Contract
XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX Xx. -XX.- /00 XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUCESIVO “LA CONAGUA” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO XX XXXXXX o DIRECTOR LOCAL ) Y (NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL BENEFICIARIO” REPRESENTADO POR EN SU CARÁCTER DE ; Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CON EL OBJETO DE CONJUNTAR RECURSOS Y FORMALIZAR ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, SUBPROGRAMA DE APOYOS ESPECIALES Y ESTRATÉGICOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTEDECENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
1. Las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2021, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo las “REGLAS DE OPERACIÓN”) establecen que el dicho Programa se divide en cuatro subprogramas, entre ellos, el Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos, que considera exclusivamente una componente con el mismo nombre y que tiene como objetivo específico contrarrestar eventos y circunstancias físicas y sociales que estén afectando o puedan afectar la infraestructura hidroagrícola y su operación, pongan en riesgo a seres humanos, generen pérdidas materiales, alteren el orden social, económico o limiten los servicios xx xxxxx y drenaje; mediante acciones de capacitación o de mejora en la operación, conservación, rehabilitación, tecnificación y administración de la infraestructura hidroagrícola.
2. Las REGLAS DE OPERACIÓN en su artículo 5 denominado “Instancias Participantes” establece que para la componente de apoyos especiales y estratégicos, cuando los recursos sean asignados a entes públicos. se formalizará un convenio con “LA CONAGUA”.
DECLARACIONES
I. Declara "LA CONAGUA" que:
I.1.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la dependencia del poder Ejecutivo Federal encargada del despacho de asuntos relativos a fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano; administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento xx xxxxxxx hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; formular, dar seguimiento y evaluar la política hídrica nacional, así como regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos, esteros, lagunas y humedales de jurisdicción federal, en la protección xx xxxxxxx alimentadoras y las obras de corrección torrencial.
I.2.- Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las atribuciones que en materia de recursos hídricos le confieren la Xxx xx Xxxxx Nacionales, su Reglamento y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua.
(ELEGIR EL NUMERAL I.3 SEGÚN CORRESPONDA)
(SI FIRMA EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO XX XXXXXX)
I.3.- El C. , en su carácter de Director General del Organismo xx Xxxxxx
, cuenta con atribuciones para suscribir el presente convenio, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5 fracciones I y II, 7 fracción VIII, 7 BIS fracción III, 9 párrafos primero, segundo y tercero apartado "b", 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 fracción I, 12 BIS 6 fracciones X y XXII y (ELEGIR ARTÍCULO: 58-UNIDADES XX XXXXX, 65-DISTRITOS XX XXXXX, 76 Y 77- TEMPORAL TECNIFICADO)
de la Xxx xx Xxxxx Nacionales; 1, 6 párrafos segundo, cuarto y último fracción , 7, 9 párrafo primero fracción II, 10, 11 apartado “B”, 65 y 73 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua.
(SI FIRMA UN DIRECTOR LOCAL)
I.3 El C. , en su carácter de (Director Local ), cuenta con atribuciones para suscribir el presente convenio, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5 fracciones I y II, 7 fracción VIII, 7 BIS fracción III, 9 párrafos primero, segundo y tercero
apartado “b”, 12 BIS, 12 BIS 1 y
(ELEGIR ARTÍCULO SEGÚN CORRESPONDA: 58-UNIDADES XX XXXXX, 65-
DISTRITOS XX XXXXX, 76 Y 77- TEMPORAL TECNIFICADO DE LA XXX XX XXXXX NACIONALES) de la Xxx xx Xxxxx
Nacionales; 1, 9 párrafo primero fracción III, 11 Apartado C, 86 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua.
I.4.- Tiene como domicilio el ubicado en y efectos del presente convenio.
II.- Declara “EL BENEFICIARIO” que:
, mismo que señala para todos los fines
II.1.- Es un (ÓRGANO DESCENTRALIZADO, DESCONCENTRADO),
creado mediante (DECRETO, ACUERDO, LEY) publicado el
(FECHA) en el . (NOMBRE DEL PERIÓDICO OFICIAL DONDE SE PUBLICÓ).
