Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Kupujący, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku: 9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte; 9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni; 9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni; 9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się: 9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy; 9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego; 9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków; 9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy; 9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy; 9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy; 9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego. 9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 3 contracts
Samples: Ogólne Warunki Zakupu, General Terms of Purchase, General Terms of Purchase
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy.
2. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:
1) Wykonawca przekroczy termin wykonania przedmiotu umowy o więcej niż 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w § 3,
2) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej,
3) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) stanowiących podstawę do rozwiązania umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 3 dni od powszechnie obowiązujących przepisów prawadnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 2) i 3). W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, Kupujący, uprawniony jest bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń.
5. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoumowy lub jej rozwiązania, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruzwiązku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, przy czym Kupujący że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż terminie 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie dni od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegodnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 3 contracts
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne, Umowa O Zamówienie Publiczne, Public Procurement Agreement
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
6. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku, gdy:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji usług ochrony w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarudniu, przy czym Kupujący kiedy usługi winny być rozpoczęte,
2) Wykonawca przerwał realizację usług z przyczyn nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce leżących po stronie Zamawiającego i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 1 dzień,
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługi będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunków zamówienia, - Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy.
7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającegoformie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 3 contracts
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne, Umowa O Zamówienie Publiczne, Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) Wykonawca przekroczy o 20 dni terminy realizacji umowy określone w § 2 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz złożonej oferty;
5) konieczności wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 11 umowy, lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały sprawie zamówienia publicznego przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez SprzedającegoZamawiającego.
9.3 5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 15 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy, sporządzi protokół z zakończenia wykonanego przedmiotu umowy i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu na którym, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy wykonywany był przedmiotu umowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
7. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu na dzień jej rozwiązaniaktórym, zatwierdzony przez obie Stronywykonywany był przedmiotu umowy.
Appears in 2 contracts
Samples: Umowa O Wykonanie Usługi, Umowa O Zakup, Dostawę I Montaż
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) Wykonawca jest w zwłoce w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt.1) przez co najmniej 30 dni.
3) Wykonawca jest w zwłoce w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt.2) przez co najmniej 45 dni.
4) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
6) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje przedmiot niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
7) konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 15 umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 14 niniejszej umowy.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy sprzęty oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane zgodnie z zakresem umowy i dokumentacją do dnia odstąpienia, rozliczenie Umowy robót nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronywedług kosztorysu inwestorskiego;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 2 contracts
Samples: Umowa, Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy 2) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji usług ochrony w dniu, kiedy usługi winny być rozpoczęte,
3) Wykonawca przerwał realizację usług z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 1 dzień,
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługi będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającegoformie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 2 contracts
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne, Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Kupujący, uprawniony jest do 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegorazie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż terminie 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie dni od Umowy na zasadach wskazanych w pktpowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 2. Zamawiający może rozwiązać umowę w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na doprowadzenie do stanu zgodnego z ustaleniami umowy.
3. W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy oraz odmowy przyjęcia zlecenia dokonania pochówku, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez wyznaczenia terminu wypowiedzenia.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Zamawiający zachowuje prawo żądania naprawienia szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia z tytułu części umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Appears in 2 contracts
Samples: Specification of Essential Terms of Order, Specification of Essential Terms of Order
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Kupującyże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, uprawniony jest czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w przypadku:trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego3. Za istotne naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności
a) naruszenie postanowień zawartych w § 2 Umowy
b) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych zaleceń przedstawiciela Zamawiającego, a więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania umowy,
c) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarutym wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. O istotnym naruszeniu postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym Kupujący w piśmie wyznaczony będzie przez Zamawiającego 14 dniowy termin naprawy owych działań Wykonawcy stanowiących istotne naruszenia postanowień umowy. Wymóg Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie obowiązywał, o ile naprawa negatywnych skutków naruszeń umowy przez Wykonawcę będzie możliwa i nie może odstąpić od Umowyspowoduje nadmiernej szkody dla skutków naruszeń umowy i nie spowoduje nadmiernej szkody dla Zamawiającego i osób trzecich. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na naprawę negatywnych działań Wykonawcy lub przypadków, jeśli gdy wymóg takiej naprawy nie będzie obowiązywał zgodnie z postanowieniem zawartym w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającegozdaniu poprzednim, uzasadniające nastąpi odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 2 contracts
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne, Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy 2) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 15 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 9 niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu remontu urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu remontu.
Appears in 2 contracts
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od powszechnie obowiązujących przepisów prawaUmowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Kupującyże wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, uprawniony jest czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w przypadkutrybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
3. Za istotne naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoa) naruszenie postanowień zawartych w § 2 Umowy,
b) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego, a więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania Umowy,
c) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarutym wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z Umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. O istotnym naruszeniu postanowień Umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały piśmie wyznaczony będzie przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 Zamawiającego rozsądny termin naprawy negatywnych działań Wykonawcy stanowiących istotne naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 2 contracts
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaUmowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od daty, kiedy roboty winny być rozpoczęte, bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx złożonego na piśmie;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej Umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
5) konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 11 Umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w przypadku:sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości, określonej w § 12 ust. 1 pkt. 10 niniejszej Umowy.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie 5. Odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych winno nastąpić w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoodstąpienia.
9.3 6. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ustawy Prawo pocztowe (x. x. Xx. U. z 2017 r. poz. 1481) lub zostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od Umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniniego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 14.1 Jeżeli Wykonawca odstąpi od powszechnie obowiązujących przepisów prawarealizacji umowy z przyczyn leżących po jego stronie, KupującyZamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie dwutygodniowym, uprawniony jest listem poleconym, bez utraty prawa do dochodzenia kar i odszkodowań przewidzianych umową w tym zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, po uprzednim powiadomieniu o zamiarze rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy z przyczyn jw. upoważni Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 25 % wartości przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 oraz dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. Oprócz wypadków wymienionych powyżej, stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom 14.4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy: zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub podjęcie uchwały, czy innego aktu prawnego o rozwiązaniu firmy Wykonawcy; Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Xxxxxxxxx złożonego na piśmie, Wykonawca przerwał realizację robót ze strony Sprzedającegoswojej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni Wykonawca w sposób istotny naruszy swoje inne obowiązki określone Umową – za istotne naruszenie rozumie się przede wszystkim naruszenie pkt 8.3.2.
