).

- Equipamiento de video. Se considera un sistema de video interno y externo de seguridad.

- Equipamiento de comunicaciones para telefonía y WIFI en salas y parques.

• Implementación de dispositivos aéreos no tripulados (Drones)

Estos dispositivos deben cumplir las siguientes especificaciones mínimas:

- Incluye cámara de video y un transmisor remoto con 04 pilas AA.

- Incluye cargador de batería.

- Cámara de video integrada con video HD 720p a grabar en una tarjeta micro SD, con vista en primera persona (FPV) Wi-Fi en streaming de video

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

- Aplicación gratuita para iOS o Android.

- El FC40 incorpora una conexión de control 5.8 GHz que no interfiera con la transmisión Wi-Fi de la cámara incorporada FC40 o su propia cámara GoPro Wi-Fi equipada.

- Características avanzadas de GPS como el regreso al hogar se pueden activar a través de software descargable desde DJI.

- Incluye propulsores de auto-apriete medios de seguridad adicionales.

• Implementación de Sistema de Radio de Comunicación Digital

Toda la plataforma deberá operar en la banda de VHF.

Así mismo, se contará con un Centro de Control que tenga la Capacidad de Administrar y Gestionar toda la Plataforma Digital de Comunicaciones.

El sistema debe incluir lo siguiente:

- Consola para Administrar la Red de Radio (Tráfico de Voz).

- Consola para Administrar y Gestionar el sistema de ubicación por GPS para vehículos y personas (Tráfico de Datos de GPS y Datos de Telemetría).

- Consola para Control y Supervisión de la Plataforma Digital (Diagnóstico y Servicio Técnico).

Normatividad del Sistema

El sistema propuesto deberá ser de tecnología dPMR (Radio Móvil Digita Protocoll) según el estándar ETSI TS 102 658 (ETSI – Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones) y la Banda de Operación deberá estar en el rango comprendido de 136 MHz a 174 MHz según lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De entre las diferentes tecnologías actuales en sistemas de radiocomunicación digitales bidireccional (GSM, TETRA, FDMA, DMR, dPMR, etc.), la que mejor se adecua a las necesidades de la Entidad y que mediante el análisis técnico económico que forman parte de la meta, es la tecnología dPMR, por lo cual se ha optado por desarrollar y adquirir la infraestructura necesaria para implementar un sistema de radiocomunicaciones integral con tecnología ETSI dPMR.

Las razones por la que se ha optado por esta tecnología son:

• Mayor eficiencia espectral

La mayor ventaja de la radio digital es su mayor eficiencia en la utilización de los canales que asigna el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El estándar ETSI dPMR utiliza el método FDMA para mejorar la eficiencia espectral de un canal de 6,25 Khz dividiendo el canal en dos intervalos de tiempo iguales. De esta manera, al tiempo que se mantienen las características de rendimiento de la señal de 6,25 Khz, es posible la comunicación, a través de los canales asignados, entre un mayor número de personas con flexibilidad y de acuerdo con las necesidades de la organización.

Por ejemplo, dos intervalos de un canal podrían utilizarse para transportar dos conversaciones independientes y privadas o bien podría utilizarse un intervalo para datos o para señalización prioritaria y el otro intervalo para una conversación.

• Disponibilidad de espectro

El estándar dPMR se ajusta de forma transparente a las regulaciones legales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y bandas asignadas.

Los sistemas ETSI dPMR permiten reutilizar las frecuencias usadas en los sistemas analógicos actuales, por lo que se reaprovecharía la bandas con licencias actuales.

• Prolongación de la vida útil de la batería

Dado que en cada llamada se utiliza sólo uno de los dos intervalos de tiempo FDMA, se requiere sólo la mitad de la capacidad del transmisor, de manera que éste está inactivo la mitad del tiempo. Al reducir a la mitad el tiempo de transmisión efectivo, los dos intervalos FDMA permiten ahorrar hasta un 40 por ciento de corriente de la batería. De esta manera, se reduce considerablemente el consumo total de la batería por llamada y se aumenta de forma importante el tiempo de uso entre recargas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

El estándar dPMR admite también el modo de reposo o ―sleep‖ y las tecnologías de gestión de potencia, que incrementan aún más la vida útil de la batería.

• Mejora del rendimiento de audio digital y de la cobertura

El estándar dPMR incorpora técnicas de corrección de errores que regeneran la voz casi con la fidelidad original en casi toda la zona de cobertura de RF. Si bien la señal de la radio digital dPMR está sujeta a la misma física de las radiofrecuencias que la señal analógica, aunque la transmisión se degrade, entregará a su destino el contenido digital intacto, aún en el caso de que se produzca una reducción exponencial de la potencia de la señal. Si el receptor dPMR entiende la señal digital de voz, será capaz de decodificarla y reproducir la voz con claridad.

Además, el decodificador DMR estándar incorpora también la función de supresión del ruido de fondo en el transmisor, por lo que, por ejemplo, el ruido de fondo de la gente o del tráfico no se transmite nunca y, por consiguiente, no se oye nunca en el receptor.

Características avanzadas y flexibilidad:

En un sistema tradicional de radio bidireccional TDMA, cada transmisión ocupa la totalidad del canal. Un solo canal puede transportar una sola llamada semi-dúplex. Dado que el estándar dPMR emplea un protocolo FDMA, no se ve afectado por estas restricciones técnicas. Los dos intervalos de tiempo pueden transportar dos conversaciones semi-dúplex, sin necesidad de equipos adicionales y sin que ello afecte al rendimiento. Asimismo, es posible utilizar el segundo intervalo de tiempo FDMA para otros fines.

Esta característica puede utilizarse para otras funciones tales como el control de llamadas prioritarias, el control remoto de la radio de transmisión o la asignación de prioridad a las llamadas de emergencia. El segundo intervalo de tiempo puede utilizarse también para transmitir datos de aplicaciones, como mensajes de texto o datos de localización, paralelamente con la actividad de llamadas. Esta capacidad es muy útil, por ejemplo, en los sistemas de coordinación que proporcionan instrucciones verbales y visuales.

La flexibilidad del estándar dPMR también se adapta a las aplicaciones emergentes y permite un uso adicional de los dos intervalos de tiempo, protegiendo así las inversiones iniciales y proporcionando, al mismo tiempo, un camino abierto para futuros modelos de utilización de la radio bidireccional digital.

Reducción de los costos de implementación

El estándar dPMR logra una capacidad equivalente a dos canales con el equipamiento que se necesita para un sólo canal, con lo que se reduce a la mitad el número de repetidores y de equipos de combinación necesarios. Además, al reducirse las pérdidas de recombinación, mejora en general la cobertura del sistema.

Así mismo, respecto al estándar dPMR se ha verificado en el mercado que la mayoría de reconocidos fabricantes a nivel mundial tienen productos que soportan la futura etapa de migración de las actuales plataformas análogas a nuevas plataformas digitales y siendo que la entidad requiere minimizar los costos de implementación y reemplazo de nuevo equipamiento a futuro se ha optado por la adquisición de una plataforma digital dPMR (Radio Móvil Digital Protocol) según el estándar ETSI TS 102 658 con tecnología - FDMA que corresponde a un PROTOCOLO ABIERTO y que permite la pluralidad de fabricantes, es decir, la interoperabilidad entre fabricantes de terminales, lo que permitirá que la entidad pueda beneficiarse con la existencia de múltiples productos compatibles entre sí, tanto para los radios portátiles como los radios base-móvil y repetidor.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Características técnicas mínimas para el Sistema de Radio de Comunicación Digital Radio Base Repetidor – VHF

Características Generales
Rango de frecuencia de operación			136 – 174 MHz
Canales simultáneos			02: Uno para voz y otro para datos
Separación xx xxxxxxx			6.25 KHz / 12.5 KHz / 25 KHz
Rango operación	de	temperatura de	-30 °C a + 60 °C
Alimentación			DC : 13.5 V
Pantalla			LCD alfanumérica Debe indicar no. de ID de llamada entrante en modo digital
Modos de operación			Análogo y digital. La repetidora debe reconocer automáticamente si la señal que recibe es análoga o digital y retransmitirla en el modo correspondiente.
Tipo de servicio			100 % ciclo continuo en 25 watts 50 % ciclo de servicio en 50 watts
Estabilidad de frecuencia			+/- 1 ppm
Encriptación de voz			-En modo digital: incluido , más de 30,000 claves -En modo análogo: con tarjeta opcional del mismo fabricante del radio, más de 1000 claves
Certificados			MIL STD 810 F en : -Alta temperatura -Baja temperatura -Polvo -Vibración -Golpes
Accesorios que deben incluirse en la oferta			-(01) Micrófono de Mano -(02) Antenas Base VHF Omnidireccional de 7 dB de ganancia, importadas -(01) Torre 30m. con accesorios de montaje -(100) Mts. de cable coaxial RG-8 y conectores -02 Duplexores VHF 6 cavidades -02 Fuentes de alimentación internas -Programación y calibración.
Transmisor
Potencia de salida			50 watts
Emisión de espurias			80 dB
Distorsión de audio			1 %
Receptor
Sensibilidad			0.30 uV @ 12 dB SINAD 0.25 uV @ 5 % BER	Modo Análogo Modo Digital
Potencia interno	de	audio en parlante	4 watts
Rechazo a intermodulación			75 dB
Otras características
Conector de accesorios con salidas programables por software
Capacidad de codificar y decodificar múltiples tonos sub-audibles en un mismo canal (16 mínimo)
Opción de troncalización en modo digital (tarjeta opcional del mismo fabricante de la repetidora )
Garantía
01 Año o superior para todos los componentes del equipo, incluyendo mano de obra en el local del cliente, con mantenimiento preventivo semestralmente.
Soporte Técnico (Declaración Jurada)
Tiempo de respuesta de Soporte Técnico no debe ser mayor a 4 horas desde la hora del reporte de la falla. La atención se efectuará en el sitio donde se encuentra ubicado el equipo. En caso que requiera su traslado a los Talleres de Mantenimiento del Proveedor, ésta deberá retornar a la Institución en no más de 72 horas desde la hora del reporte.

Torre Ventada Semipesado de 30 mts (30x30x30cm)

Torre fabricada xx Xxxxxx Galvanizado con tubo de ¾‖ y sostenida por vientos de cable acerado forrado de 3/16‖, debe incluir todos los accesorios de instalación: Construcción de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

bases, anclajes, templadores, pernos, grapas, guardacabos, etc., los tramos deben ser pintados con colores reglamentarios (rojo y blanco).

• Antenas Bases omnidireccional

- Banda de operación: VHF;

- De fibra xx xxxxxx o aluminio;

- Patrón de radiación omnidireccional;

- Máxima potencia de entrada soportada: 500 Watts;

- Ganancia: 7 dB;

- Resistencia al viento: mínimo 161 kph.

- Impedancia: 50 Ohms nominal;

- Terminación: tipo N hembra.

• Línea de Transmisión

Cable coaxial Baja pérdida, XXXXXX RG-8/U, 50 Ohms, incluye conectores originales.

Manufactura	Descripción
Descripción del Producto	50 Ohm Coaxial Cable - Low Loss RG8/U Cable
Protección (%)	100%
Impedancia	50 Ohms
Aislamiento	Politileno
Pérdida a 50 MHz	0.9 db
Pérdida a 100 MHz	1.3 db

• Fuente de poder para radio base

Regulada de 20 Amperios con cargador automático de baterías, 12 Voltios DC, estado sólido regulado electrónicamente, doble protección para limitación de corriente (protege a la fuente de poder de corriente excesiva y salida continua de cortocircuito), disipador de corriente para uso rudo, cable de poder de tres conductores.

• Radios Bases con Sistemas GPS

Características Generales:
Rango de frecuencia	136 – 174 MHz
No. xx xxxxxxx	512
Pantalla	LCD alfanumérica 2 líneas 24 caracteres
Certificados de calidad	MIL-STD 810 F IP 55
Separación xx xxxxxxx	6.25 KHz, 12.5 KHz, 25 KHz
Modos de operación	Análogo / Digital, convencional o troncalizado sin necesidad de incluir tarjetas adicionales.
Encriptación	-Modo análogo: con tarjeta opcional del mismo fabricante del radio, más de 1000 claves -Modo digital: incluido, más de 30,000 claves
Funciones en modo digital ( envío y recepción )	-Llamada selectiva individual y grupal -Identificación en pantalla -Mensajes de texto -Mensajes de Estatus -Radio Kill -Radio Revive -Monitoreo remoto -Envío de coordenadas GPS en intervalos programables y al presionar botón de emergencia.
Funciones en modo análogo	Señalización MDC1200 Señalización 5 tonos secuenciales
Accesorios a incluir	-Micrófonos de mano Con GPS -Cables de Alimentación -(04) Instalaciones con cabezal remoto Bracket de montaje.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

	-(04) Antenas Móviles de 5/8 de onda y cable coaxial. -(04) Antenas VHF y receptores GPS para envió de coordenadas a y través del radio móvil
Transmisor:
Potencia de salida	50 watts
Estabilidad de frecuencia	+/- 1 ppm
Potencia de canal adyacente	70 Db
Receptor:
Sensibilidad : -Modo Análogo (12 db SINAD) -Modo digital (5% BER)	0.25 uV 0.20 uV
Intermodulación	77 db
Potencia de audio	4W
Garantía:
01 Año o superior para todos los componentes del equipo, incluyendo mano de obra en el local del cliente, con mantenimiento preventivo semestralmente.
Soporte Técnico:
Tiempo de respuesta de Soporte Técnico no debe ser mayor a 4 horas desde la hora del reporte de la falla. La atención se efectuará en el sitio donde se encuentra ubicado el equipo. En caso que requiera su traslado a los Talleres de Mantenimiento del Proveedor, ésta deberá retornar a la Institución en no más de 72 horas desde la hora del reporte.