II.2.- Dentro de sus (OBJETIVOS, FINES, ATRIBUCIONES), se encuentra la de:
. (TRANSCRIBIR EL OBJETIVO, FIN O ATRIBUCIÓN DE LA CONTRAPARTE, QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO DEL CONVENIO).
II.3.- El C. , (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) en su carácter de
(REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O EL
CARÁCTER CON EL QUE COMPARECE) tiene la facultad de representarlo, así como celebrar el presente convenio en términos de . (ARTÍCULOS DE NORMATIVIDAD QUE LO FACULTAN, O BIEN INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA PODER DE ADMINISTRACIÓN).
II.4.- El objeto del presente convenio converge con los fines de “EL BENEFICIARIO” en virtud de
. (INDICAR EN QUE CONVERGEN EL OBJETO DEL CONVENIO CON LOS FINES O OBJETO PARA LOS QUE FUE CREADA LA CONTRAPARTE).
II.5.- Cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del presente convenio.
II.6.- Dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra el(la)
, (UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL CUMPLIMIENTO) a través
de (de la) cual se dará cumplimiento al objeto del presente instrumento y cuyo titular es
. (NOMBRE DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA).
II.7.- Tiene su domicilio legal en , mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este convenio.
II.8.- Asume los derechos y obligaciones estipuladas en el presente convenio.
III.- Declaran “LAS PARTES” que:
III.1.- Expresan su conformidad en celebrar el presente convenio para conjuntar recursos y formalizar acciones para la ejecución del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos en su única componente: Apoyos Especiales y Estratégicos.
Con fundamento en los artículos 4 párrafo sexto, 26 párrafo tercero del Apartado “A” y 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 5 fracción III inciso b), 6, 23 primer párrafo, 25 fracción VI, 74, 75, 79, 82, 83, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 1, 64 fracción I, 65 fracciones I, II y III, 66, 67, 68, 85, 170, 171, 174, 175, 176, 178, 181, 223, 224,
226, 284, 285 y 287 de su Reglamento; 3 fracciones XXI y XXII, 27 y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; 1, 4, 5 fracciones I y II, 7 fracción VIII, 7 BIS fracción III, 9 párrafos primero, segundo y tercero apartado "b", 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 fracción I, 12 BIS 6 fracciones X y XXII de la Xxx xx Xxxxx Nacionales; (SI FIRMA UN DL SE DEBERÁN ELIMINAR LOS ARTÍCULOS 12 BIS 2 AL 12 BIS 6) 1, 4, 70 fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 1, 5, 6, 9, 12, 68 y 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos aplicables en dicha materia; (SI FIRMA UN OC: 1, 6 PÁRRAFOS SEGUNDO, CUARTO Y ÚLTIMO FRACCIÓN , 7, 9 PÁRRAFO PRIMERO FRACCIÓN II, 10, 11 APARTADO “B”, 65 Y 73) / (SI FIRMA UNA DL: 1, 9 PÁRRAFO PRIMERO FRACCIÓN III, 11 APARTADO C, 86 FRACCIONES I Y II) del
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua; Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2021; así como (INDICAR LA NORMATIVIDAD DEL ENTE PÚBLICO SUSCRIPTOR)
“LAS PARTES” han acordado la celebración del presente convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
Conjuntar recursos y formalizar acciones para la ejecución del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos en su única componente Apoyos Especiales y Estratégicos.
Los recursos de la componente se otorgarán para los siguientes tipos de apoyo: (ELEGIR EL APLICABLE)
a) Infraestructura Hidroagrícola: conservación, rehabilitación, tecnificación, construcción, operación y mantenimiento.
b) Capacitación en operación, conservación, administración, así como en rehabilitación y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola.
c) Equipos y maquinaria: operación, administración y mantenimiento.
d) Estudios y proyectos ejecutivos relacionados con la infraestructura hidroagrícola tanto para la atención de emergencias como de los casos especiales que se citan en este apartado.
e) Otras acciones que permitan atender necesidades emergentes o apremiantes, no previstas en el programa, previo dictamen de la Comisión y autorización de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Con este tipo de apoyo “EL BENEFICIARIO” tendrá el siguiente beneficio:
BENEFICIO).
