Common use of A szerződés megszűnése Clause in Contracts

A szerződés megszűnése. 13.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.17.1. Felek a Szerződést a fizetési véghatáridő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén valamint a 7.3. pontban megjelölt esetekben mondhatják fel azonnali hatállyal. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetfelmondást a másik féllel írásban tértivevényes levélben kell közölni. A rendes felmondás jogát felek egyetértően kizárják. 7.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül az Eladó részéről: 7.2.1. az Eladó mindösszesen 10 napot meghaladó késedelmes teljesítése; 7.2.2. az Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy olyan okból nem teljesít, amely az Eladó felelős vagy amely az Eladó érdekkörében merült fel; 7.2.3. ha az Eladó ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek; 7.2.4. a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdése szerinti bármelyik esetben. 7.3. Feleket megilleti továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanihatályú megszüntetésének joga, ha: • : 7.3.1. ha a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése Fél ellen csődeljárás indult és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elmegszerzésére, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között hitelezőkkel nem jön létre egyezség (egyezség, 7.3.2. ha a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási végelszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • , 7.3.3. ha a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor Fél fizetésképtelenségét a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstvmegállapítja, 7.3.4. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) A Fél végelszámolását vagy • a Megrendelő ellen kényszertörlési eljárását az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre arra jogosult szerv elhatározza.elrendeli, 13.57.4. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében Súlyos szerződésszegésnek minősül a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállniVevő részéről, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomásáraszabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fennkülön indoklás nélkül késedelembe esik, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbóltartozását az Eladó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki. 13.77.5. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése Az Eladó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, háború, blokád, export- illetve importtilalom stb.) esetén Eladó kártérítési, illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Eladó az ilyen jellegű eseményről haladéktalanul köteles Vevőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése három hónapot meghaladó késedelmet szenved, Vevő jogosult a Szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a felmerült kárukat maguk viselik. 7.6. Vevő azonnali hatályú felmondása vagy elállása esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakelszámolnak. 13.87.7. Felmondás Lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséreaz Eladó súlyosan gondatlan szerződésszegése esetén is felel, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, azonban ez minden esetben legfeljebb a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjajellegéből adódóan, értelemszeren előrelátható tényleges kárra terjedhet ki.

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag Szállító Megrendelőhöz intézett írásbeli jognyilatkozattal történhetnyilatkozattal elállhat a Szerződéstől (bármilyen más jogról való lemondás nélkül), továbbá a szerződés megszűnik abban az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniesetben, ha: • i. Megrendelő szerződésszegést követ el és amennyiben a Vállalkozó szerződésszegés orvosolható, Szállító írásbeli kérelme ellenére 3 munkanapon belül nem orvosolja azt, ii. Megrendelő a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése csődeljárásról és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeitfelszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény szerinti felszámolás, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja elvégelszámolás alá kerül, megegyezik, vagy • önkéntes megállapodást köt a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyeztetihitelezőivel, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy fizetési haladékot kap, iii. Megrendelő ellen végrehajtási eljárás indul, iv. egyébként olyan magatartást tanúsít, amely mely a vele való további együttműködést lényegesen megnehezíti vagy ellehetetleníti, továbbá v. a jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a CstvÁSZF IV/2. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjapontjában foglalt esetekben is. 13.42. A Vállalkozó Amennyiben az előző pontban foglalt események bármelyike bekövetkezik Megrendelővel kapcsolatban, Szállító jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelfüggeszteni minden további teljesítést, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől amíg ezen események orvoslásra nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzakerülnek. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatjaSzerződéstől bármikor elállhat, vagy – köteles azonban a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekbenSzállító kárát megtéríteni. 4. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles Szerződéstől a jelen szerződést felmondaniÁSZF IV/8., vagy IV/12. és VII/10. pontjaiban foglalt esetekben is jogosult az elállásra. 5. A Szerződéstől Szállító általi, Megrendelő érdekkörében felmerült okból történő elállás esetén Megrendelő köteles – a Ptk-ban foglaltak szerint jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben – attól elállnimegtéríteni Szállítónak az ezzel okozott károkat, ha ideértve a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy költségeket és elmaradt hasznokat is. Ebben az esetben Szállító a Vállalkozó tekintetében Termék értékének 20%-a erejéig jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólMegrendelővel szemben. 13.76. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése Szállító elállása esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatkizárólag a ténylegesen, feljegyzéseketközvetlenül felmerült, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségénigazolt kárának a megtérítésére tarthat igényt. 7. Ha a teljesítés a IV. 7. pontban foglaltak szerint lehetetlenné vált, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjaSzerződés megszűnik.

A szerződés megszűnése. 13.11. Bármelyik fél kezdeményezheti a jelen szerződés megszűntetését, ha annak megkötését követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az bármelyik fél lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 2. Jelen szerződés megszűnik: a) A felek közös írásos megegyezésével, b) Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, c) A Megrendelő tulajdonában álló és üzemeltetésbe vett vagyonon belül, azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely megsemmisült, d) Jelen szerződésben meghatározott időtartam elteltével, e) A jelen szerződésben foglaltak felmondásával, a felmondási idő lejártával, f) A teljesítés megkezdése előtti elállás folytán. 3. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetjelen szerződést a Megrendelő a jelen szerződésben, valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, c) nem rendelkezik érvényes minősítési engedéllyel, d) nem rendelkezik érvényes megfelelőségi véleménnyel. Nem tekinthető súlyos szerződésszegésnek az olyan közszolgáltatói mulasztás, amelyet a Közszolgáltató önként vagy felhívásra orvosol, továbbá mindazon körülmény, amely bár szerződésszegésnek minősül, de a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3közszolgáltatási tevékenység ellátását lényegesen nem befolyásolja. A Megrendelő jogosult Közszolgáltató részéről a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül különösen: – Ha a Közszolgáltató a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniszerződésben előírt információ-, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján illetőleg adatszolgáltatás során hamis, valótlan adatot, információt szolgáltat. – A Megrendelő, illetőleg valamely önkormányzat felé fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi eltájékoztatási, ill. információátadási kötelezettségét két naptári éven belül ismételten megszegte, vagy tájékoztatási, vagy információátadási kötelezettségét a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és írásban közölt felhívására 30 napon belül nem pótolja. – Ha a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti Közszolgáltató a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó közszolgáltatási feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeithatálya alá tartozó területen bárhol, függetlenül az érintett települések számától saját hibájából eredően tartósan, legalább 30 napon keresztül jelentős mértékben (egy egész utcára kiterjedően) vagy összesen legalább 90 napon keresztül a Megrendelő írásbeli felszólítására sem teljesíti. – Ha a Közszolgáltatóval szemben csőd-, illetőleg felszámolási eljárás indul, adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6 hónapja lejárt és ennek megfizetésére halasztást nem kapott, – A Közszolgáltató részére használatba adott vagyon tekintetében a használati szerződésben foglalt kötelezettségét és az önkormányzati vagyon működtetésére, kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat megszegi, – Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat nem látja el vagy a vagyonban különösen nagy kárt okoz és annak helyreállításáról nem gondoskodik, – A jelen szerződésben előírt, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített jogszabályban előírt egyéb esetekben. A Megrendelő a Kbt 143közszolgáltatási szerződést részlegesen az adott társult tagönkormányzat vonatkozásában, illetve ellátási területére felmondhatja, ha az adott társult tagönkormányzatnak a megrendelői szervezetben (társulásban) fennálló tagsági jogviszonya bármely okból megszűnik. 4. § (2A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha a) bekezdése alapján a Megrendelő vagy társult tagönkormányzata a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítését. b) a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály – ideértve a társult tagönkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendeletét – vagy annak módosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. Amennyiben a Megrendelő valamely társult tagönkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletének a megalkotása, módosítása során a jelen szerződésben meghatározott, illetve az egységes hulladékgazdálkodási rendszertől eltérő mértékű olyan szolgáltatási feltételeket ír elő, melyek a Közszolgáltató teljesítési kötelezettségét nehezítik, költségesebbé teszik, veszélyeztetik vagy az egységes és integrált közszolgáltatási rendszerben a többi társult tagönkormányzathoz képest indokolatlan, egyoldalú előnyt biztosít, akkor az így felmerült többletköltséget az önkormányzat köteles a Közszolgáltató részére megfizetni. A tagönkormányzati rendeletalkotással okozott jelentős érdeksérelem esetén a Közszolgáltatót megilleti az a jog, hogy a közszolgáltatási szerződést részlegesen, az érdeksérelmet okozó önkormányzat vonatkozásában, ellátási területére korlátozva mondja fel. 5. A felmondási idő legfeljebb 6 hónap. A felmondási idő alatt a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 6. A jelen szerződést felmondaniszerződés Megrendelő részéről történő felmondásának érvényességi feltétele, vagy – hogy a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállnifelmondási nyilatkozathoz a Megrendelő csatolja valamennyi, az adott társulást alkotó tagönkormányzat képviselőtestületének a felmondás kérdésében meghozott határozatát, továbbá a társulási megállapodásban a közszolgáltatási szerződés felmondására feljogosított szervezeti egység döntését tartalmazó okirat másolatát. 7. A Megrendelő, illetve az önkormányzatok részéről a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül különösen, ha a Közszolgáltató szerződésszerű teljesítését, más módon, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza vagy a jelen szerződés megkötését követően jut tudomásáraszerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz. 8. Amennyiben Xxxxx bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni. 9. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból Közszolgáltató hibájából történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakKözszolgáltató köteles viselni a Megrendelő fennálló kötelezettségeinek teljesítéséből eredő, a közszolgáltatási szerződés megszűnésével keletkező kárát, kötelezettségeit. 13.810. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának A felek megállapodnak abban, hogy a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséreSzerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is(megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. 13.911. Az elszámolás keretén belül Közszolgáltató köteles a folyamatos közüzemi szolgáltatás biztosításához szükséges információkat, adatokat, átadni a Megrendelőnek. Ezek közül, különösen az alábbiak átadása kötelező: a) valamennyi fogyasztó/beszállító neve és címe, b) egy évi időszakra vonatkozó, átlagos, egy fogyasztóra vonatkozó fogyasztási adatok, közület és lakosság megbontásban. 12. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraKözszolgáltató a Ptk. rendelkezései alapján jogosult a szerződéses kötelezettsége vonatkozásában a teljesítés lehetetlenülésének bejelentésére, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén ha a Megrendelő által hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a szerződésben meghatározott műszaki tartalmi előírásaira tekintettel) a rendelkezésére bocsátott iratokatálló finanszírozási források elégtelensége miatt nem, feljegyzéseketvagy nem teljes körűen tudja ellátni. A lehetetlenülés bejelentésére jogosult a Közszolgáltató különösen, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségénha – a Ptk. 3:189.§-ában meghatározott, a tőkevesztésre tekintettel a taggyűlés kötelező összehívásának esete beáll, és az e tárgyban tartott közgyűlést követő 15 napon belül a tevékenység ellátásához szükséges, az indokolt költséget fedező források biztosítására tőkeemeléssel, pótbefizetéssel, és/vagy támogatási szerződés megszűnésének napján megkötésével nem biztosítható. – a Megrendelő részére visszaszolgáltatjacsőd és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 27.§-ban foglalt rendelkezések szerint a Közszolgáltató fizetésképtelensége megállapítható.

A szerződés megszűnése. 13.112.1. A jelen szerződés megszüntetésére a Ptk. 6:212. § - 6:214. §-ai irányadóak. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.212.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.312.3. A Megrendelő Megbízó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • - a Vállalkozó Megbízott a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő Megbízó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő Megbízó által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • - a Vállalkozó Megbízott feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • - a Vállalkozó Megbízott olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő Megbízó érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • - a Vállalkozó Megbízott jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • - a Vállalkozó Megbízott együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • - a Vállalkozó Megbízott a Megrendelő Megbízó vagy Megrendelő Megbízó szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval - Megbízottal szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • - a Vállalkozó Megbízott ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • - bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó Megbízott és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • - az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • - a Vállalkozó Megbízott végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.412.4. A Vállalkozó Megbízott jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • - a Megrendelő Megbízó a Vállalkozó Megbízott erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó Megbízott által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • - a Megrendelővel Megbízóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • - a Megrendelő Megbízó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • - Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő Megbízó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • - a Megrendelő Megbízó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • - a Megrendelő Megbízó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.512.5. Megrendelő Megbízó az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó Megbízott által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.612.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban - Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó - Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő Megbízó a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő Megbízó a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó Megbízott tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.712.7. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megbízó a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja a felmondás/elállás jogát. 12.8. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.812.9. Felmondás esetén Megrendelő Megbízó fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.912.10. A Vállalkozó Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő Megbízó által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő Megbízó részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.115.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetSzerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető, továbbá vagy a szerződés megszűnik az abban Megrendelő a Ptk. 6:249. § szabályainak megfelelően a Szerződéstől bármikor elállhat vagy azt 30 napos felmondási határidővel indokolás nélkül felmondhatja. Megszűnik a Szerződés a benne foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.215.2. Bármelyik A fenti pontban foglalt eseteken túlmenően a Xxxxx a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha – az egyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, és erre a másik Fél legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a Szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel.) – a másik Fél ellen indult csődeljárás időtartama alatt bármikor felmondani a jelen Szerződést, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése csődeljárásról és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; – a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • ; – a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő másik Fél ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint . – a csődeljárás során másik Fél fizetésképtelenségét a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • alapján megállapítja; – a Megrendelő másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; – a másik Fél az együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; – ha a Vállalkozó a Megrendelő vagy a MÁV-csoport jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít; – Megrendelő jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződésben meghatározott egyéb rendkívüli felmondási ok bekövetkezte esetén. 13.515.3. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal Szerződéstől elállni. 13.615.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben elállása esetén köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé tesziVállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll kártalanítás a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltételvállalkozói díjat nem haladhatja meg. 15.5. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.815.6. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának jogosult a jogot Szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, ha a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arrateljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatsaját hibájából csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, feljegyzéseket, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. Felek ilyen késésnek tekintik a 30 napot meghaladó bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjakésedelmet.

A szerződés megszűnése. 13.112.1. A jelen szerződés megszüntetésére a Ptk. 6:212. § - 6:214. §-ai irányadóak. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.212.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.312.3. A Megrendelő Megbízó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó Megbízott a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő Megbízó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő Megbízó által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó Megbízott feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó Megbízott olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő Megbízó érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó Megbízott jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó Megbízott együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó Megbízott a Megrendelő Megbízó vagy Megrendelő Megbízó szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval Megbízottal szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó Megbízott ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó Megbízott és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó Megbízott végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.412.4. A Vállalkozó Megbízott jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő Megbízó a Vállalkozó Megbízott erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó Megbízott által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel Megbízóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő Megbízó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő Megbízó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő Megbízó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő Megbízó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.512.5. Megrendelő Megbízó az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó Megbízott által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.612.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő Megbízó a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő Megbízó a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó Megbízott tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.712.7. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megbízó a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja a felmondás/elállás jogát. 12.8. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.812.9. Felmondás esetén Megrendelő Megbízó fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.912.10. A Vállalkozó Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő Megbízó által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő Megbízó részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.1XIV.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetMegállapodás megszűnik: a) a határozott idő leteltével, b) A másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondásnak lehet helye. A Vevő, továbbá anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést egyoldalúMegállapodást az Eladó kártérítése nélkül különösen: – Ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó következményekre történő írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű– nem teljesíti bármely más, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeitszerződéses kötelezettségét, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval – Ha az Eladóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést csődeljárást indítanak (kivéve a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elidőtartama alatt), vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaalatt áll. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • c) a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3szerinti feltételek esetén a Vevő általi felmondással/elállással, d) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő vis maior esetén bekövetkező érdekmúlás bejelentésével, XIV.2. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést Megállapodást, illetve az Egyedi Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − Vállalkozóban az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; , vagy − Vállalkozó az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. XIV.3. Vevő jogosult a Megállapodást, illetve az Egyedi Szerződést felmondani, ha Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak. XIV.4. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat Vevő - a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján értelmében - köteles a jelen szerződést Megállapodást, illetve az Egyedi Szerződést felmondani, vagy – - a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – - attól elállni, ha a jelen szerződés annak megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó az Eladó fél tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7XIV.5. Vevő a Megállapodást, illetve az Egyedi Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállhat, a) ha feltétlenül szükséges a Megállapodást, illetve az Egyedi Szerződést olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, b) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. XIV.6. A szerződés Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a Megállapodás, illetve az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre. XIV.7. A Megállapodás, illetve az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszűnése (meghiúsulása) esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással elszámolni tartoznaka szerződésben foglaltak, illetve a Ptk. irányadó szabályai szerint. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúFelek jelen szerződéses kapcsolata, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, haportfóliókezelési tevékenység megszűnik: • a Vállalkozó Szerződés teljesítésével (határozott idejű szerződés esetén) • a szerződés Portfólókezelő jogutód nélküli megszűnésével, • a Megbízó halálával/jogutód nélküli megszűnésével, • a Xxxxx közös megegyezése alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi eltörténő megszüntetéssel, • elállással (amennyiben a Felek ilyet kikötöttek, ill. jogszabályban meghatározott esetben) • bármelyik Fél által a Megrendelő erre vonatkozó másik Féllel írásban közölt rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel (rendes felmondás) • bármelyik Fél által a másik Féllel írásban közölt azonnali hatályú felmondással (rendkívüli felmondás). 2. A szerződést bármelyik Fél egyoldalú írásbeli figyelmeztetése és nyilatkozattal, indokolás nélkül bármikor megszűntetheti (rendes felmondás). A felmondási idő a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére felmondó nyilatkozat másik fél általi kézhezvételének napján veszi kezdetét. 3. Rendkívüli felmondásra az adhat okot, ha valamelyik Fél lényeges szerződéses kötelezettségét súlyos mértékben megszegi A rendkívüli felmondást írásban, indokolva kell a Megrendelő által meghatározott ésszerűmásik Féllel közölni. A rendkívüli felmondással a jelen szerződés a felmondás másik Xxx általi kézhezvételét követő 15. napon szűnik meg. Rendkívüli felmondásra okot adó körülmény Megbízó részéről különösen, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti ha a Portfóliókezelő a Befektetési politikát nem tartja be, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeitmeghatározott tájékoztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget, a portfóliókezelésre vonatkozó jogszabályokat megsérti, és ezen magatartásával a Megbízónak vagyoni hátrányt okoz. Rendkívüli felmondásra okot adó körülmény Portfóliókezelő részéről különösen, ha a Megbízó portfóliókezelési díj megfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszeginem teljesíti, vagy egyébként olyan magatartást tanúsítés kötelezettségének a Portfóliókezelő írásbeli felhívása ellenére, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszia felhívásban megjelölt határidőig sem tesz eleget, vagy • ha a Vállalkozó Megbízó által a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevétPortfóliókezelő részére átadott információk, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikmegtett nyilatkozatok alkalmasak arra, hogy a csődeljárás kezdőnapja szerződés és az ügyletek megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében a napPortfóliókezelőt megtévessze, amikor vagy bármely olyan, a szerződés megkötését követően felmerült ok, amely alapján a Portfóliókezelőnek az adott eljárást elrendelő végzés Üzletszabályzat alapján a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaszerződés megkötésekor megtagadási kötelezettsége vagy megtagadási lehetősége lett volna. 13.44. A Vállalkozó jogosult felmondás közlése, illetőleg a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése kizárólag írásban (papír alapon) érvényes. 5. A szerződés megszűnése esetén a Megbízó köteles helytállni a Portfóliókezelő által már elvállalt kötelezettségekért, a Portfóliókezelő pedig köteles jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniszerződés alapján kötött egyedi megállapodásokat teljesíteni. 6. A Felek a szerződés megszűnését, ha • illetve megszüntetését követő 10 munkanapon belül kötelesek elszámolni egymással a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése tartozások és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére követelések tekintetében. A Portfóliókezelő köteles a Vállalkozó Megbízó részére valamennyi dokumentumot visszaszolgáltatni, továbbá köteles a vagyont a Megbízó részére, a Megbízó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül módon átadni. A vagyonátadás történhet a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök átadásával, illetve ezen eszközök értékesítését követően a készpénzállomány átutalásával. 7. A szerződés Megbízó általi rendes felmondása és bármelyik Fél általi jogszerű rendkívüli felmondása esetén, amennyiben a Portfóliókezelő a pénzügyi elszámolás érdekében nem piaci áron történő kényszerértékesítésre kényszerül, az ezáltal bekövetkezett árfolyamveszteségért és egyéb értékvesztésért felelősséggel nem tartozik, felelősségre nem vonható és azt viselni sem teljesíti köteles. 8. A Portfóliókezelő díjazását a szerződés megszűnéséig arányosítva kell kiszámítani és megfizetni a jelen szerződésben rögzített számítási módoknak megfelelően. 9. Egyebekben a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • megszűnésére és megszüntetésére a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő Portfóliókezelő Üzletszabályzata az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzairányadó. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.18.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésével megszűnik. 8.2. A Szerződés megszűnése esetén a felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében kötelesek egymással a Szerződésben foglaltaknak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően elszámolni. 8.3. A fenti pontokban foglalt megszűnésén túlmenően Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal történhetis megszüntetheti (rendkívüli felmondás), továbbá ha - a Szállító a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelmegszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében ) - a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése Szállító ellen csődeljárás indult és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • megszerzésére; - bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között hitelezőkkel nem jön létre egyezség (egyezség; - a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • Szállító az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • ; - a Vállalkozó Szállító fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja; - a Szállító végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikSzállító a jelen pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt. A jelen pont rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 8.4. A Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a csődeljárás kezdőnapja jelen Szerződésben és a Ptk-ban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően – jogosult a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniSzerződéstől – mérlegelése szerint – részben vagy egészben elállni, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti Szállító a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeitbármely, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől jelen pontban nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • rögzített kötelezettségét megszegi, s az a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elmegítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során feltéve, hogy a Megrendelő és felhívására a hitelezők között szerződésszegést ésszerű póthatáridő alatt nem jön létre egyezség (a Cstvorvosolja. 11. § (2A póthatáridő(k) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • engedélyezése nem érinti a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaSzállító mulasztásához kapcsolódóan megillető jogait. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.68.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé tesziarra, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjonjelen pontban rögzített elállási joga helyett, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az azt megalapozó körülmények bekövetkezte esetén a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltételSzerződést felmondás útján szüntesse meg. 8.6. A Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – jogosult a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143381. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján §- ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására, azzal, hogy köteles a jelen szerződést felmondaniSzállító ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei teljes mértékű megtérítésére, vagy – kivéve a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, következményi károkat és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólaz elmaradt hasznot. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.14.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés Szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztével: ▪ a Felek közös megegyezésével, ▪ a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, ▪ a Szolgáltató működési engedélyének a jogerős visszavonása esetén, ▪ rendes felmondással, ▪ azonnali hatályú felmondással, ▪ a Szerződés teljesítésével, ▪ a Páciens halálával. 13.24.2. Bármelyik Fél A Páciens jogosult súlyos szerződésszegés esetében bármikor – akár a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján Szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően is - azonnali hatállyal megszüntetniindokolás nélkül felmondani a Szerződést, azonban helytállni köteles a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (így – többek között - a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások, megrendelt vagy felhasznált eszközök ellenértékét köteles megtéríteni), valamint köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a 3.3.2. pontjában meghatározott rendelkezésre állási díjat, illetve a Szolgáltató – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - a már megfizetett előleg összegét jogosult megtartani. A Páciens elfogadja, hogy ebben az esetben az egészségi állapotában bekövetkezett romlásért vagy változásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 13.34.3. A Megrendelő Szolgáltató a Páciens vizsgálatát követően vagy a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül megtagadni a szolgáltatás nyújtását, valamint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, különösen akkor, ha: • a) a Vállalkozó vizsgálat eredményére vagy a szerződés kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást a Páciens egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni, b) a vizsgálat alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikmegállapítást nyer, hogy a csődeljárás kezdőnapja Páciens által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, c) a kezelőorvos véleménye alapján a Páciens a pszichés állapota okán a beavatkozásra nem alkalmas d) a Páciens egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja, e) a kezelőorvos véleménye alapján a Pácienstől elvárható együttműködés hiánya okán a Páciens a beavatkozásra nem alkalmas, f) a Páciens nem tartja be az orvosi utasításokat, g) a napPáciens más betegeket, amikor a személyzet tagjait magatartásával zavarja; h) a Páciens az adott eljárást elrendelő végzés egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy a Cégközlönyben közzétételre kerülSzolgáltatót erről az ÁSZF-ben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná, fizetésképtelen illetve az erről való tájékoztatás esetén is akkor, amikor ha a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaSzolgáltató szakmai meggyőződése szerint a Szolgáltatás emiatt nem teljesíthető; i) a Páciens nem teljesíthető kívánsága esetén, j) amennyiben a Páciens nem vagy késedelmesen tesz eleget bármely fizetési kötelezettségének. Ezekben az esetekben a Páciens a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet. A 4.3. f)- j)pontokban rögzített okból történő azonnali hatályú felmondás esetén a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a már megfizetett előleg összegét. 13.44.4. A Vállalkozó Páciens nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltatás nyújtásának a sikerét veszélyeztetné, köteles továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely mások egészségét, illetőleg testi épségét veszélyezteti. E rendelkezés súlyos vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő már teljesített Szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárait a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése Pácienssel szemben érvényesíteni, továbbá a már megfizetett előleget jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani. 4.5. A Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére Felek a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat is írásban kötelesek megtenni, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely ÁSZF szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.112.1. Jelen szerződés megszűnik a 7.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának napján. 12.2. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelközös megállapodással bármikor megszüntethető. 13.212.3. Bármelyik Fél jogosult A szerződés bármilyen okból történő megszűnése, a közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással is megszüntethetik, ha – súlyos szerződésszegés esetében történik; – a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése vállalkozó ellen csődeljárás indult és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • megszer- zésére; – bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között hitelezőkkel nem jön létre egyezség (egyezség; – a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását megindí- tását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor ; – bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson megállapítja; – a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.512.4. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása lényegi tar- talmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötele- zettségszegése, így különösen az alábbiak: – az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben koráb- ban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítésre a vállalkozót felszólította, – a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bárme- lyikét a megrendelő vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, – a vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe eszik, – a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóvá- hagyása hiányában végez jelen szerződés szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállnimegrendelő döntési jogkörébe tartozó feladatokat, – a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műsza- ki ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bár- mely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását. 13.612.5. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladó késlekedik. 12.6. A megrendelő a Kbt. 143125. § (35) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést szerző- dést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel szer- ződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − Vállalkozóban – a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni része- sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendel- kező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjá- ban meghatározott feltételeknek, – a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetjogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely tekintetében fennáll nem felel meg a Kbt. 6256. § (1) bekezdés kbk) pontjában pontjá- ban meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólfeltételeknek. 13.712.7. A szerződés bármilyen okból bármely ok alapján történő megszűnése megszüntetése esetén a Felek az addig felek egymással el- számolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakszolgál- tatásaiért ellenérték illeti meg. 13.812.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséreA felmondási jog jogellenes, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot isvagy szerződésellenes gyakorolásával okozott kárt az azt okozó fél köteles megtéríteni. 13.912.9. A Vállalkozó vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés szerződésnek bármilyen okból történő tör- ténő megszűnése esetén a Megrendelő megrendelő által rendelkezésére rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseketfeljegyzé- seket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján nap- ján a Megrendelő megrendelő részére 15 napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a meg- rendelő igényt tart.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett Vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraa Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatmeghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, feljegyzéseketvagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a szerződés megszűnésének napján Vállalkozó a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetSzerződés megszűnik: - a teljesítéssel, továbbá - a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében teljesítés lehetetlenné válásával, - ha a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elSzerződés XI. fejezetének 3.1. pontjában foglaltak szerint eláll a Szerződéstől, illilletve felmondja azt, - a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerűáltali felmondással/elállással, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit- vis maior esetén, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • - ha a Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén - a Szerződés jelen fejezetének 6. pontja szerint - eláll a Szerződéstől, illetve felmondja azt, - ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsítcsődeljárás indul, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson Vállalkozó elhatározza végelszámolását, illetve ha a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére Vállalkozó jogutód nélküli megszűntetésére irányuló eljárás alá kerül. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a Cstv. .) 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy • azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait, így a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint indult csődeljárás miatti a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (Szerződés megszűnési eset alól kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdés h) pontja. 2. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem felróható eseményeket, amelyek a jelen Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, és amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy • további teljesítését, de következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak meg, stb. Ha vis maior esetén az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri adott Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a vonatkozó jogszabályok alapjánSzerződést felmondani, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal Szerződéstől elállni. 13.63. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat Szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 143141. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző új közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.eljárást kell lefolytatni;