• Servicio de Instalación y puesta en Marcha del Sistema de radio de comunicación Digital

Incluye instalación de toda la infraestructura necesaria para la correcta operación del sistema (xxxxxx, antenas, cableado, etc.), programación de equipos de radio, repetidora, y computadoras. Así mismo el postor deberá de realizar una capacitación al personal encargado de la operación y mantenimiento del sistema.

Flota Vehicular (05 Camionetas Pick Up)

Debido a la poca capacidad logísticas de vehículos como camionetas 4x2 pick up, especiales para el patrullaje, el personal operativo ha tenido que reducir sus rondas de patrullaje en las zonas de la ciudad por tal motivo se hace necesario adquirir 05 camionetas pick up modelo 4x2 las mismas que estarán a cargo del Serenazgo, mencionados vehículos tendrán como características resaltantes que sean doble cabina y combustible diésel.

Motor:

Año de Fabricación	Mínimo 2015/2016
Tipo de Cabina	Intercooler Turbo Diesel/4x2 Doble
Alimentación	Inyección directa, mas Common Rail
Cilindrada	Mínimo 2,488 cc. Y Máximo 2,982 cc.
Relación de Compresión	Mínimo 14:01 y Máximo 17.9
Transmisión	Mecánica de 06 velocidades
Máxima Potencia	Mínimo 150 Hp
Xxxxxx Xxxxxx	Xxxxxx 40 Kgm
Dirección	Piñón y cremallera, Hidráulica
Tracción	4x2
Diferencial	Tipo deslizamiento limitado (LSD)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Frenos:

Tipo	Sistema de frenos ABS
Delanteros	Disco ventilados
Posteriores	Tambores

Combustible: Diésel

Pesos (Kg):

Xxxxx	Xxxxxx 2,705 y Máximo 3,000
Xxxx	Xxxxxx 1,845 y Máximo 1,984
Asientos	05
Radio Mínimo de Giro (m)	6.0 a 6.5

Equipamiento Interior:

• Airbag piloto y copiloto.

• Aire acondicionado.

• Aire forzado y calefacción

• Asiento delanteros con apoyacabezas tipo butaca.

• Tapiz de asientos de tela

• Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionadores, posteriores (2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos)

• Espejo retrovisor interior tipo día/noche

• Elevalunas delanteros y posteriores eléctricos.

• Equipo de sonido radio CD, 04 parlantes, antena de radio.

• Luz de lectura de mapas delanteras.

• Consola central con posavasos.

• Guantera con llave.

• Agarraderas de techo (adelante x1 y posterior x2)

• Revisteros en puertas delanteras.

• Tacómetro.

• Timón de 3 rayos, regulable en altura.

Equipamiento Exterior:

• Xxxx xx xxxxx de 16‖

• Neumáticos 255/70 R16

• Aro de repuesto xx xxxxx.

• Espejos exteriores eléctricos, cromados

• Faros delanteros halógenos, neblineros.

• Limpia parabrisa de 2 velocidades intermitente.

• Estribos laterales.

• Escarpines delanteros y posteriores.

• Alarma.

• Apertura a distancia de puertas.

• Cierre centralizado de puertas.

• Compuerta posterior con apertura central.

• Ganchos de carga interior.

• Inmovilizador de motor.

• Manijas del color de la carrocería.

• Máscara cromada.

• Parabrisas laminado.

• Parachoques delantero de color de la carrocería con centro negro.

• Parachoques posterior cromado.

• Tercera xxx xx xxxxx.

• Gata.

• Llave xx xxxxxx.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Equipamiento Adicional para la camioneta de serenazgo:

• Xxxxx xx xxxxx estroboscópicas para el techo, con sirenas, micrófono y parlante.

• Rejillas para parabrisas (rebatible) y ventanas.

• Protector delantero en xxxxxx negro.

• Contra vuelco en xxxxxx negro.

• Protector xx xxxxx.

• Botiquín, extinguidor y triángulos de seguridad.

• Pisos xx xxxx.

• Stickers plateados para todo el vehículo.

Además debe incluir la unidad:

• Placas.

• Tarjeta de propiedad.

• SOAT.

• Garantía de 03 años o 100,000 kilómetros.

Moto Lineal (08 Motocicletas)

Debido a la poca capacidad logísticas de vehículos como motocicletas, especiales para el patrullaje, el personal operativo ha tenido que reducir sus rondas de patrullaje en las zonas de la ciudad, por tal motivo se hace necesario adquirir 08 motocicletas, las mismas que estarán a cargo del Serenazgo.

Motor:

Tipo de motor	04 tiempos OHC o SOCH, enfriados por aire, monocilíndrico
Combustible	Gasolina
Cilindrada	149 cc a 149.5 cc
Relación de compresión	9.5:1
Potencia máxima	11.94 HP – 14 HP a 7500 rpm – 8500 rpm
Par Máximo	12.8 Nm – 13.7 Nm a 6000 rpm – 7000 rpm
Capacidad del aceite del motor al drenar/ al desarmar	1 lt/ 1.1 a 1.2 lt
Sistema de transmisión	05 velocidades, engrane constante, cadena
Sistema de filtro de aire	Filtro de papel (tipo aceite permitido)/ 20W40 SG o superior
Tipo de sistema de combustible	Carburador de membrana o inyección electrónica

Frenos:

Freno delantero/ diámetro/ espesor

del disco

Disco/ 4mm

Freno trasero/ diámetro/ espesor

del disco

Disco o tambor

Dimensiones:

Largo	1990 mm a 2105 mm
Ancho	757 mm a 800 mm
Altura	1030 mm a 1220 mm
Distancia mínima del suelo	160 mm a 175 mm
Altura de asiento	785 mm a 800 mm
Peso en seco	121 kg a 130 kg

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Chasis:

Suspensión delantera	Horquilla telescópica con barras de antifricción/ 117 mm a 135 mm
Suspensión trasera	Mono shok de nitrox con botella o doble amortiguador/ 113 mm a 120 mm
Tamaño del neumático delantero	80/ 100-17 M/ C 46 P
Tamaño del neumático trasero	110/ 80-17 M / C 57 P
Potencia máxima	11.94 HP – 14 HP a 7500 rpm – 8500 rpm

Encendido:

Sistema de encendido	CDI Eléctrico y/o pedal de arranque
Batería	12 V – 4 Ah 5 Ah

Color: Blanco

Implementación de indumentaria

El uniforme del personal de seguridad ciudadana estará conformado por:

• Xxxx xx xxx tipo tonfa (Incluye porta vara de nylon)

• Correajes para porta accesorios

• Chalecos normales

• Borceguíes táctico militar (Botas)

c. Capacitación y sensibilización al personal en general

Con el propósito de fortalecer el cuerpo de Serenazgo y prestar un mejor servicio a la comunidad, se realizará la capacitación e instrucción al personal y juntas vecinales con la finalidad de mejorar su rendimiento y su formación, de forma permanente, siendo los cursos que se brindarán los siguientes:

• Capacitación a Personal de Seguridad Ciudadana

Se considera llevar a cabo 10 talleres de cada uno de los siguientes cursos:

- Técnicas de Vigilancia y Monitoreo.

- Defensa Civil y Primeros Auxilios.

- Técnicas de Defensa Personal ante la acción delincuencial.

- Leyes, Normas y Ordenanzas de la Seguridad Ciudadana.

• Capacitación a Juntas Vecinales

Se considera llevar a cabo 10 talleres de cada uno de los siguientes cursos:

- Defensa Civil y Primeros Auxilios.

- Técnicas de Defensa Personal ante la acción delincuencial.

- Leyes, Normas y Ordenanzas de la Seguridad Ciudadana y Psicología del delincuente.

1. ANTECEDENTES

La Ley 29230 ―Ley de Obras Por Impuestos‖, es un mecanismo que permite la financiación de proyectos públicos con la participación del sector privado a fin de promover, dinamizar y agilizar las inversiones públicas, permitiendo a los gobiernos locales ampliar su marco presupuestal y liberar recursos humanos, con el objetivo de cristalizar obras de calidad en menor tiempo, lo cual, redunda en el bienestar de la población.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

2. ALCANCES DEL SERVICIO

Los servicios a contratarse comprenden la supervisión de la obra: del PIP, ―Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana mediante Sistema de Video Vigilancia y Comunicaciones en el Distrito de Parcona – Ica – Ica‖, con la finalidad de responder por la correcta ejecución de las Obras de la Municipalidad Distrital de Parcona, a través del apoyo del Área de Seguridad Ciudadana y la coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano, quienes tienen la capacidad para velar por el adecuado uso de los materiales, equipos, herramientas así como de gerenciar los recursos humanos y logísticos bajo su dirección.

3. UBICACIÓN DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El Servicio de Supervisión requerido se desarrollará en:

País : Perú

Provincia : Ica

Distrito : Parcona

4. ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION

Los Servicios de Consultoría para la supervisión se realizarán en las etapas siguientes:

4.1 Diagnóstico del Expediente Técnico de Obras y acciones de control previo al inicio de las obras:

El Consultor deberá revisar el Expediente Técnico correspondiente, contrastar su contenido con las condiciones reales del terreno. Propondrá, de ser necesario, alternativas de solución para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Así mismo, verificará el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecución de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la revisión emitirá un Informe donde se efectúen las observaciones de situaciones que podrían modificar la ruta crítica y si como consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, se procederá conforme lo establece el artículo 30°del Reglamento de la Ley N° 29230.

Cualquier demora, por parte del Contratista en la realización de los procedimientos previos, que afecte el inicio de las obras previstas serán de su responsabilidad debiendo ser notificada por el Consultor al Contratista.

4.2. Supervisión de las Obras:

Los Servicios de Supervisión requeridos, durante la ejecución de las obras, cubren el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

i) Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución de las obras sujetas a supervisión. Deberá revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los presupuestos, correspondan a los costos de los precios unitarios

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

reajustados, que en total no superen al monto máximo establecido en el contrato, exigiendo las cartas fianzas, emitiendo su Informe fundamentado al respecto.

✓ Representar a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad distrital de Parcona, provincia de Ica, en la relación contractual de ejecución de las obras.

✓ Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al contrato de obra.

✓ Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra (Anticipo, Cumplimiento) y pólizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberación parcial o total de las mismas.

✓ Verificar la autenticidad y vigencia de las pólizas de seguros remitidas por el contratista.

✓ Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente;

✓ Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, aprobar, si fuera pertinente, los subcontratos de ejecución de obra propuestos por el Contratista;

✓ Mantener en las oficinas de la supervisión, estadística general de las obras y archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de las obras.

✓ Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias ante los organismos competentes relacionados con la ejecución de las obras.

✓ Asesorar a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, y tramitar con su opinión, en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decisión y que a su juicio ameritan la organización de un expediente destinado a sustentar una resolución administrativa;

✓ Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y sostener con los funcionarios de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, fluida comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato.

✓ Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad de todas las actividades realizadas por el Supervisor en materia de control administrativo.

✓ Presentar informes específicos en el momento que sea necesaria su opinión.

✓ Preparar el Informe Final de las obras.

✓ Revisar o efectuar la Liquidación de la Obra, revisando y aprobando los planos de replanteo respectivos.

✓ Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.

(ii) Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisión de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas y exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Normas específicas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos más adecuados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

✓ Constatar el replanteo de la obra, de ser necesarios para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

✓ Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos de construcción y de control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.

✓ Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

✓ Verificar el instrumental topográfico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones que sean necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de dicho instrumental.

✓ El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

✓ Efectuar el control, fiscalización e inspección de las obras, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en general, con toda la documentación del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de construcción, normas de control del medio ambiente y reglamentación vigentes.

✓ Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecución de obra. Es obligación del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse (diseño, especificaciones, etc.)

✓ Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las condiciones de cimentación de las estructuras, comprobar los diseños de mezcla y, en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e instruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

✓ Verificar la ejecución de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas.

✓ No obstruir el tránsito vehicular y/o peatonal en el área de trabajo.

✓ Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas.

✓ Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas con la ejecución de las obras.

✓ Verificar la buena ejecución de las obras según los planos y documentación técnica por parte del Contratista y recomendar la aprobación de los mismos por el Contratante.

✓ Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista, informando a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad sobre los acuerdos y resultados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

✓ Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinión técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albañilería, materiales, insumos, compactación, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).

✓ Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño.

✓ Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, sobre el desarrollo y estado de las obras vía telefónica, correo electrónico e informes diversos.

