Common use of CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO Clause in Contracts

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. 1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali) e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e quelli riguardanti in particolare, i beni culturali ed ambientali sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, e dalla commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato. 2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettare tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro; con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara altresì di possedere i mezzi necessari per l’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte con le più aggiornate tecniche d’intervento. 3. Nell’accettare i lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dà inoltre atto, senza riserva alcuna: - di aver preso piena conoscenza delle Aree di Intervento di cui all’art. 4, risultante dal verbale di sopralluogo rilasciato dal funzionario referente dell’amministrazione nella fase di partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell’Accordo Quadro; - di aver valutato tutte le condizioni dei luoghi e degli impianti che possano concorrere alla valutazione dell’offerta oltre alle condizioni di viabilità e di accesso; - di avere stimato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera sia delle forniture e dei noleggi; - di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto e tutto quanto fornito dalla stazione appaltante al fine di valutare l’appalto in questione; - di avere valutato che i prezzi indicati nell’allegato elenco prezzi, anche in considerazione dell’applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006, siano adeguati e remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. 1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali) e ), di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, pubblici e quelli riguardanti in particolare, i beni culturali ed ambientali sia la della normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, e dalla commissione tecnica NorMaL dall’UNI anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolatocapitolato. 2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettare tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro; con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara altresì di possedere i mezzi necessari per l’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte con le più aggiornate tecniche d’intervento. 3. Nell’accettare i lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dà inoltre atto, senza riserva alcuna: - di aver preso piena conoscenza delle Aree di Intervento di cui all’art. 4, risultante dal verbale di sopralluogo rilasciato dal funzionario referente dell’amministrazione nella fase di partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell’Accordo Quadro; - di aver valutato tutte le condizioni dei luoghi e degli impianti che possano concorrere alla valutazione dell’offerta oltre alle condizioni di viabilità e di accesso; - di avere stimato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera sia delle forniture e dei noleggi; - di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto e tutto quanto fornito dalla stazione appaltante al fine di valutare l’appalto in questione; - di avere valutato che i prezzi indicati nell’allegato elenco prezzi, anche in considerazione dell’applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006, siano adeguati e remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nel Bando di Gara e nel relativo disciplinare. Nel presentare l’offerta l’Appaltatore dichiara (art. 106, comma 2 del D.P.R. 207/2010) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di avere valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: 1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare; 2. di essere a conoscenza delle finalità che l’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l’opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui l’apposito articolo. 3. di aver verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture degli accessi carrai e di aver verificato l’idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone degli interventi; 4. di avere giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi ulteriori, appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali) e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e quelli riguardanti in particolare, i beni culturali ed ambientali sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, e dalla commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato. 2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettare tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro; con l’accettazione dei lavori appalto. In nessun caso si procederà alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore dichiara altresì di possedere i mezzi necessari per l’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte con le più aggiornate tecniche d’intervento. 3. Nell’accettare i lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dà inoltre non abbiano concordemente dato atto, senza riserva alcuna: - di aver preso piena conoscenza con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle Aree di Intervento di cui all’art. 4, risultante dal verbale di sopralluogo rilasciato dal funzionario referente dell’amministrazione nella fase di partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell’Accordo Quadro; - di aver valutato tutte le condizioni che consentono l’imminente esecuzione dei luoghi e degli impianti che possano concorrere alla valutazione dell’offerta oltre alle condizioni di viabilità e di accesso; - di avere stimato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera sia delle forniture e dei noleggi; - di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto e tutto quanto fornito dalla stazione appaltante al fine di valutare l’appalto in questione; - di avere valutato che i prezzi indicati nell’allegato elenco prezzi, anche in considerazione dell’applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006, siano adeguati e remunerativi e tali da consentire il ribasso offertolavori.