(DESCRIBIR EL
TERCERA.- ESTRUCTURA FINANCIERA.
Para la realización de las acciones de la componente objeto de este convenio, se prevé una inversión total de $ ( M.N.); conforme a la siguiente estructura financiera:
a) “LA CONAGUA” aportará la cantidad de $ ( M.N.), proveniente de los recursos aprobados xxx xxxx 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.
b) “EL BENEFICIARIO” aportará la cantidad de $ ( M.N.), proveniente de recursos propios. (EN CASO DE QUE LA CONAGUA APORTE EL 100%, ELIMINAR ESTE INCISO)
El total de los recursos se destinarán exclusivamente a la ejecución de los tipos de apoyo indicados en la cláusula segunda del presente instrumento.
Los recursos federales y de “EL BENEFICIARIO” (EN CASO DE APORTACIÓN DEL ENTE PÚBLICO) serán depositados en una cuenta bancaria productiva y exclusiva para la componente, a fin de facilitar su manejo e identificar los productos financieros que se generen por los depósitos que se realicen en tanto se ejerzan. Dicha cuenta productiva será aperturada por “EL BENEFICIARIO”.
Los recursos federales serán depositados mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta número , con CLABE .a nombre de , de la institución bancaria denominada , sucursal
Los recursos serán ejercidos por “EL BENEFICIARIO” quién será responsable de su ejercicio, de la supervisión de la ejecución de las obras, así como de las adquisiciones, toda vez que deberá llevar a cabo el proceso de contratación en apego a las “REGLAS DE OPERACIÓN” y al manual de operación de la componente.
Con los recursos señalados en la cláusula anterior, se obtendrán los siguientes beneficios:
Tipo de Apoyo | Cantidad | Unidad de medida |
(ANOTAR CONFORME A LOS INDICADORES SEÑALADOS EN |
{ANOTAR DE MANERA ESPECÍFICA EL TIPO DE APOYO QUE SE SUSCRIBIRÁ CONFORME A LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 4.8.3.1 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN. | EL ANEXO II DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN) |
El programa de trabajo y los plazos que deberá observar “EL BENEFICIARIO” para la aplicación de los recursos, así como para el cumplimiento del objeto del presente convenio, estará sujeto al instrumento denominado “ESPECIFICACIONES”, mismo que firmado por “LAS PARTES” forma parte de este instrumento. (NO PODRÁ EXCEDER DEL EJERCICIO FISCAL 2021)
SEXTA. - COMPROMISOS DE “LA CONAGUA”.
“LA CONAGUA” a nivel Nacional a través de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola se compromete a:
a) Gestionar la radicación de los recursos federales correspondientes, en el monto y términos señalados en la cláusula tercera del presente convenio. La periodicidad de la radicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestal en los sistemas financieros de “LA CONAGUA”.
b) Publicar en la página web de “LA CONAGUA” los montos base y especificaciones técnicas para la adquisición de maquinaria y equipo de conservación de infraestructura hidroagrícola, así como de la rehabilitación integral de maquinaria y equipamiento de talleres.
c) Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de los sistemas disponibles, el avance de los indicadores del subprograma de conformidad a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
d) Las demás atribuciones y responsabilidades que se señalan en el Anexo I de las “REGLAS DE OPERACIÓN” aplicables a esta componente y acorde al tipo de apoyo.
A nivel Organismo xx Xxxxxx o Dirección Local (ELEGIR) se compromete a:
a) Gestionar, de ser el caso, ante la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) en el estado, el dictamen que conceda la exención de recibir la autorización en materia de impacto ambiental para realizar las obras de rehabilitación o tecnificación correspondientes.
b) Elaborar y poner a disposición de “EL BENEFICIARIO” el catálogo de conceptos, las especificaciones técnicas y precios unitarios del apoyo autorizado, a fin de que sirvan de referencia para la dictaminación y evaluación de las propuestas técnicas y económicas que las empresas presenten.
c) Xxxxxxx y asesorar a “EL BENEFICIARIO” en el procedimiento de contratación, en función del monto total del proyecto aprobado y vigilar que cumpla con las “REGLAS DE OPERACIÓN”, manual de operación de la componente o la normatividad aplicable para tal efecto.
d) Formular las solicitudes de radicación de los recursos, tomando en cuenta el avance de la contratación y/o ejecución de las acciones o la disponibilidad presupuestal en los sistemas financieros de “LA CONAGUA”.
e) Otorgar la autorización de las estimaciones del avance físico-financiero soportadas con el expediente técnico correspondiente, bajo el procedimiento indicado en el manual de operación y en su caso, notificar al beneficiario la autorización correspondiente.
f) Dar seguimiento a la ejecución del apoyo objeto del presente Xxxxxxxx, e informar a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA” conforme a la periodicidad indicada en la normatividad, de los avances físico-financieros y de metas.
g) Solicitar la aprobación de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA” sobre las propuestas de modificación de metas.
h) Elaborar el informe de cierre del ejercicio de la componente, considerando el listado de beneficiarios y montos apoyados durante 2021, así como aquellos que al 31 de diciembre de 2021 se encuentran devengados, y remitirlo a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA”, en documento impreso y en medio magnético a más tardar el último día hábil de enero del año 2022, para la integración de la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente.
i) Xxxxxxx y resguardar el expediente técnico de cada proyecto autorizado por al menos un periodo de cinco años, con la documentación soporte de los apoyos otorgados.
j) Las demás atribuciones y responsabilidades que se señalan en el Anexo I de las “REGLAS DE OPERACIÓN”, aplicables a esta Componente y acorde al tipo de apoyo.
SÉPTIMA.- COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO.
“EL BENEFICIARIO” se compromete a:
a) Cumplir con las disposiciones establecidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, en el manual de operación de la componente y en el presente instrumento; así como responsabilizarse del ejercicio de los recursos y la ejecución de la obra o acciones autorizadas por el . ORGANISMO XX XXXXXX O DIRECCIÓN LOCAL.
b) Una vez autorizado el apoyo: [ELEGIR EN SU CASO LA VIÑETA QUE APLICA ACORDE AL TIPO DE APOYO Y EN SINGULAR O PLURAL SEGÚN CORRESPONDA]
✓ Contratar a la(s) empresa(s) constructora(s) para la ejecución de las obras o a la(s) empresa(s) proveedora(s) de los bienes.
✓ Contratar a la(s) empresa(s) /institución(es) proveedora(s) de servicios para la supervisión de la ejecución de las obras, a fin de asegurar la correcta ejecución de los trabajos.
En todos los casos, deberá atender el procedimiento y criterios de contratación y realización de las acciones señaladas en el manual de operación.
c) Aplicar las sanciones correspondientes a la contratista en caso de incumplimiento a las condiciones contractuales.
d) Aperturar una cuenta bancaria productiva y exclusiva para esta componente, a fin de facilitar su manejo e identificar los productos financieros que se generen, en su caso, por los depósitos que se realicen en tanto se ejerzan los recursos.
e) Aportar con recursos propios, la parte que le corresponde en el proyecto de inversión autorizado por el , ORGANISMO XX XXXXXX O DIRECCIÓN LOCAL de conformidad con el presupuesto base de dicha inversión, recursos que deberán depositarse en la cuenta bancaria a que se refiere el inciso anterior o conforme se indique en el manual de operación. [DEJAR LA VIÑETA SOLO CUANDO EL BENEFICIARIO APORTE RECURSOS]
f) Hacer efectivo el apoyo en el plazo señalado en la componente, asimismo otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de coordinación, supervisión y control de los niveles de gobierno facultados, para realizar visitas de inspección.
