REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto D’appalto, pti.regione.sicilia.it, www.halleysac.it
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO. 1. l. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei 6 mesi dall'ultimazione dall'ultima- zione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto D’appalto Per La Riqualificazione Dell’edificio Polifunzionale