A szerződés megszűnése. 13.18.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű maradéktalan teljesítésével. A szerződés megszüntethető a Xxxxx közös megállapodásával a közös megállapodásban megadott időpontban, megszüntethető továbbá azonnali hatályú rendkívüli felmondással. 13.28.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében A szerződés megszűnése esetén a felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében kötelesek egymással a szerződésben foglaltaknak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően elszámolni. 8.3. Xxxxx a szerződést egyoldalúazonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha - a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, és erre a jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • fél határidő tűzésével felszólította és a Vállalkozó határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elmegszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel.) - a másik fél ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja bíróság kényszertörlési eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, illmásik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó -a másik fél együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • ; - a Vállalkozó másik fél a Megrendelő vagy Megrendelő jogosult fél szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; -a jelen szerződésben rögzített bármely felmondási ok bekövetkezik. Felek rögzítika jelen pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. A jelen pont rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 8.4. A Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6Ptk. A Kbt381. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben §- ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására, azzal, hogy köteles a szerződést felmondani – ha szükségesSzállító ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei teljes mértékű megtérítésére, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy kivéve a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, következményi károkat és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólaz elmaradt hasznot. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.112.1. Jelen Szerződés megszűnik: • közös megegyezéssel; • rendes felmondással; • rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; • elállással. 12.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.212.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idő betartásával – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 12.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik félhez címzett Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal - nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján - részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha: • ha ▪ a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és ellenére, a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytatvégelszámolás, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • csődeljárás alá kerül; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • ; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő 5.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy • ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • szemben; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli egyéb súlyos szerződésszegést követ el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikmegállapodnak, hogy a csődeljárás kezdőnapja Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a napMegrendelő azon igazolható, amikor az adott eljárást elrendelő végzés közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Cégközlönyben közzétételre kerülVállalkozótól, fizetésképtelen akkoramelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, amikor ideértve különösen, de nem kizárólag a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjahelyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 13.412.5. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: A Vállalkozó jogosult a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül Szerződést azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha • a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és ellenére, a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.512.6. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő az a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal Szerződéstől elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé tesziFelek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatjafentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján hogy ebben az esetben köteles a jelen szerződést felmondaniVállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, vagy – kivéve a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha következményes károkat és az elmaradt hasznot. 12.7. Megrendelő felhívja a jelen szerződés megkötését követően jut tudomásáraVállalkozó figyelmét arra, hogy a Vállalkozó tekintetében jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fennSzerződésben megrendelt Munkával kapcsolatos, és ezért ki kellett volna zárni igazolt költségeket tekinti a közbeszerzési eljárásbóljelen Szerződés Megrendelő általi, nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez a Vállalkozó által a jelen szerződéstől függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, kapcsolatos költségek nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek. 13.712.8. A szerződés bármilyen Felek rögzítik, hogy a 12. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség). 12.9. Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén megszűnésekor - legkésőbb a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni tartoznakegymással. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetSzerződés megszűnik: - a teljesítéssel, továbbá - a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében teljesítés lehetetlenné válásával, - ha a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elSzerződés XI. fejezetének 3.1. pontjában foglaltak szerint eláll a Szerződéstől, illilletve felmondja azt, - a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerűáltali felmondással/elállással, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit- vis maior esetén, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • - ha a Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén - a Szerződés jelen fejezetének 6. pontja szerint - eláll a Szerződéstől, illetve felmondja azt, - ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsítcsődeljárás indul, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson Vállalkozó elhatározza végelszámolását, illetve ha a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére Vállalkozó jogutód nélküli megszűntetésére irányuló eljárás alá kerül. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a Cstv. .) 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy • azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait, így a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a indult csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (miatti jelen Szerződés megszűnési eset alól kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdés h) pontja. 2. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem felróható eseményeket, amelyek a jelen Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, és amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy • további teljesítését, de következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak meg. Ha vis maior esetén az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri adott Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a vonatkozó jogszabályok alapjánSzerződést felmondani, vagy • a Szerződéstől elállni. 3. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) a Vállalkozó végelszámolását nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §- ban foglaltaknak; vagy c) az erre jogosult szerv elhatározzaEUMSZ 258. Felek rögzítikcikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 4. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a csődeljárás kezdőnapja az Vállalkozó tekintetében a napközbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, amikor az adott eljárást elrendelő végzés és ezért ki kellett volna zárni a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaközbeszerzési eljárásból. 13.45. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; , vagy − a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. 6. A Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződést felmondhatjaSzerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy és azt nem orvosolja a Vállalkozó tekintetében felszólításának kézhezvételétől számított 10 napon - illetve a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fennXxxxx közös megegyezése alapján megállapított ésszerű határidőn – belül, és ezért ki kellett volna zárni Vállalkozó jogosult a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Szerződéstől elállni illetve a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának Szerződést felmondani a jogot Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, amely esetben a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és felmondás/elállás napja a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a nyilatkozat Megrendelő részére visszaszolgáltatjaigazolt közlésének a napja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett Vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; ▪ a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; ▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.5. vagy 6.8. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 11.5. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el. 11.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az adott Lehívás azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől, az adott Lehívástól vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített Lehívásokat. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni. Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot. 11.7. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak a Lehívásokban megrendelt Munkával, Járművek belső falfelületeinek antigraffiti fóliázásával kapcsolatos ésszerű, igazolt, közvetlen igazolt költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez, a Járművek belső falfelületeinek antigraffiti fóliázásához a Vállalkozó által a Megrendelő Lehívásaitól – részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, alkatrészekkel kapcsolatos költségek, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek. A Vállalkozót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Vállalkozó viseli. 11.8. Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség). 11.9. Felek a jelen szerződés bármilyen bármely okból történő megszűnése esetén megszűnésekor - legkésőbb a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjamegszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni egymással.

A szerződés megszűnése. 13.11) A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A megszüntetés Az erről szóló megállapodás kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetírásban, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek együttes aláírásával érvényes. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében 2) Jelen szerződés a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetnihatározott idő lejárta előtt rendes felmondással nem szüntethető meg. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • 3) Az Önkormányzat a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a CstvNvtv. 11. § (212) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdésének megfelelően a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Ennek tényét a Nemzetiségi Önkormányzat rendkívüli felmondási okként rögzíteni köteles a Nemzetiségi Önkormányzattal közvetlen jogviszonyban álló személyek szerződéseiben. 4) vagy • A szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elmásik Félhez eljuttatott írásbeli, vagy • bírósági döntés szerint indokolással ellátott értesítéssel, ha a csődeljárás során másik Fél a Vállalkozó szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és a hitelezők között nem jön létre egyezség (Félnek a Cstv. 11. § (2szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt. 5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikmegállapodnak, hogy az Önkormányzat jogosult a csődeljárás kezdőnapja szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Nemzetiségi Önkormányzat az a napIngatlant rongálja, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjarendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja. 13.4. A Vállalkozó 6) Az Önkormányzat azonnali hatállyal jogosult jelen a szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli Nemzetiségi Önkormányzat súlyos szerződésszegést követ el, így különösen a Roma Ház programban meghatározott feladatait nem vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaszerződésszerűen teljesíti. 13.5. Megrendelő 7) Xxxxx kijelentik, hogy a jóhiszemű joggyakorlás követelményének érvényesülése érdekében, ha azonnali hatályú felmondásnak lenne helye, az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében felmondás jogával élni kívánó Fél előzetesen, írásban tájékoztatja erről a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult másik Felet és 30 napos határidő tűzésével felszólítja a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállniszerződésellenes vagy törvényellenes állapot megszüntetésére. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.1Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: közös megegyezéssel; az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; rendes felmondással; rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; elállással. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik félhez címzett Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal - nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján - részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha: • ha a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytatvégelszámolás, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • csődeljárás alá kerül; a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • ; a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást magatartás tanúsít; a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy • ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • szemben; a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli egyéb súlyos szerződésszegést követ el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikmegállapodnak, hogy a csődeljárás kezdőnapja Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a napMegrendelő azon igazolható, amikor az adott eljárást elrendelő végzés közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Cégközlönyben közzétételre kerülVállalkozótól, fizetésképtelen akkoramelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, amikor ideértve különösen, de nem kizárólag a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. A Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ; ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.11.18.1. Megrendelő 30 napos felmondási idővel bármikor indokolás nélkül felmondhatja a Szerződést, amennyiben megtéríti a Vállalkozónak ezzel kapcsolatosan felmerült bizonyított kárait és költségeit. 1.18.2. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetmásik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani. Az ÁSZF-ben nevesített eseteken kívül súlyos szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás, továbbá amelynek következtében a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelmásik félnek a Szerződés fenntartása nem áll érdekében. A súlyos szerződésszegés tényét másik féllel írásban közölni kell, és ésszerű határidő tűzésével fel kell szólítani a szerződésszegés megszüntetésére. A Szerződés felmondására a határidő eredménytelen eltelte esetén kerülhet csak sor. 13.21.18.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó: – olyan okból, amelyért felelős a rész- vagy véghatáridőhöz képest 20 napos késedelembe esik, a másik félhez címzett Megrendelő írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3felszólítása ellenére hibásan, nem a Szerződésben foglalt minőségben és műszaki tartalom szerint teljesít, illetve tevékenységét nem a Szerződében foglalt feltételek szerint végzi, a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését olyan okból, amelyért felelős, nem kezdi meg, illetve nem folytatja, a hibás teljesítést nem javítja ki, a késedelem megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg, jogerősen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, vagy egy évnél régebben lejárt köztarozása van, közbeszerzési eljárásban hamis adatot közölt, vagy szerződéses kötelezettségének nem tett eleget, – szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt jogerős elmarasztaló határozat született. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül Szerződés azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. hatályú felmondása esetén a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében - a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson jogszabályokban foglaltakon kívül - jogosult: – a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést meghiúsulási kötbér érvényesítésére, – a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó késedelmi és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanihibás teljesítési kötbérek érvényesítésére, ha • annak feltételi fennállnak, – a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére teljesítési biztosíték érvényesítésére, – a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti el nem végzett munkának a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeitVállalkozó költségére történő elvégzésére, vagy • elvégeztetésére, – a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében Szerződés megszűnésével és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson Vállalkozó által el nem végzett Xxxxxx pótlásával kapcsolatos költségek, károk érvényesítésére a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést Vállalkozóval szemben. 1.18.4. Vállalkozó a fizetési haladék megszerzésére (Szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetése esetén csak az általa elvégzett szerződésszerűen teljesített munka ellenértékére tarthat igényt. 1.18.5. A Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell közölni a Cstvmásik fél képviselőjével. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • A Szerződés megszűnésekor a Vállalkozónak a munkavégzést le kell állítania és a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban 3 napon belül át kell adnia a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint számára. Ez a csődeljárás során kötelezettség nem érinti a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzamegkezdett munkarészek befejezésének kötelezettségét. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.61.18.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles Szerződés megszűnésekor a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltételfeleknek el kell számolniuk. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, Szerződés csak az elszámolás teljes és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólvégleges lezárásával veszti hatályát. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen szerződés a szerződésben foglalt szállítási feladatok hiánytalan teljesítéséig hatályban marad. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetszerződés megszűnése ugyanakkor nem befolyásolják jelen szerződésből fakadó szavatossági, továbbá illetve jótállási kötelezettségeket. 11.2. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető, illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelidőbeli hatályának lejártával megszűnik. 13.211.3. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést egyoldalúazonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha – jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőzően nyilvánvalóvá válik, hogy a szállító kizárólag olyan számottevő késedelemmel tudná a szerződést teljesíteni, mely késedelem mellett a megrendelőnek már nem áll érdekében a teljesítés, vagy az a Támogatási Szerződés értelmében a támogatás csökkentésével, vagy folyósításának felfüggesztésével vagy törlésével járna; – a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, ha: • s erre a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése másik fél határidő tűzésével felszólította és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére határidő eredménytelenül telt el; – a Megrendelő által meghatározott ésszerűkésedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • – bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között hitelezőkkel nem jön létre egyezség (egyezség; – a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • szállító az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • ; – a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor másik fél fizetésképtelenségét a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson megállapítja; – a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő szállító végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.611.4. A megrendelő a Kbt. 143125. § (35) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − Vállalkozóban – a szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62az 56. § (1) bekezdés kbk) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó , – a szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62az 56. § (1) bekezdés kbk) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.1. A megszüntetés jelen szerződés megszüntetése kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó Tervező a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 8 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó Tervező feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó Tervező olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó Tervező jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó Tervező együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó Tervező a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval Tervezővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó Tervező ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó Tervező és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó Tervező végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó Tervező jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó Tervező erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó Tervező által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó Tervező által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó Tervező tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett Vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraa Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatmeghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, feljegyzéseketvagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a szerződés megszűnésének napján Vállalkozó a Megrendelő részére visszaszolgáltatjavagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; ▪ a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt nem újítja meg vagy elveszíti a 3.12. pontban megjelölt Tanúsítványt és/vagy Tanúsítványokat7; ▪ a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; ▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.5. vagy 6.4. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér eléri a jelen Szerződés 7.3. pontja szerinti maximális mértéket; ▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 11.5. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el. 11.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az adott Lehívás azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől, az adott Lehívástól vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetJelen szerződés megszűnhet a teljesítést követő jótállási idő lejártával, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, késedelmes teljesítést követően vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltételelállással illetve felmondással. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatjaSzerződéstől elállhat, vagy – ha a Ptk-ban foglaltak szerint – szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekbenVállalkozó ellen felszámolási-, végelszámolási-, hivatalból törlési, kényszertörlési, illetve egyéb, megszüntetésre irányuló eljárás indul. A Megrendelő elállást tartalmazó nyilatkozatát a Kbt 143Vállalkozóval közölni kell. § (A Vállalkozó szerződésszegése miatti megrendelői elállás esetén a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Vállalkozótól kártérítést követelhet. 2) bekezdése alapján köteles . A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a jelen szerződést felmondaniTámogató írásbeli beleegyezésével gyakorolható. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. Jelen szerződés XVI. 3,4,5. pontjában foglalt rendelkezései ezen pont rendelkezéseinek betartása mellett gyakorolható. 3. A Megrendelő, bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondhatja a szerződést, a Vállalkozónak adott írásbeli értesítés útján, ha i. a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul , vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomásáraVállalkozó nem fizeti ki időben az eszközöket, anyagokat, a dolgozók bérét, vagy a beruházás bármely részét, ii. figyelmen kívül hagy jogszabályokat, iii. figyelmen kívül hagyja a Megrendelő utasításait, iv. ha a Vállalkozó a beruházás során bármikor elmulasztja, visszautasítja, hogy a beruházás időben történő befejezéséhez ítélt előrehaladási ütemhez elegendő anyagot, berendezést, szolgáltatást és munkaerőt biztosítson (kivéve ha ez a „Vis major” pontban megfogalmazott okok miatt történik), v. ha a Vállalkozó tekintetében egyéb módon elmulasztja bármely kötelességének pontos, és a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fennszerződésben meghatározott feltételek szerinti végrehajtását, és ezért ki kellett volna zárni ha ezek a közbeszerzési eljárásbólmulasztások folytatódnak a Megrendelőnek a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó írásbeli felszólítását követő 15 (tizenöt) munkanapon keresztül. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.94. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arrabármilyen egyéb jogának sérelme nélkül azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondhatja a Szerződést, a Megrendelőnek adott írásbeli értesítés útján, ha i. Megrendelő neki felróható okból a Munkaterület használatában folyamatosan, megszakítás nélkül 7 munkanapot meghaladó mértékben akadályozza Vállalkozó teljesítését. ii. Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget 15 munkanapon belül együttműködési kötelezettségének oly módon, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjaválasz nélkül hagyja Vállakozó írásbeli kezdeményezéseit.

