Common use of Oneri vari Clause in Contracts

Oneri vari. Sono a carico dell’Impresa, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. 2) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18x24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 3) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla D.L., nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime. 4) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 3 anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 5) La messa a disposizione degli operai, che debbono lavorare in acqua di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi o altro necessario; 6) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 7) L’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavoro appaltato. 8) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazione pubbliche nel luogo di esecuzione dell’appalto misto di lavori e servizi con prevalenza di lavori e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti. 9) L’onere per lo smaltimento di rifiuti in discarica per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. 10) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati. 11) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam.

Oneri vari. Sono a) Oneri a totale carico dell’Impresa, senza diritto ad alcun compenso, dell'Appaltatore durante i seguenti onerilavori: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 8 del Capitolato Generale di appalto dei Lavori Pubblici come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l’appalto l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 3) A stipulare polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. 4) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori. 5) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. 6) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori. 7) Le spese e gli oneri per la fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software, per la completa gestione dell’appalto, compatibili con quelli in uso al Dipartimento del Patrimonio dell’Ente, con relativa licenza d’uso, ivi inclusi i materiali di consumo e manutenzione. 8) La spesa, qualora necessario, per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 646 del 13.09.1982 esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 9) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18x2418 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 310) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla D.L., nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo dei lavori di progetto e dal programma esecutivo dell'Appaltatore. 411) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 3 8) anche per il periodo successivo all’ultimazione all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 512) La messa a disposizione degli fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario;. 613) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel programma indicativo e nel programma esecutivo dei lavori. 14) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell’Ente, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 715) L’adozione L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo dei lavori di progetto e dal programma esecutivo dell’Appaltatore, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. 16) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro appaltatolavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni dell’Ente e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo. 8) 17) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazione canalizzazioni pubbliche nel luogo di esecuzione dell’appalto misto di lavori e servizi con prevalenza di lavori del lavoro e alla presenza della mano d’opera d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma indicativo dei lavori di progetto e dal programma esecutivo dell’Appaltatore. 918) L’onere La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla D.L., se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature. 19) La fornitura per i componenti dell’ufficio della D.L. di idonei dispositivi di protezione individuale, calzature, caschi, guanti, da utilizzare nel corso delle periodiche visite in cantiere. 20) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discarica discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa all'Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risultarisulta oltre a quelli previsti nei prezzari citati all’art. 7 del presente Capitolato Speciale. 1021) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiereL'obbligo di apporre, durante eventuali periodi di sospensione entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello di macchinari indicazione delle opere come da normativa vigente ed attrezzature, previamente autorizzatiin esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegato. 1122) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere fornite le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite. Gli elaborati dovranno essere redatti su carta lucida e su supporto informatico (file autocad/dwg ). Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla D.L., in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità. Infine l'Appaltatore per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. 23) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-ante - operam. 24) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori. 25) Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti all’approvazione della D.L. la quale ne definirà colore, dimensioni e finiture; in particolare dovranno essere sottoposte alla D.L. adeguate campionature, almeno in numero di tre per ogni materiale di finitura, almeno trenta giorni prima dell’esecuzione della relativa lavorazione attendendo, in ogni caso, le decisioni della D.L. stessa. 26) Tutte le spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati dall’Ente atte ad accertare la qualità e le caratteristiche dei materiali e manufatti ed all’ottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi, conglomerati cementizi, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le modalità riportate nel regolamento di attuazione e rispettivamente nelle Leggi nn° 1086/71 e 10/91 e D.M. 412/93, nonché quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuoco ovvero alla presenza di specifici componenti, quali per esempio l’amianto. 27) Tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere ed impianti da effettuarsi, su ordine della D.L., sia durante il corso che al termine dei lavori, con relative spese per la messa a disposizione dell’occorrente personale nonché per la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibile, ecc. 28) Tutte le spese per saggi e prove da effettuarsi sul terreno, che potessero necessitare, al fine della scelta e del dimensionamento di fondazioni o muri di sostegno, da eseguirsi a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici qualificati. 29) Tutte le spese per prove su strutture in genere, secondo le richieste della D.L., da eseguirsi anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le spese per prove, accertamenti e verifiche da effettuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed amministrativi. In particolare: esecuzione di prove su elementi strutturali, esecuzione di prove sulle opere civili quali, prove in situ di permeabilità all’aria e di tenuta all’acqua degli infissi esterni, in base alle prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1026-1027, prove in situ di resistenza meccanica di infissi esterni, prove di isolamento acustico tra ambienti sovrapposti ed ambienti adiacenti in base alla norma ISO-R140, prova di efficienza del sistema di smaltimento acque meteoriche in copertura. 30) Tutte le spese per la condotta e assistenza tecnica dei lavori per tutta la durata degli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare all’Ente i tecnici iscritti ai relativi Albi professionali ai quali affidare lo sviluppo dei particolari e dei dettagli costruttivi sulla scorta del progetto redatto e secondo le disposizioni della D.L.. Pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell’Appaltatore, rientrano quelli relativi alle attività costruttive ed alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Quindi sarà cura dell’Appaltatore la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l’esecuzione consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere (Determinazione del 31.01.2001, n° 4, dell’Autorità di vigilanza sui LL.PP.). Si rammenta anche che l'esecuzione delle opere è subordinata, ove richiesto e occorrente, a calcoli statici e di verifica relativamente al dimensionamento delle strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio, ai sensi della L. 1086/71, a calcoli di verifica degli isolamenti termici degli edifici e degli impianti di produzione di calore, ai sensi del Dlgs. 192/05 e decreti attuativi. b) Oneri a totale carico dell'Appaltatore dopo i lavori: 1) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti rilasciate, ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge. 2) Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPEL per gli ascensori o altri impianti. 3) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. 4) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’Ente, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere. 5) La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti. 6) Il deposito presso il competente ufficio comunale della relazione e delle verifiche relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 192/05 e decreti attuativi. c) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri: 1) Obblighi dell'Appaltatore in caso di emergenza: l’Appaltatore ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti in carenza dei prezzi di contratto saranno quelli di cui ai prezzari adottati dell’Ente, citati all’art. 7 del presente capitolato speciale e, in difetto, mediante rimborso dei costi effettivi, aumentati dell'aliquota per spese generali ed utili d'Impresa. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 29, lettera f).

Oneri vari. Sono Dare evidenza degli eventuali provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/08; - comunicare al CSE e alla Direzione Lavori qualunque infortunio di qualsiasi entità, occorso sia ai propri dipendenti, sia a carico dell’Impresaquelli dei subappaltatori e lavoratori autonomi; - consentire l’accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso a persone autorizzate ed agli addetti ai lavori per conto di altre ditte e della Committente; - concedere l’uso a terzi, senza diritto ad alcun compensoautorizzati dall’Ufficio di Direzione Lavori, i seguenti oneri: 1) Le spese e gratuitamente alla Committente, degli impianti di contrattocantiere fissi o mobili (ponteggi compresi), bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme come pure tutte le spese in quanto ciò non richieda modifiche alle strutture e posizionamento degli stessi e limitatamente alla durata della loro installazione; - il divieto di cancelleria, autorizzare visite di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. 2) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle estranei alle opere in corso del formato 18x24di esecuzione od ultimate, ogni qualvolta richieste dalla D.L.al cantiere di lavoro ed alle proprie installazioni, nel numero nonché il divieto di copie che sarà di volta in volta indicato pubblicare e far pubblicare e comunque mai inferiore utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione della Committente ed accordi sull’eventuale beneficio da ciò derivante. Analogamente, l’Appaltatore non potrà esporre nel cantiere, né autorizzare ad altri l’esposizione di manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere; - l’immediata rimozione di ogni pegno e ipoteca od opzione che, a tre. 3) Le causa di atti od omissioni commessi dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti, possa essere chiesta da chiunque, sugli impianti o sulle apparecchiature in opera o in deposito in cantiere. L’Appaltatore accetta sin d’ora la sospensione totale dei crediti derivanti dal presente contratto sino a che tali rivendicazioni siano state acquietate; - il pagamento e rispetto di canoni, diritti ed obblighi derivanti dall’impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sollevando pertanto la Committente da qualunque rivendicazione sorta dall’inosservanza di tali procedure, anche qualora il progetto stesso abbia prescritto espressamente l’adozione di particolari prodotti o procedimenti costruttivi. Nel caso in cui l’Appaltatore fosse a conoscenza che tali prescrizioni infrangono un qualsiasi diritto di brevetto, egli sarà interamente responsabile di qualsiasi reclamo od azione ne possa sorgere nel caso non abbia tempestivamente preavvertito l’Ufficio di Direzione Lavori; - sostenere le spese per la recinzione i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e la eventuale guardiania del cantierealloggio per il proprio personale; - qualsiasi altro onere, anche nei periodi se non espressamente citato, comunque necessario per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte; - i rilievi, con l'ausilio anche di sospensione idonea strumentazione, atti alla individuazione di manufatti e reti impiantistiche presenti nelle aree oggetto dell'intervento, al fine di verificare eventuali interferenze con le opere oggetto dell'appalto e concordare con l’Ufficio di Direzione Lavori, la loro deviazione o eliminazione e messa in disuso. Eventuali rallentamenti o sospensioni dei lavori, compresi segnalazioni conseguenti alle indagini di cui sopra e lumiad eventuali ritrovamenti, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccatinon daranno diritto all’Appaltatore ad alcun riconoscimento. Eventuali controlli dell’Ufficio di Direzione Lavori, con cavalletti mobili su dette operazioni di tracciamento e similirilievo non ne costituiscono approvazione. I rilievi di qualsiasi tipo restano di esclusiva competenza e responsabilità dell’Appaltatore, o il quale è impegnato ad ogni rifacimento reso necessario da un riscontrato errore. La conservazione dei capisaldi di quota e delle picchettazioni, ai quali si farà riferimento per tutte le operazioni di misura e controllo; - l’Appaltatore si impegna a rispettare la normativa in altro modo adeguato, venga ordinato dalla D.L.materia di trasporto di merce su strada di cui al D.M. 30.06.09 “Approvazione della scheda di trasporto”. E’ altresì a carico dell’Appaltatore la richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché le spese i relativi oneri, per qualunque spostamento dovesse subire l'eventuale utilizzo di trasporti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zonaproprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime. 4) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 3 anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso la bolla di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 5) La messa a disposizione del materiale dovrà indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli operai, che debbono lavorare in acqua di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi o altro necessario; 6) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 7) L’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavoro appaltato. 8) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazione pubbliche nel luogo di esecuzione dell’appalto misto di lavori e servizi con prevalenza di lavori e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti. 9) L’onere per lo smaltimento di rifiuti in discarica per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto automezzi utilizzati per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. 10) Gli oneri relativi al mantenimento (art. 4, L. n. 136/10); - l’Appaltatore si impegna formalmente a non eseguire in cantiere, salvo esplicita autorizzazione della Committente, per nessuna ragione, per proprio conto o per conto di altri, lavori estranei a quelli oggetto del presente atto; - l’Appaltatore dovrà assicurare che durante eventuali periodi i lavori sia sempre presente in cantiere personale in possesso di sospensione buona conoscenza della lingua italiana (sia esso dipendente dell'Appaltatore, dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzatisuoi subappaltatori o subfornitori). 11) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam.