g) Generar las estimaciones de pago en función del avance de las acciones, con el apoyo de la empresa/institución supervisora cuando aplique, el cual requerirá la autorización del
, ORGANISMO XX XXXXXX O DIRECCIÓN LOCAL para emitir el pago correspondiente.
h) Presentar a “LA CONAGUA” a través del ORGANISMO XX XXXXXX O DIRECCIÓN LOCAL las estimaciones a que se refiere el inciso anterior para su visto bueno y de ser procedentes, autorizará el pago correspondiente.
i) Absorber con sus propios recursos la administración, operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola, beneficiada con acciones del Subprograma durante su vida útil.
j) Informar los días 25 de cada mes o el siguiente día hábil, los avances físicos financieros y de metas a [LA JEFATURA DEL DISTRITO XX XXXXX/DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO ORGANISMO XX XXXXXX O DIRECCIÓN LOCAL de los proyectos de inversión autorizados, hasta su total conclusión.
k) Informar a la [LA JEFATURA DEL DISTRITO XX XXXXX/DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO ORGANISMO XX XXXXXX O DIRECCIÓN LOCAL de la conclusión de las acciones apoyadas, particularmente las referidas a infraestructura hidroagrícola, para la verificación de la terminación de los trabajos. En dicho acto, “EL BENEFICIARIO” invitará al menos , [LA JEFATURA DEL DISTRITO XX XXXXX/DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO ORGANISMO XX XXXXXX O DIRECCIÓN LOCAL a los organismos fiscalizadores, a la empresa constructora o proveedora del bien, incluyendo la supervisora, en donde se formalizará el acta de entrega-recepción con los asistentes, y la contratista hará entrega de la fianza de vicios ocultos.
l) Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos, productos financieros y ahorros de contratación no devengados al 31 de diciembre de 2021 dentro de los primeros 15 días naturales del ejercicio 2022. En caso de extemporaneidad del reintegro, también se deberán cubrir cargas financieras a la TESOFE.
m) Informar al ORGANISMO XX XXXXXX O DIRECCIÓN LOCAL la terminación de las acciones relativas al apoyo otorgado.
n) Sujetarse a los mecanismos de registro, transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados, en términos de las disposiciones aplicables; así como proporcionar a las instancias fiscalizadoras la información que permita la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos y otorgar las facilidades necesarias para la realización de auditorías y visitas de inspección respecto del ejercicio de dichos recursos.
o) Informar trimestralmente ORGANISMO XX XXXXXX O DIRECCIÓN LOCAL de “LA CONAGUA” los saldos e intereses generados y de los recursos depositados por el Gobierno Federal y Beneficiarios en su caso, de la componente, adjuntando como soporte del informe copia de los estados de cuenta correspondientes.
p) Las demás atribuciones y responsabilidades que se señalan en el Anexo I de las “REGLAS DE OPERACIÓN”, aplicables a esta componente y acorde al tipo de apoyo y el Manual de la Componente.
“LA CONAGUA “podrá imponer sanciones a “EL BENEFICIARIO” cuando:
I. No cumpla con las disposiciones establecidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN” y en el manual de operación vigentes.
II. Aplique los recursos en proyectos o acciones no autorizadas por el Organismo xx Xxxxxx o la Dirección Local (elegir), o bien que no los aplique en los términos autorizados o conforme al Manual de la componente y demás normatividad aplicable.
III. Realice pagos de anticipos y de estimaciones sin contar con la autorización del
. ORGANISMO XX XXXXXX O DE LA DIRECCIÓN LOCAL
IV. No otorgue las facilidades o se niegue a proporcionar la información que le soliciten las instancias de coordinación, supervisión y control de los niveles de gobierno facultados para realizar auditorías y visitas de inspección.
V. No presente la documentación e informes establecidos en los documentos que suscriba, en las “REGLAS DE OPERACIÓN” y/o el manual de operación de la componente.
