Common use of A módosítások ismertetése Clause in Contracts

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövege: 1. A II. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2020/01/06 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozási Szerződés 10.2.3. pontjának eredeti szövege: 1szövege:"A Megrendelő pénzügyi teljesítése a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú kiemelt projekthez valamint önkormányzati saját forráshoz kapcsolódik. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj kifizetésére először az önkormányzati saját forrásból, ezt követően pedig a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 projektből kerül sor. A IItámogatás intenzitása: 100 %." A Vállalkozási Szerződés 10.2.3. 2.1 pontpontja az alábbiak szerint módosul: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: "„A Megrendelő megrendelése alapján pénzügyi teljesítése a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetéskiemelt projekthez, valamint önkormányzati saját forráshoz kapcsolódik. Megrendelő kijelenti, hogy a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében Vállalkozói Díj kifizetésére először az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2önkormányzati saját forrásból, ezt követően pedig utófinanszírozás keretében a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 projektből kerül sor. A támogatás intenzitása: 100 %.” A Vállalkozási Szerződés „II10.1.5. 2.2pontjának eredeti szövege:"Az Irányító Hatóság akkor fizeti ki az előlegre jutó támogatást, ha a Megrendelő az Vállalkozó által kiállított előlegbekérő dokumentumot szállítói előleg-igénylés keretében benyújtja. pont második Megrendelő az előleg összegének Vállalkozó bankszámláján történő jóváírását követően kiállított előlegszámlát annak beérkezését követő 5 (öt) napon belül köteles záradékolni, és benyújtani az Irányító Hatóság felé a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári napKormányrendeletben előírt dokumentumokkal együtt." A Vállalkozási Szerződés 10.1.5. pontja a Szerződésmódosítás aláírásával hatályát veszti. A munka befejezésének idő,pontjaVállalkozási Szerződés 10.1.6. pontjának eredeti szövege: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3"Az Irányító Hatóság az Vállalkozó által kiállított előlegszámlát - ideértve az önrészről esetlegesen külön kiállított előlegszámlát is - ellenőrzi. A szállítói előleg-igénylés jóváhagyásáról és elutasításáról az Irányító Hatóság értesíti a Megrendelőt." A Vállalkozási Szerződés „III.3.110.1.6. pontjapontja a Szerződésmódosítás aláírásával hatályát veszti. A Vállalkozási Szerződés 10.1.7. pontjának eredeti szövege: "Az előleggel való elszámolás a Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint rész-, illetve végszámlával történik. A Vállalkozót jelen számlázott előleget az Vállalkozó köteles a számlája értékébe beszámítani és azt külön tételként feltüntetni. Az előlegszámla igazolt beérkezése a további számla befogadásának feltétele." A Vállalkozási Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a10.1.7. pontja a Szerződésmódosításával hatályát veszti. A Vállalkozási Szerződés 10.2.4. pontjának eredeti szövege:"A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése – a Kbt.

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövege: 1Módosító rendelkezések: A Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 4.3. pontjában foglaltakat a Felek közös megegyezése szerint és a Kbt. 141. §-ának, azon belül is elsősorban annak (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően módosítják: Az alapszerződésben foglalt ütemezés szerinti 9. mérföldkő, és ezzel együtt a Projekt Teljes rendszer átadására vonatkozó véghatárideje módosításra, kitolásra kerül. A IImódosult határidőt a Megrendelő által a Szállító rendelkezésére bocsájtott, a Megállóhelyi LED kijelzők, illetve TVM-ek alaptest, valamint a tápellátás kiépítésének befejeztét követő műszaki átadás-átvételét követő (ideértve az LCD kijelzők tápellátásának kiépítését, elhelyezésének előkészítését is) három hónapra változik, azzal hogy a megállóhelyek, telepítési helyszínek átadása Szállító részére 10 db megállóhelyenként ütemezve történik A Felek megállapodása szerint az Alapszerződés 4.3. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező pontja, valamint az 1. sz. számú szerződésmódosítás 2.2 pontja, továbbá az 1. sz. számú szerződésmódosítás 2. sz. melléklete, jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiakkal kerül kiegészítésre, módosításra: a) A szállító jogosult a szerződés szerinti 8. mérföldkőben foglalt, ezidáig még nem telesített feladatokat részfeladatokra bontani, az 1. sz. mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés leírtak szerint. 2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerintb) A munka befejezésének időpontja: szállító jogosult részfeladatok közül a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogadMegállóhelyi LED kijelzők, TVM-ek, LCD kijelzők installációs költségeit a 9. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező záró mérföldkőbe átcsoportosítani az 1. számú sz. mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei leírtak szerint. 2c) A szállító jogosult 8. mérföldkövet teljesíteni, az abban foglalt eszközök leszállítását, szoftveres konfigurálását és integrációját követően. d) A szállító a 8. mérföldkövet jogosult installáció nélkül is kiszámlázni, a mérföldkő részösszegének 1. sz. mellékletben meghatározottak szerinti csökkentése mellett, tekintettel arra, hogy az alapszerződésben rögzítettek szerint Szállító jogosult előteljesítésre és a kapcsolódó számla kibocsátásra. A Szerződés Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés mellékletét képező Ajánlati felhívás és dokumentáció részét képező, „IIMűszaki Leírás” dokumentum 3.3.2.7. 2.2. pont második pontjában foglalt utasinformációs táblák, kijelzők tervezett elhelyezési helyszínei , valamint egyes kijelzők típusok, a frissített utasszámlálási adatok tükrében, a Megrendelő kérése alapján és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári napKbt 141. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától § (munkaterület átadása: 2019.06.264) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint abekezdésének