14.4.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy: Inwestor pozostaje w zwłoce z wykonaniem obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 21 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z zestawieniem wszystkich kosztów. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość. Odstąpienie może być wykonane w terminie 45 dni od zaistnienia zdarzeń je uzasadniających. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt 14.4.1 lit. a, termin ten jest liczony od dnia, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pktktórym Xxxxxxxx dowiedział się albo mógł się dowiedzieć o przyczynie tam opisanej. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
14.6.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w całości albo toku według stanu na dzień odstąpienia (w przypadku nie przystąpienia Zamawiającego Wykonawca wykona to jednostronnie). Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy; Wykonawca zgłosi do dokonania przez którąkolwiek ze Stron Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających; Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony Placu budowy urządzenia zaplecza przez obie Stronyniego dostarczone lub wzniesione i całkowicie opuści plac budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Wykonanie Usług
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowyumowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) Wykonawca, jeśli bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce ciągu 10 dni od daty, kiedy roboty winny być rozpoczęte,
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 10 dni;,
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;sposób niezgodny z jej zapisami,
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego5) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022r., uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pktpoz. 9.1.1835, w szczególności uważa ust. 5 nie stosuje się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego).
9.3 5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający wykona jednostronne rozliczenie robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniobustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóra odstąpiła od umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy:
5. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
6. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
7. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
8. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
10. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
2) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
4) konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 13 umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 11 niniejszej umowy.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego11. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
12. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 13. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu budowy sprzęty oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
14. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane zgodnie z zakresem umowy i dokumentacją do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca przekroczy o 15 dni terminy realizacji umowy określone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
5) konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 11 umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 9 niniejszej umowy.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 9. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
10. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy 2) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 15 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 10 niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Kupującyże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy czego nie można było przewidzieć w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegochwili zawarcia umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie Wydzierżawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W razie niedotrzymania przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego Dzierżawcę któregokolwiek z warunków umowy oraz w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa sięprzypadku jeżeli:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania a. Dzierżawca z własnej winy przerwał realizację umowy i nie realizuje jej przez okres co najmniej 1 miesiąca,
b. Dzierżawca zalega z płatnością czynszu lub innymi płatnościami za okres co najmniej 1 miesiąca,
c. Dzierżawca wykonuje usługę niezgodnie z umową lub jej częścią,
d. Dzierżawca zmieni przeznaczenie sposobu użytkowania przedmiotu Umowy;dzierżawy,
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości e. Dzierżawca dopuszcza do powstania szkód w przedmiocie dzierżawy lub w nieruchomości Wydzierżawiającego albo czyni uciążliwym korzystanie z części Umowy osobie trzeciej wspólnych lub nieruchomości Wydzierżawiającego. - Wydzierżawiający może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym z naruszeniem postanowień Umowywiny Dzierżawcy bez potrzeby jej wypowiadania za pisemnym zawiadomieniem Dzierżawcy. W tym przypadku na pisemne żądanie Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązany jest w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się eciągu 14-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegotu dni zwolnić wydzierżawioną powierzchnię.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni3. Dzierżawca, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub należyte wykonanie niniejszej umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Lease Agreement
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od powszechnie obowiązujących przepisów prawaUmowy w następujących w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Kupującyże wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, uprawniony jest czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy i nie przysługuje mu roszczenie o jakiekolwiek inne płatności od Zamawiającego, np. kary umowne.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkutrybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
3. Za istotne naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoa) naruszenie postanowień zawartych w § 3 i § 5 Umowy,
b) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego, a więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania Umowy,
c) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarutym wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. O istotnym naruszeniu postanowień Umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym Kupujący w piśmie wyznaczony będzie przez Zamawiającego rozsądny termin naprawy negatywnych działań Wykonawcy stanowiących istotne naruszenie postanowień Umowy. Wymóg Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie obowiązywał, o ile naprawa negatywnych skutków naruszeń Umowy przez Wykonawcę będzie możliwa i nie spowoduje nadmiernej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na naprawę negatywnych działań Wykonawcy lub przypadków, gdy wymóg takiej naprawy nie będzie obowiązywał zgodnie z postanowieniem zawartym w zdaniu poprzednim, nastąpi odstąpienie od Umowy.
5. Zamawiający może odstąpić rozwiązać Umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, lub na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (x.x. Xx. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.). W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, pod warunkiem zasadności zapłaty.
6. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce według stanu ich wykonania na dzień rozwiązania lub odstąpienia, pomniejszone o uzasadnione roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie 8. Koszty dodatkowe związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1ponosi Strona, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości z przyczyny której doszło do rozwiązania lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie StronyUmowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy, Kupującyjej części w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) – w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony jest do odstąpienia od Umowy umowy w przypadkuterminie do 90 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy 1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.). lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ),
2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, które uniemożliwia Wykonawcy dalszą realizację umowy z Zamawiającym,
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części lub należności, przysługujących Wykonawcy ze strony SprzedającegoZamawiającego,
4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w terminie przewidzianym w umowie od daty podpisania umowy,
5) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
6) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób rażąco niezgodny z umową, pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego 7 dniowego terminu Wykonawcy na usunięcie tych naruszeń,
7) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w umowie,
3. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarutym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 2.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od części umowy, przy czym Kupujący jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonym w niniejszej umowie.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowyrozwiązać umowę, jeśli jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) Wykonawca w chwili składania zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1,
2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy:
1) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 lub bez uzasadnionej przyczyny zawiesił realizację przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 7 dni. W takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji przedmiotu umowy wyznaczając na wykonanie tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;obowiązku termin nie krótszy niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,
9.1.2 2) gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów osoby uprawnionej do kontroli ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1Zamawiającego i pomimo dwóch pisemnych wezwań do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności uważa się:dalszym ciągu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy,
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;3) gdy Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i pomimo pisemnego wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonywania usług zgodnie z umową wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy,
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców, w szczególności stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającegoumowy pomiędzy Wykonawcą, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoa Podwykonawcą.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiający może odstąpić od powszechnie obowiązujących przepisów prawaniezrealizowanej części Umowy w przypadku, Kupującygdy Wykonawca będzie pozostawał w opóźnieniu w świadczeniu usług dłużej niż 5 dni roboczych, uprawniony jest z konsekwencjami określonymi w § 8 ust. 4 Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej części Umowy, jeżeli zajdzie istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy w przypadku:przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 4, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za część Umowy ze strony Sprzedającegowykonaną do momentu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający może złożyć w formie pisemnej, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruterminie 30 dni, liczonych od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy i wymaga określenia jej przyczyny.
