Sopimusmenettely. Xxxxxxxxx arvo ei ylitä käyttöoikeussopimusten kansallista kynnysarvoa ja siten kyseessä on pienhankinta, joihin ei sovelleta hankintalakia. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (Jyse 2014 palvelut). Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimuskauden alkaessa ja aikana tilaaja ja tarjoaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä, mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä määritellään tarkemmin mm. toimintatapa, raportoinnin sisällöt ja asiakastietojen käsittely. Toimeksiantoa voidaan tarvittaessa laajentaa tai tehdä jatkohankintoja. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo opimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen noudattamisjärjestys on seuraava:
Sopimusmenettely. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen. Sitova sopimus syntyy hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusluonnos on tarjouspyynnön liitteenä ja tarjoaja sitoutuu ehtoihin jättämällä tarjouksen.Tätä kilpailutusta koskevat sopimusehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimuspohjassa, jonka sisältö tarjoajan on huomioitava tarjousta jättäessään. Xxxxxxxx ei ole oikeutettu esittämään omia sopimusehtojaan tarjouksen yhteydessä eikä sopimuksenteon yhteydessä. Tarjoajan tulee sitoutua sopimusehtoihin sellaisina kuin ne on tässä tarjouspyyntödokumentaatiossa esitetty. Mikäli sopimusehdoissa ilmenee epäselvyyksiä tmv. on tarjoaja velvollinen tarjouspyynnön aukioloaikana ilmoittamaan ko. asiakohdista "Kysymykset" kohdassa ilmoitetulla tavalla. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen.
Sopimusmenettely. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus), kun hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintasopimus (puitesopimus) syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Sopimusmenettely. Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä olevat sopimusehdot ja on huomioinut ne tarjousta tehdessään. Tarjoaja ei voi esittää tarjouksessaan tai sopimuksenteon yhteydessä sopimusehtoihin minkäänlaisia muutoksia, varaumia, lisäyksiä tai poistoja, eikä esittää sellaista, joka johtaisi edellä mainittuun. Tarjoaja hyväksyy sopimusehdot sellaisenaan. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman ja sopimus tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen. Tarjoaja vakuuttaa, ettei se ole tarjousta tehdessään syyllistynyt kilpailulainsäädännön vastaisiin toimiin. Tarjouksen antaja ei saa tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja lukuun ottamatta tässä tarjouspyynnössä vaadittavia täydennyksiä. Tilaajalla on oikeus hylätä puutteelliset ja/tai tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä myös muillakin perusteilla, joita on esitetty esim. julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki annetut tarjoukset. Tällainen perustelu voi olla esim. se, että tarjoushinnat ylittävät huomattavasti tilaajan toteuttamiseen varaamat määrärahat. Tilaaja ilmoittaa viivyttelemättä tarjousten hylkäämisestä tarjouksen tekijöille.
Sopimusmenettely. Puitesopimusehdot on määritelty tämän tarjouspyynnön liitteenä 4 olevassa puitesopimusluonnoksessa. Sopimuskausi on 3 vuotta ja se alkaa vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankintaan sisältyy enintään yksi (1) yhden (1) vuoden pituista optiota. Tilaaja päättää erikseen optiokauden käyttöönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen/edellisen sopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.
Sopimusmenettely. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman ja sopimus tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen.
Sopimusmenettely. Toimituksen on oltava testattu, toimitettu ja kaikilta osiltaan valmis 1.11.2016. Projektissa sovelletaan toimitussopimuksessa tarkennettua ns. takuukorjaus- menettelyä toimituksen hyväksymisen jälkeen. Toimittajan tulee liittää tarjouk- seen kuvaus takuukorjausmenettelyistä. Takuukorjauksen aikajakso on 3kk toi- mituksen hyväksymisestä. Xxxxxx toimitus viivästyy toimittajasta johtuvista syistä, on tilaajalla oikeus hin- nanalennukseen projektin kokonaiskustannuksesta 10 % jokaiselta alkavalta kuukaudelta. Jos projekti viivästyy yli 2 kk on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Mikäli toimitus, testaus tai tuotantokäyttöönotto viivästyy yksinomaan kolmannen osapuolen tai tilaajan vastuulla olevasta seikasta, huomioidaan tällainen viiväs- tys projektin aikatauluissa ja toimittajalle ei ole velvollisuutta maksaa tilaajalle sanktioita tällaisen viiveen johdosta. Toimittajan velvollisuutena on kuitenkin en- nakoida ja ilmoittaa sen havaitsemat mahdolliset viivästykset projektissa ja il- moittaa tilaajalle mikäli jokin projektin osa on mahdollisesti viivästymässä. Jos Palveluntuottaja joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoit- teiden täyttämisen vaarantuvan, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palvelun- tuottajalle. Tilaaja pidättää oikeuden tarkistaa Palveluntuottajan taloudellisen ti- lanteen sopimuskaudella sekä vaatia nähtäväksi tarvittavat todistukset. Hankintayksikkö varaa oikeuden purkaa sopimuksen, mikäli palveluntuottajan työt viivästyvät toistuvasti tai jos töissä tai työn lopputuloksessa on toistuvasti merkityksellisiä laatuvirheitä eikä palveluntuottaja ole oikaissut menettelyään sovitussa ajassa siitä, kun palveluntuottajaa on siitä kirjallisesti huomautettu (kahden kirjallisen reklamaation jälkeen). Mikäli Xxxxxxx joutuu palveluntuottajasta johtuvasta syystä käyttämään kolmatta osapuolta palvelun tuottamiseen, on Palveluntuottaja velvollinen korvaamaan ti- laajalle tästä järjestelystä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Ylimääräinen kustannus on suuruudeltaan kolmannen osapuolen hinnan ja palveluntuottajan tämän sopimuksen mukaisen sopimushinnan välinen erotus. Korvaus makse- taan siltä ajalta kun tilaaja joutuu käyttämään kolmannen osapuolen palvelua. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain ilman korvausvelvolli- suutta, mikäli hankintasopimuk...
Sopimusmenettely. Tilaajan ja toimittajan välille laaditaan hankintasopimus. Tarjouksen johtaessa sopimukseen, tarjoajan on toimitettava tilaajalle tilaajavastuulain edellyttämät todistukset, ulkomaisen työvoiman osalta työsopimukset ja muut tarvittavat asiapaperit sekä varauduttava toimittamaan tilaajalle tilaajan edellyttämät muut lisäselvitykset. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Sopimusehdot noudattavat yleisiä sopimusehtoja JYSE tavarat ja palvelut.
Sopimusmenettely. 15.1 Sopimuksessa olevien ehtojen ja määräysten mahdolliset muutokset, tullakseen voimaan ja ollakseen osapuolia sitovia, on osapuolten kirjallisesti hyväksyttävä.
Sopimusmenettely. Hankinnasta tehdään valitun urakoitsijan kanssa kirjallinen urakkasopimus tai tilaus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella.