Oplevering Van De Diensten Voorbeeldclausules

Oplevering Van De Diensten. 4.1 De Oplevering van de Diensten geschiedt op de dag dat de Diensten als aanvaard beschouwd worden door de Klant overeenkomstig de voorwaarden, de termijnen en de modaliteiten zoals voorzien in punt 1 van bijlage 2. 4.2 De Datum van Oplevering van de Diensten bevindt zich op het formulier “Acceptance of Service” waarvan sprake in punt 1 van bijlage 2.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Oplevering Van De Diensten. 5.1 De levering wordt overeengekomen in de Overeenkomst en is afhankelijk van welke Dienst wordt uitgevoerd. 5.2 Afhankelijk van het type Dienst kunnen er kosten verbonden worden aan de levering, hierover meer in artikel 8.1. 5.3 Tovèrli houdt zich niet bezig met de installatie van de lichtsystemen. 5.4 De termijn van de levering is afhankelijk van de Dienst. Indien het gaat om projectmatige opdrachten houdt Tovèrli een termijn vast van vier (4) tot zes (6) weken, tenzij anders overeengekomen.
Sample 1
Oplevering Van De Diensten. 8.1 De Eindgebruiker dient bij de Oplevering en de daaropvolgende duur van de Overeenkomst te beschikken over een werkende Aansluiting die verbonden is met het Glasvezelnetwerk, waarover permanent signalen als bedoeld in artikel 1.1 sub e Telecommunicatiewet kunnen worden geleverd.
Sample 1
Oplevering Van De Diensten. Ziggo zal het de Contractant mondeling dan wel schriftelijk (incl. e-mail of webportal) bevestigen als de Dienst is opgeleverd. Als dit schriftelijk gebeurt, moet de bevestiging de Opleveringsdatum bevatten. Voor vragen over het Opleveringsproces kunnen Contractanten contact met de afdeling Customer Care van Ziggo opnemen. Kleine Opleveringsgebreken, zoals het niet functioneren van bepaalde functionaliteiten, welke gebreken na Oplevering niet zouden kwalificeren als een Niveau 1 Storing, kunnen redelijkerwijs niet aan de Oplevering in de weg staan. Uiteraard zal Ziggo deze zo snel mogelijk herstellen.
Sample 1
Oplevering Van De Diensten 
Sample 1Sample 2Sample 3See All (4)

Related to Oplevering Van De Diensten

  • Beslechting van geschillen 1. Voor de beslechting van de in deze paragraaf bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. 2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 3. De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde Raad ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of xxxxxx xxxxxxx dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken. 4. Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig deze paragraaf te doen beslechten. De vordering is niet ontvankelijk, indien zij bij de in het tweede lid genoemde Raad wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft medegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet mogen medewerken. 5. Indien beide partijen in onderling overleg hieraan de voorkeur geven, worden de in het tweede lid bedoelde regelen vervangen door die, gegeven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel, met dien verstande dat in aanvulling dezer regelen de bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegd zijn het tussen partijen overeengekomene te wijzigen.