Common use of Tempo utile per l’ultimazione dei lavori Clause in Contracts

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 1. L'Appaltatore s’impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 50 (cinquanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna dei lavori. 2. Qualora l’importo a disposizione per gli interventi di manutenzione straordinaria venisse completamente esaurito prima della fine del tempo a disposizione l’appalto dovrà ritenersi concluso. Mentre qualora alla scadenza del termine temporale l’importo non fosse del tutto utilizzato l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori lavori fino ad esaurimento dell’importo. 3. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di legge previste in materia; 4. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto in forma scritta; 5. Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio) indicato con ordine di servizio per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari a 1‰ dell’importo contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la sicurezza ex X.Xxx. 81/08, non soggetti a ribasso). 6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1‰), trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 8. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare, il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale verrà applicata la disciplina in materia di risoluzione del contratto. 9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 10. L’Impresa dovrà definire il programma lavori con il Direttore dei Lavori a seguito di ogni ordine di servizio. 11. Il programma dovrà rispettare l’ordine di priorità dei lavori espresso dal Committente e prevedere l’occupazione delle diverse aree esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione delle opere previste. 12. Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi contrattuali, non dà diritto ad alcun indennizzo o rimborso. 13. L'accettazione del programma o dell'aggiornamento da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 14. La Direzione Lavori avrà la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel programma lavori. In sede d’aggiornamento del programma dei lavori, l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori. L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento oggettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori.

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 1. L'Appaltatore s’impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto L’Appalto ha durata quantificabile indicativamente in giorni 50 (cinquanta), 135 intesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna dei lavori. 2. Qualora l’importo a disposizione per gli interventi di manutenzione straordinaria venisse completamente esaurito prima della fine del tempo a disposizione l’appalto dovrà ritenersi concluso. Mentre qualora alla scadenza del termine temporale l’importo non fosse del tutto utilizzato l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori lavori fino ad esaurimento dell’importo. 3. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di legge previste in materia; 4cui all’art. 107 del Dlgs 50/2016 e smi. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto in forma scritta; 5a norma dell’art. 199 del d.P.R. 207 del 2010 e smi. Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio) indicato con ordine di servizio per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari a 1‰ 1 ‰ dell’importo contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la sicurezza ex X.Xxx. 81/0881/’08, non soggetti a ribasso). 62. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1‰1 ‰), trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 73. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 84. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare, superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale verrà applicata la disciplina trova applicazione l’articolo 108 del d.lgs 50/2016 in materia di risoluzione del contratto. 95. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 10. L’Impresa dovrà definire il programma lavori con il Direttore dei Lavori a seguito di ogni ordine di servizio. 11. Il programma dovrà rispettare l’ordine di priorità dei lavori espresso dal Committente e prevedere l’occupazione delle diverse aree esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione delle opere previste. 12. Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi contrattuali, non dà diritto ad alcun indennizzo o rimborso. 13. L'accettazione del programma o dell'aggiornamento da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 14. La Direzione Lavori avrà la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel programma lavori. In sede d’aggiornamento del programma dei lavori, l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori. L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento oggettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori.

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 1. L'Appaltatore s’impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto L’Appalto ha durata quantificabile indicativamente in giorni 50 (cinquanta), 135 intesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna dei lavori. 2. Qualora l’importo a disposizione per gli interventi di manutenzione straordinaria venisse completamente esaurito prima della fine del tempo a disposizione l’appalto dovrà ritenersi concluso. Mentre qualora alla scadenza del termine temporale l’importo non fosse del tutto utilizzato l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori lavori fino ad esaurimento dell’importo. 3. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di legge previste in materia; 4cui all’art. 107 del Dlgs 50/2016 e smi. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto in forma scritta; 5a norma dell'art. 199 del d.P.R. 207 del 2010 e smi. Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio) indicato con ordine di servizio per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari a 1‰ 1 ‰ dell’importo contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la sicurezza ex X.XxxD.Lgs. 81/0881/2008 e smi, non soggetti a ribasso). 62. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1‰1 ‰), trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 73. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 84. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare, superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale verrà applicata la disciplina trova applicazione l’articolo 108 del d.lgs 50/2016 in materia di risoluzione del contratto. 95. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 10. L’Impresa dovrà definire il programma lavori con il Direttore dei Lavori a seguito di ogni ordine di servizio. 11. Il programma dovrà rispettare l’ordine di priorità dei lavori espresso dal Committente e prevedere l’occupazione delle diverse aree esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione delle opere previste. 12. Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi contrattuali, non dà diritto ad alcun indennizzo o rimborso. 13. L'accettazione del programma o dell'aggiornamento da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 14. La Direzione Lavori avrà la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel programma lavori. In sede d’aggiornamento del programma dei lavori, l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori. L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento oggettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori.

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 1. L'Appaltatore s’impegna a ultimare Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori previsti lavori, conformemente a quanto indicato nel Cronoprogramma è di 320 (trecentoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Il cronoprogramma è stato inoltre sviluppato tenendo conto: - di un periodo di circa 2 mesi dall’apertura del cantiere alla messa in opera delle prime strutture prefabbricate, tempo stimato come necessario per la produzione delle strutture prefabbricate stesse e per l’approntamento delle fondazioni realizzate in opera; - del montaggio delle strutture prefabbricate effettuato con due diverse squadre di montaggio operanti contemporaneamente su fronti opposti del magazzino, in modo da ridurre i tempi di assemblaggio delle strutture prefabbricate; - della necessità di anticipare la formazione della nuovo tratto stradale (posto a ovest del cantiere) per consentire l’accesso al cantiere stesso in maniera svincolata rispetto all’adiacente cantiere per la realizzazione del Magazzino a nord minimizzando le interferenze con quest’ultimo; - della richiesta formulata dalla Committente di realizzare alcune opere esterne (modifiche di viabilità, segnaletica verticale ed orizzontale, ecc.) in area prospiciente al realizzando magazzino a nord in un tempo limite determinato da necessità operative del conduttore stesso (inizio degli allestimenti interni e dei montaggi dei sistemi di movimentazione e stoccaggio delle merci); - della richiesta, formulata da SEA, di rendere disponibili alcune aree del magazzino 90 giorni naturali consecutivi prima del termine dei lavori, al fine di consentire agli handler di provvedere, con proprie maestranze e/o propri appaltatori, alle installazioni e messe in esercizio delle strutture ed apparecchiature dei sistemi di stoccaggio e movimentazione delle merci (scaffali, rulliere, sistemi automatici con traslo-elevatori, ecc.); In particolare, si evidenzia che sono state individuate 5 Milestone significative per il rispetto delle quali verrà attentamente monitorato lo svolgimento delle attività tra loro connesse, al fine di garantire l'ottemperanza dei termini temporali prefissati in progetto. Tali Milestone sono evidenziate nel cronoprogramma allegato ai documenti di gara e riguardano le seguenti fasi di lavoro: - dopo 91 gg solari consecutivi dalla data di inizio dei lavori: completamento delle opere oggetto di formazione della nuova strada di accesso per consentire l’ingresso dei mezzi degli Handler per le operazioni di allestimento delle attrezzature di movimentazione e stoccaggio; - dopo 130 gg solari consecutivi dalla data di inizio dei lavori: completamento del presente contratto fabbricato al rustico in giorni 50 condizioni di “fuori acqua”, cioè con tutte le strutture montate, coperture eseguite ed impermeabilizzate; - dopo 150 gg solari consecutivi dalla data di inizio dei lavori: messa in funzione della nuova cabina elettrica ENEL; - dopo 196 gg solari consecutivi dalla data di inizio dei lavori: completamento delle opere strutturali, civili ed impiantistiche del piano terra (cinquanta), naturali magazzino e spazi limitrofi) per consentire le installazioni delle attrezzature di movimentazione e stoccaggio da parte degli Handler; - dopo massimo 276 gg solari e consecutivi, decorrenti dalla prima data : piena disponibilità da parte del conduttore del realizzando magazzino a Nord delle aree destinate a parcheggio prospicienti il loro magazzino completate e funzionanti come previsto in progetto. Si sottolinea l'importanza particolare del vincolo di consegna parziale dell’area magazzino fissata a 196 giorni dopo l’inizio lavori, al fine di consentire le installazioni delle attrezzature di movimentazione e stoccaggio da parte degli Handler. Per una puntuale descrizione delle sequenze delle lavorazioni e delle interferenze delle stesse con l’attività aeroportuale si rimanda al “Cronoprogramma” facente parte degli allegati contrattuali. Nel calcolo del tempo utile contrattuale sopra indicato si è tenuto conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni, per i quali non si concederanno proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste dei lavori. 2. Qualora l’importo , mentre non si è tenuto conto dei periodi di tempo connessi a disposizione per gli interventi di manutenzione straordinaria venisse completamente esaurito prima della fine del tempo a disposizione l’appalto dovrà ritenersi concluso. Mentre qualora alla scadenza del termine temporale l’importo non fosse del tutto utilizzato l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori lavori fino ad esaurimento dell’importo. 3. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni per condizioni climatiche che impediscano di legge previste procedere nei lavori utilmente a regola d’arte ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. 207/10. Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in materia; 4. La data di ultimazione modo da assicurare il compimento dei lavori risulterà dal relativo certificato nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all'Appaltatore ma dipendenti da prescrizioni e/o ordinanze, impreviste ed indipendenti dalla Committente, emanate dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) o da altri Enti (P.S., ASL, ecc.), la Committente potrà prescrivere che sarà redatto in forma scritta; 5i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che, l’Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità o compensi. Nel caso Saranno invece riconosciuti all’Appaltatore i maggiori oneri derivanti dalla richiesta di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio) indicato prosecuzione dei lavori ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi per particolari esigenze legate all’operatività dello scalo aeroportuale richieste dall’Ufficio di Direzione Lavori. Qualora l’Appaltatore, per ragioni di sua convenienza, ravvisi la necessità di continuare i lavori ininterrottamente con ordine turni notturni e/o festivi, ne farà richiesta alla Direzione Lavori che potrà concederla senza che con ciò l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Pertanto viene fatto obbligo all’Appaltatore di servizio dare la propria reperibilità e disponibilità per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari a 1‰ dell’importo contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la sicurezza ex X.Xxx. 81/08, non soggetti a ribasso). 6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1‰), trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 7di qualsiasi tipo e natura, anche nei periodi di ferie e festivi. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 8. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare, il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale verrà applicata la disciplina in materia di risoluzione del contratto. 9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 10. L’Impresa dovrà definire il programma lavori con il Direttore dei Lavori a seguito di ogni ordine di servizio. 11. Il programma dovrà rispettare l’ordine di priorità dei lavori espresso dal Committente e prevedere l’occupazione delle diverse aree esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione delle opere previste. 12. Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi contrattuali, non dà diritto ad alcun indennizzo o rimborso. 13. L'accettazione del programma o dell'aggiornamento da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 14. La Direzione Lavori avrà la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel programma lavori. In sede d’aggiornamento del programma L’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall’Appaltatore all’Ufficio di Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori. L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento oggettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori.esclusivamente mediante raccomandata A/R.

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 1. L'Appaltatore s’impegna a ultimare tutti Il tempo utile per dare ultimati i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in sarà di giorni 50 (cinquanta), 415 naturali successivi e consecutivicontinui, decorrenti dalla prima data del verbale di consegna dei lavori. 2. Qualora l’importo a disposizione per gli interventi di manutenzione straordinaria venisse completamente esaurito prima della fine del tempo a disposizione l’appalto dovrà ritenersi concluso. Mentre qualora alla scadenza del termine temporale l’importo non fosse del tutto utilizzato l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori lavori fino ad esaurimento dell’importo. 3consegna. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di legge previste in materia; 4cui agli art. 158, 159 del D.P.R. 207/2010. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto in forma scritta; 5a norma dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio) indicato con ordine di servizio per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a 1‰ all’uno per mille dell’importo contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la sicurezza ex X.Xxx. 81/08, non soggetti a ribasso). 6contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1‰)1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) . La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna programma esecutivo dei lavori. La penale di cui al comma 2, fissate lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 7quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 8. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, il 10 per cento 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale verrà applicata la disciplina trova applicazione l’articolo 17 in materia di risoluzione del contratto. 9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 10. L’Impresa dovrà definire il programma lavori con il Direttore dei Lavori a seguito di ogni ordine di servizio. 11. Il programma dovrà rispettare l’ordine di priorità dei lavori espresso dal Committente e prevedere l’occupazione delle diverse aree esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione delle opere previste. 12. Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi contrattuali, non dà diritto ad alcun indennizzo o rimborso. 13. L'accettazione del programma o dell'aggiornamento da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 14. La Direzione Lavori avrà la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel programma lavori. In sede d’aggiornamento del programma dei lavori, l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori. L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento oggettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori.