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2023/02/10 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a Szerződés eredeti szövege:alábbi rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:191. §-a és a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján és a Kbt. 142. § (3) bekezdésére figyelemmel egyező akarattal módosítják. A Felek az Eredeti Szerződés II. cím (a szerződés tárgya és jogalapja) 1.1 pontját (a Bázis Műszaki Tartalmat) kiegészítik a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében meghatározott pótmunkákkal. A Megrendelő a szerződésmódosítás aláírásával megrendeli, a Vállalkozó a szerződésmódosítás aláírásával elvállalja a szerződésmódosítás 1. számú mellékletében és az építési naplóban meghatározott – a Bázis Műszaki Tartalomhoz kapcsolódó - pótmunkák elvégzését (a felek pótmunkára irányuló jogügylete). A pótmunka műszaki tartalom meghatározására, megrendelésére és ellenértékének megállapítására a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésére és a 6:245. § (1) bekezdésre figyelemmel kerül sor, mert a pótmunka az Eredeti Szerződés Bázis és Opcionális Műszaki Tartalmában, továbbá a Vállalkozó árazott költségvetésében nem szerepelt. A pótmunka felmerültének részletes indokait a szerződésmódosítás jogalap indokolására vonatkozó része tartalmazza. A Vállalkozó kijelenti, hogy a pótmunka megrendelése nem teszi a teljesítést aránytalanul terhesebbé. A pótmunka műszakilag osztható. A Felek az Eredeti Szerződés III. cím (a szerződéses feladat ütemezése – részfeladatok – és teljesítési határidők) 2. pontját kiegészítik a következő 2.1 ponttal: A szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében meghatározott – Bázis Műszaki Tartalomhoz kapcsolódó - pótmunka műszaki tartalom teljesítésének határideje 2023. június 30. A Bázis Műszaki Tartalom és az ahhoz kapcsolódó műszaki tartalom átvételére a készrejelentést követően kitűzött egységes műszaki átadás-átvételi eljárásban kerül sor. A Felek egyetértőleg rögzítik, hogy az Eredeti Szerződés II. cím 1.2 pontja szerinti Opcionális Műszaki Tartalom megrendelésére nyitva álló határidő a Bázis Műszaki Tartalomhoz kapcsolódó pótmunka műszaki tartalom teljesítési határideje. A Felek az Eredeti Szerződés IV. cím (vállalkozói díj – a szerződés összege – és annak kifizetése) 1. pontját kiegészítik a következő 1.1 ponttal. A II. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján Felek a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Bázis Műszaki Tartalomhoz kapcsolódó pótmunka ellenértékét – az 1. számú sz. mellékletben rögzített meghatározott árazott pótmunka műszaki tartalom alapján – 130 631 043,- Ft + 27 % általános forgalmi adó (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2azaz Egyszázharmincmillió – Hatszázharmincegyezer - Negyvenhárom forint + 27 % áfa). A IIVállalkozó a pótmunka ellenértékére a Ptk. 2.2 pont: 6:245. § (1) bekezdése alapján jogosult. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja Felek az Eredeti Szerződés IV. cím (vállalkozói díj – a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerintösszege – és annak kifizetése). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2021/02/08 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): ): 1./ Felek a Szerződés eredeti szövege: 1. sz. mellékletét képező műszaki leírást 2021. február 08. napjától a Xxxxxxx által elrendelt veszélyhelyzet lejártának, de legfeljebb a szerződés megszűnésének (2021. július 16.) időpontjáig terjedő időszakra kiegészítik az alábbiakkal (kiegészítés dőlt betűvel jelölve): Veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli takarítási szolgáltatás meghatározása: Takarítandó terület funkcionális megoszlása: -plexifal felületek 2 oldallal számolva: 50,7 m2 A IIrendkívüli takarítást ítélkezési időszakban, a veszélyhelyzet időtartama alatt minden munkanapon 9 – 15 óra között kell elvégezni. 2.1 pontA rendkívüli takarítás az alábbi feladatokat tartalmazza: - ügyfélforgalommal érintett előterek és az ügyfél forgalommal érintett folyosók legalább 40 percenkénti átszellőztetése, - az ügyfélcentrum céljára kijelölt helyiségben rendszeresen, óránként fertőtlenítő takarítást kell végezni baktericid, virucid szer alkalmazásával (plexifal, az ügyfél által iratbetekintés során használt bútorfelületek, vagyis 2 asztal székkel és 1 számítógép, kilincsek és környékük), - tárgyalótermekben, várókban (7 db tárgyalóterem, összesen 281,94 m2) minden tárgyalás után szellőztetést, illetve fertőtlenítő takarítást kell végezni baktericid, virucid szer alkalmazásával (kilincsek, bútorfelületek, plexi védőfalak). 2./ A Megrendelő megrendelése alapján Szerződés 3.1. pontja kiegészül az alábbiakkal: Vállalkozót a Vállalkozó vállalja Szerződés szerinti havidíjon felül 2021. február 08.- napjától a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését Xxxxxxx által elrendelt veszélyhelyzet lejártának, de legfeljebb a szerződés megszűnésének (2021. július 16.) időpontjáig terjedő időszakban a veszélyhelyzettel összefüggő és a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1szerződésmódosításban meghatározott rendkívüli takarítási szolgáltatás ellenében mindösszesen:264.900,- Ft + ÁFA/hó összegű, 2021. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom február 08. napjától legfeljebb 2021. július 16. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan mindösszesen legfeljebb 1.397.505,- Ft + ÁFA (specifikáció2021. február hónapban: 187.725,-Ft+ÁFA, 2021. márciustól júniusig havonta: 264.900,-Ft+ÁFA, 2021. július hónapban: 150.180,-Ft+ÁFA) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj összegű ellenszolgáltatás illeti meg, melynek megfizetése a Szerződés 3.2. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján pontjában foglaltak szerint havonta, utólag történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás dátuma: 2020.07.21. Szerződés eredeti szövege17.9 pontjában Vállalkozó, mint a szerződésben maradó fél - a Ptk. 6:209. § (1) bekezdésére figyelemmel – előzetes, visszavonhatatlan hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Szerződés az MTÜ Zrt.-ről az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt és a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló, a 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatok végrehajtására létrehozandó gazdasági társaság részére átruházásra kerüljön. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Megrendelő részére került átruházásra. A COVID-19 világjárvány miatt a Szerződésben rögzített rendezvény a BIE (Bureau Internation des Expositions, mint Rendező) által időben elhalasztásra kerül. Miután a Szerződés közvetett tárgyát képező építmény kizárólagosan az adott rendezvényhez történő felhasználásra készül, így annak kivitelezési, üzemeltetési és bontási fázisainak és határidejeinek is a rendezvény tényleges időpontjaihoz kell igazodniuk. A rendezvény - jelen szerződésmódosítás létrejöttének időpontjában ismert információk szerint - 2021. október 1. és 2022. március 31. napja között kerül megrendezésre. Fentiek alapján Felek a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Műszaki Leírásban meghatározott egyes teljesítési határidőket az alábbiakra módosítják: Próbaüzem lezárása (Ütemterv Activity ID: SBP-1450):2020. december 30. Átvételi eljárás sikeres lezárása, Birtokbaadás: 2020. december 30. Használatbavételi engedély megszerzése (Ütemterv Activity ID: SBP-1490):2020. december 30. Xxxxxxx engedély megszerzése (Ütemterv Activity ID: SBP-1610): 2022. május.01. Pavilon bontásának befejezése (Ütemterv Activity ID: SBP-1630): 2022. szeptember 01. Építési terület EXPO részére történő visszaadása (Ütemterv Activity ID: SBP-1640): 2022. szeptember 15. A Tervdokumentáció “Landscape” tervfejezetének “LA08 planting” tervlapja szerint meghatározott, Kivitelezés