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. 1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di dell’Appaltatore, la conoscenza perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali) e non solo di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblicigenerali e particolari che lo regolano, e quelli riguardanti in particolare, i beni culturali ed ambientali sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, e dalla commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato. 2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettare tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro; con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara ma altresì di possedere i mezzi necessari per l’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte con le più aggiornate tecniche d’intervento. 3. Nell’accettare i lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dà inoltre atto, senza riserva alcuna: - di aver preso piena conoscenza delle Aree di Intervento di cui all’art. 4, risultante dal verbale di sopralluogo rilasciato dal funzionario referente dell’amministrazione nella fase di partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell’Accordo Quadro; - di aver valutato tutte le condizioni dei luoghi e degli impianti locali che possano concorrere alla valutazione dell’offerta oltre alle condizioni si riferiscono all’opera, quali: - la possibilità di viabilità e poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di accessoadatto materiale; - l’esistenza di avere stimato, nella formulazione dell’offerta, discariche autorizzate per ogni rifiuto prodotto nell’attività per la realizzazione dell’opera; nonché tutte le circostanze generali e i fattori che potrebbero, in qualche misura, particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera sia delle forniture prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulle determinazione dei noleggi; - di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto lavori e tutto quanto fornito dalla stazione appaltante al fine di valutare l’appalto in questione; - di avere valutato giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e di prezzi nel loro complesso remunerativi. Resta pertanto esplicitamente convenuto che i prezzi indicati nell’allegato elenco prezzil’appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, anche con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in considerazione dell’applicazione materia di danni di forza maggiore. Per attestare tale presa conoscenza, l’Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione ai sensi dell’art. 87 71 del D. LgsD.P.R. n. 554 del 21/12/99, la stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguata all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. n. 163/2006Inoltre, siano adeguati prima di presentare la propria offerta, l’Impresa dovrà effettuare, pena l’esclusione dalla gara d’appalto, sopralluogo congiunto con un tecnico dell’Amministrazione Comunale alle aree oggetto dei lavori e remunerativi e tali prendere visione della documentazione progettuale. Di tale sopralluogo dovrà essere sottoscritto apposito verbale, redatto in duplice copia, da consentire il ribasso offertoallegare all’offerta.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. 1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati del contratto da parte dell’Appaltatore dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali) e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e quelli riguardanti in particolare, i beni culturali ed ambientali sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, e dalla commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato. 2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara nonché alla completa accettazione di accettare tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro; con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara altresì di possedere i mezzi necessari appalto, e del progetto per l’esecuzione delle opere a quanto attiene alla sua perfetta regola d’arte con le più aggiornate tecniche d’interventoesecuzione. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3. Nell’accettare i lavori oggetto , del presente Accordo Quadrod.P.R. n. 207 del 2010, l’Appaltatore l’appaltatore dà inoltre atto, senza riserva alcuna: - di aver preso , della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle Aree condizioni pattuite in sede di Intervento offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 3. L'offerta per le opere di cui all’art. 4al presente Capitolato implica, risultante dal verbale da parte dei partecipanti ed in particolare dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di sopralluogo rilasciato dal funzionario referente dell’amministrazione nella fase tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell’Accordo Quadro; - di aver valutato tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali cavi, condotte ecc. la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei luoghi e degli impianti lavori, sia che possano concorrere alla valutazione dell’offerta oltre alle condizioni essa ne debba essere allontanata), l'esistenza di viabilità e idonei scarichi fognari ed in generale di accesso; - di avere stimato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e i fattori speciali che potrebbero, in qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera sia delle forniture e dei noleggi; - possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto e tutto quanto fornito dalla stazione appaltante al fine di valutare l’appalto in questione; - di avere valutato che i prezzi indicati nell’allegato elenco prezziassumere l'opera, anche in considerazione dell’applicazione dell’artrelazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltatore. 87 del D. Lgs. n. 163/2006Ad attestazione della suddetta conoscenza, siano adeguati e remunerativi e tali da consentire il ribasso offertol'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione, così come previsto dal Bando di Gara.