✓ El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinión del Supervisor las consultas requieran la opinión del Proyectista, éste deberá elevarlas a la Entidad dentro del plazo xx xxx, adjuntando un informe con su opinión respecto de la consulta planteada.

✓ Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipulación de materiales, protección de trabajos en riesgos de caída, uso de andamios, equipos de izaje.

✓ Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad y proporcionar los servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran.

✓ Asesorar a las Comisiones de Recepción de Obras en los aspectos relacionados con su función de Supervisor.

✓ Emitir el certificado de terminación de las obras cuando considere que las obras están terminadas;

✓ Verificar que el Contratista corrija dentro del período de responsabilidad por defectos, los defectos de construcción encontrados y emitir el correspondiente certificado de corrección de defectos;

✓ El Supervisor, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las omisiones, en que incurra como producto de una mala interpretación de los documentos que conforman el Expediente Técnico, así como de la ejecución de inadecuados procesos constructivos.

✓ Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad de todas las actividades realizadas en materia de control de la calidad de obra. Dichos informes deberán contener los informes de los especialistas que integran su plantel técnico.

(iii) Control del Plazo de Ejecución de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervisión dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecución de Obras aprobado.

✓ Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Xxxxxxx y aprobar los trabajos y planos de obra, los programas de construcción y cronogramas a ser presentado por los contratistas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

✓ Participar en la toma de posesión de la zona de las obras (Entrega del Terreno), así como verificar, coordinar los permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.

✓ Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus reprogramaciones ó actualizaciones;

✓ Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAO), el Calendario de Utilización del Adelanto, Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos y manuales que el Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión.

✓ Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual y/o Diagrama xx Xxxxxx, en donde se indique la(s) ruta(s) crítica(s);

✓ Controlar las obras, física y financieramente, incluyendo las Garantías de Fiel Cumplimiento de Anticipo y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia.

✓ Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras.

✓ Dar cuenta a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, de la solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra, dentro de los cinco (5) días de su presentación, informando sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentará un informe de situación de la obra ejecutada;

✓ Verificar la ejecución de las pruebas de aceptación y recepción de los trabajos ejecutados;

✓ Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, con su conformidad, la siguiente documentación preparada por el Contratista: Planos según construido, conforme a la obra ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operación así como la garantía de los equipos instalados por el Contratista;

✓ Celebrar, por lo menos una vez cada quince días, reuniones de coordinación administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de las Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad.

✓ Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad todas las actividades realizadas en materia de control del plazo de ejecución de obra

✓ Efectuar los Informes de oficio o específicos sobre problemas, consultas y otros, en el momento oportuno.

(iv) Control del Costo de Ejecución de Obra: comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecución de las partidas de construcción en las obras y eventos compensables en las obras sujetas a supervisión se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra.

✓ Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para le ejecución del Contrato de Ejecución de Obra, reflejándose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

montos de las Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al Contratista, en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra;

✓ Revisar, tramitar y recomendar para aprobación de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra según presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con la documentación técnica y administrativa respectivas.

✓ Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por avances del Contratista, serán presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la valorización por parte del Contratista. Las valorizaciones serán mensuales y se revisarán los metrados realmente ejecutados presentados por el Contratista, valorizándolos y efectuando, de los avances realmente ejecutados hasta el día 15 de cada mes y acompañando la justificación y gráficos explicativos, definidos por la Supervisión.

✓ Revisar y Preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobación del Contratante y su posterior valorización y posterior traslado a la Contraloría General de la República de ser el caso, hasta conseguir su conformidad.

✓ Preparar la documentación que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas;

✓ Emitir el Informe de oficio sobre el pedido de Recepción de la obra, consignado en el Cuaderno de obra

✓ Revisar o Preparar y determinar la liquidación final de la obra realizada por los Contratistas en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislación vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo de obras.

✓ Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista en caso que éste incurra en demoras en las fechas de terminación prevista de las obras.

✓ Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad de todas las actividades realizadas en materia de control del costo de ejecución de obra.

✓ Preparar y elevar los informes de oficio o específicos en el momento oportuno.

(v) Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional: Comprenden las actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las actividades detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando las partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Así mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo, y demás Normatividad Vigente en Seguridad Ocupacional durante la Construcción.

✓ Revisar el cronograma de Trabajo que realizará la Contratista para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

✓ Participar en los monitoreos que realizará el Contratista de Obra a los componentes ambientales según los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

✓ Supervisar la implementación de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

✓ Revisar y dar conformidad a los informes que emitirá el contratista respecto a la implementación del Plan de Manejo Ambiental.

(vi) CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS: EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura citado:

Tipología del Impacto	Principales medidas de Mitigación
El proyecto no deberá ocasionar el deterioro de la vegetación natural en sus alrededores o áreas aledañas.	Analizar la localización del Proyecto para evitar afectar áreas de especial interés desde el punto de vista de la fauna y flora.
El proyecto no deberá estar localizado sobre áreas pantanosas, áreas ecológicamente frágiles, o en zonas con condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de fenómenos naturales.	Elegir adecuadamente la localización para la implantación de la obra de infraestructura. En casos especialmente críticos prever una estructura de protección para el establecimiento, asegurando además su acceso en cualquier situación.
Se deberá asegurar la disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos con el fin de evitar el deterioro de la calidad xx xxxxxxx de agua superficiales y subterráneas, en áreas verdes.	Prever recipientes apropiados para sustancias altamente tóxicas. Proveer si se requiere incineradores.

Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices:

✓ Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana.

✓ La obra deberá contar con servicio higiénico adecuado.

✓ El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.)

✓ Contaminación del aire con pólvora, cenizas, gases y material particulado.

✓ Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

✓ Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en el Campamento.

✓ Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

✓ Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc.

✓ Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecución de las actividades;

✓ Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construcción. Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas:

− Mantener un esquema eficiente de conservación del Sitio de Obras para prevenir daños y erosiones por descargas de agua mal controladas.

− Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

− Prever en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos.

− Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamento.

− Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental.

− Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia ambiental.

(vii) CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECÍFICOS

EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra EL Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevención eficaz en la ejecución del proyecto.

Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices:

✓ Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que será aprobado por el Supervisor.

✓ Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

✓ Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.

✓ Controlar la utilización de los implementos de seguridad durante la ejecución del proyecto.

✓ Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilización al personal de obra en cumplimiento del Programa de capacitación previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

✓ Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

✓ Contar con adecuados mecanismos de supervisión y control, que aseguren el control de los riesgos laborales.

✓ Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes durante y después de la obra.

(viii) CONTROL DE SUPERVISION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO.

Actividades de Supervisión De Los Bienes Y Servicios Respecto Al Sistema De Video Vigilancia

• El supervisor deberá hacer cumplir que el postor ganador realice el estudio de cobertura suficiente para garantizar el suministro a cada cámara dentro de la nueva red de transmisión de fibra óptica la misma que será considerado de modo aéreo, para ello la entidad facilitará y gestionará los sitios o ubicaciones necesarias que el postor determine a fin de que esta pueda instalar dichos puntos.

Respecto a la supervisión y control de Calidad de equipos:

✓ Cámara Domo PTZ (Verificar la Cantidad, serie y modelo)

✓ Soporte para cámara Domo (Verificar la Cantidad, serie y modelo)

✓ Gabinete de Comunicaciones (Verificar la Cantidad, serie y modelo)

✓ UPS para cámara (Verificar la Cantidad, serie y modelo)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

✓ Poste de concreto (Verificar la Cantidad, serie y modelo)

• Verificar que el sistema de video vigilancia sea de última tecnología y que cumpla con la catalogación ONVIF.

• Controlar en el expediente que estas cámaras sean IP del tipo Domo PTZ y HD para exteriores con capacidad de zoom óptico de 20x como mínimo.

• Es necesario hacer cumplir que estos equipos operen bajo la modalidad día/noche, así mismo deberán poseer comprensión H.264 e incorporar analítica de video integrada.

• Respecto a la instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de funcionamiento de los equipos se deberán regir bajo los siguientes parámetros:

✓ La cámara y sus accesorios, incluido su sistema de transmisión, se instalarán en postes no menos de 11 metros de altura.

✓ Correrá por parte de la entidad Municipal la gestión para la ubicación final e instalación de los postes de concreto para las cámaras del presente proceso.

✓ Tener en cuenta siempre el suministro de la energía eléctrica (220VAC monofásico con protección contra sobretensiones) necesario para la alimentación de todos los equipos y sus accesorios (tanto el Centro de Control y Monitoreo, tableros de Concentración y en las ubicaciones de las cámaras) correrá a cargo de la entidad municipal.

✓ Tener en cuenta que las cámaras estarán sujetas a un mástil o pared, para lo cual se suministrará los accesorios de montaje correspondientes. La salida de las cámaras debe ser IP con interfaz Ethernet (10/100 base T).

✓ Verificar la eficiencia de las cámaras a usar deben contar con una alta eficiencia de los recursos del ancho xx Xxxxx, dado que se trabaja con una red de transmisión de fibra óptica, manteniendo una buena calidad de imagen, para tal efecto deben contar con compresión de tipo H.264 que les permita un vídeo de alta definición.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO.

• La Municipalidad es responsable del pago de servicios públicos y deberá asumir los costos por los servicios recurrentes de electricidad, agua, Internet, telefonía u otros. Además, deberá proveer y/o hacerse cargo de los costos y/o gestiones para la obtención de los diversos permisos municipales para el montaje de la plataforma tecnológica en la Central de monitoreo y comunicaciones.

• La entidad se encargará de recibir los bienes en almacén y posteriormente instalar la energía eléctrica dentro de la Obra Civil. Luego el supervisor deberá verificar la instalación de los bienes el cual deberá estar en buenas condiciones, tales como:

− Estación de Trabajo para Operadores y Supervisor.

− Monitor para estación de video.

− Controlador para cámaras IP domo PTZ tipo Joystick Software de gestión y grabación (Incluye servidor y licencias).

− Mobiliario para Estación de Trabajo (Escritorio + silla).

− Equipamiento de Almacenamiento para grabación.

− Switches con puertos Administrables L3.

− Monitores LCD para Operadores.

− Mobiliario xx Xxxx de Crisis.

− Gabinete de 42RU .

− UPS de 5KVA o más para Centro de Control.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

− Transformador de Aislamiento.

− Pozo a Tierra menor 5ohm para el Centro de Control.

− Sistema de cableado estructurado e instalación de puntos de datos y eléctricos en Centro de Control y Monitoreo.

▪ Se realizará la implementación de cableado estructurado Cat6 en el Centro de Control y Monitoreo el cual permitirá la comunicación de todos los componentes ahí instalados.

▪ Desde el Centro de Control y Monitoreo se observarán las calles y avenidas, este estará a cargo por personal capacitado para esta labor, con la finalidad de disminuir los niveles de inseguridad y facilitar el trabajo del personal encargado de la seguridad ciudadana.

▪ El acondicionamiento del ambiente x xxxx de monitoreo (―Centro de Control‖) se realizará bajo la supervisión del personal técnico designado por la Entidad donde se implementará una infraestructura adecuada para el correcto desarrollo de la función de seguridad ciudadana y siempre proyectando que el sistema crezca o aumente su capacidad con el tiempo.

5. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

Luego de la terminación y la recepción y entrega de la obra operativa, por parte del Contratista, El Consultor-supervisor revisará verificará el cumplimiento del contrato de las obras y remitirá con su aprobación al Contratante, el Informe detallado de la Liquidación de las Obras presentado por el Contratista, que contenga los aspectos técnicos y financieros según los procedimientos establecidos.

✓ EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días de la solicitud del Contratista de que consigna en el Cuaderno de Obra la fecha de culminación de la obra y solicita , la Recepción de la Obra, informará a LA ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificación, RATIFICANDO O NO lo indicado por el residente de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe, informará a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, sobre las observaciones pendientes de subsanación.

✓ En caso que el supervisor verifique la culminación de la obra Previo informe de EL SUPERVISOR, la Unidad Ejecutora designará un Comité de Recepción dentro de los 07 días de recibida la comunicación por parte de EL SUPERVISOR.

✓ EL SUPERVISOR presentará un Informe Final de Obra, dentro de los treinta (30) días naturales después de la Recepción de la Obra, solicitando al contratista el file de resultados originales de las pruebas, características de los materiales etc. Y los planos finales de obra (planos de replanteo) en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada.

✓ Integrará el Comité de Recepción de Obra y participará durante todo el proceso de Recepción de la Obra. Inclusive integrará la Comisión para la constatación física e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecución de Obra.

✓ EL SUPERVISOR alcanzará los documentos necesarios para efectuar la Liquidación del Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento, además de la Pre-Liquidación y la Memoria Descriptiva de la Obra, planos finales de obra.

6. INFORMES

En el curso de los servicios, el Consultor deberá preparar y presentar los siguientes informes:

✓ Informe de Diagnóstico del Expediente Técnico.

✓ Informes Mensuales de Avance de Obra valorización del avance valorizado y los reajustes correspondientes y del proceso de implementación del Plan de Manejo Ambiental. Los informes mensuales deberán contener la proyección de las actividades a desarrollar en el mes siguiente.

✓ Informe mensual, resumen de lo actuado: fotografías, copia del cuaderno de obra, copias de informes específicos tramitados etc.

✓ Informe de conclusión del Proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

✓ Revisión y aprobación de los planos Post - construcción.

✓ Apoyar al Contratante en la preparación de cualquier otro informe que sea requerido y cualquier otro documento adicional a los listados arriba.

7. REQUISITOS DE LOS PROFESIONALES

7.1. RECURSOS PROFESIONALES MÍNIMOS QUE DEBERÁ PROPORCIONAR EL CONSULTOR

A. El JEFE DE PROYECTO, que supervisará toda la Infraestructura y Solución Tecnológica deberá cumplir con el siguiente perfil:

− Formación Profesional: Ingeniería Eléctrica, Electrónico y/o Telecomunicaciones

• Titulado y Colegiado

− Respecto a la Colegiatura: Deberá encontrarse debidamente habilitado por el Colegio al cual pertenece.

− Respecto a la Supervisión e implementación del Software de Video, deberá estar certificado en Analística de Video por algún representante de la marca de Cámaras Domo PTZ – IP, para lo cual deberá acreditarse a través de una carta del fabricante dirigido a este proceso de selección.

B. Del EQUIPO DE PROFESIONALES: Especialista de Obra Civil:

INGENIERO CIVIL:

− Titulado y Colegiado

La Empresa Consultora deberá contar equipos de tecnología como: equipo de cómputo Laptop o PC compatibles con la necesidad de poder realizar bien los cálculos de costeo y supervisión, equipo de comunicaciones (radios y/o celulares). El Consultor implementará en la obra, una oficina de campo como centro de operaciones de la supervisión. Dicho documento será acreditado con declaración jurada y firma del representante Legal de la empresa postora.

8. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia de contratación de los servicios profesionales del Supervisor, comprende desde la fecha de entrega de terreno o la designación, lo que ocurra después por un periodo mensual, hasta la presentación de la pre-liquidación o lo que ocurra primero.

9. MAYORES TRABAJOS DE OBRA

La autorización de los mayores trabajos de obra requiere únicamente aprobación del Titular de la Entidad Pública y la celebración de la adenda respectiva. Los mayores trabajos de obra que se dispongan durante la ejecución del Proyecto deberán cumplir con la aplicación de la normatividad del SNIP en lo que corresponda y si como consecuencia de ello generase Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, se procederá conforme lo establece el artículo 30° del Reglamento de la Ley N° 29230.

10. REMUNERACION Y FORMA DE PAGO

Por los servicios del Supervisor se pagara un monto total por todo concepto de S/ 325,615.20 (Trescientos veinticinco mil, seiscientos quince con 20/100 Nuevos Soles). El pago se realizará en forma proporcional de acuerdo al avance y/o valorización de obra, bienes y servicios.

11. FINANCIAMIENTO

La fuente de Financiamiento será a través de la empresa Privada en la modalidad Obra por Impuesto con cargo a ser reconocido en el CIPRL, según Art.23 del Reglamento, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Parcona.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

12. RESPONSABILIDAD

De acuerdo con el artículo 51º del D.S. Nº 012-2001-PCM, T.U.O de la Ley Nº 26850, se desprende que el Supervisor, o Inspector, tiene un plazo de responsabilidad que no podrá ser inferior a siete (7) años.

Así mismo, de acuerdo con el artículo 128º del Reglamento, son de cargo del Supervisor todos los tributos y gravámenes que corresponden según Xxx.

Adicionalmente según este mismo artículo tiene responsabilidad laboral sobre su personal, el pago de aportaciones sociales, seguros para resguardar la integridad de la prestación, de los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Los requisitos de calificación11 son los siguientes:

CAPACIDAD LEGAL – OBLIGATORIO

A.1

REPRESENTACIÓN

Requisitos:

• Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio.

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas 12 , en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditación:

• Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas.

• Promesa de Consorcio con Firmas Legalizadas.

A.2

HABILITACIÓN

Requisito:

• Se requerirá que los Profesionales propuestos cuenten con la debida certificación para el debido ejercicio profesional.

• Obligatoriamente todos los profesionales y/o empresa con personería jurídica deberán estar inscritos en el RNP, en el rubro de Consultor de Obras.

Acreditación:

• Copia del Certificado de Habilitación Profesional Actualizado.

• RNP vigente de Consultor de Obras.

IMPORTANTE:

• En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas

directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

11 La Entidad Pública puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.

12 En caso de presentarse en consorcio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

B	EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL
B.1	Experiencia Laboral del Personal Clave - Obligatorio	Requisito: 1. El JEFE DE PROYECTO que supervisará toda la Solución Tecnológica y deberá cumplir con el siguiente perfil:
		Experiencia laboral: • Contar con más de Cuatro (05) años de experiencia en supervisiones de Obra y Elaboración de Expedientes Técnicos de Infraestructura y Solución Tecnológica • Haber participado con más de (04) años para el Estado como Especialista y/o Jefe de Informática en los siguientes rubros: ✓ Proyectos de Infraestructura Tecnológica ✓ Proyecto de Desarrollo de Software ✓ Proyectos de Planificación Estratégica
		2. ESPECIALISTA DE OBRA CIVIL:
		Ingeniero Civil o Arquitecto
		− Haber participado no menos de tres (03) veces como asesor de Obras, Veedor o Control de Procesos, Ejecución Contractual de Obras, Auditoria de Estados Financieros y Presupuestales de Obras de alguna entidad Pública o Privada. - Haber participado como especialista en la Implementación de Centrales de Monitoreo de cámaras de Video Vigilancia.
		Acreditación:
		• La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos por Locación de Servicio o Profesionales o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.
		Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría de obra.
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR - OPCIONAL
C.1	FACTURACIÓN	Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3.0 veces el valor referencial (S/ 976,845.60 Novecientos setenta y seis mil, ochocientos cuarenta y cinco con 60/100 Nuevos Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor de cinco (04) Años a la fecha de la presentación de ofertas. Se consideran servicios de consultoría similares a las siguientes consultorías: • Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Acreditación:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Facturas y/o comprobantes de pago, copia del cheque de pago, voucher de depósito y/o reporte de Estado de Cuenta bancaria y/u otro que valide fehacientemente su cancelación, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el

Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

IMPORTANTE:

• Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que las aprobó.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Se debe establecer al menos unos de los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Criterio:

Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal clave propuesto como Jefe de Proyectos para la Supervisión, considerándose los siguientes niveles:

Nivel 1 : Maestría Nivel 2 : Diplomado Nivel 3: Seminarios

Acreditación:

Se acreditarán con copia simple de Títulos, Constancias, Certificados, U Otros Documentos, Según Corresponda.

NIVEL1 : Por Maestría

35 Puntos

NIVEL.2 : Por Diplomado

17 Puntos

NIVEL 3 : Por Seminarios

08 Puntos‖

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION EN EL SERVICIO DE TRANSMISION, TECNOLOGIA Y OBRA CIVIL.

B.2.1 EXPERIENCIA DEL JEFE DE PROYECTOS EN EL MEDIO DE TRANSMISION Y TECNOLOGIA.

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto como Jefe de Proyectos referente a la Implementación del Medio de Transmisión para la Red del Sistemas de Video Vigilancia la cual será a través de Fibra Óptica y/o Enlaces Inalámbricos. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares al objeto de la convocatoria.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:

Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mayor o igual 4.0 Años:

[35] puntos

Menor a 4.0 años y Mayor a 03 Años

[17] puntos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

B.2.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE RESPECTO AL ESPECIALISTA EN OBRA CIVIL.

Se evaluará la experiencia, en la especialidad del personal propuesto como Especialista de Obras Civil, en función al número de contratos realizados, donde se considerará el número de participaciones como Supervisor de Obra Pública.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:

Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mayor o igual 6.0 Contratos:

[30] puntos

Menor a 6.0 contratos y Mayor a 02 contratos

[15] puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos13

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

13 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de Consultoría de Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE PARCONA – ICA – ICA”, que

celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, en adelante LA ENTIDAD PÚBLICA, con RUC Nº 20175239023, con domicilio legal en Av. Xxxx X. Xxxxxxx N° 500- Parcona-Ica-Ica, representada por ING. XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, identificado con DNI Nº 00000000, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio

legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ], a quien en adelante se le denominará

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del PROCESO DE SELECCIÓN Nº 002-2016-MDP-LEY-29230 para la CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE PARCONA – ICA – ICA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA

PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN EL

DISTRITO DE PARCONA – ICA – ICA”, conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 325,615.00 (Trescientos Veinticinco Mil Seiscientos Quince con 00/100 Soles).

Este monto comprende el costo del servicio de supervisión, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

El contrato se ejecutará a SUMA ALZADA

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO14

El costo de los servicios de supervisión será financiado por LA EMPRESA PRIVADA que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costos, no implica una relación de subordinación de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

14 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

LA EMPRESA PRIVADA pagará las contraprestaciones pactadas a favor DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en la forma y oportunidad [CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS, DE TRATARSE DE PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS PRECISAR EL PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL

SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS] establecida en el contrato, siempre que LA ENTIDAD SUPERVISORA lo solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y LA ENTIDAD PÚBLICA otorgue la conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 23° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno.

[En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio].

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 185 días calendario, el mismo que se computa desde CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]

hasta……..

Los servicios de supervisión materia de este Contrato serán prestados hasta el plazo previsto para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de recepción total del proyecto.

IMPORTANTE:

a) De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 15 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PÚBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

• De fiel cumplimiento del contrato16: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR

15 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

16 La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de la Entidad Privada Supervisora contratada.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO

DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD PÚBLICA puede solicitar la ejecución de las garantías cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos fijados en el Capítulo III de las Bases y será otorgada por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Parcona.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo será de veinte (20) días calendario. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD PÚBLICA podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría de obra manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PÚBLICA no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Capítulo III del Título III del Reglamento, bajo apercibimiento xx xxx.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La conformidad de la consultoría de obra por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo máximo de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s), contado(s) a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD PÚBLICA.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PÚBLICA le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Penalidades
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo				Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre		INCLUIR	LA	FORMA	Según informe del
	el contratista y el personal ofertado y la	DE CÁLCULO, QUE				Gerente de
	Entidad no haya aprobado la sustitución del	NO PUEDE SER				Infraestructura y
	personal por no cumplir con las experiencias y	MENOR A LA MITAD				Desarrollo Urbano de la
	calificaciones del profesional a ser	DE UNA UNIDAD				MDP.
	reemplazado.	IMPOSITIVA
		TRIBUTARIA (0.5 UIT)
		NI MAYOR A UNA (1)
		UIT] por cada día de
		ausencia del personal.
2	(…)

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

[

IMPORTANTE:

• De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por xxxx, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por xxxx o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 409-2015-EF y, de ser el caso, aplicando el marco normativo supletorio que prevé la Quinta Disposición Complementaria y Final del Reglamento, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del presente contrato y el mecanismo de obras por impuestos, bajo el cual se celebra.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

Además, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y LA ENTIDAD PÚBLICA se obligan a otorgar la conformidad de calidad y la conformidad recepción respectivamente, respecto del proyecto y de sus avances, conforme a los documentos estandarizados aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N°29230 y su Reglamento, en las resoluciones y/o directivas que emita el MEF y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y disposiciones sustitutorias, y demás normas de derecho privado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS17

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, podrán ser resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar un arbitraje de derecho en una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del Contrato, dentro del plazo de caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [ ]

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ ] al

[CONSIGNAR FECHA].

―LA ENTIDAD‖

―LA ENTIDAD PRIVADA

SUPERVISORA‖

17 Se establecerá la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del debiendo indicarse el nombre del centro de

arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]

N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :	Teléfono(s) :
Correo electrónico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE PARCONA – ICA – ICA”, de

conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• Adicionalmente, puede requerirse la presentación documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una oferta conjunta al PROCESO DE SELECCIÓN Nº 002-2016-MDP-LEY-29230.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones).

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],

como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad Pública [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [ ].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: %18 de Obligaciones

▪ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: %19 de Obligaciones

▪ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

IMPORTANTE:

• Esta declaración debe ser con firmas legalizadas de los integrantes del consorcio.

18 El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

19 El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO Nº 6

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO	CARGO Y/O ESPECIALIDAD	TIEMPO DE EXPERIENCIA ACREDITADA	N° DE FOLIO DE LA OFERTA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA20	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA21	MONTO FACTURADO ACUMULADO22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

21 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

22 Consignar en la moneda establecida en las bases.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA20	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA21	MONTO FACTURADO ACUMULADO22
	…
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO Nº 8

PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Presente.-

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA23	OFERTA ECONÓMICA [CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA
		CONVOCATORIA

TOTAL

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

]

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente”.

• En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: “El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica”.

• En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

“El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases”.

23 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230

Presente.-

Ref.- PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa24 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

24 En el artículo 1 del ―Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía‖ se define como ―empresa‖ a las ―Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras xx xxxxxx de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.‖

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230

ANEXO 10

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores:

COMITÉ ESPECIAL - Ley N° 29230 /

PROCESO DE SELECCIÓN Nº 002-2016-MDP-CE-LEY 29230

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], Nº RUC

[…………..], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE

CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº [ ],

tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-CE-LEY 29230, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº […………..], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Document Metadata

Table of Contents

BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA1

Document Metadata