részét képező növénytelepítés (továbbiakban: Növényzet Telepítése) vonatozásában Vállalkozó 2021. augusztus 30. napján köteles teljesíteni. Ezen feladat vonatkozásában a Vállalkozó a Szerződés 2.4. pontja szerinti előteljesítésre kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. A Növényzet telepítése feladat végrehajtása nem feltétele az Átvételi eljárás sikeres lezárásának és a Birtokbaadásnak. Erre tekintettel a Szerződés 2.3. pontja az alábbiakra változik: „A közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírás részét képező teljesítési ütemtervben rögzített következő határidők kötbérterhesek: kiviteli tervek elkészítése; valamint az átvételi eljárás sikeres lezárása, birtokbaadás; Pavilon bontásának befejezése; kötbérterhes határidő továbbá a Növényzet Telepítése.” A Szerződés 2.1. pontjának első bekezdése az alábbiakra változik: „A teljesítés helye: A kiviteli tervezés vonatkozásában a tervek szolgáltatásának a helye: Megrendelő székhelye, telephelye, fióktelepe/Tervező székhelye, telephelye, fióktelepe (1037 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00./ 2300 Ráckeve, Xxxxx Xxx köz 1.).” A Szerződés 2.2. pontjának első mondata az alábbiakra változik: „A teljesítés határideje: 2022. október 15. napja., azzal, hogy az egyes – a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott – feladatokat az ott, illetve a Szerződésben rögzített határidőben kell teljesítenie a Vállalkozónak.” A Szerződés 3.2.e) alpontja az alábbiakra változik: „Felek rögzítik, hogy a fentiek annak elsődlegességével alkalmazandók, hogy figyelemmel arra, hogy a Megrendelő ütemezetten jut az ellenszolgáltatás forrásához, a számlák az alábbiak figyelembevételével nyújthatóak be: 1a. 2019. december 31. napjáig legfeljebb az igényelhető előleg összegének megfelelő mértékig, b. 2020-2022-ben a fennmaradó nettó ellenszolgáltatás” A IISzerződés 16.3. 2.1 pontpontjában a Megrendelő képviselőjének (ide nem értve a műszaki ellenőrt/szakértőt) adatai az alábbiakra változnak: „Megrendelő képviselője Xxxx: Xxxx Xxxxxx Címe: 1037 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. Telefon száma: +00 00 000 0000 E-mail címe: Xxxxxx.Xxxx@xxxxxxxxxxx0000.xx” A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pontpontjának a) pontja az ajánlattól eltérően tartalmazta a Kiviteli tervezés nettó vállalkozói díját, melyet a Felek a szumma ellenszolgáltatás érdemi módosítása nélkül technikailag a megajánlott értékre javítanak. Ennek megfelelően a Szerződés vonatkozó pontjának szövege az alábbiakra változik: A „Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott szerződésszerű teljesítéséért az egyes munkarészek tekintetében vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosításmeg az alábbiak szerint: 1. Szerződés II. 2.1 ponta) Kiviteli Tervezés nettó vállalkozói díja: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés419.058.000, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint-Ft. 2b) Kivitelezés nettó vállalkozói díja: 9.457.937.000, -Ft. Kiviteli Tervezés és Kivitelezés nettó vállalkozói díj összesen: 9.876.995.000, -Ft. c) Műszaki karbantartás nettó vállalkozói díja: 235.000.000, -Ft. d) Bontási munkák nettó vállalkozói díja: 488.005.000,-Ft. A Szerződés nettó vállalkozói díj mindösszesen: 00.000.000.000, -Ft („II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint aVállalkozói díj”)”

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2016/12/21 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Xxxxx közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés eredeti szövege4. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik: „Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2016. december 31. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett.” A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Xxxxx közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép: „Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2017. május 31. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett.” 1. Az alapszerződés I/1. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 1. A II. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező pályázat keretében többletpontszámként értékelésre kerülő megújuló energiahasznosítás megvalósítása érdekében napelemes rendszer kerül kiépítésre, melyet az 1. számú mellékletben rögzített alap műszaki tartalom (specifikációtekintettel a benyújtott pályázat és annak értékelési szempontjai a műszaki tartalom összeállítását követően kerültek pontos meghatározásra) még nem tartalmazott, de a projekt keretében a megvalósítása szükséges. A beépítésre kerülő tétel pontos megnevezése: "MVH kód: 00-000-0000000, Kód: 75-061-001.1.6.4.1-0121201 Verzió:2016-1. A kapcsolódó elvégzendő pótmunkák: elektromos munkák, megújuló energiahasznosító berendezések, hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek, napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályosos napelem, magastetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve. A szerződésmódosítással a felek módosították a megvalósítandó feladatot, e körben a közbeszerzési műszaki leírás, és az ahhoz tartozó költségvetés szerintazt módosító, jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező iratok együttesen az irányadóak a szerződésmódosítás létrejöttét követően.” 2. Az alapszerződés II.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 2. A IIvállalkozó díj mértéke 99.978.682.- Ft+ÁFA, azaz Kilencvenlilencmillió-kilencszázhetnevnyolcezer-hatszáznyolcvankettő forint+ÁFA, mely jelen szerződésmódosítás 1. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: sz. melléklete szerint került a munkaterület átadás-átvételének napja szerződésmódosítás során meghatározásra, és tartalmazza különösen a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap jelen szerződésmódosítással módosított valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a pótmunkát is (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerintjelenleg jóváhagyott pótmunka ellenértéke nettó 980.000,- Ft). Megrendelő előteljesítést elfogad.” 3. Szerződés IIIAz alapszerződés II.16. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pontpontja kiegészül az alábbiakkal: „A Megrendelő megrendelése alapján Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással megnövekedett a Vállalkozó vállalja vállalkozói díj. Figyelemmel arra, hogy a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező számlázás az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és sz. szerződésmódosítás létrejöttéig már megkezdődött, felek megállapodnak abban, hogy részszámlákat az ahhoz tartozó költségvetésalapszerződésben meghatározott vállalkozói díjat alapul véve állítja ki a Vállalkozó, valamint míg az alapszerződésben szereplő vállalkozói díj feletti részt a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerintvégszámlában érvényesíti. 2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a”