7. W przypadku wykonania prawa odstąpienia przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo zwrotu naliczonych kar umownych, przy czym Kupujący nie może odstąpić w przypadku kumulacji kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy z karami umownymi z tytułu nienależytego wykonania Umowy w postaci opóźnienia w wykonaniu Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie jedynie kara umowna z tytułu odstąpienia od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pktz zastrzeżeniem § 8 ust. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu 7 Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy w następujących sytuacjach:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Kupującyże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, uprawniony jest czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje mu roszczenia o jakiekolwiek inne płatności, np. Kary umowne
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w przypadku:trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego3. Za istotne naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności
a) naruszenie postanowień zawartych w § 2 Umowy
b) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego, a więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania umowy,
c) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarutym wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. O istotnym naruszeniu postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym Kupujący w piśmie wyznaczony będzie przez Zamawiającego rozsądny termin naprawy negatywnych działań Wykonawcy stanowiących istotne naruszeni postanowień umowy. Wymóg Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie obowiązywał, o ile naprawa negatywnych skutków naruszeń umowy przez Wykonawcę będzie możliwa i nie spowoduje nadmiernej szkody dla skutków naruszeń umowy i nie spowoduje nadmiernej szkody dla Zamawiającego i osób trzecich. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na naprawę negatywnych działań Wykonawcy lub przypadków, gdy wymóg takiej naprawy nie będzie obowiązywał zgodnie z postanowieniem zawartym w zdaniu poprzednim, nastąpi odstąpienie od umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli rozwiązać umowę jeżeli Wykonawca w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na zasadach wskazanych w pktpodstawie art. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyumowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) Wykonawca przekroczy o 20 dni termin realizacji umowy określony w § 2 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
6) konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 10 umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt. 10 niniejszej umowy.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia prac, sporządzi protokół z zakończenia prac i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowyumowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) Wykonawca, jeśli bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce ciągu 10 dni od daty, kiedy roboty winny być rozpoczęte,
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 10 dni;,
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje przedmiot umowy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;sposób niezgodny z jej zapisami,
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego5) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2024r., uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pktpoz. 9.1.1507), w szczególności uważa ust. 5 nie stosuje się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający wykona jednostronne rozliczenie robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniobustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóra odstąpiła od umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 2) Wykonawca przekroczy o 20 dni którykolwiek z terminów realizacji umowy, które określoa w § 2 ust. 1niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającegoformie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa1. W Przypadku wystąpienia poniżej wskazanych sytuacji, Kupujący, uprawniony jest do drugiej stronie umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkuumowy:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy 1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy,
2) jedna ze strony Sprzedającego, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, stron zaniechała realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;umowy,
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności 3) Wykonawca realizujący przedmiot umowy nie posiada aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień niezbędnych do wykonania jego realizacji,
4) rażącego naruszenia warunków umowy,
5) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,
6) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 W przypadku 2. We wskazanym w ust. 1 pkt 1), 2), 4) przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od Umowy umowy przysługuje stronie w całości albo terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w zakresie niewykonanej terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o zaistnieniu przesłanek przewidzianych w ust. 1 pkt 3), 5), 6).
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
5. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i następuje bez zapłaty kar umownych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi umowy.
6. W przypadkach wskazanych w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyust. 1 stronom przysługuje również prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowyumowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) Wykonawca, jeśli bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął dostawy i montażu w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce ciągu 10 dni od daty, kiedy roboty winny być rozpoczęte,
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację przedmiotu zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 10 dni;,
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;sposób niezgodny z jej zapisami,
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w 5) Wykonawca podlega wykluczeniu zgodnie z pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez SprzedającegoIV pkt. 5 SWZ.
9.3 5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający wykona jednostronne rozliczenie robót, sporządzi protokół z zakończenia usług montażu i zawiadomi Wykonawcę,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniobustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóra odstąpiła od umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy.
2. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:
1) Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3,
2) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej,
3) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) stanowiących podstawę do rozwiązania umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 2 dni od powszechnie obowiązujących przepisów prawadnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności.
4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 2) i 3). W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, Kupujący, uprawniony jest bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń.
5. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości umowy lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyniezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części umowy, w związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej 2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3) Wykonawca przerwał realizacje przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż trzy dni,
4) w przypadku więcej niż trzykrotnego zaistnienia podstaw do naliczania kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. 2-4 umowy. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającegoformie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Kupujący, uprawniony jest do 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
9.1.2 2) gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dniWykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami;
9.1.3 3) gdy łączne opóźnienie Sprzedającego Wykonawca przekroczy o 7 dni terminy realizacji zamówienia określony w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza § 2 niniejszej umowy. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub zostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dnirozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyaby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od powszechnie obowiązujących przepisów prawa1 dnia miesiąca po dniu złożenia wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie wymaga uzasadnienia. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony przed upływem terminu jej obowiązywania nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej Udzielającego Zamówienia, Kupującyw tym m. in. z tytułu utraconych korzyści czy utraconego wynagrodzenia.
2. Przyjmujący Zamówienie ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, uprawniony gdy Udzielający Zamówienia nie zapłaci za 2 kolejne okresy rozliczeniowe, przy czym Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do odstąpienia od Umowy uprzedniego wezwania Udzielającego Zamówienia do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.
3. Udzielający Zamówienia ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoa) utraty uprawnień przez Przyjmującego Zamówienie do wykonywania świadczeń objętych umową,
b) zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie,
c) skazania Przyjmującego Zamówienia lub jego personelu uczestniczącego w udzielaniu świadczeń objętych niniejszą umową prawomocnym wyrokiem karnym za popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z udzielaniem świadczeń lub też popełnienia innego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych,
d) nienależytego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie lub ograniczenia ich zakresu albo naruszenia obowiązków w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruzakresie dokumentowania realizowanych świadczeń,
e) ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych,
f) rażącego naruszenia postanowień umowy,
g) naruszenia ciągłości świadczenia usług,
h) w przypadku, przy czym Kupujący gdy Przyjmujący Zamówienie nie może odstąpić od Umowydostarczył po 2-krotnym wezwaniu aktualnego dokumentu niezbędnego do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, jeśli o którym mowa w § 5 ust. 3.
i) w przypadku nieudokumentowania zawarcia aneksu podwyższającego wartość ubezpieczenia w przypadku zmiany właściwych przepisów,
j) zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa albo zajdą inne nie dające się przewidzieć w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającegozawierania umowy okoliczności powodujące, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości że dalsza realizacja umowy będzie nie możliwa lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoniecelowa.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy 4. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.