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 1. L'Appaltatore s’impegna a ultimare Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in sarà di giorni 50 250 (cinquanta), DUECENTOCINQUANTA) naturali e consecutivi, successivi e continui decorrenti dalla prima data del verbale di consegna consegna. In tale durata sono ricomprese eventuali fermate dei lavori. 2. Qualora l’importo lavori per condizioni climatologiche, cause di forza maggiore, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per gli interventi i lavori, ragioni di manutenzione straordinaria venisse completamente esaurito prima della fine del tempo a disposizione l’appalto dovrà ritenersi conclusopubblico interesse o necessità e altre simili circostanze speciali. Mentre qualora alla scadenza del termine temporale l’importo I tempi di esecuzione dei singoli lavori dovranno rispettare le scadenze previste nel “Cronoprogramma dei lavori” allegato ai documenti progettuali. Salvo il caso di ritardo non fosse del tutto utilizzato l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nell’ articolo 50. Qualora i lavori fino ad esaurimento dell’importo. 3. Per le eventuali sospensioni fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori si applicheranno le disposizioni redigerà una relazione sullo stato di legge previste in materia; 4. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto in forma scritta; 5. Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio) indicato con ordine di servizio per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari a 1‰ dell’importo contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la sicurezza ex X.Xxx. 81/08, non soggetti a ribasso). 6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1‰), trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna avanzamento dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi sulla scorta della relativa condizione di ritardo. 8. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare, il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale verrà applicata la disciplina in materia di risoluzione del contratto. 9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 10. L’Impresa dovrà definire il programma lavori con il Direttore dei Lavori a seguito di ogni ordine di servizio. 11. Il programma dovrà rispettare l’ordine di priorità quale l'Amministrazione intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori espresso dal Committente e prevedere l’occupazione delle diverse aree esclusivamente in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per il tempo necessario alla realizzazione delle opere previste. 12. Poiché ultimarli: decorso tale termine inutilmente, l'Amministrazione si riserva la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi contrattuali, non dà diritto ad alcun indennizzo o rimborso. 13. L'accettazione del programma o dell'aggiornamento da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 14. La Direzione Lavori avrà la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel programma lavori. In sede d’aggiornamento del programma dei lavori, l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale d'ufficio dei lavori. L'Appaltatore non avrà comunque diritto dovrà dare comunicazione scritta alla rifusione Direzione Lavori della data nella quale ritiene di maggiori oneriavere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, riconoscendo se riterrà avvenuta la natura di impedimento oggettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine ultimazione dei lavori. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista nel presente capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre (quali opere d'arte, allacci, etc.) che la Direzione riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale. Resta però anche convenuto che la Direzione dei Lavori e il Committente potranno utilizzare le opere appaltate o parte di esse prima del verbale di ultimazione senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o prezzi non previsti in questo capitolato. La ditta avrà diritto nel tal caso di pretendere la redazione con la presenza degli interessati del verbale di occupazione provvisoria delle aree e delle opere richiesti dalla D.L. Qualora cause di forza maggiore, ivi compresi i tempi necessari per l'esame e il parere di organi superiori competenti sulle varie fasi operative, o motivi diversi, comprese opposizioni, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, consigliassero od obbligassero una temporanea sospensione dei lavori nei limiti previsti dal vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. non spetterà all'Appaltatore alcun compenso salvo il riconoscimento di un corrispondente prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori e salvo lo slittamento dei tempi indicati nel programma lavori . Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.