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2020/07/20 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövege: 1Vevő a beruházás helyszínére (Mindszent külterület Hrsz. A II0137/6) 2020. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése május 19-én küldte meg igénybejelentőjét az NKM Áramhálózati Kft-nek a „nem lakossági célú villamosenergia-vételezéshez”. Az NKM Áramhálózati Kft. 2020. július 9-én kelt tájékoztatásában közölte az igénynek megfelelő áramvételezés feltételeit, és értesítette a Vevőt, hogy a szükséges villamosenergia biztosítása hálózatfejlesztési beruházást igényel, melynek várható átfutási ideje 14 hónap. Felek megállapítják, hogy az igényelt villamosenergia-kapacitás az Adásvételi szerződés teljesítésének feltétele, mivel ennek hiányában a berendezések üzembe helyezése, a próbaüzem elvégzése, és a Vevőnek történő átadása nem lehetséges. Felek a fenti indokok alapján a Vállalkozó vállalja szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról döntenek, a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy - a jelen módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket sem a Vevő, sem az Eladó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés elválaszthatatlan részét általános jellegét; - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (mivel a Felek a szerződésben rögzített ellenértéket változatlanul hagyják). Felek az Adásvételi Szerződésben rögzített teljesítési határidőt akként módosítják, hogy a szerződésszerű teljesítés határideje (150 nap) az NKM hálózatfejlesztési munkáinak időtartamával (14 hónap = 420 nap) meghosszabbodik, azzal, hogy amennyiben az NKM hálózatfejlesztési munkái rövidebb idő alatt befejeződnek, akkor az Eladó köteles a hálózatfejlesztés elvégzését követő 15 napon belül a szerződés tárgyát képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) berendezéseket üzembe helyezni, a próbaüzemet elvégezni, és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2átadás-átvételi eljárás kezdeményezni. A IIFelek az Adásvételi Szerződés III.3. 2.2 pontpontjának 3. bekezdését így módosítják: A munka megkezdésének időpontja„3. Teljesítés határideje: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától szerződéskötéstől számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 570 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: Az Eladó köteles az NKM által végzett hálózatfejlesztés befejezését követő 15 napon belül a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés szerződés tárgyát képező feladatok teljes berendezéseket üzembe helyezni, a próbaüzemet elvégezni, és hibátlan, hiánytalan, valamint aaz átadás-átvételi eljárás kezdeményezni.”

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövege:): 1. A IITervező feladatai – a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozóan, illetve a kiviteli tervfázistól – kiegészülnek a következőkkel: a) Főbejárat teljes alaprajzi áttervezése a megrendelői igényeknek megfelelően; b) Új akadálymentes bejárat kialakítása – tervezési terület bővítése; c) Tanulmánytervben szereplő tartószerkezeti ütközések feltárása és megfelelő áttervezése. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján (nyíláspozíciók, lekerekítések, lépcsőkarok átépítése, födémmegerősítés, nyíláskialakítás); d) Új alaprajzi elrendezés a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint.vizesblokkok tekintetében; 2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerinte) A munka befejezésének időpontjaTanulmánytervben nem szereplő 7. szint tervezése, mely általános szinttől jelentősen eltér; konferenciateremmel, nagyobb méretű vizesblokkal, exkluzívabb irodákkal; f) Padlásfeljáró áthelyezésének vizsgálata, mely a tanulmánytervhez képest új igényként merült fel; g) A 7. szinten található Képviselői Tájékoztatási Központ tervezési területbe való bevonása, gépészeti rendszerek, hálózatok cseréje és hozzájuk kapcsolódó belsőépítészeti munkák; h) A gépészeti rendszereket illetően megrendelő részéről felmerült további módosítási igények (lásd különösen: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerintegyeztetésekről készült emlékeztetők, jegyzőkönyvek). Megrendelő előteljesítést elfogad.; 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás:i) Teljes épületre kiterjedően új tűzjelző rendszer tervezése; 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikációj) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerintÉpület zónásításának igénye. 2. A Szerződés 4.3. pontjában a „II. 2.2. pont második és Szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül” szövegrész helyébe a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap„Szerződés aláírását követő 80 munkanapon belül” szöveg lép. 3. A Szerződés „III.3.13.1. pontja: pontjának helyébe a következő lép: 3.1. A Vállalkozót Tervező a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok Szerződésben meghatározott feladatai, kötelezettségei teljes és hibátlankörű (kivéve a tervezői művezetést), hiánytalanszerződésszerű teljesítéséért összesen nettó 143 980 000 HUF + áfa összegű tervezői díjra jogosult. Ebből: 3.1.1. nettó 35 980 000 HUF + áfa a 2.8. pont szerinti jóváhagyási terv elkészítésének, valamint aátadásának ellenértéke (az 1. számú szerződésmódosítás aláírása előtt ez az összeg már kifizetésre került, a Megrendelő 2021. június

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövegeA szállítási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint hatályos: 13.1. (áthúzott - A II. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését Szállító a jelen szerződés elválaszthatatlan részét tárgyát képező eszközt Megrendelő székhelyére köteles szállítani. - áthúzott) A jelen szerződés tárgyát képező eszköz Megrendelő székhelyére történő szállítása, valamint a szállítással kapcsolatos engedélyek beszerzése, a szállítás költségeinek biztosítása Megrendelő kötelezettségét képezi, azaz az eszköz mennyiségi átadásának helye: szállító székhelye. A szállítási szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint hatályos: 3.2. A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom mellékletében meghatározott termék szállításának határideje: (specifikációáthúzott - 2016. november 30. napja.- áthúzott) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 22016. december 20. napja. A IIszállítási szerződés 4.3. 