5. Umowa może zostać rozwiązana w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron drodze porozumienia Stron.
6. Umowa ulega rozwiązaniu z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronydniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa1. Umowa ulega rozwiązaniu:
a) z upływem czasu na który była zawarta lub z datą wyczerpania środków przeznaczonych na jej realizację,
b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
c) wskutek oświadczenia jednej ze stron o wypowiedzeniu umowy z ważnych powodów, Kupujący, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia,
d) wskutek oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruzaprzestania udzielania świadczeń medycznych przez Wykonawcę lub nienależytego ich wykonywania lub w przypadku nieudokumentowania zawarcia aneksu podwyższającego wartość ubezpieczenia w przypadku zmiany właściwych przepisów, przy czym Kupujący lub zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa albo zajdą inne nie dające się przewidzieć w chwili zawierania umowy okoliczności powodujące, że dalsza realizacja umowy będzie niemożliwa lub niecelowa.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowyumowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Zamówienie Na Świadczenie Zdrowotne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy.
2. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:
1) Wykonawca przekroczy termin wykonania przedmiotu umowy o więcej niż 5 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w § 3,
2) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej,
3) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) stanowiących podstawę do rozwiązania umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 3 dni od powszechnie obowiązujących przepisów prawadnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 2) i 3). W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, Kupujący, uprawniony jest bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń.
5. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoumowy lub jej rozwiązania, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruzwiązku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, przy czym Kupujący że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż terminie 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie dni od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegodnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) Wykonawca jest w zwłoce w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.1 lub 1.5 przez co najmniej 45 dni kalendarzowych;
3) Wykonawca jest w zwłoce w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.4 przez co najmniej 45 dni kalendarzowych;
4) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni kalendarzowych licząc od daty, kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni kalendarzowych;
6) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje przedmiot niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
7) Konieczności wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 17 umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 14) niniejszej umowy.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego8) Wykonawca podlega wykluczeniu zgodnie z rozdziałem VIII pkt 4 Załącznika nr 4 do umowy (SWZ).
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub zostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem lub w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej formie elektronicznej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegopodpisem elektronicznym.
9.3 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych w całości albo toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni kalendarzowych usunie z terenu budowy sprzęty oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane zgodnie z zakresem umowy i dokumentacją do dnia odstąpienia, rozliczenie Umowy robót nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronywedług kosztorysu inwestorskiego;
2) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od powszechnie obowiązujących przepisów prawa1 dnia miesiąca po dniu złożenia wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie wymaga uzasadnienia. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony przed upływem terminu jej obowiązywania nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej Udzielającego Zamówienia, Kupującyw tym m. in. z tytułu utraconych korzyści czy utraconego wynagrodzenia.
2. Przyjmujący Zamówienie ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, uprawniony gdy Udzielający Zamówienia nie zapłaci za 2 kolejne okresy rozliczeniowe, przy czym Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do odstąpienia od Umowy uprzedniego wezwania Udzielającego Zamówienia do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.
3. Udzielający Zamówienia ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoa) utraty uprawnień przez Przyjmującego Zamówienie do wykonywania świadczeń objętych umową,
b) zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie,
c) nienależytego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie lub ograniczenia ich zakresu albo naruszenia obowiązków w zakresie dokumentowania realizowanych świadczeń,
d) ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem umowy,
e) rażącego naruszenia postanowień § 5 niniejszej umowy,
f) naruszenia ciągłości świadczenia usług,
g) w przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie nie dostarczył po 2-krotnym wezwaniu aktualnego dokumentu niezbędnego do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru§ 5 ust. 18,
h) nieudokumentowania zawarcia aneksu podwyższającego wartość ubezpieczenia w przypadku zmiany właściwych przepisów,
i) gdy zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa albo zajdą inne nie dające się przewidzieć w chwili zawierania umowy okoliczności powodujące, przy czym Kupujący że dalsza realizacja umowy będzie nie możliwa lub niecelowa,
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Udzielający Zamówienia może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż terminie 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie dni od Umowy na zasadach wskazanych w pktpowzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez SprzedającegoW takim przypadku Przyjmujący Zamówienie może jedynie żądać wynagrodzenia uzależnionego od faktycznie wykonanego zamówienia.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy 5. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.