Oneri vari. A) Sono a carico dell’Impresadell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quant’altro, richiamato all’articolo 8 del Capitolato Generale LL. PP., approvato con DM LL. PP. n°145/00, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l’appalto d’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. Il Responsabile del Procedimento 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 23) Le spese occorrenti alla provvista d’acqua ed energia necessaria, per esecuzione dei lavori, ivi compreso, in carenza d’allacciamenti da parte degli enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari, che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori. 4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, alla scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. 5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori. 6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 13.9.81, n°646, esonerando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18x24cm. 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque e, in ogni caso, mai inferiore a tre.tre , oltre a fornire anche su supporto digitale gli scatti di tali documentazioni fotografiche 3) 8) Le spese per la recinzione e la eventuale l’eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga sia ordinato dalla D.L., nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesimeDirezione Lavori. 49) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 3 8, anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o finale provvisorio, o, in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 510) La messa L’eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti ed allegati al progetto. 11) Gli oneri e le opere perché possa continuare a disposizione degli operaisvolgersi, che debbono lavorare in acqua di abiti anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni della Direzione Lavori, con traffico pedonale e calzature impermeabili; veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la provvista di fuocosegnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, di disinfettanti nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Indicativo e di lumi o altro necessario;nel Programma Operativo dei Lavori. 612) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione d’ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto, lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni d’ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 713) L’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga sia disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’Amministrazione Capitolina e dal Piano Operativo dell’Impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore maggiore, i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. 14) L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro appaltato.lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto, sempre ché lo richiedano, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, la circolazione, degli automezzi di cantiere, nonché le esigenze dei lavori, oggetto del presente appalto, e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tal evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della Direzione Lavori, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l’Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa, e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d’opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo. Il Responsabile del Procedimento 8) 15) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazione pubbliche canalizzazioni pubbliche, nel luogo di esecuzione dell’appalto misto di lavori e servizi con prevalenza di lavori del lavoro, e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari proprietari, impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e nel Piano Operativo dell'Impresa. 916) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione all’ubicazione e all’importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature. 17) L’onere per lo smaltimento di rifiuti in discarica discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della secondo la natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa venga sia corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risultaquelli previsti nella tariffa comunale citata all’articolo 7 del presente Capitolato Speciale. 1018) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiereL'obbligo di apporre, durante eventuali periodi di sospensione entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, della cartellonistica di macchinari indicazione delle opere da realizzare nel rispetto della normativa vigente ed attrezzature, previamente autorizzatiin relazione alle indicazioni della Direzione Lavori. 1119) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell’appalto, ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura ed alla fornitura d’idonei supporti informatici, sia hardware sia software, (con relative licenze d’uso), per la completa gestione dell’appalto, compatibili con quelli in uso nel Dipartimento Tutela Ambientale, inclusi materiali di consumo e manutenzione. È fatto obbligo all’Impresa di comunicare, all’atto della consegna dei lavori, il nominativo dell’incaricato che dovrà essere reperibile sei giorni la settimana, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, a recapito telefonico prestabilito. Al fine di assicurare la dovuta tempestività, nell’evasione dei lavori di dattilografia, ad ogni richiesta, l’incaricato dovrà ritirare il lavoro da eseguire, entro le ore 13,00 del giorno stesso, presso il competente Ufficio Comunale. Il lavoro eseguito sarà consegnato entro il termine fissato dalla Direzione Lavori. In caso d’inosservanza sarà applicata una penale giornaliera di € 78,00 (settantotto/00) per ogni ritardo, disguido o mancata prestazione. 20) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l’esatta ubicazione planimetria di tutte le opere realizzate con l’appalto, quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), percorsi, recinzioni, accessi, impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree d’arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l’appalto, ecc. Sarà a carico dell’Impresa anche l’esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori. Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell’appalto dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi a quanto eseguito, in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l’accatastamento delle opere eseguite. Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su carta lucida. I suddetti elaborati dovranno inoltre essere forniti su supporto informatico, redatti con programma compatibile con il sistema informatizzato in uso al Catasto. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da alle gare alla contabilità. Infine l’Impresa, per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, ecc., realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire, unitamente agli altri elaborati di cui sopra, i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quant’altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. 21) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operamante – operam Il Responsabile del Procedimento 22) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori, di cui al precedente articolo 17. Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso: 23) La redazione e trasmissione alla Direzione Lavori, che darà precise indicazioni in merito (modalità e tempi) di cinque copie più supporto informatico contenenti i file sorgente di tutta la documentazione del “as built” (come costruito). Tale documentazione sulla base del progetto posta a base di gara riporterà lo stato del luoghi quale risulterà a seguito della conclusione delle opere del presente appalto e di altre eventuali opere che contestualmente l’Amministrazione avesse fatto eseguire da altri soggetti. 24) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti secondo la normativa vigente; 25) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell’Appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento, dei certificati d’abitabilità o agibilità delle opere. 26) La fornitura d’esperti per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti. B) Sono a carico dell’Appaltatore e globalmente compensati con l’importo dei costi della sicurezza appositamente stimati ai sensi dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d’asta: 1) Gli apprestamenti previsti nel PSC, quali: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere. 2) Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti. 3) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi. 4) I mezzi e servizi di protezione collettiva: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze. 5) Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. 6) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. 7) Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. C) Sono a carico dell’Appaltatore, con i compensi presso specificati, i seguenti oneri: 1) Gli oneri relativi all’esecuzione di scavi d’indagine per accertare l’ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX. di cui alla precedente lettera A) punto 15 del presente articolo non previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dell’Impresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell’Impresa nel numero e nell’ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori, e saranno compensate con i prezzi di contratto ed in mancanza di questi, con le modalità riportate all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale. 2) L’eventuale bonifica da ordigni esplosivi, subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all’Impresa per le particolari modalità di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti, gli oneri di cui sopra compensati con i prezzi di cui agli elenchi allegati al presente Capitolato. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all’Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente alla bonifica stessa. 3) A completamento di quanto disposto dall’articolo 19 (Pagamenti in acconto), l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data d’approvazione dei collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla D.L.. Il Responsabile del Procedimento 4) Obblighi dell’Impresa in caso d’emergenza. L’Impresa ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso d’emergenza; all’atto della consegna dei lavori, dovrà presentare, per iscritto, alla Direzione Lavori, l’elenco dei mezzi d’opera, funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature, con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze d’emergenza, i compensi spettanti, in carenza di prezzi di contratto, saranno quelli di cui alla Tariffa adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n°197 dell’8.5.2013 (conforme alla Deliberazione G.R. Lazio del 06/08/2012 n°412);, aumentati del 30 %. In difetto, saranno determinati nuovi prezzi, ai sensi dell’articolo 32 del Nuovo Regolamento approvato con DPR n. 207/2010.

Oneri vari. Sono a carico dell’Impresa, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. 2) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18x24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 3) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla D.L., nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime. 4) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 3 anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 5) La messa a disposizione degli operai, che debbono lavorare in acqua di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi o altro necessario; 6) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 7) L’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il al tipo di lavoro appaltato. 8) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazione pubbliche nel luogo di esecuzione dell’appalto misto di lavori e servizi con prevalenza di dei lavori e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti. 9) L’onere per lo smaltimento di rifiuti in discarica per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. 10) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati. 11) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam.

Oneri vari. Sono Oltre quanto stabilisce il Capitolato Generale a stampa, e quanto precedentemente detto, si intenderanno a carico dell’Impresa, senza diritto ad alcun compensodella Ditta Appaltatrice e quindi compensati con i prezzi di appalto, i seguenti oneri: 1) Le il dover approntare tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, necessarie ad assicurare la non interferenza dei lavori con la funzionalità degli uffici e la incolumità delle persone ivi presenti e di terzi, in conseguenza dei lavori stessi; 2) la difficoltà di una condotta organizzata dei lavori, dovendosi questi ultimi svolgere con quelle precedenze, con quelle discontinuità, con quelle interruzioni e con quei ritorni che verranno di volta in volta ordinati dalla Direzione dei Lavori, in conseguenza delle necessità funzionali degli uffici in piena attività di esercizio; 3) la difficoltà di poter usare depositi e magazzini di qualsiasi genere nell'immobile stesso; pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà sottostare a compiere, in ogni momento tutti quegli spostamenti della propria attrezzatura e degli arredi presenti nei locali messi a disposizione che venissero ordinati dalla Direzione dei Lavori, per non intralciare il funzionamento dell'immobile. In particolare il cantiere verrà organizzato nel cortile interno della Sede con accesso dall’ ingresso carrabile con l'onere di lasciare libero il passaggio a mezzi e persone; 5) il divieto assoluto di gettare dall'alto gli eventuali materiali di risulta, che dovranno invece essere trasportati in basso a mezzo di appositi tiri in modo da eliminare, per quanto possibile, polvere e rumori molesti. Si prescrive comunque che i detriti da allontanare vengano sempre abbondantemente innaffiati immediatamente prima del trasporto; 6) la tempestiva consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi genere e rischi inerenti, manovalanza, etc. comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera. I rischi dei trasporti si intendono a carico della Ditta; 7) tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza dai depositi provvisori ai siti della loro posa in opera e ad altri depositi provvisori, per quante volte necessiti e per qualsiasi distanza anche qualora ciò sia ordinato per necessità di cantiere dal Direttore dei Lavori; 8) le spese di viaggio, di trasporto e trasferta di tutto il personale dipendente dalla Ditta, tutte le volte che occorra; 9) le spese di custodia del cantiere e dei materiali ivi giacenti in opera e fuori opera; 10) le spese per la Direzione e la Sorveglianza dei lavori per quanto di competenza della Ditta; 11) -le spese tutte occorrenti per la esecuzione dei saggi , risarcimenti , prove etc. concernenti il collaudo; 12) lo svolgimento di eventuali pratiche presso i competenti Uffici Pubblici, per la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze varie ivi compreso il pagamento di eventuali oneri per l’occupazione di suolo pubblico, etc. che rimangono a carico dell'Impresa; 13) le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme come pure la registrazione di questo. Tutti gli oneri fiscali ai quali non sia direttamente tenuto l'Istituto (l'imposta sul valore aggiunto è a carico della Ditta aggiudicataria con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto); 14) tutte le spese assicurazioni sociali e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di cancellerialavoro restando inteso che, ove risulti l'inadempienza dell'appaltatore in merito a tali obblighi ed in occasione dei pagamenti relativi al presente appalto, l'Istituto può trattenere un 'importo fino a raggiungere il 40% (quaranta per cento) delle somme dovute all'appaltatore e ciò fino a che l'appaltatore non abbia provveduto ad ottemperare a tutti gli obblighi di copie cianografichesua spettanza; 15) l'assicurazione verso terzi, fotostatiche in quanto i lavori verranno condotti in stabile occupato e fotografiche, dei disegni l’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.funzionante; 216) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle tutti i mezzi d'opera, cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed opere in corso del formato 18x24provvisionali diverse, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero tutte necessarie ai lavori e conformi alle disposizioni comunali e di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a trelegge. 317) Le spese sarà concesso il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone addette di qualunque altra impresa (alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto) ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Istituto appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento; 18) con riferimento Al Capitolato Generale si precisa che resta esclusa per tutte le opere provvisionali e di impianti di cantiere la recinzione possibilità di concessione di qualsiasi parziale o totale corrispettivo di danni; 19) la manutenzione dell'opera fino al collaudo definitivo, in particolare la perfetta esecuzione di tutti i ritocchi, i rappezzi e le sostituzioni che si rendessero necessarie, sempreché la causa di questi non dipenda da danni evidenti causati dagli impiegati, o dal personale addetto allo stabile; 20) la protezione dei vetri, davanzali, rivestimenti, soglie, apparecchi sanitari, etc. protezione dei pavimenti mediante stratificazione di segatura da fornirsi, porsi in opera e togliere da parte della Ditta appaltatrice; 21) con riferimento al Capitolato Generale a stampa, si specifica che l'Appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, quei procedimenti e quelle cautele necessarie per garantire la vita e la eventuale guardiania del cantiereincolumità degli impiegati, degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e ciò con particolare riguardo al decreto legislativo 81/2008. Particolari accorgimenti dovranno essere adottati nello svolgimento dei lavori con particolare riguardo ai lavori di demolizione e rimozione, al fine di evitare qualsiasi danno, anche nei periodi di sospensione dei lavorilieve entità, compresi segnalazioni al fabbricato medesimo ed agli altri fabbricati e lumi, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla D.L., nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime. 4) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 3 anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o manufatti vicini. Ogni più ampia responsabilità in caso di consegna anticipatainfortuni o danni, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 5) La messa a disposizione degli operai, che debbono lavorare in acqua di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi o altro necessario; 6) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 7) L’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle a persone e cose ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevato l'Istituto appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza; 22) in genere tutti gli oneri necessari a dare il lavoro finito, ivi compreso quello della perfetta pulizia degli ambienti interessati dai lavori prima della consegna delle opere già eseguiteultimate, restando inteso ed in modo particolare la pulitura di marmi, soglie, pavimenti, , apparecchi elettrici, ecc. e tutte in genere, le strutture e finiture che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore eventualmente venissero imbrattate durante i danni lavori appaltati. – 23) la Ditta aggiudicataria dovrà tenere conto che potranno derivare da inadempienza alla presente clausoladurante l’esecuzione dei lavori nell’immobile , conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavoro appaltatosi svolgono le funzioni d’ufficio. 8) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazione pubbliche nel luogo di esecuzione dell’appalto misto di lavori e servizi con prevalenza di lavori e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti. 9) L’onere per lo smaltimento di rifiuti in discarica per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. 10) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati. 1124) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree discarica del materiale di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operamrisulta.

Oneri vari. Sono a carico dell’Impresa, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) Le le spese di copia contratto, bollo, registrazioneregistrazione (solo in caso d’uso), autenticazione notarile delle firme quanto altro richiamato all’art.8 del Capitolato Generale di appalto D.M. n.145/2000 e dall’art.139 del D.P.R. n.207/10 per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.; 2) La le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria all’esecuzione dei lavori; 3) le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che l'impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove; 4) le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni costruitivi di cantiere delle opere da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori; 5) la spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti; 6) la spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18x248x24, ogni qualvolta richieste dalla D.L.Direzione Lavori, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.; 37) Le le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla D.L.direzione lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime.; 4) Le 8) le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 3 7 anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione all’emissione del collaudo certificato di regolare esecuzione o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera.; 59) La la messa a disposizione degli operai, che debbono lavorare in acqua acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi o altro necessario; 610) La la pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.; 711) L’adozione la redazione da parte di tecnico abilitato del progetto esecutivo di dettaglio dell'opera, nonché di tutti gli elaborati ed oneri derivanti dal conseguimento delle necessarie autorizzazioni da parte di enti preposti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta. Tutti gli elaborati conformi all'eseguito dovranno essere forniti nel numero di copie necessarie e consegnati alla D.L. anche su supporto digitale con opportune estensioni modificabili; 12) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore dell’Impresa e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausolaxxxxxxxx, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavoro appaltato.lavori appaltati; 8) Gli 13) l’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall’appalto, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, al fine di garantire la progressione dei lavori stessi; 14) gli oneri relativi alla presenza di canalizzazione pubbliche nel luogo di esecuzione dell’appalto misto di lavori e servizi con prevalenza di lavori del lavoro e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- tecnici amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti.; 915) L’onere la costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scanalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature; 16) l’onere per lo smaltimento di rifiuti in discarica per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.; 1017) Gli gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.; 1118) Gli gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam; 19) le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura; 20) l’onere dello svolgimento della funzione di Responsabile dei lavori a mente del D.Lgs. n.81/08.