A szerződés tárgya és teljesítési határidő mintaszakaszok

A szerződés tárgya és teljesítési határidő. „Kökönyösi Oktatási Központ Xxxx Xxxxxx Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” tárgyú kivitelezés munkáinak az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott közbeszerzési ajánlatban foglaltak szerinti elvégzése, hiba- és hiánymentes minőségben, a műszaki elírásban foglaltak szerint. A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: 2015.09.30. Megrendelő jelen szerződéshez kapcsolódó pályázat támogatói okiratának a kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedik a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról. A Vállalkozó feladatát képezi a teljes beruházás során különösen: - a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet, állványzat megépítése, helyszínen tartása és elbontása, valamint az összes technikai eszköz és munkahelyi berendezés telepítése és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása; - szükséges hatósági hozzájárulások megszerzése, - átadás-átvételi eljárások lefolytatása, - birtokbaadások. Módosított feltétel:
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
A szerződés tárgya és teljesítési határidő. A 1103 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 00-00. xx. xxxxxx ingatlanon – beruházáshoz kapcsolódó nyílt pályázati eljárás igénybe vételével megkötésre került jelen Építési szerződés alapján – ko- sárlabda csarnok építése beruházás kivitelezési munkáinak az ajánlati dokumentációban és mellékleteiben (árazatlan költségvetési kiírás, kiviteli tervdokumentáció stb.), valamint az ajánlatkérési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban, meghatározott tartalom szerinti határidőben való elvégzése, hiba- és hiánymentes minőségben, I. – IV. ütemre osztható szolgáltatásként. Az I. ütem műszaki tartalmát képezik az előkészítő munkák, a II. ütem a szerkezetépítés, a
Sample 1
A szerződés tárgya és teljesítési határidő. A műszaki leírásban foglalt kormányablak átalakítási (épületfelújítási) munkák elvégzése a 1165 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxx 28-30. szám alatti ingatlanban. Az ingatlanon lévő épület két szerkezeti egységet képvisel, amelyből az egyik felújítása, átépítése a feladat. A jelenleg használaton kívüli épületrész alaprajzilag bővítésre, s a létrejövő új épülettömegre emelet ráépítése tervezett, a felhívásban megküldött kiviteli tervek és építési engedély szerint. A kialakítandó földszint 374,64 m2, az emelet 390,36 m2 hasznos alapterületű lesz. Teljesítési határidő (Vállalkozó ajánlatában megajánlott érték): a területátadástól számított 10 hónap Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül adja át. Az építési napló megnyitásának időpontja: Az építési munkaterület átadásának napja. Az építési tevékenységre vonatkozó követelményeket részletesen a műszaki leírás tartalmazza. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési dokumentumok részeként a Vállalkozónak átadta. Vállalkozó a mű kivitelezését – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ép. kiv. rendelet) előírtak (különösen a 13. §-a) szerint – felelős műszaki vezető útján irányítja. A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.§ (3) bekezdés szerinti értékelési szempont keretében a felhívás
Sample 1
A szerződés tárgya és teljesítési határidő. A műszaki leírásban foglalt kormányablak átalakítási (épületfelújítási) munkák elvégzése a 1165 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxx 28-30. szám alatti ingatlanban. Az ingatlanon lévő épület két szerkezeti egységet képvisel, amelyből az egyik felújítása, átépítése a feladat. A jelenleg használaton kívüli épületrész alaprajzilag bővítésre, s a létrejövő új épülettömegre emelet ráépítése tervezett, a felhívásban megküldött kiviteli tervek és építési engedély szerint. A kialakítandó földszint 374,64 m2, az emelet 390,36 m2 hasznos alapterületű lesz. Teljesítési határidő a területátadástól számított 10 hónap. Az azt követő 12 hónap a rendelkezésre állás időtartama. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül adja át. Az építési napló megnyitásának időpontja: Az építési munkaterület átadásának napja. Az építési tevékenységre vonatkozó követelményeket részletesen a műszaki leírás tartalmazza. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési dokumentumok részeként a Vállalkozónak átadta. Vállalkozó a mű kivitelezését – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ép. kiv. rendelet) előírtak (különösen a 13. §-a) szerint – felelős műszaki vezető útján irányítja. A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.§ (3) bekezdés szerinti értékelési szempont keretében a felhívás 12.2. M.1.1.) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata: bemutatott szakember neve: ….……………… többlet szakmai tapasztalata: …………………….. hónap. Vállalkozó a mű kivitelezését – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ép. kiv. rendelet) előírtak (különösen a 13. §-a) szerint – felelős műszaki vezető útján irányítja. A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.§ (3) bekezdés szerinti értékelési szempont keretében a felhívás 12.2. M.1.2.) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata: bemutatott szakember neve: ….……………… többlet szakmai tapasztalata: Vállalkozó a mű kivitelezését – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ép. kiv. rendelet) előírtak (különösen a 13. §-a) szerint – felelős műszaki vezető útján irányítja. A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.§ (3) bekezdés szerinti értékelési szempont keretében a felhívás 12.2. M.1.3.) pontjában meghatá...
Sample 1

Related to A szerződés tárgya és teljesítési határidő

  • Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 12.2.1. Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az egyedi előfizetői szerződés módosításaként az Előfizető személyének módosítását, ha személyében szerződés, vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás történik. Az átírás iránti kérelem akkor minősül alaki és tartalmi szempontból megfelelőnek, ha tartalmazza: - a jogelőd Xxxxxxxxx és jogutód Előfizető által aláírt együttes nyilatkozatát az átírás kérelmezésére, és - a jogutód Előfizető mindazon adatait, melyek az előfizetői szerződés megkötéshez szükségesek, és - mellékletként az átírás alapjául szolgáló tények vagy az átírás okának hitelt érdemlő dokumentummal való igazolását (pl. szerződéssel, bírósági végzéssel, ítélettel vagy más dokumentummal). Átírásra – a Szolgáltató eltérő nyilatkozata hiányában – csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike illetve a jogutód az átírással egyidejűleg rendezi. Az átírás időpontját az átírást kérő felek az átírási kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani. E rendelkezésektől a Szolgáltató az Előfizető kérésére eltekinthet, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. Az átírás teljesítésének határideje nem lehet több mint a Szolgáltató által meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 nap. A Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles az általa az átírás teljesítésére általa vállalt határidőn belül az átírást teljesíteni, vagy az átírás elutasításáról az Előfizetőt értesíteni. Amennyiben a szolgáltató az átírást az ÁSZF-ben vállalt határidőn belül nem teljesíti, kötbért köteles fizetni a 7.4. pont szerint. Az átírási kérelmet a Szolgáltató az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságú) kérelem benyújtásától számított 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha az átírás során a régi és új Előfizetők előfizetői kategóriája (egyéni/üzleti) megváltozik, akkor az átírás időpontjától az új Előfizetőnek az új előfizetői kategóriára vonatkozó előfizetési díjakat kell megfizetnie. Amennyiben az Előfizető előfizetői minőségét üzleti előfizetőre olyan csomag vonatkozásában igényli, melyben levő szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató nem jogosult üzleti előfizetők felé történő értékesítésre, úgy a szerződésmódosítás nem jön létre, vagy az Előfizető által egyidejűleg módosított csomag igénybevételre vonatkozó módosított tartalommal jön létre. Az Előfizető az előfizetői hozzáférési pont kiépítése előtt kérheti igénybejelentése átírását is. Ha a régi és új Előfizető által a hatályos ÁSZF szerint fizetendő díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az átíráskor kell rendezni. Az átírás díját a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Szolgáltató átírás esetén az Előfizető nem kötelezheti belépési díj fizetésére. A jelen pontban írtak nem alkalmazhatók, ha az átírással egyidejűleg az előfizetői hozzáférési pont helye is megváltozik (áthelyezés).

  • A biztosítási szerződés területi hatálya 18. § A biztosítási szerződés területi hatálya a tagállamok területére, valamint a zöldkártyarendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda a Belső Szabályzatnak megfelelő kétoldalú megállapodást kötött.

  • A határozott idejű előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó különös szabályok 2.1.5.1. A határozott idejű előfizetői szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató igazolható módon köteles tájékoztatni az Előfizetőt a határozott idejű előfizetői szerződés teljes időtartama alatt minimálisan terhelő valamennyi költség összegéről szolgáltatásonként, vagy szolgáltatáselemenként külön-külön, valamint összesítve. Költség különösen az előfizetői szerződés keretében a belépési díj, a díjcsomag havi vagy időszaki díja, valamint az előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszony keretében végberendezés vagy egyéb eszköz értékesítése esetén a végberendezés vagy egyéb eszköz ára, részletvétel esetén a kezdőrészlet, a további részletek, a kamatok és egyéb díjak megjelölésével, bérbeadása esetén a bérleti díj, használatának más módon történő átengedése esetén a használati díj. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződésben az Előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis.

  • A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése 5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei

  • A szerződés teljesítése V.1 A szerződést kötő fél (felek)

  • A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik a) a határozott idő leteltével, ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti,

  • A biztosítási szolgáltatás teljesítése Amennyiben a biztosított által igényelt szolgáltatást gátló helyi körülmények miatt a biztosító/szolgáltató nem tudja a megbízott közreműködővel a vészhelyzetet elhárítani, a biztosított és a biztosító telefonos egyeztetése során engedélyezett külső közremű- ködők költségét a biztosított köteles kiegyenlíteni, majd a külső közremű- ködő által kiállított tételes számlát és a kifizetés igazolását a biztosító/szol- gáltató részére megküldeni. A biztosító előzetes hozzájárulásával igénybe vett szolgáltatások költsé- geit igazoló dokumentumo(ka)t, vagy azok másolatát a biztosított köteles megőrizni abban az esetben, ha azok olyan szolgáltatáshoz kapcsolódnak, amely költségeinek megtérítését a biztosítótól kéri. A biztosított valamennyi dokumentum eredeti példányát a szolgáltatótól telefonon kapott kárszámmal ellátott, lezárt borítékban köteles eljuttatni a szolgáltató alábbi címére: AWP P&C S.A., Niederlassung für Österreich Magyarországi Fióktelepe, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 000. ORCO Business Park, B. ép. 4. em. Amennyiben a biztosított költségei megtérítését kéri a biztosítótól, úgy az általa megküldött eredeti dokumen- tumokkal együtt köteles bejelenteni azt a bankszámlaszámot is, amelyre a biztosító pénzbeli szolgáltatását kéri. A biztosító a szolgáltatás iránti igény elbírálásához bekért igazoló doku- mentumok beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti a költségek visszatérítését.

  • A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pontját, azaz a szolgáltatás Előfizetőnek való átadásának helyét, minden esetben jelen ÁSZF Mellékletei határozzák meg az egyes szolgáltatások kapcsán.

  • A Szolgáltató hibás teljesítése A Szolgáltató hibás teljesítésének minősül: a Szolgáltató érdekkörében, neki felróható okból felmerülő műszaki üzemeltetési zavarból keletkező, az egyedi szolgáltatásminőségi célérték alulteljesítését eredményező minőségromlás. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Előfizető a 4.2.2.1. pont szerinti kötbérre jogosult. Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha

  • A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 11.1. Jelen megállapodás az aláírás napjától 2020. év december hónap 31. napjáig terjedő időszakra érvényes és az előfizetett termékek teljes és naprakész hozzáférésére vonatkozik a 2020. év tekintetében. A határozott idő lejártát megelőzően a jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.