6. Umowa może zostać rozwiązana w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron drodze porozumienia Stron.
7. Umowa ulega rozwiązaniu z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronydniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy 2) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od dnia przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 15 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 9 niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu remontu urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu remontu.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od powszechnie obowiązujących przepisów prawa1 dnia miesiąca po dniu złożenia wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie wymaga uzasadnienia. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony przed upływem terminu jej obowiązywania nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej Udzielającego Zamówienia, Kupującyw tym m. in. z tytułu utraconych korzyści czy utraconego wynagrodzenia. Przyjmujący Zamówienie ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, uprawniony gdy Udzielający Zamówienia nie zapłaci za 2 kolejne okresy rozliczeniowe, przy czym Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do odstąpienia od Umowy uprzedniego wezwania Udzielającego Zamówienia do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu. Udzielający Zamówienia ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoa) utraty uprawnień przez Przyjmującego Zamówienie do wykonywania świadczeń objętych umową,
b) zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie,
c) skazania Przyjmującego Zamówienia lub jego personelu uczestniczącego w udzielaniu świadczeń objętych niniejszą umową prawomocnym wyrokiem karnym za popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z udzielaniem świadczeń lub też popełnienia innego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych,
d) nienależytego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości Przyjmującego Zamówienie lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ograniczenia ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich zakresu albo naruszenia obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy dokumentowania realizowanych świadczeń,
e) ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych,
f) rażącego naruszenia postanowień umowy,
g) naruszenia ciągłości świadczenia usług,
h) powzięcia przez którąkolwiek ze Stron Udzielającego Zamówienia potwierdzonej informacji o działaniach Przyjmującego Zamówienie lub jego personelu uczestniczący w udzielaniu świadczeń objętych niniejszą umową, które mogą mieć charakter mobbingowy, dyskryminujący lub mogą być zakwalifikowane jako molestowanie seksualne w stosunku do pracowników lub usługodawców Udzielającego Zamówienia,
i) gdy Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisze kontraktu z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniUdzielającym Zamówienia,
j) w przypadku, rozliczenie Umowy nastąpi gdy Przyjmujący Zamówienie nie dostarczył po 2-krotnym wezwaniu dokumentu niezbędnego do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w oparciu o uzgodnienia § 4 ust. 4. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. Umowa może zostać rozwiązana w drodze porozumienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiający może odstąpić od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Kupującyże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, uprawniony jest czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku, gdy:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji usług w dniu, kiedy usługi winny być rozpoczęte,
2) Wykonawca przerwał realizację usług z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień,
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługi będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Wykonawca minimum 3-krotnie był w zwłoce w dostawie posiłków, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarustosunku do terminów wskazanych w § 1 ust. 4 pkt. 2 umowy, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteza co Zamawiający naliczył kary za zwłokę;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;5) Wykonawca minimum 3-krotnie nie wykonał lub nienależycie wykonał usługi wchodzące w zakres przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4-5 umowy, za co Zamawiający naliczył kary umowne. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy.
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającegoformie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie.
6. W przypadku odstąpienia rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
7. Odstąpienie od Umowy umowy winno nastąpić w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dnipokryciem wszystkich kosztów, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu jakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
8. Oświadczenie o uzgodnienia Stronodstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
9. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyaby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Kupującyże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, uprawniony jest czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w przypadku:trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego3. Za istotne naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności
a) naruszenie postanowień zawartych w § 2 umowy
b) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych zaleceń przedstawiciela Zamawiającego, a więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania umowy,
c) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarutym wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. O istotnym naruszeniu postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym Kupujący w piśmie wyznaczony będzie przez Zamawiającego 14 dniowy termin naprawy owych działań Wykonawcy stanowiących istotne naruszenia postanowień umowy. Wymóg Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie obowiązywał, o ile naprawa negatywnych skutków naruszeń umowy przez Wykonawcę będzie możliwa i nie może odstąpić od Umowyspowoduje nadmiernej szkody dla skutków naruszeń umowy i nie spowoduje nadmiernej szkody dla Zamawiającego i osób trzecich. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na naprawę negatywnych działań Wykonawcy lub przypadków, jeśli gdy wymóg takiej naprawy nie będzie obowiązywał zgodnie z postanowieniem zawartym w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającegozdaniu poprzednim, uzasadniające nastąpi odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących 1. Zwrot zakupionych towarów może nastąpić tylko po akceptacji Xxxx, w szczególności po zbadaniu stanu towaru, pod warunkiem, że nie były używane oraz znajdują się w nienaruszonych opakowaniach. Za zwroty nieuzgodnione, Xxxx nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zwrotowi nie podlegają towary przetworzone ani przedmiot usług montażowych lub robót budowlanych.
2. Towar wyprodukowany albo konfekcjonowany na specjalne życzenie Zamawiającego, nie podlega zwrotowi.
3. W przypadku zaakceptowanej przez Xxxx zmiany zakresu dostawy przez Zamawiającego, Zamawiający pokryje związane z tym koszty, w szczególności wynikające z rezygnacji z towaru.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić jedynie w odniesieniu do umów niewykonanych, po wspólnych uzgodnieniach obu stron, chyba, że uprawnienie do jednostronnego rozwiązania umowy przysługuje jednej ze stron na podstawie przepisów prawabezwzględnie obowiązujących. W przypadku rozwiązania umowy, KupującyZamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty, uprawniony jakie Xxxx poniósł w celu wykonania umowy do chwili pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o woli jej rozwiązania.
5. W przypadku, gdy Zamawiający działa w sposób sprzeczny z umową, w szczególności popada w zwłokę z płatnościami, Xxxx jest uprawniony, bez konieczności wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:całości (ze skutkiem ex tunc) lub w części jeszcze niewykonanej (ze skutkiem na przyszłość) oraz żądania naprawienia szkody.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego6. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych OWS, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego istotnych postanowień zawartej umowy (w tym OWS), w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarubraku współpracy koniecznej do realizacji umowy przez Xxxx, przy czym Kupujący nie może odstąpić Xxxx jest uprawniony do odstąpienia od Umowyumowy w całości lub w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoterminie 30 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest do aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy 2) Wykonawca przekroczy o 20 dni terminy realizacji umowy określone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 10 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie Zamawiający może rozwiązać za wypowiedzeniem lub odstąpić od powszechnie obowiązujących przepisów części lub całości Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, Kupującyw szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach określonych w Umowie. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, uprawniony gdy: w realizacji jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, powstaną opóźnienia przekraczające 2 miesiące, Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, i po upływie 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania Umowy oraz usunięcia skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub całości w razie utraty dofinansowania projektu, w tym spowodowanego rozwiązaniem porozumienia o dofinansowanie projektu. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa powyżej w niniejszym paragrafie. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Ponadto, po zakończeniu Etapu II Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia Umowy w części obejmującej Usługi Utrzymania i Rozwoju Systemu, bez uzasadnienia. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy następuje w dacie odbioru Okresu Rozliczeniowego (dotyczy wszystkich Okresów Rozliczeniowych nr 5-12). W takiej sytuacji jednocześnie z Protokołem Odbioru Okresu Rozliczeniowego sporządzany jest i podpisywany przez Strony Protokół Odbioru Etapu III, o którym mowa w § 5 ust. 20. Prawo do wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę ograniczone jest do zdarzeń określonych w § 8, gdy Zamawiający nie płaci Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, a opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia przekracza 30 dni. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, w trybie określonym w niniejszym paragrafie Wykonawcy należy się wynagrodzenie proporcjonalne do zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie. Oprócz Produktów już odebranych końcowo Zamawiający za zrealizowany Przedmiot Umowy może uznać także te Produkty dostarczone przed datą rozwiązania Umowy, które w ramach odbioru jakościowego zostaną/zostały zaakceptowane albo zaakceptowane z uwagami. W przypadku rozwiązania za wypowiedzeniem lub odstąpienia od Umowy w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoprzez Zamawiającego, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarusytuacjach, przy czym Kupujący nie może odstąpić o których mowa w niniejszym paragrafie: Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od Umowydnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy do sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy który będzie stwierdzał stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu realizacji przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy; Strony dokonują rozliczenia w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności; na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do każdego z Produktów dostarczonych w ramach realizacji części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi Umowy. Zamawiający ma prawo ich wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony§ 9 niniejszej Umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia
4. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
6. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy 1) trzykrotnego stwierdzenia nieobecności pracowników ochrony Wykonawcy na służbie lub w przypadku pojawiania się ich w stanie uniemożliwiającym wykonanie obowiązków.