2.2 pont: pontja az alábbiak szerint hatályos: 4.3. Megrendelő a Kbt. 135. § (9) bekezdése értelmében a kért ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékű előleget fizet, amennyiben ezt Szállító kéri. Az előleget ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb az előlegbekérő kézhezvételét követő 15 napon belül. Szállító részszámla benyújtására az alábbiak szerint jogosult (az előleg-bekérő / előlegszámla nem számít részszámlának): - Megrendelő egy részszámla benyújtását teszi lehetővé. - A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja részszámla benyújtásának feltétele a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belülszerinti eszköz elkészülésekor és tesztelésekor, amikor a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás (Nettó szerződéses ár) (áthúzott - 60%-ának - áthúzott) 90 %-ának megfelelő mértékű részszámla nyújtható be azzal, hogy a részszámla összegét - külön soron - csökkenteni kell az igénybe vett előleg összegével, azaz a részszámla kifizetésre kerülő összege, a nettó szerződéses ár 60 %-a. Teljesítési határidőA részszámla benyújtásának feltétele a megrendelő által aláírt teljesítésigazolás, melyet a számla mellékleteként csatolni kell és melynek alapja az eszközök rendelkezésre állásának szállító általi igazolása. Az előleg elszámolására egy összegben, a részszámlában kerül sor, amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél ezt igényelte. - Nyertes Ajánlattevő az elvégzett munkákról végszámlát az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthat be. Végszámla esetén a teljesítésigazolás kiadásának feltétele valamennyi eszköz szerződés szerinti üzembe helyezésének megtörténte és a sikeres átadás átvételi eljárás lezárása. - A teljesítésigazoláshoz a termék alábbi dokumentumai és tartozékai Megrendelőnek történő átadása szükséges: 30 naptári nap -- A termék angol és/vagy magyar nyelvű kezelési könyve, -- A termék karbantartási (ajánlat szerintgarancia) füzete, garancia jegy, -- Műbizonylat, -- Munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozat, -- Forgalomba hozatali engedély (vagy annak megfelelő más dokumentum) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint)szállítási szerződés 5.1. Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosításpontja az alábbiak szerint hatályos: 15.1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését Szállító köteles a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az tárgyát képező, 1. sz. melléklet szerinti terméket a 3.2./ pontban meghatározott határidőn belül a jelen szerződés 1. számú mellékletben rögzített melléklete szerinti műszaki tartalom tartalommal, az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetve az ajánlatban meghatározottak szerint (specifikáció) áthúzott - Megrendelő telephelyére szállítani és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint ott - áthúzott)átadás-átvételi eljárás útján a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2Megrendelő birtokába bocsátani. A Szerződés „II. 2.2. pont második és vételár kifizetésével a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: termékek tulajdonjoga a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári napMegrendelőre száll át. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2019/08/01 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövegeFelek közös megegyezéssel a fenti alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják: 1. A IISzerződő Xxxxx közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés VII. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az fejezetének alábbi, 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2pontját hatályon kívül helyezik: „Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontjateljesítés ideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 20 hónap. Megrendelő jogosult a téli üzem miatt a munkaterületet visszavenni. A visszavétel időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába. A téli üzem alatt mely november 10. - március 15. közötti időszakban tart) a Vállalkozó, a Megrendelő általi munkaterület átadás-átvételének napja visszavételének hiányában sem végezhet munkát. Ezen időszak így a teljesítés időtartamába nem számít bele. Azonban ezen időszakban egyedi - a kedvező időjárási viszonyokra / technológiai folyamatokra tekintettel benyújtott - kérelem alapján, a Megrendelő külön engedélyével folyhat munkavégzés. Az ilyen munkavégzés időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít”. A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Xxxxx közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép: „Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés ideje: a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától hatályba lépésétől számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint)36 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad. 3jogosult a téli üzem miatt a munkaterületet visszavenni. Szerződés IIIA visszavétel időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába. 3.1A téli üzem alatt mely november 10. pont: A Vállalkozót - március 15. közötti időszakban tart) a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlanVállalkozó, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-FtMegrendelő általi munkaterület visszavételének hiányában sem végezhet munkát. Ezen időszak így a teljesítés időtartamába nem számít bele. Azonban ezen időszakban egyedi - a kedvező időjárási viszonyokra / technológiai folyamatokra tekintettel benyújtott - kérelem alapján, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti mega Megrendelő külön engedélyével folyhat munkavégzés. Az ÁFA elszámolása ilyen munkavégzés időtartama a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerintteljesítés időtartamába beleszámít”. 2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2022/01/14 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés eredeti szövegeII.1. pontja a következők szerint módosul: 1. A II. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján megrendeli, Vállalkozó elvállalja az „AC2 homlokzati felújítás" tárgyú kivitelezési feladat elvégzését, az ajánlattételi felhívás, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban, illetve a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését ajánlata szerint. A Felek rögzítik, hogy az említett dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan elválaszthatatlan, szerves részét képező az 1képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra). Felek a Szerződés 1.a) számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2melléklete szerinti pótmunkák elvégzésében állapodnak meg. A IIpótmunkák pontos mennyiségét, anyag- és a munkadíját, a Szerződés 1.a) számú melléklete tartalmazza. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: Szerződés V.1. pontja a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosításkövetkezők szerint módosul: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi átalánydíjas vállalkozói díjra jogosult: A szerződés teljes ellenértéke nettó összege (tartalékkerettel): 000 000 000 Ft. A szerződés teljes ellenértéke nettó összege (tartalékkeret nélkül): 000 000 000 Ft. A pótmunkák teljes nettó ellenértéke: 62.409.070 Ft. A szerződés teljes ellenértéke nettó összege (pótmunkákkal): 198 390 286 Ft” A Szerződés V.4. pontja a következők szerint módosul: „4.Vállalkozó egy (1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom ) darab előlegszámla (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetéselőlegbekérő), valamint szerződésszerű teljesítést követően négy (4) darab részszámla és egy (1) darab végszámla, a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében pótmunkák teljesítését követően egy (1) darab számla benyújtására jogosult az 1. számú módosított szerződés mellékletei alábbiak szerint. 2. ” A Szerződés „IIV.10. 2.2. pont második és pontja a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint akövetkezők szövegrésszel egészül ki:

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövege: 1III.1. A IIFelek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. 2.1 pontpontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a Eredeti szerződéses rendelkezés: „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: 12.1 Teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap 11 hónap határozott időtartam (ajánlattevő ajánlata szerintsikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a készre jelentés és a sikeres műszaki átadás-átvétele, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad. 3” Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés): „12.1 Teljesítés határideje a 2021. Szerződés IIIjanuár 15. 3.1. pont: A Vállalkozót napján történt munkaterület átadásától számított 11 hónap határozott időtartam (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2. A Szerződés „II. 2.2. pont második készre jelentés és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: sikeres műszaki átadás-átvétele, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület átadásától rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad. Felek rögzítik, hogy a 481. hrsz, 473. hrsz., 476/1. hrsz., 478. hrsz., 469. hrsz alatti ingatlanok vonatkozásában a fenti 11 hónapos időtartamba a 2021.02.03. és 2021.03.22. napja közötti időszak (munkaterület átadása: 2019.06.2647 nap) számítottnem számít bele (ezen időszakban Vállalkozó nem rendelkezett a munkaterülettel), 53 naptári erre figyelemmel ezen ingatlanok esetében a teljesítési határidő 2022. január 31. napja. Felek rögzítik, hogy a 483. hrsz alatti ingatlan vonatkozásában a fenti 11 hónapos időtartamba a 2021.02.03. és 2021.04.07. napja közötti időszak (63 nap)” nem számít bele (ezen időszakban Vállalkozó nem rendelkezett a munkaterülettel), erre figyelemmel ezen ingatlan esetében a teljesítési határidő 2022. február 16. napja. Összességében Vállalkozó részére 11 hónap áll rendelkezésre a módosítást követően is. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a”

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövege: Felek az előzményi 0.xx. Szerződésmódosítással a Megbízási Keretmegállapodás mellékleteit képező Műszaki Leírást (1. A IIsz. 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján Melléklet) és Ütemtervet(3. sz. melléklet) módosították a Vállalkozó vállalja Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján. Sem a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését Megbízási Keretmegállapodás keretösszege, sem a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező teljesítési határidő nem változott meg az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és sz. szerződésmódosítás folytán. Felek az ahhoz tartozó költségvetés szerint. előzményi 2. A IIsz. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: Szerződésmódosítással a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belülKbt. Teljesítési határidő: 30 naptári nap 141. § (ajánlat szerint4) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint)bek. Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése c) pontja alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Megbízási Keretmegállapodás műszaki tartalmát egészítették ki az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetésérintett kerületi önkormányzatok által javasolt plusz projektelemekkel, valamint a keretösszeget növelték az új projektelemek nettó ellenszolgáltatásával (nettó 22 000 000 Ft) és ezzel összefüggésben az ütemezést módosították. A plusz feladatok az érintett kerületi önkormányzatok javaslatai, a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kormány egyetértése mellett kerültek be a tervezési feladatok közé és a Ferencvárosi Szabadidős és Sportpark megvalósulását szolgálják. Az eredeti projekt nem drágult, a 2018. július 5-én megkötött szerződés végösszege a többlet műszaki tartalom kialakításához szükséges plusz feladatokból fakadó összeggel növekedett. A 2. sz. szerződésmódosítás kielégítette a (Közbeszerzési Hatóság irányadó útmutatójában (KÉ.2019. évi 227. szám; 26.11.2019)foglaltakkal összhangban) a Kbt.141. § (4) bekezdés c) pont szerinti előre nem láthatósági szerződésmódosítási jogszabályi kritériumokat. A 2. sz. szerződésmódosítás megkötésének napja 2020. június 23. volt. Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1előzményi 3. sz. szerződésmódosítással a Megbízási Keretmegállapodás 8. pontjában 2021. szeptember 30. napjában meghatározott véghatáridőt 2022. május 15. napjáig meghosszabbították, valamint -a Szerződés 3. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2mellékletét képező Ütemtervnek megfelelően a Közös Feladatok Projektelem tekintetében fizetendő havi átalánydíj havonta történő kifizetése a Szerződés 2021. szeptember 30. napjában meghatározott eredeti határidejének leteltével lezárul és az ezt követő 2022. május 15. napjáig terjedő, a 3. számú Szerződésmódosítással meghosszabbított időszak tekintetében már nem kerül kifizetésre. -Felek tájékoztató jelleggel és egyértelműsítés céljából kijelentik, hogy a Szerződés 6.7. értelmében Megbízott a közvetlen megrendelés vonatkozásában járó havidíjra a közvetlen megrendelésben meghatározott Várható Időtartam alapján jogosult figyelemmel a Szerződés 6.5. pontjában rögzítettekre. Ennek értelmében Megbízott a várható időtartamot megelőző teljesítése esetén is jogosult a Várható Időtartam alapján járó a Mérföldkő kifizetésekor esedékes havidíjra. A Szerződés „II3. 2.2sz. szerződésmódosítás kielégítette a Kbt.141. § (4) bekezdés c) pont második szerinti előre nem láthatósági szerződésmódosítási jogszabályi kritériumokat, összhangban A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács "közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről" (2021. 05. 10.)szóló útmutatójában foglaltakkal. A 3. sz. szerződésmódosítás megkötésének napja 2021. szeptember 30. volt. Felek a tárgyi 4. sz. szerződésmódosítással a szerződés véghatáridejét módosították 2022.05.15-ről 2023.12.31-re. A módosítás a szolgáltatással érintett műemlékké nyilvánítási eljárás alá eső projektelem (Kvassay-zsilip együttese és objektumai) miatt az eljárás elhúzódása okán, és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári napSzerződés mint mérnöktanácsadói szerződés Tervezési szerződés véghatáridejéhez történő igazítás miatt vált szükségessé. A munka befejezésének idő,pontja: szerződésmódosítás kielégítette a munkaterület átadásától Kbt.141. § (munkaterület átadása: 2019.06.264) számítottbekezdés c) pont szerinti előre nem láthatósági szerződésmódosítási jogszabályi kritériumokat. Felek a véghatáridőn túl egyéb szerződéses rendelkezést és mellékletet nem módosítottak, 53 naptári nap. 3az megbízási díj és a műszaki tartalom nem változott. A Szerződés „III.3.14. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint asz. szerződésmódosítás megkötésének napja 2022.05.13. volt.

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövegeA Szerződő Xxxxx közös megegyezéssel a vállalkozási keretszerződést az alábbiak szerint módosítják: 1. A IIvállalkozási keretszerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 4.1. 2.1 pontFelek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – szerződésszerű teljesítése esetén – a menetlevélben szereplő, a megrendelésben megadott viszonylat szerinti távolság alapján a következő képlettel kiszámolt (az általános kerekítési szabályok szerint egész számra kerekített) nettó kilométerdíjakra jogosult: - Előre tervezett vonatpótlás esetén: 423 Ft + 423 Ft x 0,27 x ((havi üzemanyag átlagár / bázisár) - 1) Forint - Rendkívüli vonatpótlás esetén: az előre tervezett vonatpótlás díjának 20 Ft rendelkezésre állási díjjal megnövelt összege Bázisár: a KEF (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság) által 2021.04. 09. napján közétett diesel üzemanyag árának 15%-kal megnövelt értéke, nettó 370 Ft/l. Havi üzemanyag átlagár: a KEF által folyamatosan közzétett diesel nettó üzemanyagár tárgyhavi átlagára. A Megrendelő megrendelése alapján minden hónap első munkanapján megküldi a Vállalkozó vállalja részére a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését KEF által közzétett nettó kiskereskedelmi üzemanyagárakat tartalmazó táblázatot. A Vállalkozó ez alapján minden hónap 5. napjáig kiszámítja az előző hónapra vonatkozó vállalkozói kilométerdíjakat, és azt megküldi a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerintMegrendelő részére jóváhagyás céljából. 2. A IIvállalkozási keretszerződés 10.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 10.1. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: Felek rögzítik, hogy az elszámolás az előző havi megrendelt teljesítések összesítésével havonta történik a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül4. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ftdíjakon, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári napteljesítések alkalmával igazoltan megtett km alapján. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint avállalkozási keretszerződés 10.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2022/09/30 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés A Felek a „Keretszerződés tárgya, működés és időtartama” címének 19. pontja helyébe az alábbi rendelkezést léptetik: A Felek a Keretszerződést a hatályba lépéstől (2021. október 1-től) kezdődő határozatlan időtartamra módosítják. A Keretszerződés megszűnik a Keretszerződésben meghatározott megszűnési okok bekövetkezése, vagy gyakorlása miatt, vagy a kölcsönzési keretösszeg elérése esetén (amely esemény hamarabb következik be). A Keretszerződés szerinti kölcsönzési keretösszeg 30 000 000,- Ft. + általános forgalmi adó, amely összeg elérésekor a Keretszerződés – külön jognyilatkozat nélkül – megszűnik. A Felek kölcsönösen tájékoztatni kötelesek egymást, ha az egyedi megrendelés kiadásakor, vagy annak visszaigazolásakor észlelik a keretdíj elérését, vagy annak várható túllépését. A Felek a Keretszerződés határozatlan időtartamra történő módosításának Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos indokául állítják, hogy mivel a Keretszerződés a keretösszeg kimerülésén nem nyúlhat túl, ezért az eredeti szövege: feltételeknek megfelelően a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony elköltésének célja a felhívás eredeti feltételeinek megfelelően teljesül. A határozatlan időtartam a Keretszerződés esetében azt jelenti, hogy az eredetileg kikötött keretösszeg kimerülésének jövőbeni időpontja ismeretlen, de a Keretszerződés teljesülésének adatai alapján (2. pont) az előrelátható megszűnés időpontja 2023. év október hónap 1. napja (a teljesülés módosításkori 1/3-os arányát ismerve). A IIFelek a „Keretszerződés tárgya, működés és időtartama” címének 18. 2.1 pontpontja helyébe az alábbi rendelkezést léptetik: A Megrendelő megrendelése alapján Felek az egyedi megrendelésben és a Vállalkozó vállalja visszaigazolásban rögzítik a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését kikölcsönzés időtartamát, amely legfeljebb a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2Keretszerződés megszűnésének időtartamáig tarthat. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogadKeretszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és hatályban. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári nap. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2022/12/12 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövege: 1Kbt. A II141. 2.1 (4) bek. c) pont: A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény 48. § (1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerintbek. 2. A II. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadás-átvételének napja a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 2020. évi CLXV. törvény 99. § értelmében, 2022. január 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2napjától a Győri Törvényszék illetékességi területén egy újabb járásbíróság - a Csornai Járásbíróság - létesítésére került sor. A Szerződés „IICsornai Járásbíróság (Bíróság) elhelyezése a Csorna, Xxxxxxx xx 00. 2.2sz., 2620/1 hrsz. pont második alatti ingatlanban tervezett, melyhez szükséges az épület teljes rekonstrukciója és bővítése, melyre irányuló építési beruházás kivitelezési munkálatai folyamatban vannak. A Bíróság a végleges elhelyezést biztosító épület beruházásának megvalósítási időigényére való tekintettel 2022. január 1. napjától a végleges a beruházás befejezéséig ideiglenesen a Csorna, Xxxxxxx xx 00. sz. alatti bérelt ingatlanban kezdte meg működését. A Bíróság elhelyezésének előkészítése során nem merült fel a Bíróság, valamint a Csornai Járási Ügyészség (Ügyészség) közös épületben való elhelyezése, azt a szervezeti egységek egymástól függetlenül, külön-külön épületben tervezték megvalósítani. A Csorna, Xxxxxxx xx 00. sz., 2620/1 hrsz. alatti ingatlanban az OBH Elnöke és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári napGyőri Törvényszék elnöke által is elfogadott tervezési program, valamint az az alapján elkészült építési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció is csak a Bíróság elhelyezését tartalmazta. Ennek megfelelően az épület teljes rekonstrukciójára és bővítésére kiadott építési engedély kizárólag csakis a Bíróság elhelyezésének kialakítására vonatkozott, valamint ezen műszaki tartalom alapján lefolytatott nyílt eljárás keretében került sor a beruházás kivitelezési munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére, majd az építési tevékenység megkezdésére. A munka befejezésének idő,pontja: Legfőbb Ügyészség azonban jelezte a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számítottMegrendelő felé, 53 naptári nap. 3hogy a Csornai Járásbíróság mellett működő Ügyészség elhelyezésére a település ingatlanállományának adottságai és a két hivatásrend történeti előzményei alapján kizárólag a Csornai Járásbíróság végleges épületében lát lehetőséget. Tekintettel arra, hogy az épület a Győri Törvényszék vagyonkezelésében van, a kivitelezés zajlik és a Legfőbb Ügyészség nem jogosult az épületben munkálatok elvégzésére, így azt kizárólag Megrendelő végeztetheti el. Ennek érdekében módosított építési engedély iránti kérelem került beadásra az építési hatósághoz, és az Ügyészség bírósági épületben való elhelyezésére vonatkozóan kiadott módosított építési engedély 2022. augusztusában vált véglegessé. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlanLegfőbb Ügyészség döntése, hiánytalanmiszerint egyéb megfelelő elhelyezést biztosító épület hiányában az Ügyészség elhelyezésére a bírósági épület tetőterében kerül sor, valamint aa tetőtér átalakítása miatt szükségessé váló feladatok mennyisége és időigénye a Szerződés megkötésének időpontjában a Megrendelő és a Vállalkozó számára nem volt előre látható.

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2022/09/14 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): ): 2.1. A Szerződés eredeti szövege: III.1. pontja alapján Vállalkozó 24 hónapra takarítási feladatok ellátását vállalta a Szerződés 1. A IIsz. 2.1 pont: A mellékletében meghatározott ingatlanokban a Szerződés teljes időtartama alatt. Megrendelő megrendelése alapján és Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Szerződés az 1eredetileg meghatározott időtartammal 2022. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerintszeptember 15-én hatályát veszti. 22.2. Mivel Megrendelőnél a Szerződésben foglalat feladatok ellátásához szükséges közbeszerzési eljárás még nem valósult meg, a 2.1. pontban meghatározott időtartam meghosszabbítása szükséges, hogy Megrendelő mindennapos működését, és üzletvitelét biztosítani tudja. 2.3. A IIfentiek alapján Xxxxx megállapodnak, hogy a takarítási feladatok ellátásának idejét módosítják, és 2022. 2.2 pont: A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásnovember 27-átvételének napja ig a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belülhatályát meghosszabbítják. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: Felek megállapítják, hogy jelen módosítással a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillióértéke 2.390.000 Ft-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti tal növekszik meg. Az ÁFA ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) elszámolása és megfizetése változatlanul a hatályos jogszabályok Szerződés VI. és VII. pontjai alapján történiktörténnek. 3.1. Módosítás:A Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem 1a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. 3.2. Szerződés IIA rendelkezésre álló adatok szerint megállapítható, hogy Vállalkozó részére jelen okirattal adott, megbízás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, mivel az továbbra is az általános takarítási szolgáltatások biztosítására irányul. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése Továbbá a jelen okirat alapján a módosított ellenérték összesített növekedése – figyelembe véve Vállalkozó vállalja részére eddig a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Szerződés alapján kifizetett, és kalkulálható további ellenértéket -, az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerinteredeti szerződéses érték 10%-át nem haladja meg. 3.3. Mindezek alapján Xxxxx a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári napbekezdés b) pontjában állapítják meg. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a

A módosítások ismertetése. A módosítás dátuma: 2019/08/22 2022/09/23 (éééé/hh/nn) A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés eredeti szövege: 1A szerződés módosítására első alkalommal kerül sor. A IIkivitelezés teljesítése során ismertté vált, hogy a költségvetés meghatározott tételeit érintően eltérő mennyiség felhasználása szükséges az abban feltüntetettekhez képest (elmaradó tételek). 2.1 pont: A Megrendelő megrendelése alapján Továbbá a Vállalkozó vállalja kivitelezés a „Király 18 hrsz alatti ingatlanon (Polány, Táncsics M. u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését 11.) a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező projekt során nem kerül megvalósításra. Felek rögzítették továbbá, hogy az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint. 2Alapszerződésben a berendezések darabszáma elírásra, a szerződésmódosítással javításra került. A IIköltségvetés bizonyos tételeinek módosításából kifolyólag a szerződéses ár (kivitelezői díj) is módosul, mely jelen szerződésmódosítás tárgyát képezi. 2.2 pontA költségvetés módosulásainak kimutatása a szerződésmódosítás mellékletét képezi. Felek az Alapszerződés 3.1. pontja szerinti kivitelezési díjat az alábbiak szerint módosítják: Eredeti szerződéses rendelkezés: „Nettó 117.948.767,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 149.794.934,- Ft.” Módosult szerződéses rendelkezés: „Nettó 114.629.710,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 145.579.732,- Ft." A munka megkezdésének időpontja: módosítás során az ellenérték csökkenésére kerül sor, mely csökkenés az eredeti szerződéses érték ~2,81 %-a. „A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a munkaterület átadás-átvételének napja közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” (2021.05.06.) című hatósági útmutató II.1. pontjában is foglaltak értelmében „A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem csökken.” A módosítás továbbá egyáltalán nem változtatja meg a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül. Teljesítési határidő: 30 naptári nap (ajánlat szerint) A munka befejezésének időpontja: általános jellegét, arra kifejezetten a munkaterület átadásától számított 30 naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). Megrendelő előteljesítést elfogad. 3. Szerződés III. 3.1. pont: A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes szerződéses és hibátlanprojektcél – az érintett település szennyvízkezelésének rendezése – érdekében kerül sor, hiánytalan valamint a 2.2 pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 28.800.000,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. Módosítás: 1. Szerződés II. 2.1 pont: „A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „Király u. 13 szám alatti szolgáltatóház lapostető felújítási munkái” kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező így illeszkedik az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés, valamint a Felek által elfogadott műszaki tartalomban alkalmazott változtatások tekintetében az 1. számú módosított szerződés mellékletei szerint. 2eredeti szerződésjellegéhez. A Szerződés „II. 2.2. pont második és a harmadik bekezdései Teljesítési határidő: 53 naptári nap. A munka befejezésének idő,pontja: a munkaterület átadásától (munkaterület átadása: 2019.06.26) számított, 53 naptári napszerződés módosítása fentiek értelmében jogszerű. 3. A Szerződés „III.3.1. pontja: A Vállalkozót jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan, valamint a