Common use of CONTO FINALE E COLLAUDO Clause in Contracts

CONTO FINALE E COLLAUDO. Il conto finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Collaudo, regolato dall’art. 141 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, compilato dal direttore dei lavori.

CONTO FINALE E COLLAUDO. Il conto finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Collaudo, regolato dall’art. 141 102 commi 2 e 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.50/2016, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, compilato dal direttore dei lavori. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

CONTO FINALE E COLLAUDO. Il conto finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Collaudo, regolato dall’art. 141 102 commi 2 e 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.50/2016, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, compilato dal direttore dei lavori.