2) wystąpienia kolejno dwóch uchybień wskazanych w § 7 ust. 1 pkt. 2, ponadto w razie wystąpienia innego przypadku rażąco niewłaściwego wykonywania umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez osobę wykonującą przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy, współdziałania z osobą wyrządzającą szkodę,
3) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze strony SprzedającegoSpecyfikacją warunków zamówienia, zapisami umowy lub ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.,
4) gdy Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługi będącą przedmiotem niniejszej umowy w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarusposób niezgodny z jej zapisami, przy czym Kupujący nie może odstąpić zapisami specyfikacji warunków zamówienia lub ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.,
5) pozbawienia Wykonawcy wymaganej koncesji na prowadzenie usług stanowiących przedmiot umowy, - Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy.
7. Odstąpienie od Umowyumowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od powszechnie obowiązujących przepisów prawa1 dnia miesiąca po dniu złożenia wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie wymaga uzasadnienia. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony przed upływem terminu jej obowiązywania nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej Udzielającego Zamówienia, Kupujący, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w tym m. in. z tytułu utraconych korzyści czy utraconego wynagrodzenia.
2. Przyjmujący Zamówienie ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarugdy Udzielający Zamówienia nie zapłaci za 2 kolejne okresy rozliczeniowe, przy czym Kupujący Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do uprzedniego wezwania Udzielającego Zamówienia do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu.
3. Udzielający Zamówienia ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie:
a) utracił prawo wykonywania zawodu lekarza lub został w tym prawie zawieszony przez uprawniony organ, a także został ukarany karą dyscyplinarną wymierzoną przez organy odpowiedzialności zawodowej,
b) gdy Przyjmujący Zamówienie został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z udzielaniem świadczeń lub też popełni inne przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych,
c) nienależytego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie lub ograniczenia ich zakresu albo naruszenia obowiązków w zakresie sprawozdawania i dokumentowania realizowanych świadczeń,
d) ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych,
e) rażącego naruszenia postanowień umowy,
f) naruszenia ciągłości świadczenia usług,
g) powzięcia przez Udzielającego Zamówienia potwierdzonej informacji o działaniach Przyjmującego Zamówienie, które mogą mieć charakter mobbingowy, dyskryminujący lub mogą być zakwalifikowane jako molestowanie seksualne w stosunku do pracowników lub usługodawców Udzielającego Zamówienia,
h) gdy Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisze kontraktu z Udzielającym Zamówienia,
i) w przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie nie dostarczył po 2-krotnym wezwaniu aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy.
4. Umowa może odstąpić od Umowyzostać rozwiązana w drodze porozumienia Stron.
5. Umowa wygasa z upływem czasu, jeśli na który została zawarta lub w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego osiągnięcia maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt§ 4 ust. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego11.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Kupujący, uprawniony jest do 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w przypadkunastępujących sytuacjach:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruinteresie publicznym, przy czym Kupujący czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w tym w sytuacji wskazanej w § 2 ust. 4); w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięteterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy 2) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w ciągu 10 dni od daty kiedy usługi nadzoru inwestorskiego winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację usług nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 10 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługi nadzoru inwestorskiego będącą przedmiotem niniejszej umowy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy.
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli doszło do rozwiązania lub zawieszenia wykonywania umowy na roboty budowlane, której przedmiot objęty jest nadzorem wynikającym z niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni;dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, uzasadniające jakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoumowy.
9.3 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub zostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dnirozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyaby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy, Kupującyjej części w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) – w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony jest do odstąpienia od Umowy umowy w przypadkuterminie do 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy 1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2016, poz. 2171 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016, poz. 1574),
2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, które uniemożliwia Wykonawcy dalszą realizację umowy z Zamawiającym,
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części lub należności, przysługujących Wykonawcy ze strony SprzedającegoZamawiającego,
4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w terminie przewidzianym w umowie od daty podpisania umowy,
5) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową,
3. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarutym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 2.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli jeżeli Wykonawca w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1,
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt5. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wstrzymać dalsze płatności z tytułu umowy, aż do rozliczenia wykonanych usług. Wykonawcy w całości albo tym przypadku nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi zapłacie wynagrodzenia.
6. Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy powinno nastąpić w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Appears in 1 contract
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może odstąpić od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy, Kupującyz zachowaniem prawa do kary umownej, uprawniony jest w sytuacji gdy: zwłoka w realizacji przedmiotu umowy będzie trwała dłużej niż 15 dni; Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 5 przekroczyła kwotę 30% łącznego wynagrodzenia brutto; w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; zostanie złożony wniosek do sądu, o ogłoszenie upadłości lub zostanie wszczęta likwidacja firmy Wykonawcy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W wypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoterminie 30 dni od bezskutecznego upływu zakreślonego terminu w pisemnym wezwaniu/zgłoszeniu, o którym mowa w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w ust. 2 pkt. 9.1.11-2 oraz w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się eust. 2 pkt. 3-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń 5 umowy. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegopowinno zawierać uzasadnienie.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 1. Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawatreści wcześniejszych i następnych postanowień Umowy, Kupujący, uprawniony jest do Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkubez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy ze strony Sprzedającegonie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruchwili zawarcia Umowy, przy czym Kupujący lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie likwidacji lub upadłości Wykonawcy,
3) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy,
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy i nie podjął jego wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego w okresie 3 dni roboczych od daty wezwania,
6) w przypadku wadliwego wykonywania prac konserwatorskich, nieprzestrzegania warunków transportu lub przechowywania przedmiotu konserwacji,
7) Wykonawca nie wykonuje prac konserwatorskich zgodnie z Umową, Załącznikiem Nr 1 do Umowy, obowiązującymi przepisami, albo też w inny sposób drastycznie naruszy zobowiązania umowne, po wcześniejszym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania ww. naruszeń,
2. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonania części Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia. W okolicznościach wskazanych w ust. 1 pkt 2-7 niniejszego paragrafu Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli Umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż terminie 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie dni od Umowy na zasadach powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Z przyczyn wskazanych w pktust. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia 1 pkt 2 -7 niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości albo terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e Ustawy;
2) Wykonawca w zakresie niewykonanej chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1Ustawy;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
5. W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
6. Odstąpienie/rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi powinno nastąpić w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Specification
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaa) z upływem czasu, Kupującyna który była zawarta lub w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację;
b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
c) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga Strona dopuści się rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy.
2. Każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie wymaga uzasadnienia. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony przed upływem terminu jej obowiązywania nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej Udzielającego Zamówienia, w tym m. in. z tytułu utraconych korzyści czy utraconego wynagrodzenia.
3. Przyjmujący Zamówienie przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:, gdy Udzielający Zamówienia nie zapłaci za 2 kolejne okresy rozliczeniowe, po uprzednim wyznaczeniu Udzielającemu Zamówienia co najmniej 14 dniowego dodatkowego terminu do zapłaty.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego4. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruzaprzestania udzielania świadczeń medycznych przez Przyjmującego Zamówienie lub nienależytego ich wykonywania lub w przypadku nieudokumentowania zawarcia aneksu podwyższającego wartość ubezpieczenia w przypadku zmiany właściwych przepisów, przy czym Kupujący lub gdy zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa albo zajdą inne nie może odstąpić od Umowy, jeśli dające się przewidzieć w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;zawierania umowy okoliczności powodujące, że dalsza realizacja umowy będzie niemożliwa lub niecelowa.
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 5. Ponadto Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa sięprzypadku gdy:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości a) Przyjmujący Zamówienie utracił prawo wykonywania zawodu lekarza lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego został w tym prawie zawieszony przez uprawniony organ, a także został ukarany karą dyscyplinarną wymierzoną przez organy odpowiedzialności zawodowej,
b) Przyjmujący Zamówienie został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z udzielaniem świadczeń lub też popełni inne przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych,
c) ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych,
d) naruszenia ciągłości świadczenia usług,
e) Przyjmujący Zamówienie został tymczasowo aresztowany,
f) Przyjmujący Zamówienie udzielał świadczeń w stanie nietrzeźwym,
g) Przyjmujący Zamówienie nie zachował tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej umowy,
h) nienależytego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie lub ograniczenia ich zakresu albo naruszenia obowiązków w zakresie dokumentowania realizowanych świadczeń,
i) powzięcia przez Udzielającego Zamówienia potwierdzonej informacji o działaniach Przyjmującego Zamówienie, które mogą mieć charakter mobbingowy, dyskryminujący lub mogą być zakwalifikowane jako molestowanie seksualne w stosunku do pracowników lub usługodawców Udzielającego Zamówienia,
j) gdy Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisze kontraktu z Udzielajacym Zamówienia,
k) w przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie nie dostarczył po 2-krotnym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającegoaktualnych dokumentów niezbędnych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoo których mowa w § 5 ust. 4 i ust. 5.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy 6. Umowa może zostać rozwiązana w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia drodze porozumienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa1. Niewykonanie dostawy Zamówienia w całości, Kupującyz przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, uprawniony jest w terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi w przypadku:§ 8 ust. 4 Umowy. Podstawą dla Zamawiającego do odstąpienia od Umowy jest brak Protokołu odbioru Zamówienia, potwierdzającego realizację Zamówienia bez zastrzeżeń.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w przypadku powtarzającego się co najmniej 3-krotnego wykonania dostawy Zamówienia niezgodnie z terminem, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy.
3. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, siedmiodniowy termin do wykonania zobowiązania zgodnie z postanowieniami umownymi z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej części Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili składania tego zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
6. Zamawiający może odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od zrealizowania dostawy w przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zwrotu poniesionych kosztów i wydatków.
8. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie nie dłuższym niż określony w § 3 ust. 1 Umowy.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 4-6, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za część Umowy wykonaną do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;o odstąpieniu.
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające 10. Rozwiązanie Umowy/odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych następuje w pktformie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga określenia przyczyny. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Rozwiązanie Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającego.
9.3 W przypadku odstąpienia /odstąpienie od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronynie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia należnych mu kar umownych.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
5) konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 9 umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 10 niniejszej umowy.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może odstąpić od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy, Kupującyz zachowaniem prawa do kary umownej, uprawniony jest w sytuacji gdy: zwłoka w realizacji przedmiotu umowy będzie trwała dłużej niż 15 dni; Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 6 przekroczyła kwotę 30% łącznego wynagrodzenia brutto; w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; zostanie złożony wniosek do sądu, o ogłoszenie upadłości lub zostanie wszczęta likwidacja firmy Wykonawcy; Wykonawca skieruje nową osobę do realizacji umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W wypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoterminie 30 dni od bezskutecznego upływu zakreślonego terminu w pisemnym wezwaniu/zgłoszeniu, o którym mowa w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w ust. 2 pkt. 9.1.11-2 oraz w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się eust. 2 pkt. 3-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń 5 umowy. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegopowinno zawierać uzasadnienie.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaa) z upływem czasu, Kupującyna który była zawarta lub w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację;
b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
c) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga Strona dopuści się rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy.
2. Każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie wymaga uzasadnienia. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony przed upływem terminu jej obowiązywania nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej Udzielającego Zamówienia, w tym m. in. z tytułu utraconych korzyści czy utraconego wynagrodzenia.
3. Przyjmujący Zamówienie przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:, gdy Udzielający Zamówienia nie zapłaci za 2 kolejne okresy rozliczeniowe, po uprzednim wyznaczeniu Udzielającemu Zamówienia co najmniej 14 dniowego dodatkowego terminu do zapłaty.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego4. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaruzaprzestania udzielania świadczeń medycznych przez Przyjmującego Zamówienie lub nienależytego ich wykonywania lub w przypadku nieudokumentowania zawarcia aneksu podwyższającego wartość ubezpieczenia w przypadku zmiany właściwych przepisów, przy czym Kupujący lub gdy zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa albo zajdą inne nie może odstąpić od Umowy, jeśli dające się przewidzieć w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;zawierania umowy okoliczności powodujące, że dalsza realizacja umowy będzie niemożliwa lub niecelowa.