VI. No cumpla con las obligaciones contraídas en los procesos de contratación y ejecución de las acciones autorizadas.
VII. Cuando existan atrasos en la ejecución de las acciones con base en el calendario de ejecución autorizado y formalizado en el contrato respectivo para obras.
VIII. Cuando por falta de pago propicie la cancelación de facturas de la empresa/institución que contrata.
IX. Cuando se emita el fallo de adjudicación del contrato a una empresa o institución que no cumpla con las condiciones técnicas o económicas señaladas en las bases de licitación o en contravención a alguna de las disposiciones establecidas en el Manual de la componente.
X. Cuando adjudique el contrato a una empresa o institución distinta a la señalada en el fallo como empresa ganadora.
Para tal efecto “LA CONAGUA” citará a “EL BENEFICIARIO” a efecto de que presente la documentación correspondiente, o manifieste lo que a su derecho convenga, suscribiendo minuta de acuerdos y compromisos correspondiente.
En caso de que “EL BENEFICIARIO” no acuda o no presente la documentación requerida, “LA CONAGUA”, deberá prevenirlo por escrito y por una sola vez dentro del término de cinco días hábiles, concluido dicho término y en un plazo no mayor de quince días hábiles podrá:
i) Determinar el cumplimiento extemporáneo de “EL BENEFICIARIO”, en cuyo caso “LA CONAGUA” lo apercibirá y aplicará la siguiente penalización
.
ii) Confirmar el incumplimiento y en su caso:
• Cancelar o suspender la aportación de los recursos federales.
• Solicitar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales y de los intereses generados, así como de las cargas financieras conforme al procedimiento de la Subtesorería de Vigilancia de Fondos y Valores, que puede ser consultado en la siguiente liga:
xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xx;xxxxxxxxxxx0000000 7aa1153712497e3916128299b701193eeb1623ca4fc95f14cb63733cd.e3aTaxaTaNuM e34QbNyPah8Nbxv0
Para los siguientes casos, se calcularán las cargas financieras conforme lo siguiente:
• En caso de recursos económicos que se apliquen en acciones no autorizadas, el cálculo de las cargas financieras deberá considerarse a partir de la fecha de su radicación.
• Para el caso de recursos económicos no devengados, a partir del 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente y;
• Para el caso de recursos económicos no aplicados, a partir de su notificación de devolución.
Aunado a lo anterior, “EL BENEFICIARIO” no será susceptible de apoyo hasta en tanto regularice el cumplimiento de sus obligaciones y en el supuesto de la fracción III de esta cláusula, no será elegible para recibir apoyos en el siguiente ejercicio fiscal
Los productos financieros (intereses) que se obtengan de los recursos depositados en la cuenta bancaria productiva y ahorros de contratación, se destinarán exclusivamente en la inversión de la componente para ampliación de metas.
Los productos financieros y ahorros de contratación deberán ser devengados antes del 31 de diciembre del 2021, en caso contrario deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. El reintegro de estos recursos es responsabilidad de “EL BENEFICIARIO”.
El personal que de cada una de “LAS PARTES” intervenga en la realización de las acciones materia de este convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto o solidario.
DÉCIMA PRIMERA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA.
Son causas de terminación del presente convenio:
a) La voluntad expresa de “LAS PARTES” o ajustes presupuestales, en ambos casos, la parte solicitante de la terminación deberá notificarlo con por lo menos quince días de anticipación a la otra parte.
b) Caso fortuito o de fuerza mayor que ponga término o suspenda las actividades objeto del mismo.
En todos los supuestos deberá celebrarse el instrumento jurídico en que conste la terminación del convenio, con las formalidades necesarias para su validez.
DÉCIMA SEGUNDA.- REASIGNACIÓN DE RECURSOS.
En caso de que “EL BENEFICIARIO” no haya presentado la documentación que compruebe el cierre del ejercicio de cualquiera de las componentes en el ejercicio anterior; retraso en la ejecución o contratación de las acciones convenidas; retraso en el programa de ejecución y no ejercer los recursos por causas imputables al mismo y/o no haya realizado el depósito de los recursos a los que se comprometió, “LA CONAGUA” podrá suspender hasta el 100% de los recursos y reasignar el monto federal.
Estos recursos serán concentrados a nivel central y podrán ser utilizados para llevar a cabo acciones prioritarias o reasignados a otras localidades o entidades federativas que lo soliciten.
DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DE RECURSOS.
Cuando se presenten condiciones económicas extraordinarias o por causas de fuerza mayor que en cualquier forma sean ajenos a la voluntad de “LAS PARTES”, “LA CONAGUA” podrá suspender las aportaciones.
DÉCIMA CUARTA.- FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
Los recursos que la federación otorga a través de “LA CONAGUA” para este Programa podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes.
“LAS PARTES” manifiestan su conformidad en atender en tiempo y forma los requerimientos de auditoría, así como dar seguimiento y solventar las observaciones y recomendaciones planteadas por los órganos de control de las dependencias y entidades federales, estatales y/o municipales, que con facultad de auditar y evaluar el uso de los recursos gubernamentales realicen al subprograma, sus resultados y avances.
DÉCIMA QUINTA.- TRANSPARENCIA.
“LA CONAGUA” y “EL BENEFICIARIO” para fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los recursos se instrumentarán las siguientes acciones:
a) Toda la papelería, documentación oficial y publicidad relativa al subprograma a que se refiere el presente anexo, incluirá la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
b) Para las obras consideradas de mayor relevancia, desde el punto de vista económico y social, el ejecutor instalará durante el proceso constructivo en un lugar público de amplia concurrencia de las localidades beneficiadas, un anuncio visible que deberá apegarse a la normatividad aplicable en materia de imagen institucional, así como de la normatividad correspondiente de los organismos e instituciones participantes, con el contenido siguiente: Nombre del programa, descripción de la obra y logotipos de “LA CONAGUA” y de las dependencias del gobierno de la entidad federativa participante, los cuales deberán tener las mismas dimensiones; Incluir la leyenda indicada en el inciso anterior; e indicar que quien haga uso indebido de los recursos del programa deberá ser denunciado ante la autoridad competente y sancionado de acuerdo con la ley aplicable.
c) Toda la publicidad, tales como anuncios en medios electrónicos, escritos, gráficos y de cualquier otra índole incluirá invariablemente la siguiente leyenda: “Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios”. En que el ejecutor adquiera publicidad sobre obras en particular, ésta deberá incluir la leyenda previamente establecida y mencionar, si es el caso, a todas las instancias participantes. En la difusión de estas obras deberá siempre incluirse el logo de “LA CONAGUA”.
d) En la infraestructura construida con recursos del programa se rotularán los logos de las instituciones o dependencias que financiaron las obras, bajo criterios de equidad, proporcionalidad y cantidad.
e) Se publicará en la Plataforma Nacional de Transparencia a información de los padrones de beneficiarios conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
f) La información relativa a los programas y proyectos aprobados para el presente año, se difundirá periódicamente entre la población por medios remotos o locales de comunicación electrónica, incluyendo el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas.
g) El presente Convenio y las modificaciones que en su caso se realicen se publicarán en las páginas de internet de ambas partes.
DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS.
“LAS PARTES” convienen que cualquier controversia que se suscitare con motivo de la interpretación, instrumentación o cumplimiento del presente convenio, la resolverán de común acuerdo y en caso de conflictos que no puedan ser resueltos por este medio, se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en , (INDICAR SEGÚN CORRESPONDA) renunciando a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
La vigencia del presente convenio comenzará el día de su firma y concluirá el 31 de diciembre del año 2021. Este instrumento podrá ser modificado por “LAS PARTES” por escrito, mediante el convenio correspondiente.
Leído que fue por “LAS PARTES” que en el presente convenio intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en cinco ejemplares en la Ciudad de
, a los días del mes de de dos mil veintiuno.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (NOMBRE) DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO XX XXXXXX o DIRECTOR LOCAL | POR (NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO) NOMBRE Y CARGO |