A szerződés megszűnése. 13.115.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetszerződés megszűnik, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelha valamelyik fél azonnali hatályú felmondással él. 13.215.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében A jelen szerződés elállással vagy rendes felmondással nem szüntethető meg. 15.3. Feleknek jogában áll a szerződést egyoldalúazonnali felmondással megszüntetni, amennyiben a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - fél, neki felróható okból súlyosan megszegi a szerződésből eredő kötelezettségeit. Felek a felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetnijogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban – a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével – a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. 13.315.4. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniSúlyos szerződésszegésnek minősül az Eladó részéről különösen, haamennyiben: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben késedelmes, illetve hibás teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt, • bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeitvállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét), vagy • ellene csődeljárás, felszámolás, végelszámolás indult, • nem minősül a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, illnemzeti vagyonról szóló 2011. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstvévi CXCVI. 11törvény 3. § (21) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstvbekezdés1. 11pontja szerinti átlátható szervezetnek. 15.5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikEladó tudomásul veszi, hogy Vevő a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – felmondani, ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, tudjon • ha − Vállalkozóban az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó • az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.715.6. A szerződés bármilyen felmondása, vagy bármely más okból történő megszűnése esetén megszűnés esetén, a megszűnéstől számított 15 naptári napon belül a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben kötelesek egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9elszámolni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraszerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjailletve fennállását.

A szerződés megszűnése. 13.112.1. Jelen Szerződés megszűnik: • közös megegyezéssel; • rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; • elállással. 12.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.212.3. Bármelyik Fél Megrendelő – a jelen Szerződésben és a Ptk-ban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően – jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalújelen Szerződéstől – mérlegelése és a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint – részben vagy egészben elállni, vagy választása szerint a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal Szerződést felmondani, különösen ha: • : 12.3.1. Vállalkozó bármely szolgáltatás nyújtásával 3 (három) naptári napot meghaladó késedelembe esik; 12.3.2. amennyiben a Vállalkozó által a szerződés Megrendelőnek fizetendő kötbérek összege a jelen Szerződés szerinti kötbérmaximumot eléri; 12.3.3. Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elbármely egyéb kötelezettségét megszegi, ill. és az Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve, hogy Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és felhívására a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti szerződésszegést a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • Szerződés szerint meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja; 12.3.4. Vállalkozó a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • ; 12.3.5. a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei (ideértve az üzemeltetőt is) jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít. 12.3.6. bármely, a jelen Szerződésben rögzített részhatáridő vagy teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó csak olyan számottevő késéssel tudja valamely feladatát teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében; 12.3.7. Vállalkozó a Megrendelőnek szándékosan kárt okoz; 12.3.8. Vállalkozó a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 5.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; 12.3.9. Megrendelő – amennyiben az a vonatkozó jogszabályok jogszabályi rendelkezések alapján tartott tárgyaláson lehetséges – bármikor felmondhatja a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést jelen Szerződést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, ha a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen csődeljárás/felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elindul, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapjánmásképpen fizetésképtelenné válik, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzahatározza el. Felek rögzítikmegállapodnak, hogy a csődeljárás kezdőnapja az Vállalkozót a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést Szerződés szerinti kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniterheli, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen szerződés Szerződésben meghatározottak alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstvrendkívüli felmondás lehetőségével. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • Ebben az esetben a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elazon igazolható, vagy • Bírósági döntés szerint közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a csődeljárás során Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő és általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzahelyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 13.512.4. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. 12.5. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 12.6. A Megrendelő a Kbt Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.712.7. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Vállalkozó jogosult a Felek jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakesetben, ha a Megrendelő: 12.7.1. a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; 12.7.2. ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el. 13.812.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraFelek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen szerződés bármilyen okból Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszűnése esetén megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől elállni. Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokata fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, feljegyzésekethogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, kivéve a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjakövetkezményes károkat és az elmaradt hasznot.

A szerződés megszűnése. 13.113.1 A Monfix Kft. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá jogosult a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a Megrendelővel létrejött eseti szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi. • Amennyiben Megrendelő önhibájából nem tesz eleget a Vállalkozó jogszabályokban előírt regisztrációs, bejelentési, adóbevallási vagy más kötelezettségének. • Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben vételár kiegyenlítése nem végzi el, illtekinthető biztosítottnak. • Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása az esedékes részszámlát felszólítás ellenére a sem egyenlítette ki. • Amennyiben Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a teljesítéskor vagy a továbbiakban eleget tenni. • Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Vállalkozó olyan tevékenységet folytatMonfix Kft -vel szemben, mely amelyik ellentétes a Megrendelő érdekeit sértijelen ÁSZF általános szolgáltatási normáival, illtovábbá amely a Monfix Kft. veszélyeztetihátrányos megítélését eredményezheti. 13.2 Amennyiben a Monfix Kft. valamely eseti szerződést felmondással szüntet meg, vagy • valamely eseti szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegiMegrendelőnek a Monfix Kft-vel szemben már fennálló fizetési kötelezettségei, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a más tartozásai teljesítésére vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjakötelezettségét. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá jelen szerződés az aláírás napjától a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3maradéktalan teljesítéséig tartó határozott időre jön létre. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • szerződés szerződésszerűen megszűnik azon a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a napnapon, amikor az adott eljárást elrendelő végzés Eladó az ajánlatában rögzített eszközöket leszállította, sikeresen összeszerelte, majd az összeszerelést követően a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjagöngyölegek elszállítása megtörtént. 13.42. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • Vevő a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – felmondani, illetve az Eladó teljesítésének felajánlásáig a szerződéstől elállni - ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − Vállalkozóban - az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; feltételeknek, vagy − Vállalkozó - az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 3. Vevő a 15 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a jelen szerződéstől elállni, és 15 % mértékű meghiúsulási kötbért követelni. A kötbér alapja a teljes ellenérték nettó összege. Vevő az Eladónak a fenti bekezdésekben részletezett súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen szerződést felmondani, illetve az Eladó teljesítésének felajánlásáig a szerződéstől elállni, és az Eladótól 15 % mértékű meghiúsulási kötbért követelni, A kötbér alapja a teljes ellenérték nettó összege. 4. A Vevő a szerződést 15 (tizenöt) napos felmondási határidővel, a Kbt. 143. §-nak megfelelően felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.112.1. Jelen Szerződés megszűnik: • közös megegyezéssel; • rendes felmondással; • rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; • elállással. 12.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.212.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idő betartásával – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 12.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik félhez címzett Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal - nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján - részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha: • ha ▪ a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és ellenére, a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • ; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 5.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy • ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • szemben; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, a Szerződés hatálya alatt nem újítja meg vagy • bírósági döntés szerint elveszíti a csődeljárás során 4.12. pontban megjelölt Tanúsítványt és/vagy Tanúsítványokat13; ▪ a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstvaz átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) használ fel vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapjánkísérel meg felhasználni, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikamely(ek)nek szabályossága, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a napvalódisága, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerülvalóságtartalma, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.hitelessége alapos

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetFelek kijelentik, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelhogy jelen szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg. 13.22. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, haJelen szerződés megszűnik: • a Vállalkozó határozott idő leteltével, • a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elteljesítéssel, ill. • a teljesítés lehetetlenné válásával • ha a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait súlyos szerződésszegése esetén felmondja, illetve teljesítés hiányában eláll a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja elszerződéstől, vagy • Megrendelő a Vállalkozó olyan tevékenységet folytatVállalkozóhoz intézett egyoldalú, mely írásbeli jognyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelő érdekeit sértiszerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdésében maghatározott esetekben, illtovábbá köteles felmondani a Kbt. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11143. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) meghatározottak szerint. 3. A szerződés rendkívüli felmondását kötelező írásban indokolni, megjelölni azon okokat, amely értelmében a szerződést fel kívánja mondani. 4. Vállalkozó ismételt, vagy súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatállyal – felmondani. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: • a vonatkozó hatósági előírás, pl. jogszabály, engedély előírásainak be nem tartása; • a szolgáltatás nyújtásának egyoldalú leállítása; • meghiúsulási kötbérre okot adó vállalkozói szerződésszegés; • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elalkalmazottja, alvállalkozója, teljesítési segédje kárt okoz és a kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget; • hatályos szakmai felelősségbiztosítással nem rendelkezik, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapjánmegszűnik, vagy • annak a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha fedezete nem teljes körű; • a Megrendelő jogellenesen von be alvállalkozót a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeitteljesítésébe; • titoktartási kötelezettség megszegése; • Vállalkozóval szemben felszámolási, kényszertörlési eljárás indul, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzakezdeményezi. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.65. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − Vállalkozóban • a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó , • a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (13) bekezdésében rögzített esetekbenbekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 6. A Megrendelő a Kbt 143szerződést felmondhatja ha: • feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján köteles új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; • Vállalkozó nem biztosítja a jelen szerződést felmondaniKbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy – az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólKbt. 139. §-ban foglaltaknak. 13.77. A szerződés bármilyen Bármelyik fél által bármely okból történő megszűnése felmondás esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának fizetések a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésérefelmondási idő lejártáig, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, illetőleg a szerződés megszűnésének napján hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők, s a Megrendelő részére visszaszolgáltatjafelek egymással elszámolnak.

A szerződés megszűnése. 13.11. Jelen szerződés megszűnik: - írásban történő közös megállapodással; - rendkívüli felmondással; - valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével; - a szerződés határozott időtartamának leteltével. 2. A megszüntetés kizárólag szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult. Amennyiben valamelyik fél a másik súlyos szerződésszegő magatartását észleli, azt írásban jelezni köteles, oly módon, hogy az átvétel egyértelműen bizonyítható legyen. Az írásbeli jognyilatkozattal történhetértesítésben fel kell szólítani a felet szerződésszegő magatartása határidőre történő megszüntetésére. Amennyiben a szerződésszegő magatartás az írásbeli értesítésben megjelölt határidőt követően is fennáll, továbbá és Szolgáltató a megadott határidőre a problémát nem szűnteti meg, Megrendelő a rendkívüli felmondás lehetőségére jogosulttá válik. 3. A felek különösen, - de nem kizárólagosan - az alábbi eseteket tekintik súlyos szerződésszegésnek: - Amennyiben Szolgáltató ellen a teljesítés ideje alatt csődeljárás indul, bíróság végelszámolásáról dönt, bírósági, vagy hatósági határozat következtében elveszíti rendelkezési jogait. - Amennyiben Szolgáltató által üzemeltetett bármely konyha vonatkozásában, bármely hatóság a vonatkozó jogszabályi előírások súlyos megszegését jogerősen megállapítja. - Amennyiben Szolgáltató az általa az ajánlata részeként becsatolt mintaétrend szakmai tartalmától és a benne foglalt minőségtől eltér, és azt Megrendelő független szakértői véleménnyel alátámasztja. - Amennyiben Szolgáltató a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi; - Amennyiben bármely fél nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a másik fél jó hírét. - Megrendelő, a közétkeztetési szolgáltatások ellátásával kapcsolatban, vagy a jogszabályban meghatározottak szerint fizetésképtelenné válik. - Megrendelő kétszeri, írásos fizetési felszólítás ellenére sem rendezi kötelezettségét és Fexxx x fizetési kötelezettség rendezésére vonatkozóan nem jutnak megállapodásra. - Szolgáltatóval szemben meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség áll be és / vagy a Szolgáltató 30 napon belül legalább 5 napig nem tudta minden intézmény, felhasználási hely és / vagy főzőkonyha és / vagy tálalókonyha számára biztosítani a szerződésszerű szolgáltatást. Azonnali hatályú felmondás esetén, a Szolgáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 4. A Szerződés rendkívüli felmondására Megrendelő és Szolgáltató egyaránt legalább 90 napos felmondási idővel tértivevényes postai küldeményben megküldött és a másik fél által bizonyíthatóan átvett levéllel jogosult. A szerződés felmondása esetén a felmondás közlését követően is köteles a Szolgáltató a szerződésben foglalt feladatainak ellátására, és a működőképesség fenntartására, a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelmegszűnésének időpontjáig. 13.25. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében A rendkívüli felmondást nem kell előzetes írásbeli felszólításnak megelőznie, ha - a szerződést egyoldalúSzolgáltató által szállított ételek elfogyasztásából kifolyólag – akár Megrendelőnél, akár más, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal Szolgáltató által ellátott szolgáltatási helyen – megbetegedés következik be, - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetniha az illetékes hatóságok a Szolgáltatónál súlyos élelmezésügyi szabálytalanságot, súlyos jogszabálysértést tárnak fel és állapítanak meg. 13.36. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban tudjon – ha a) a Szolgáltató társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.;

A szerződés megszűnése. 13.111.1 Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ a 4.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2 Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.2. Bármelyik Fél 11.3 Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett Vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében egyéb igénnyel nem léphet fel a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4Megrendelővel szemben. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanirendes felmondás a már megrendelt, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől még el nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstvvégzett munkát nem érinti. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraa Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már megrendelt, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése Szerződés és/vagy eseti megrendelés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy az eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatmeghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, feljegyzéseketvagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a szerződés megszűnésének napján Vállalkozó a Megrendelő részére visszaszolgáltatjavagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 7.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér eléri a jelen Szerződés 10.4. pontja szerinti maximális mértéket; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; ▪ a Vállalkozó a jelen szerződés 5.10., 6.7, vagy 6.14, 6.15, 6.20. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 11.5 Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/vagy az eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el.

A szerződés megszűnése. 13.11. Jelen szerződés megszűnhet a teljesítést követő jótállási idő lejártával, késedelmes teljesítést követően vagy felmondással. 2. A megszüntetés felek egyike sem jogosult jelen Vállalkozási Szerződést rendes felmondással megszüntetni, vagy attól egyoldalúan elállni. A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a Támogató írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá beleegyezésével gyakorolható. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. Jelen szerződés megszűnik az abban XVI. 3,4,5. pontjában foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelrendelkezései ezen pont rendelkezéseinek betartása mellett gyakorolható. 13.23. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében A Megrendelő, bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondhatja a szerződést egyoldalúszerződést, a másik félhez címzett Vállalkozónak adott írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniértesítés útján, ha: • i. a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul , vagy ha a Vállalkozó nem fizeti ki időben az eszközöket, anyagokat, a dolgozók bérét, vagy a beruházás bármely részét, ii. figyelmen kívül hagy jogszabályokat, iii. figyelmen kívül hagyja a Megrendelő utasításait, iv. ha a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elberuházás során bármikor elmulasztja, ill. visszautasítja, hogy a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése beruházás időben történő befejezéséhez ítélt előrehaladási ütemhez elegendő anyagot, berendezést, szolgáltatást és munkaerőt biztosítson (kivéve ha ez a „Vis major” pontban megfogalmazott okok miatt történik), v. ha a Vállalkozó egyéb módon elmulasztja bármely kötelességének pontos, és a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerinti végrehajtását, és ha ezek a mulasztások folytatódnak a Megrendelőnek a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb vonatkozó írásbeli felszólítását követő 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2tizenöt) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjamunkanapon keresztül. 13.44. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül azonnali hatállyal felmondanihatállyal, ha • egyoldalúan felmondhatja a Szerződést, a Megrendelőnek adott írásbeli értesítés útján, ha i. Megrendelő neki felróható okból a Munkaterület használatában folyamatosan, megszakítás nélkül 7 munkanapot meghaladó mértékben akadályozza Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzateljesítését. 13.5ii. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé tesziírásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget 15 munkanapon belül együttműködési kötelezettségének oly módon, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólválasz nélkül hagyja Vállakozó írásbeli kezdeményezéseit. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett Vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; ▪ a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; ▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.5. vagy 6.4. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 11.5. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el. 11.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az adott Lehívás azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől, az adott Lehívástól vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített Lehívásokat. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni. Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot. 11.7. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak a Lehívásokban megrendelt Munkával, Burkolatok javításával, átalakításával kapcsolatos ésszerű, igazolt, közvetlen igazolt költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez, a Burkolatok javításához, átalakításához a Vállalkozó által a Megrendelő Lehívásaitól – részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, Burkolatokkal, stb. kapcsolatos költségek, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek. A Vállalkozót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Vállalkozó viseli. 11.8. Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség). 11.9. Felek a jelen szerződés bármilyen bármely okból történő megszűnése esetén megszűnésekor - legkésőbb a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjamegszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni egymással.

A szerződés megszűnése. 13.1A Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés megszűnik a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésével, kivéve a jótállási és szavatossági igényeket; a Felek alábbiakban felsorolt felmondása/elállása esetén. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetFelek megállapítják, továbbá hogy jelen Szerződést – amennyiben a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik - rendes felmondással egyik Fél sem jogosult érvényesen megszüntetni. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében Megrendelő a szerződést egyoldalúfelmondhatja, vagy - a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal Ptk.-ban foglaltak szerint - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondania Szerződéstől elállhat, ha: • Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével negyvenöt (45) napot meghaladó késedelembe esik; a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elteljesítését veszélyezteti (a felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ill. ha a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és Vállalkozóval szemben a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerűszerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeitilletve csőd-, felszámolási-, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • bekezdése), amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint Megrendelőt a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében írásban értesíteni); feltétlenül szükséges a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővellényeges módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll esetében a Kbt. 62141. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltételalapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; vagy − a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll nem biztosítja a Kbt. 62138. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely feltételkötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – - a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – - attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Megrendelő jogosult és egyben köteles a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséreSzerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraamely lehetővé teszi, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatSzerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.ha

A szerződés megszűnése. 13.1. 6.2.1 A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség a Felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott a jelen szerződés 6.2.2 pontjában – példálózó jelleggel – meghatározott esetek bármelyikével megvalósított, súlyos szerződésszegése esetén, valamint a Támogató jelen szerződéstől való elállásával vagy az azonnali hatályú felmondásával az 5.1.1 pontban foglaltak figyelembe vételével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében 6.2.2 Támogató a szerződést egyoldalúszerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniszerződésből illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha: • : a.) a Vállalkozó kapott támogatást a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben Támogatott nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeitmeghatározott célra használja fel, vagy • nem a Vállalkozó feladatait jelen szerződésben jóváhagyott feladatokat valósítja meg; b.) a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja elTámogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást; c.) a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének 4.3.3 pont szerinti ellenőrzését akadályozza, vagy • meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocsátja rendelkezésre; d.) a Vállalkozó olyan tevékenységet folytatjelen szerződés keltétől a szerződés teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg; e.) a Támogatott esetlegesen a támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget; f.) a Támogatott esetlegesen az 1,7 millió Ft egy főre eső osztalékát a Támogatóknak nem fizeti meg; g.) hitelt érdemlően bebizonyosodik, mely hogy a Megrendelő érdekeit sértiTámogatott jelen szerződés lényeges szakmai, ill. veszélyeztetipénzügyi tartalmát illetően, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegiilletve az általa készített Végelszámolást érdemben befolyásoló valótlan, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegihamis adatot szolgáltatott, vagy egyébként olyan magatartást tanúsítmegtévesztő módon járt el a támogatás igénylése, amely illetve az elszámolás készítésekor; h.) a támogatott projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Támogatottnak felróható okból következett be; i.) a Támogatott késedelembe esik bármely, a szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben bekövetkezett változás – pl. a Támogatott ellen bírósági eljárás megindulása – bejelentésével; j.) ha a Támogatott a jelen szerződésben vállalt feladatot nem vagy csak részben – azaz 75%-ot el nem érő arányban – teljesíti; k.) a Támogatott megszegi a jelen szerződés fenntartását lehetetlenné tesziteljesítésével kapcsolatos, jogszabályból vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő jelen szerződésből eredő kötelezettségeit. 6.2.3 A szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek Xxxxx rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az jelen szerződésben foglaltak a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a Felek szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó teljesítése által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállniakkor tekinthetők megvalósultnak, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére szerződésben megjelölt és a kárai megtérítésére való jogot istámogatott feladat, valamint a cél a szerződésben meghatározottak szerint teljesült. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetSzerződés megszűnik: - a teljesítéssel, továbbá - a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében teljesítés lehetetlenné válásával, - ha a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elSzerződés XI. fejezetének 3.1. pontjában foglaltak szerint eláll a Szerződéstől, illilletve felmondja azt, - a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerűáltali felmondással/elállással, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit- vis maior esetén, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • - ha a Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén - a Szerződés jelen fejezetének 6. pontja szerint - eláll a Szerződéstől, illetve felmondja azt, - ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsítcsődeljárás indul, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson Vállalkozó elhatározza végelszámolását, illetve ha a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére Vállalkozó jogutód nélküli megszűntetésére irányuló eljárás alá kerül. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a Cstv. .) 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy • azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait, így a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a indult csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (miatti jelen Szerződés megszűnési eset alól kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdés h) pontja. 2. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem felróható eseményeket, amelyek a jelen Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, és amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy • további teljesítését, de következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak meg, stb. Ha vis maior esetén az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri adott Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a vonatkozó jogszabályok alapjánSzerződést felmondani, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal Szerződéstől elállni. 13.63. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat Szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 143141. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző új közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.eljárást kell lefolytatni;

A szerződés megszűnése. 13.112.1. Jelen Szerződés megszűnik: • közös megegyezéssel; • rendes felmondással; • keretösszeg kimerülésével ideértve azt az esetet is, ha a rendelkezésre álló összeg már nem elegendő további Munka megrendelésére; • rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; • elállással. 12.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.212.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idő betartásával – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 12.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik félhez címzett Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal - nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján - részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha: • ha ▪ a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és ellenére, a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy – olyan okból amelyért a Vállalkozó felelős – ismétlődően megszegi, megszegi vagy egyébként olyan súlyos magatartást tanúsít, amely jelen szerződés Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • ; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 5.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy • ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • szemben; ▪ a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; ▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 7.7. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér eléri a jelen Szerződés 8.4. pontja szerinti maximális mértéket; ▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő – olyan okból amelyért a Vállalkozó felelős – él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 12.5. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: A Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 8 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés önmaga végelszámolását rendeli el. 12.6. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a csődeljárás során Szerződéstől vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás (Munkák) oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatásokra az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni. 12.7. Megrendelő felhívja a Vállalkozó és figyelmét arra, hogy a hitelezők között jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak a jelen Szerződésben megrendelt Munkával kapcsolatos ésszerű, igazolt, közvetlen igazolt költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, nem jön létre egyezség (a CstvVállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. 11Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez a Vállalkozó által a jelen szerződéstől – részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapjántermékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, kapcsolatos költségek, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy • azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek. A Vállalkozót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaviseli. 12.8. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az 12. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a napFelek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjatitoktartási kötelezettség). 13.412.9. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti Felek a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén megszűnésekor - legkésőbb a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni tartoznakegymással. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetSzerződés megszűnik: - a teljesítéssel, továbbá - a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében teljesítés lehetetlenné válásával, - ha a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elSzerződés XI. fejezetének 3.1. pontjában foglaltak szerint eláll a Szerződéstől, illilletve felmondja azt, - a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerűáltali felmondással/elállással, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit- vis maior esetén, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • - ha a Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén - a Szerződés jelen fejezetének 6. pontja szerint - eláll a Szerződéstől, illetve felmondja azt, - ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsítcsődeljárás indul, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson Vállalkozó elhatározza végelszámolását, illetve ha a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére Vállalkozó jogutód nélküli megszűntetésére irányuló eljárás alá kerül. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a Cstv. .) 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy • azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait, így a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint indult csődeljárás miatti a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (Szerződés megszűnési eset alól kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdés h) pontja. 2. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem felróható eseményeket, amelyek a jelen Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, és amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy • további teljesítését, de következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak meg, stb. Ha vis maior esetén az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri adott Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a vonatkozó jogszabályok alapjánSzerződést felmondani, vagy • a Szerződéstől elállni. 3. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) a Vállalkozó végelszámolását nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §- ban foglaltaknak; vagy c) az erre jogosult szerv elhatározzaEUMSZ 258. Felek rögzítikcikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 4. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a csődeljárás kezdőnapja az Vállalkozó tekintetében a napközbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, amikor az adott eljárást elrendelő végzés és ezért ki kellett volna zárni a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaközbeszerzési eljárásból. 13.45. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; , vagy − a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. 6. A Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződést felmondhatjaSzerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy és azt nem orvosolja a Vállalkozó tekintetében felszólításának kézhezvételétől számított 10 napon - illetve a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fennXxxxx közös megegyezése alapján megállapított ésszerű határidőn – belül, és ezért ki kellett volna zárni Vállalkozó jogosult a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Szerződéstől elállni illetve a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának Szerződést felmondani a jogot Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, amely esetben a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és felmondás/elállás napja a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a nyilatkozat Megrendelő részére visszaszolgáltatjaigazolt közlésének a napja.

A szerződés megszűnése. 13.14.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés Szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztével: ▪ a Xxxxx közös megegyezésével, ▪ a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, ▪ a Szolgáltató működési engedélyének a jogerős visszavonása esetén, ▪ rendes felmondással, ▪ azonnali hatályú felmondással, ▪ a Szerződés teljesítésével, ▪ a Páciens halálával. 13.24.2. Bármelyik Fél A Páciens jogosult súlyos szerződésszegés esetében bármikor – akár a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján Szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően is - azonnali hatállyal megszüntetniindokolás nélkül felmondani a Szerződést, azonban helytállni köteles a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (így – többek között - a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások, megrendelt vagy felhasznált eszközök ellenértékét köteles megtéríteni), valamint köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a 3.4.2 pontjában meghatározott rendelkezésre állási díjat, illetve a Szolgáltató – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - a már megfizetett előleg összegét jogosult megtartani. A Páciens elfogadja, hogy ebben az esetben az egészségi állapotában bekövetkezett romlásért vagy változásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 13.34.3. A Megrendelő Szolgáltató a Páciens vizsgálatát követően vagy a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül megtagadni a szolgáltatás nyújtását, valamint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, különösen akkor, ha: • a) a Vállalkozó vizsgálat eredményére vagy a szerződés kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást a Páciens egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni, b) a vizsgálat alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikmegállapítást nyer, hogy a csődeljárás kezdőnapja Páciens által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, c) a kezelőorvos véleménye alapján a Páciens a pszichés állapota okán a beavatkozásra nem alkalmas d) a Páciens egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja, e) a kezelőorvos véleménye alapján a Pácienstől elvárható együttműködés hiánya okán a Páciens a beavatkozásra nem alkalmas, f) a Páciens nem tartja be az orvosi utasításokat, g) a napPáciens más betegeket, amikor a személyzet tagjait magatartásával zavarja; h) a Páciens az adott eljárást elrendelő végzés egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy a Cégközlönyben közzétételre kerülSzolgáltatót erről az ÁSZF-ben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná, fizetésképtelen illetve az erről való tájékoztatás esetén is akkor, amikor ha a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaSzolgáltató szakmai meggyőződése szerint a Szolgáltatás emiatt nem teljesíthető; i) a Páciens nem teljesíthető kívánsága esetén, j) amennyiben a Páciens nem vagy késedelmesen tesz eleget bármely fizetési kötelezettségének. Ezekben az esetekben a Páciens a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet. A 4.3. f)- j)pontokban rögzített okból történő azonnali hatályú felmondás esetén a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a már megfizetett előleg összegét. 13.44.4. A Vállalkozó Páciens nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltatás nyújtásának a sikerét veszélyeztetné, köteles továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely mások egészségét, illetőleg testi épségét veszélyezteti. E rendelkezés súlyos vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő már teljesített Szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárait a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése Pácienssel szemben érvényesíteni, továbbá a már megfizetett előleget jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani. 4.5. A Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére Felek a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat is írásban kötelesek megtenni, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely ÁSZF szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.1A Szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető. Megszűnik a szerződés a benne foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésével. A megszüntetés kizárólag írásbeli fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal történhetis megszüntethetik (rendkívüli felmondás), továbbá ha az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, és erre a másik Fél 15 napos határidő kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el (a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik megszűnésében vétlen Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, kártérítési igénnyel is felléphet); a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval Féllel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elmegszerzésére, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között hitelezőkkel nem jön létre egyezség (egyezség; a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • ; a Vállalkozó másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az Megrendelő jogosult a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • felmondani Vállalkozó által a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei, a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és MÁV Csoport jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén; a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére Szerződésben megjelölt egyéb felmondási ok bekövetkezte esetén. Megrendelő a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti Szerződés 19.5. pontjában szereplő szabály megsértése esetén azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli felmondás) megszüntetheti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5Szerződést. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának jogosult a jogot Szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, ha a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséreteljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, ideértve kötbér követelésére hogy Vállalkozó a saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. Felek ilyen késésnek tekintik a 30 napot meghaladó bármely késedelmet. Az elállás gyakorlásának feltétele, hogy Megrendelő előzetesen, megfelelő határidő kitűzésével felszólítsa Vállalkozót a Vállalkozót terhelő teljesítési határidő betartását valószínűsítő biztosíték nyújtására és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraa biztosíték nyújtására meghatározott határidőt saját hibájából elmulasztja, továbbá, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése Megrendelő az érdekmúlást bizonyítsa. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, vagy bármely más vállalkozó bevonásával befejezni a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjamunkát.

A szerződés megszűnése. 13.110.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelhatározott időtartamának lejártakor. 13.210.2. Bármelyik Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármelyik Fél jogosult részéről csak súlyos szerződésszegés esetében esetén, azonnali hatállyal történő felmondással szüntethető meg. 10.3. Azonnali hatállyal felmondási oknak, ezáltal súlyos szerződésszegésnek minősül a szerződést Megrendelő részéről, és a Megrendelő egyoldalú, írásbeli, az Vállalkozóhoz intézett nyilatkozatával haladéktalanul felmondhatja a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniSzerződést, ha: • - Vállalkozó gazdálkodásában vagy szervezetében olyan változások következnek be, amelyek veszélyeztetik a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy a Vállalkozóval szemben felszámolási vagy végrehajtási eljárást rendelnek el, - Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, illKbt. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11143. § (23) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja, - Vállalkozó a hibás teljesítés rögzítését követően ismételten hibásan vagy • hiányosan teljesíti a szolgáltatást; - Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elmegtagadja a Szerződésben vállalt feladatok elvégzését, vagy • bírósági döntés szerint - a csődeljárás során kötbér mértéke eléri a Vállalkozó és maximumát. 10.4. Megrendelő a hitelezők között nem jön létre egyezség (a CstvKbt. 11143. § (21) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri bekezdése szerint a vonatkozó jogszabályok alapjánSzerződést felmondhatja, vagy • - a Ptk.- ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) Vállalkozó végelszámolását nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az erre jogosult szerv elhatározzaVállalkozó (ajánlattevőként szerződő fél) személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. Felek rögzítik139. §-ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a napEurópai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor és a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaáltal megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 13.410.5. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha • a Megrendelő Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Vállalkozó tekintetében a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaközbeszerzési eljárásból. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.610.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bekezdése alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – - ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban tudjon – ha a) a nyertes ajánlattevőben (Vállalkozó) közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.bekezdés

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az 5.1. pont szerinti keretmennyiség vagy az 5.3. pont szerinti Szerződéses Összérték kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett Vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraa Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármilyen okból Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; ▪ a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; ▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.5., 3.6. vagy 6.4. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér eléri a jelen Szerződés 7.3. pontja szerinti maximális mértéket; ▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 11.5. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el. 11.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az adott Lehívás azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszűnése megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől, az adott Lehívástól vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített Lehívásokat. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatjogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás jogát gyakorolni, feljegyzéseketmíg mások vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni. 11.7. Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség). 11.8. Felek a jelen szerződés bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, okból történő megszűnésekor - legkésőbb a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjamegszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni egymással.

A szerződés megszűnése. 13.18.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésével megszűnik. 8.2. A Szerződés megszűnése esetén a felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében kötelesek egymással a Szerződésben foglaltaknak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően elszámolni. 8.3. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal történhetis megszüntetheti (rendkívüli felmondás), továbbá ha − a Szállító a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelmegszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében ) − a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése Szállító ellen csődeljárás indult és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • megszerzésére; − bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között hitelezőkkel nem jön létre egyezség (egyezség; − a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • Szállító az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • ; − a Vállalkozó Szállító fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja; − a Szállító végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikSzállító a jelen pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt. A jelen pont rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 8.4. A Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a csődeljárás kezdőnapja jelen Szerződésben és a Ptk-ban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően – jogosult a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniSzerződéstől – mérlegelése szerint – részben vagy egészben elállni, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti Szállító a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeitbármely, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől jelen pontban nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • rögzített kötelezettségét megszegi, s az a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elmegítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során feltéve, hogy a Megrendelő és felhívására a hitelezők között szerződésszegést ésszerű póthatáridő alatt nem jön létre egyezség (a Cstvorvosolja. 11. § (2A póthatáridő(k) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • engedélyezése nem érinti a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaSzállító mulasztásához kapcsolódóan megillető jogait. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.68.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé tesziarra, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjonjelen pontban rögzített elállási joga helyett, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az azt megalapozó körülmények bekövetkezte esetén a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltételSzerződést felmondás útján szüntesse meg. 8.6. A Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – jogosult a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143381. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján §-ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására, azzal, hogy köteles a jelen szerződést felmondaniSzállító ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei teljes mértékű megtérítésére, vagy – kivéve a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, következményi károkat és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólaz elmaradt hasznot. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett Vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; ▪ a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; ▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.5. vagy 6.4. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el, így különösen, ha megsérti a 3.12. pontban foglaltakat.. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 11.5. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el. 11.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az adott Lehívás azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől, az adott Lehívástól vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített Lehívásokat. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni. Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot. 11.7. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak a Lehívásokban megrendelt Munkával, Berendezések javításával kapcsolatos ésszerű, igazolt, közvetlen igazolt költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez, a Berendezések javításához a Vállalkozó által a Megrendelő Lehívásaitól – részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, alkatrészekkel kapcsolatos költségek, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek. A Vállalkozót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Vállalkozó viseli. 11.8. Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség). 11.9. Felek a jelen szerződés bármilyen bármely okból történő megszűnése esetén megszűnésekor - legkésőbb a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjamegszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni egymással.

A szerződés megszűnése. 13.111.1 Jelen Szerződés megszűnik: • az 1.1. pontban meghatározott keretösszeg kimerülésével; • a 2.2 pontban meghatározott időtartam lejártával; • közös megegyezéssel; • rendes felmondással; • rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; • elállással. 11.2 Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A 11.3 Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondania Szerződést indoklás nélkül, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elírásban, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos felmondási idő betartásával – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, részben vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére egészben – megszüntetni (a Cstvrendes felmondás). 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel léphet fel a Megrendelővel szemben. 13.711.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés és/vagy az Eseti Megrendelés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést és/vagy az adott Eseti Megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 5.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; ▪ a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; ▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 4.7 vagy 7.6. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér eléri a jelen Szerződés 8.3. pontja szerinti maximális mértéket; ▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. 11.5 Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: A szerződés bármilyen Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el. 11.6 Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen Szerződés és/vagy az Eseti Megrendelés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől elállni, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. 11.7 Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl., titoktartási kötelezettség). 11.8 Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén megszűnésekor - legkésőbb a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni tartoznakegymással. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.11. A megszüntetés kizárólag Szállító Megrendelőhöz intézett írásbeli jognyilatkozattal történhetnyilatkozattal elállhat a Szerződéstől (bármilyen más jogról való lemondás nélkül), továbbá a szerződés megszűnik abban az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniesetben, ha: • i. Megrendelő szerződésszegést követ el és amennyiben a Vállalkozó szerződésszegés orvosolható, Szállító írásbeli kérelme ellenére 3 munkanapon belül nem orvosolja azt, ii. Megrendelő a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése csődeljárásról és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeitfelszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény szerinti felszámolás, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja elvégelszámolás alá kerül, megegyezik, vagy • önkéntes megállapodást köt a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyeztetihitelezőivel, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy fizetési haladékot kap, iii. Megrendelő ellen végrehajtási eljárás indul, iv. egyébként olyan magatartást tanúsít, amely mely a vele való további együttműködést lényegesen megnehezíti vagy ellehetetleníti, továbbá v.a jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a CstvÁSZF IV/2. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjapontjában foglalt esetekben is. 13.42. A Vállalkozó Amennyiben az előző pontban foglalt események bármelyike bekövetkezik Megrendelővel kapcsolatban, Szállító jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelfüggeszteni minden további teljesítést, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől amíg ezen események orvoslásra nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzakerülnek. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatjaSzerződéstől bármikor elállhat, vagy – köteles azonban a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekbenSzállító kárát megtéríteni. 4. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles Szerződéstől a jelen szerződést felmondaniÁSZF IV/8., vagy IV/12. és VII/10. pontjaiban foglalt esetekben is jogosult az elállásra. 5. A Szerződéstől Szállító általi, Megrendelő érdekkörében felmerült okból történő elállás esetén Megrendelő köteles – a Ptk-ban foglaltak szerint jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben – attól elállnimegtéríteni Szállítónak az ezzel okozott károkat, ha ideértve a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy költségeket és elmaradt hasznokat is. Ebben az esetben Szállító a Vállalkozó tekintetében Termék értékének 20%-a erejéig jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólMegrendelővel szemben. 13.76. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése Szállító elállása esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatkizárólag a ténylegesen, feljegyzéseketközvetlenül felmerült, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségénigazolt kárának a megtérítésére tarthat igényt. 7. Ha a teljesítés a IV. 7. pontban foglaltak szerint lehetetlenné vált, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjaSzerződés megszűnik.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen szerződés a szerződésben foglalt feladatok hiánytalan teljesítéséig hatályban marad. A megszüntetés kizárólag írásbeli szerződés megszűnése ugyanakkor nem befolyásolja jelen szerződésből fakadó szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeket. 11.2. A szerződés teljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal történhetis megszüntethetik (azonnali hatályú felmondás), továbbá ha - a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; - az Eladó 15 napot meghaladó késedelembe esik; - a szerződés megszűnik 7.5. pontja szerinti esetben, ha a hiba kijavítására meghatározott határidő eredménytelenül letelt; - az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Eladó részéről bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között hitelezőkkel nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • egyezség; - az illetékes bíróságnál saját maga Eladó ellen felszámolási eljárás megindítását kéri indul a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • ; - a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor másik fél fizetésképtelenségét a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen megállapítja; - az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő Eladó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.511.3. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: - feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; - az Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy - az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállninem semmis. 13.611.4. A Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 11.5. A Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − Vállalkozóban - az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó , - az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.18.1. Jelen szerződés megszűnik a határozott időtartam elteltével. 8.2. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetszerződő felek megállapodnak abban, továbbá hogy az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a súlyos szerződésszegés esetére korlátozzák. 8.3. A Megbízó jogosult rendkívüli felmodással, azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megbízott szerződésbeli feladatainak ellátására alkalmatlanná válik, így különösen: • csődeljárás alá kerül • végelszámolás alá kerül • vele szemben felszámolási eljárás megindítására került sor • amennyiben valamely szerződésből eredő kötelezettségét nem teljesíti szerződésszerűen • Adatfeldolgozó a titoktartási kötelezettségét neki felróható módon megszegi. 8.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha: a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet a Megbízó a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi tartalmától olyan mérték- ben tér el, ill. amely - ha a Megrendelő erre felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmó- dosításként a Kbt vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok szakaszai alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11141. § (26) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelbekezdése szerint) vagy • lénye- ges módosításnak minősülne. 8.5. A Megbízó továbbá a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elszerződést felmondhatja, vagy • bírósági döntés - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a csődeljárás során szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a Vállalkozó szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) a Megbízott nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevő- ként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kö- telezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a hitelezők között bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjasemmis. 13.48.6. A Vállalkozó jogosult jelen felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanimegszünteti, ha • az azt követően elvégzett munkák megtérítésére a Megrendelő Megbízott nem jogosult. A felmondás a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaMegbízott ál- tali kézhezvételtől válik hatályossá. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.68.7. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – - ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjonellátásáról gon- doskodni tudjon -, ha − Vállalkozóban ha a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó ; b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő Ebben az esetben a jelen szerződést felmondhatja, vagy – Megbízott a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekbenszerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 8.8. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján Megbízó köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – - a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – - attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében szerződő fél tekinte- tében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.78.9. A Megbízó a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés bármilyen okból történő telje- sítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értéke- lés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesí- tést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvénye- sítését. 8.10. A Megbízó köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Megbízott a szerződé- ses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elállás- hoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövet- kezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Megbízott olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. 8.11. Bármely fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal (rendes felmon- dás), alapos okkal, indokolással, 90 napos határidővel a szerződést felmondani. 8.12. A jelen Szerződés megszűnése esetén Megbízott köteles minden, a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséreSzerződés teljesíté- sével kapcsolatosan számára Megbízó által átadott eszközt, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraadatot, iratot, jelszót, szel- lemi vagy virtuális terméket haladéktalanul Megbízó részére átadni, függetlenül attól, hogy a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést Szerződésben foglalt feladatait teljesítette-e vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjasem.

A szerződés megszűnése. 13.19.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá Felek a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében vonatkozásában a szerződést egyoldalúrendes felmondást kizárják, kivéve, ha jogszabály a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi. A szerződés idő előtti megszűnésére a Ptk. megbízási szerződéssel kapcsolatos, vagy • valamint az egészségügyi, ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. 9.2. Bármely felet megilleti a Vállalkozó rendkívüli (szankciós) felmondás joga, ha a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevétmásik fél súlyos szerződésszegést követett el és ennek okán a sérelmet szenvedett félnek már nem áll érdekében a szerződés fenntartása. Bármely, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen jelen szerződésben súlyos jogsértésként meghatározott szerződésszegés az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaérdekmúlást önmagában igazolja. 9.3. Felek rögzítikmegállapodnak abban, hogy a csődeljárás kezdőnapja rendkívüli felmondásra okot adó körülmény különösen: a) Megbízó részéről: • bármely fizetési kötelezettséggel 60 napon túli késedelembe esik, • a központi ügyeleti helyiséget nem biztosítja a szerződésnek megfelelően, és nem biztosít cserehelyiséget sem. b) Megbízott részéről: • a szolgáltatást a szerződésben rögzített időponttól nem kezdi meg és nem folytatja folyamatosan, • a szolgáltatás ellátásához szükséges jogszabályi, ill. ahol jelen szerződés szigorúbb feltételeket tartalmaz az annak megfelelő feltételeket nem biztosítja, • bármely szakhatóság ill. bíróság a napszakmai tevékenységével összefüggésben jogerősen hiányosságot állapít meg, amikor • tevékenységével kapcsolatban megbetegedést, tartós egészségiállapot-romlást, vagy halált idéz elő, • szakmai tevékenységével kapcsolatban 3 havi szinten legalább 5 darab negatív tartalmú bejelentés érkezik a Megbízóhoz, • bármely esetben az adott eljárást elrendelő végzés ellátást hitelt érdemlően bizonyítható módon megtagadja, • tájékoztatási, beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, • ellene jogerősen felszámolási eljárás, végelszámolás indul, • adószámát törlik, • amennyiben a Cégközlönyben közzétételre kerülNEAK-al kötött finanszírozási szerződés megszűnik; • amennyiben Megbízott bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, fizetésképtelen ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Megbízott megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) bekezdésének megsértése esetén. 9.4. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 1 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. A felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, amikor ha a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaszerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott jelentős határidő) nem lehetséges. 13.49.5. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési rendkívüli felmondás vonatkozásában abban állapodnak meg a felek, hogy a felmondás közlésétől számított 3 hónapig a Megbízott ebben az esetben is köteles ellátni a kötelezettségeit. Amennyiben ezen idő lejárta előtt a Megbízó gondoskodik a szolgáltatás más általi ellátásáról, a teljesítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen ezen újabb szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzahatálybalépéséig tart. 13.59.6. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – - ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban tudjon - ha a) Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó ; b) Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő . c) Ennek érdekében a jelen szerződést felmondhatja, vagy – szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Megbízott tulajdonosi szerkezetét Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (13) bekezdésében rögzített esetekbenbekezdése szerinti ügyletekről Megbízót haladéktalanul értesíti. 9.7. A Megrendelő Megbízó a Kbt 143szerződést felmondhatja, ha: a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § (2alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) bekezdése Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Megbízott személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján köteles a jelen közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 9.8. Megbízóköteles a szerződést felmondani, vagy – - a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – - attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó szerződő fél tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.79.9. A szerződés bármilyen bármely okból történő való megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakMegbízott a birtokában lévő, a Megbízó által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megbízó részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. 13.89.10. Felmondás Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén Megrendelő fenntartja magának az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a jogot a szerződésszegésből másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő jogai érvényesítésérekárokért felelős. 9.11. Szerződő Felek jelen Szolgáltatási szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén kötelesek teljeskörűen elszámolni egymással, ideértve kötbér követelésére beleértve az esetleges kártérítési és a kárai megtérítésére való jogot kötbérigényeket is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett Vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraa Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatmeghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, feljegyzéseketvagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a szerződés megszűnésének napján Vállalkozó a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; ▪ a Vállalkozó/javítást végző a Szerződés hatálya alatt nem újítja meg vagy elveszíti a

A szerződés megszűnése. 13.112.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá Felek bármelyike a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelmásik Fél súlyos szerződésszegése esetén a jelen Szerződést – súlyos szerződésszegésre hivatkozással – azonnali hatállyal jogosult felmondani. 13.212.2. Bármelyik Súlyos szerződésszegésnek, ezáltal azonnali hatályú felmondási oknak minősül a Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében részéről, és a szerződést Fél egyoldalú, írásbeli, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal szerződésszegő Félhez intézett nyilatkozatával haladéktalanul felmondhatja a Szerződést - felmondás útján különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben: Vállalkozó részéről: - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3a szolgáltatás nyújtásának egyoldalú, Megrendelő egyetértése nélküli leállítása; - Megrendelő a Vállalkozó jelzése ellenére sem biztosítja a szolgáltatás végzéséhez szükséges technikai feltételeket (pl. A áram, vízellátás, helyiségbiztosítás); - a Vállalkozó által kért, a Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen dokumentáció átadásának/információ közlésének elmulasztása. Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség részéről: - Vállalkozó általi rendszeres (min. három alkalommal) jelleggel történő hibás teljesítés; - Megrendelő engedélye nélkül azonnali hatállyal felmondanialvállalkozó bevonása a teljesítésbe; - a 11.6. pontban foglalt esetben; - a kötbér mértéke eléri a maximumát; - a Vállalkozó gazdálkodásában vagy szervezetében olyan változások következnek be, ha: • amelyek veszélyeztetik a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy a Vállalkozóval szemben felszámolási vagy végrehajtási eljárást rendeltek el; - a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Szerződésben foglaltak teljesítését megtagadja; - Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a CstvKbt. 11143. § (23) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja, 12.3. Megrendelő a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a CstvKbt. 11143. § (21) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri bekezdése szerint a vonatkozó jogszabályok alapjánSzerződést felmondhatja, vagy • - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó végelszámolását (ajánlattevőként szerződő fél) személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy c) az erre jogosult szerv elhatározzaEUMSZ 258. Felek rögzítikcikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 12.4. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a csődeljárás kezdőnapja az Vállalkozó tekintetében a napközbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, amikor az adott eljárást elrendelő végzés és ezért ki kellett volna zárni a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaközbeszerzési eljárásból. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.612.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bekezdése alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – - ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban tudjon – ha a) a nyertes ajánlattevőben (Vállalkozó) közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó ; b) a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Szerződés e pont szerinti felmondása esetén Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult. 12.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő a jelen szerződést felmondhatjaszámára megismerhetővé kell tennie, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat és a Kbt. 143125. § (15) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján bekezdés szerinti ügyletekről köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólMegrendelőt haladéktalanul értesíteni. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.11. Jelen szerződést a felek közszolgáltatási szerződés hatályosulásától számított határozott időre, 10 évre kötik. 2. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetBérlő bérleti jogviszonya a bérlemény felett a közszolgáltatási szerződés megszűnésével bármilyen további jogi aktus szükségessége nélkül megszűnik, továbbá mely jogviszony megszűnésekor a Bérlő köteles a bérlemény tárgyát képező eszközöknek, berendezéseknek és létesítményeknek átadása időpontjában fennálló állapotához viszonyítottan a Bérbeadóval elszámolni. 3. Jelen szerződés megszűnik továbbá: a) A felek közös írásos megegyezésével, b) Bármely fél jogutód nélküli megszűnésével, c) A jelen szerződésben foglaltak szerinti rendkívüli felmondással, a felmondási idő lejártával, d) a teljesítés megkezdése előtti elállás folytán, e) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben, így különösen az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelNvtv. 11. § (12) bekezdésében meghatározott felmondás gyakorlása esetén. 13.24. Bármelyik Fél Bármely fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a jelen szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - nyilatkozattal rendkívüli felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetnimegszűntetni a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés rendes felmondás útján történő megszűntetésére nincs lehetőség. 13.35. A Megrendelő jogosult felmondási idő 6 hónap. 6. A Bérlő részéről a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül különösen: a. Bérlő ellen jogerős bírósági határozattal csőd-, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás alá kerül; b. Bérlő a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételeknek nem felel meg (engedélyét/engedélyeit visszavonják, nem hosszabbítják meg, nyilvántartásból törlik, tevékenységtől eltiltják, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásoknak nem felel meg, vagy azokat nem tartja be) vagy hatósági ellenőrzés során vele szemben súlyos szabálysértést állapítanak meg; c. A beszámolási vagy nyilvántartási, vagy adatszolgáltatási kötelezettségét Xxxxxxxx írásbeli felhívását követően sem teljesíti, vagy ennek során súlyos gondatlanságából eredően, vagy szándékosan valótlan adatokat tüntet fel, szolgáltat d. Bérlő a bérleti díj megfizetésével 90 napon túl késedelembe esik és kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhez vételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget; e. A hatósági ellenőrzéseket, és/vagy a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben a Megrendelőt megillető ellenőrzési jogok gyakorlását akadályozza és azokat felszólítás ellenére sem teszi lehetővé f. A jelen szerződésben előírt biztosítások (felelősség és vagyonbiztosítás) bármelyike 30 napot meghaladóan az előírt mértéknek megfelelően nem végzi eláll fenn g. Ha a Bérlő a vagyonban különösen nagy kárt okoz és annak helyreállításáról nem gondoskodik h. A jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben. 7. A Bérbeadó részéről a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül különösen: a) Bérlő szerződésszerű teljesítését, illmás módon, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza vagy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel a Bérlőnek kárt okoz. 8. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerűAmennyiben Xxxxx bármelyike, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon kötelezettségét súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegimásik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy egyébként olyan magatartást tanúsíta szerződésszegést más, amely a másik fél által elfogadható módon orvosolni. 9. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél jogosult a jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • szerződést a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzahatáridő eredménytelen lejártát követő 6 hónapon belül írásban felmondani. 10. Felek rögzítikmegállapodnak abban, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a napSzerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja(megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben Az elszámolás keretén belül Bérlő köteles a szerződést felmondani – ha folyamatos közszolgáltatás biztosításához szükséges, olyan határidővelvalamint jogszabályban előírt információkat, amely lehetővé tesziadatokat, hogy illetőleg dokumentumokat átadni a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólBérbeadónak. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1 Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az .1.3 pont szerinti keretmennyiség kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2 Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.2. Bármelyik Fél 11.3 Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már megrendelt, de még el nem végzett munkát nem érinti. 11.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy eseti megrendelés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik félhez címzett Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal - nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján - részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy az eseti megrendelést azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha: • ha ▪ a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • ; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 7.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy • ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • szemben; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során jelen szerződés 6.5 pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • jelen Szerződés 5.6 pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaegyéb súlyos szerződésszegést követ el. Felek rögzítikmegállapodnak, hogy a csődeljárás kezdőnapja Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a napMegrendelő azon igazolható, amikor az adott eljárást elrendelő végzés közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Cégközlönyben közzétételre kerülVállalkozótól, fizetésképtelen akkoramelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, amikor ideértve különösen, de nem kizárólag a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjahelyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 13.4. A 11.5 Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül Szerződést és/vagy az eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha • a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő önmaga végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzarendeli el. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.12.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetközszolgáltatási szerződés megszűnik: • a Szerződés III/1.3. pontjában meghatározott időtartam elteltével, továbbá • a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelKözszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, • elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, • felmondással. 13.22.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a szerződést egyoldalúfelmondhatja, ha a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetniközszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 13.32.3. A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon túlmenően felmondhatja, ha • a Közszolgáltató - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során - a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, • a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette. 2.3.1. Megrendelő részéről a Szerződés tekintetében felmondási oknak minősül különösen, ha Közszolgáltató • a Szerződés részében foglalt kötelezettségeit Megrendelő költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeit hátrányosan érintő módon, ismételten és neki felróhatóan megszegi, • ellen a Szerződés megkötése előtt bíróság által elrendelt csőd- vagy felszámolási eljárás indult, illetve az eljárásról Megrendelőt nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja, • adó-, illeték-, vám- vagy járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott, • Megrendelő ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, • a közfeladat ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban előírt kötelezettségeit neki felróható módon megszegi, • megsérti a V.1.1. pontban rögzített kötelezettségét, • ha a közszolgáltató nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy az OKTF által kiállított minősítő okirattal. 2.3.2. Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha: • amennyiben nyertes ajánlattevő (konzorcium) tagjai a Vállalkozó Szerződés aláírásától számított 60 napon belül a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben korlátolt felelősségű társaság alapítását a cégbíróságnál nem végzi eljelentik be. 2.3.3. A Szerződés Közszolgáltatónak címzett felmondása valamennyi konzorciumi tagot érint. 2.4. A Közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó ha a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevéttagja a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében akadályozza a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaközszolgáltatás teljesítését. 13.42.4.1. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • Közszolgáltató részéről a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely Szerződés tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállnifelmondási oknak minősül különösen, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Megrendelő szerződésszerű teljesítését bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza vagy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, Szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólezzel Közszolgáltatónak bizonyíthatóan kárt okoz. 13.72.5. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén VI.2.3. pont első francia bekezdésében, továbbá a Felek VI.2.4. pontban foglalt esetekben a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakelvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni. 13.82.6. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának Amennyiben a jogot szerződésszegő fél kötelezettségét a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésérefelszólítás ellenére sem teljesíti, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot ismásik fél jogosult a Szerződést felmondani. 13.92.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen közszolgáltatási szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén felmondási ideje 6 hónap. 2.8. A Szerződés megszűnik a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjaXxxxx közös megegyezésével.

A szerződés megszűnése. 13.18.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésével megszűnik. 8.2. A Szerződés megszűnése esetén a felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében kötelesek egymással a Szerződésben foglaltaknak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően elszámolni. 8.3. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal történhetis megszüntetheti (rendkívüli felmondás), továbbá ha - a Szállító a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelmegszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében ) - a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése Szállító ellen csődeljárás indult és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • megszerzésére; - bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között hitelezőkkel nem jön létre egyezség (egyezség; - a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • Szállító az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • ; - a Vállalkozó Szállító fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja; - a Szállító végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikSzállító a jelen pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt. A jelen pont rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 8.4. A Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a csődeljárás kezdőnapja jelen Szerződésben és a Ptk-ban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően – jogosult a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniSzerződéstől – mérlegelése szerint – részben vagy egészben elállni, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti Szállító a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeitbármely, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől jelen pontban nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • rögzített kötelezettségét megszegi, s az a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elmegítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során feltéve, hogy a Megrendelő és felhívására a hitelezők között szerződésszegést ésszerű póthatáridő alatt nem jön létre egyezség (a Cstvorvosolja. 11. § (2A póthatáridő(k) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • engedélyezése nem érinti a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaSzállító mulasztásához kapcsolódóan megillető jogait. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.68.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé tesziarra, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjonjelen pontban rögzített elállási joga helyett, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az azt megalapozó körülmények bekövetkezte esetén a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltételSzerződést felmondás útján szüntesse meg. 8.6. A Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – jogosult a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143381. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján §- ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására, azzal, hogy köteles a jelen szerződést felmondaniSzállító ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei teljes mértékű megtérítésére, vagy – kivéve a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, következményi károkat és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólaz elmaradt hasznot. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.1A Szerződés a következő esetekben szűnik meg: 15.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelSzerződés hatályának lejárati időpontjában megszűnik. 13.215.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében A Szerződés azonnali hatályú felmondással történő megszűntetése 15.2.1. Azonnali hatályú felmondás a szerződést egyoldalúKereskedő részéről Vis Maior esetét kivéve, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - az alábbi események bármelyikének bekövetkezése utáni harmadik napot követően Kereskedő azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti felmondhatja a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeitSzerződést: (I) a Felhasználó fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja elés ellene felszámolási eljárás indul, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelfoglalt eset fennállása esetén vagy a Felhasználó tulajdonosa jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz; (II) a Felhasználó Szerződés szerinti bármely jogának és/vagy • kötelezettségének engedményezése szerződésszegő módon; (III) a Vállalkozó ellen Felhasználó Súlyos Szerződésszegése esetén. 15.2.2. Azonnali hatályú felmondás a Felhasználó részéről Vis Maior esetét kivéve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése utáni harmadik napot követően Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést: (I) a Kereskedő az illetékes hatóság jogerős határozata alapján a Szerződés hatálya alatt jogosulatlanná válik kötelezettségeinek teljesítésére, és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult lenne; (II) a Kereskedő fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerősen jogerős végzésben megállapítja, és ellene felszámolási eljárás lefolytatását rendeli elindul, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételévelfoglalt eset fennállása esetén vagy a Kereskedő tulajdonosa jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz; (III) a Kereskedő Szerződés szerinti bármely jogának és/vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri kötelezettségének engedményezése szerződésszegő módon; (IV) a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjaKereskedő Súlyos Szerződésszegése esetén. 13.415.2.3. Ha a Kereskedő működési engedélye a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatal vonatkozó határozata alapján hatályát veszti, a Kereskedő köteles a Felhasználót a határozat vagy a felmondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül erről tájékoztatni. 15.2.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény kifejezett rendelkezéseitől eltekintve a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre Szerződés rendes felmondással történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzamegszüntetését Felek kizárják. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.2 pontban foglaltakon kívül megszűnik: • közös megegyezéssel; • megrendelői rendes felmondással; • rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; • elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondania Szerződést indoklás nélkül, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elírásban, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos felmondási idő betartásával – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, részben vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére egészben – megszüntetni (a Cstvrendes felmondás). 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraa Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan a következőek. Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a szerződésszerű teljesítésre jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatmeghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, feljegyzéseketvagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a szerződés megszűnésének napján Vállalkozó a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés megszűnik: • közös megegyezéssel; • rendes felmondással; • rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; • elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondania Szerződést indoklás nélkül, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elírásban, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos felmondási idő betartásával – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, részben vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére egészben – megszüntetni (a Cstvrendes felmondás). 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon – ha − ▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − ▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arraa Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a szerződésszerű teljesítésre jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokatmeghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, feljegyzéseketvagy önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; ▪ a szerződés megszűnésének napján Vállalkozó a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; ▪ a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt nem újítja meg vagy elveszíti a 3.14. pontban megjelölt Tanúsítványt és/vagy Tanúsítványokat 14; ▪ a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; ▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.5. vagy 6.4. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi;

A szerződés megszűnése. 13.112.1. Megszűnik a szerződés az abban foglalt szerződéses kötelezettségek felek általi maradéktalan teljesítése esetén. Bármelyik Fél kezdeményezésére a szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 12.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés és/vagy az adott eseti megrendelés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében szüntethető meg. 12.3. A felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha a) a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben különösen, de nem kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelmegszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel.) 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, b) a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése fél ellen csődeljárás indult és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson ez a fél a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2megszerzésére; c) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között hitelezőkkel nem jön létre egyezség (egyezség; d) a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • ; e) a Vállalkozó másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; f) a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik; g) a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket; h) egyéb, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjajelen szerződésben azonnali hatályú felmondási okként meghatározott eset bekövetkezése esetén. 13.412.4. A Vállalkozó Megrendelő jogosult jelen a szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelmondani különösen a 8.1. pontban, ha • a 11.10. pontban illetőleg a 11.11. pontban meghatározott esetben. 12.5. Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő bekezdés alapján) jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani – ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjontudjon –, ha − - a Vállalkozóban közvetetten közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. 12.6. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – - attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.712.7. A Megrendelő a jelen szerződést 30 naptári napos felmondási idővel, a Vállalkozó részére megküldött írásos értesítéssel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. Megrendelő a szerződést felmondhatja vagy attól elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek bekövetkezése esetén. 12.8. Szerződő Xxxxx megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen szerződés bármilyen okból azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen szerződéstől vagy az adott eseti megrendeléstől vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől a Ptk. rendelkezései szerint elállni. 12.9. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, szerződésszegésért való felelősség). 12.10. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben birtokába került/jutott valamennyi mintadarabot, a nyomdai előkészítés céljára átadott anyagokat, adatot, információt saját költségén a Megrendelő részére visszajuttatni. 12.11. A Szerződés megszűnése esetén a Felek az addig a már teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben szolgáltatások tekintetében kötelesek egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére szerződésben foglaltaknak és a kárai megtérítésére való jogot isPtk. rendelkezéseinek megfelelően elszámolni. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik félhez címzett Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal - nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján - részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha: • ha ▪ a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytatvégelszámolás, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • csődeljárás alá kerül; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • ; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy • ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • szemben; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli egyéb súlyos szerződésszegést követ el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítikmegállapodnak, hogy a csődeljárás kezdőnapja Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a napMegrendelő azon igazolható, amikor az adott eljárást elrendelő végzés közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Cégközlönyben közzétételre kerülVállalkozótól, fizetésképtelen akkoramelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, amikor ideértve különösen, de nem kizárólag a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjahelyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 13.411.5. A Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha • a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.511.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az adott Lehívás azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal Szerződéstől vagy az adott Lehívástól elállni. 13.6. A KbtFelek rögzítik, hogy Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített Lehívásokat. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé tesziFelek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatjafentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot. 11.7. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen szerződést felmondaniSzerződésben meghatározottak alapján csak a Lehívásokban megrendelt Munkával, vagy – Berendezések javításával kapcsolatos, igazolt költségeket tekinti a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállnijelen Szerződés Megrendelő általi, ha nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez, a Berendezések javításához a Vállalkozó által a Megrendelő Lehívásaitól függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, alkatrészekkel kapcsolatos költségek nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek. 11.8. Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség). 11.9. Felek a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen bármely okból történő megszűnése esetén megszűnésekor - legkésőbb a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni tartoznakegymással. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.111.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: ▪ közös megegyezéssel; ▪ az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; ▪ rendes felmondással; ▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; ▪ elállással. 11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetidőpontjára, továbbá illetve a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésévelFelek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. 13.211.3. Bármelyik Fél Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalúSzerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. 11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik félhez címzett Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal - nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján - részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha: • ha ▪ a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; ▪ a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • önmaga végelszámolását rendeli el; ▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • ; ▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást magatartás tanúsít; ▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy • ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; ▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • szemben; ▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, a Szerződés hatálya alatt nem újítja meg vagy • bírósági döntés szerint elveszíti a csődeljárás során 3.8. pontban megjelölt Tanúsítványt és/vagy Tanúsítványokat7; ▪ a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstvaz átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) használ fel vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapjánkísérel meg felhasználni, vagy • amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; ▪ a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzaa jelen Szerződés 6.4. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; ▪ a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér eléri a jelen Szerződés 7.3. pontja szerinti maximális mértéket; ▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Felek rögzítikmegállapodnak, hogy a csődeljárás kezdőnapja Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a napMegrendelő azon igazolható, amikor az adott eljárást elrendelő végzés közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Cégközlönyben közzétételre kerülVállalkozótól, fizetésképtelen akkoramelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, amikor ideértve különösen, de nem kizárólag a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjahelyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 13.411.5. A Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondanifelmondani abban az esetben, ha • a Megrendelő ▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ; ▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő önmaga végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározzarendeli el. 13.511.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az adott Lehívás azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.a

A szerződés megszűnése. 13.16.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá Jelen szerződés megszűnik a. a határozott idő lejártával és a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség maradéktalan szerződésszerű teljesítésével, b. a Kbt. 143. §-ben szabályozott feltételek bekövetkezése esetén a Megrendelő felmondásával. 13.2. Bármelyik c. ha azt a Xxxxx közös megegyezéssel megszüntetik, d. ha azt a Megrendelő 30 napos felmondási idővel írásban felmondja (rendes felmondás), e. ha valamelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetnihatályú felmondással él. 13.3. f. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az Vállalkozó nem jogosult a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítjajelen szerződés rendes felmondással történő egyoldalú megszüntetésére. 13.46.2. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszitudomásul veszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha − Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekbenfoglalt esetekben a Megrendelő jogosult, a Kbt. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján bekezdésében foglalt esetben köteles, illetve a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt esetekben jogosult és köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – attól a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha . A jelen szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően jut tudomásáramegszűnése előtt már teljesített szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 6.3. A Fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan ha a) a Vállalkozó a hibás teljesítése miatt kitűzött póthatáridőt elmulasztja, vagy ismételten hibásan teljesít, b) a Vállalkozó megsérti az általa biztosított munkaerő jogszerű foglalkoztatására vonatkozó előírásokat, c) a Vállalkozó által nyújtott szakmai színvonal igazoltan nem megfelelő, d) a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a szerződés teljesítését, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, lehetetlenné válik, e) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését jogsértő módon megszakítja, vagy szakmai érvekkel igazolható, hogy azokat csak elégtelenül vagy egyáltalán nem képes elvégezni, f) a Vállalkozó tekintetében megsérti titoktartási kötelezettségét, g) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy csődbe megy és/vagy a Megrendelő írásos engedélye nélkül átruházza a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fennmegállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit, h) a Megrendelő szerződésszerű, hiba-, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése hiánymentes teljesítés esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.teljesítés igazolását indoklás nélkül megtagadja, 13.8. Felmondás esetén i) a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésérefizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot isVállalkozó tértivevényes fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanap is eredménytelenül telik el. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

A szerződés megszűnése. 13.1A jelen Szerződés megszűnik a Szerződés teljesítésével vagy a II. fejezetében rögzített határozott időtartam lejártával, súlyos Szerződésszegés miatti felmondási idő nélküli felmondással, továbbá jogszabályban biztosított elállással, valamint a Szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetjelen Szerződést a szerződő Felek rendes felmondással nem szüntethetik meg, továbbá leszámítva a szerződés megszűnik az abban 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. 13.2eseteket. Bármelyik Súlyos Szerződésszegés esetén a vétlen Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett intézett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - nyilatkozatávala Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás keretében megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondaniszerződő Xxxxx súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha: • de nem kizárólag, ha a Vállalkozó késedelmesen, hibásan teljesít és emiatt a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi elVállalkozó által fizetendő kötbér eléri a maximális mértéket, ill. a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére felszólítása ellenére, az abban rögzített legalább 30 naptári napos határidőben sem tesz eleget, a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem nem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében Vállalkozó nem a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a CstvMegredenlő Ptk. 11. 6:240 § (21) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli bekezdés szerinti utasítása szerint jár el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga Vállalkozó ellen felszámolási eljárás megindítását kéri vagy végelszámolás indul, a vonatkozó jogszabályok alapjánVállalkozó a jelen Szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítését veszélyeztető, vagy • annak költségeit növelő Szerződésszegést követ el, így különösen az alábbiakat: a Megrendelő végelszámolását utasításának jogellenes megszegése, figyelmen kívül hagyása, a Megrendelő tájékoztatásának, döntése kikérésének elmulasztása valamely, szolgáltatás megvalósítását lényegesen érintő körülményről, megfelelő jogosultsággal, szaktudással, illetőleg tapasztalattal nem rendelkező személy igénybevétele a Szerződés teljesítése során, a Megrendelő jótállási igényének érvényesítése esetén a Vállalkozó kötelezettségei teljesítésének elmulasztása, általában az erre együttműködési kötelezettség súlyos megsértése. A fenti pontok megsértése esetén Megrendelő jogosult szerv elhatározza. 13.5a XIII. fejezetben rögzített meghiúsulási kötbér érvényesítésére. Vállalkozó a Szerződés bármely Fél részéről történő felmondási idő nélküli felmondása esetén köteles mindazon okiratokat, dokumentumokat, amelyek a teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, rendszerezve átadni Megrendelő képviselőjének. Jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőnél üzemelő HAIR rendszer (szerződés megszűnése előtti) utolsó verzióját reprodukálható állapotban, külső adathordozóra írva 2 példányban a szükséges dokumentációk aktualizált változatával együtt Megrendelőnek átadni. Megrendelő jogosult meggyőződni az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében átadott szoftververzió telepíthetőségéről és működőképességéről. Az utolsó teljesítés igazolás kizárólag ennek elfogadását követően állítható ki. Megrendelő a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (32)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – - ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel Szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon - ha − - Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy − - Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést Szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani, vagy – a Ptk-ban Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Megrendelő a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 13.8Kbt. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának 143. § (1) bekezdése alapján a jogot Szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondhatja, vagy – a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésérePtk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.ha:

A szerződés megszűnése. 13.1VIII.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhetSzerződés megszűnik - a meghatározott idő lejártával, továbbá - a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű szolgáltatás teljesítésével. 13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében , - a szerződést egyoldalúteljesítés lehetetlenné válásával, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni. 13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha: • a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. ha a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és felmondja a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére Szerződést, - a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy • a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy • a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy • a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy • a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy • a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy • Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha • a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy • a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy • Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy • a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy • a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően írt feltételek esetén a Megrendelő általi felmondással, - ha a Vállalkozó ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha a Vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. VIII.2. A Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó megszegi a jelen Szerződés rendelkezéseit. VIII.3. Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, jelentős késedelme vagy hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó Vállalkozói Díj 20%-ának, megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141. § szerinti kárát is megtéríteni, a polgári jog általános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó. VIII.4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Szerződést felmondani – - ha szükséges, szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról ellátásáról gondoskodni tudjon, tudjon - ha − a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés kbk) pontjában meghatározott valamely feltétel; feltételeknek, vagy − a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés kbk) pontjában meghatározott valamely feltételfeltételeknek. A Megrendelő felmondása esetén a jelen szerződést felmondhatjaVállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás ellenértékére jogosult. VIII.5. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerződés szerinti teljesítés ellehetetlenül, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a, és ezen felül a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint – kártérítést is követelhet a szerződéstől elállhat Vállalkozótól. A Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbért számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 143135. § (16) bekezdésében rögzített esetekbenbekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Szolgáltató számlájába beszámítani. VIII.6. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő lemondást. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólMegrendelő szerződésszegés esetén érvényesíthet. 13.7VIII.7. A szerződés Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással kötelesek haladéktalanul elszámolni tartoznak. 13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséreegymással, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot isVállalkozó köteles haladéktalanul elhagyni és rendeltetésszerű állapotban visszaszolgáltatni a Megrendelőnek a teljesítés helyét, illetve a Vállalkozó köteles haladéktalanul elszállítani a teljesítés helyén található, saját tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló eszközeit. 13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.