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego 5. Ponadto Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa sięprzypadku gdy:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości a) Przyjmujący Zamówienie utracił prawo wykonywania zawodu lekarza lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego został w tym prawie zawieszony przez uprawniony organ, a także został ukarany karą dyscyplinarną wymierzoną przez organy odpowiedzialności zawodowej,
b) Przyjmujący Zamówienie został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z udzielaniem świadczeń lub też popełni inne przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych,
c) ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych,
d) naruszenia ciągłości świadczenia usług,
e) Przyjmujący Zamówienie został tymczasowo aresztowany,
f) Przyjmujący Zamówienie udzielał świadczeń w stanie nietrzeźwym,
g) Przyjmujący Zamówienie nie zachował tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej umowy,
h) nienależytego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie lub ograniczenia ich zakresu albo naruszenia obowiązków w zakresie dokumentowania realizowanych świadczeń,
i) powzięcia przez Udzielającego Zamówienia potwierdzonej informacji o działaniach Przyjmującego Zamówienie, które mogą mieć charakter mobbingowy, dyskryminujący lub mogą być zakwalifikowane jako molestowanie seksualne w stosunku do pracowników lub usługodawców Udzielającego Zamówienia,
j) gdy Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisze kontraktu z Udzielajacym Zamówienia,
k) w przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie nie dostarczył po 2-krotnym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającegoaktualnych dokumentów niezbędnych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegoo których mowa w § 5 ust. 4 i ust. 5.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy 6. Umowa może zostać rozwiązana w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia drodze porozumienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Kupującyże wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy czego nie można było przewidzieć w przypadku:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegochwili zawarcia umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie Wydzierżawiający może odstąpić od Umowy, jeśli umowy w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W razie niedotrzymania przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego Dzierżawcę któregokolwiek z warunków umowy oraz w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa sięprzypadku jeżeli:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania a. Dzierżawca z własnej winy przerwał realizację umowy i nie realizuje jej przez okres co najmniej 1 miesiąca,
b. Dzierżawca zalega z płatnością czynszu lub innymi płatnościami za kres co najmniej 1 miesiąca,
c. Dzierżawca wykonuje usługę niezgodnie z umową lub jej częścią,
d. Dzierżawca zmieni przeznaczenie sposobu użytkowania przedmiotu Umowy;dzierżawy,
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości e. Dzierżawca dopuszcza do powstania szkód w przedmiocie dzierżawy lub w nieruchomości Wydzierżawiającego albo czyni uciążliwym korzystanie z części Umowy osobie trzeciej wspólnych lub nieruchomości Wydzierżawiającego. -Wydzierżawiający może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym z naruszeniem postanowień Umowywiny Dzierżawcy bez potrzeby jej wypowiadania za pisemnym zawiadomieniem Dzierżawcy. W tym przypadku na pisemne żądanie Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązany jest w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się eciągu 14-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegotu dni zwolnić wydzierżawioną powierzchnię.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni3. Dzierżawca, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub należyte wykonanie niniejszej umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Lease Agreement
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Odstąpienie od powszechnie obowiązujących przepisów prawaumowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, Kupującyjakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.
3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, uprawniony jest aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
5) konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 13 umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy umowy w przypadku:sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 11 niniejszej umowy.
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającego5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, przy czym Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od Umowy na zasadach wskazanych umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegozostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.
9.3 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w całości albo terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niewykonanej części Umowy obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez którąkolwiek ze Stron niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dniprzyczyn niezależnych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiałów ogólnego stosowania;
4) Wykonawca niezwłocznie, rozliczenie Umowy nastąpi a najpóźniej w oparciu o uzgodnienia Stronterminie 15 dni usunie z terenu budowy sprzęty oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiający obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Stronyktóre zostały wykonane zgodnie z zakresem umowy i dokumentacją do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 9.1 Niezależnie 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od powszechnie obowiązujących przepisów prawaUmowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Kupującyże wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, uprawniony jest czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkutrybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
3. Za istotne naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności:
9.1.1 znaczącego uchybienia postanowieniom Umowy ze strony Sprzedającegoa) naruszenie postanowień zawartych w § 2 Umowy,
b) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego, a więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania Umowy,
c) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, w szczególności stwierdzenia wad dostarczonego Towarutym wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z Umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. O istotnym naruszeniu postanowień Umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym Kupujący nie w piśmie wyznaczony będzie przez Zamawiającego rozsądny termin naprawy negatywnych działań Wykonawcy stanowiących istotne naruszenie postanowień Umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowyrozwiązać Umowę, jeśli jeżeli Wykonawca w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Sprzedającego usunięte;zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.1.2 gdy stan siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni;
9.1.3 gdy łączne opóźnienie Sprzedającego w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;
9.2 Za znaczące uchybienie ze strony Sprzedającego, uzasadniające odstąpienie 6. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy na zasadach wskazanych powinno nastąpić w pkt. 9.1.1, w szczególności uważa się:
9.2.1 naruszenie postanowienia Umowy istotnego dla należytego wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.2 powierzenie przez Sprzedającego wykonania całości lub części Umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zawarcie Umowy z podwykonawcą bez zgody Kupującego;
9.2.3 nienależyte wykonywanie Umowy przez Sprzedającego pomimo pisemnego (dopuszcza się e-mail) wezwania przez Kupującego do zaprzestania naruszeń formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;
9.2.4 wstrzymanie przez Sprzedającego, bez istotnej przyczyny, realizacji Umowy;
9.2.5 niewykonywanie lub uporczywe odmawianie przez Sprzedającego wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
9.2.6 utratę przez Sprzedającego zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
9.2.7 nieuzasadnione opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, spowodowane przez Sprzedającegopowinno zawierać uzasadnienie.
9.3 W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu zdarzenia siły wyższej trwającego dłużej niż 30 dni, rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o uzgodnienia Stron, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień jej rozwiązania, zatwierdzony przez obie Strony.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa