Common use of Wynagrodzenie i warunki płatności Clause in Contracts

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowie. 2. Faktura zaliczkowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatności. 4. Faktura rozliczeniowa w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu Strony ustalają maksymalną wartość umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowiena kwotę zł. 2. Faktura zaliczkowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez WykonawcęPodstawę rozliczeń Stron stanowią ceny jednostkowe wynikające z oferty Przyjmującego Zamówienie, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościstanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie Należne Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie miesięczne zostanie wystawiona obliczone jako iloczyn stawek jednostkowych wynikających z załącznika nr 1 i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościilości faktycznie zrealizowanych świadczeń. 4. Faktura rozliczeniowa w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania W przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie dało się przewidzieć przed zawarciem umowy, możliwy jest wzrost cen za pojedyncze badanie laboratoryjne, jednakże nie może przekroczyć wskaźnika inflacji corocznie podanego przez Strony protokołu odbioru końcowegoXXX. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez WykonawcęW takiej sytuacji Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zwrócić się do Udzielającego Zamówienia o renegocjację warunków umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje a wniosek powinien zawierać udokumentowane okoliczności, na które się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościpowołuje. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynnościWypłata wynagrodzenia za wykonane usługi stanowiące przedmiot umowy, które są wprost określone o którym mowa w Umowie lub ust. 3, nastąpi na podstawie wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie faktury po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowiektórym wykonano przedmiotową usługę. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, Faktura winna być wystawiona w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej terminie do 7 dnia miesiąca następnego. Do faktury należy dołączyć miesięczne zestawienie zawierające dane osobowe badanych pacjentów oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyrodzaj i cenę jednostkową brutto wykonanych świadczeń zdrowotnych. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz zestawieniem, o którym mowa w ust. 6 do siedziby Udzielającego Zamówienia i potwierdzeniu przez Udzielającego Zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania, wykonania ilości i rodzaju świadczeń ujętych w fakturze VAT i zestawieniu. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, w którym Udzielający Zamówienia mógł zapoznać się z treścią faktury VAT.. Strony ustalają, że Udzielający Zamówienia będzie zobowiązany do zapłaty Przyjmującemu Zamówienie należności w jej nominalnej wysokości, uwzględniając kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy WykonawcyZa datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnieniePłatność nastąpi na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie wskazany na fakturze. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia WykonawcyWynagrodzenie płatne będzie w polskich złotych. 11. Klient upoważnia Wykonawcę W przypadku wygaśnięcia lub wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy lub niewykorzystania pełnego zakresu przedmiotu umowy i niewykorzystania całej wartości, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, Przyjmujący Zamówienie nie będzie miał uprawnienia do wystawiania dochodzenia zapłaty powstałej w ten sposób różnicy. 12. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Szpital będzie zobowiązany do zapłaty Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. 13. Usługi objęte niniejszą umową stanowią usługi w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt. 18 i pkt. 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 14. W przypadku skorzystania przez Przyjmującego Zamówienie z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturyelektronicznych do Udzielającego Zamówienia za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje następujący adres doręczenia faktury VAT: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej łącznej kwocie brutto ………… zł (słownie: zł) i obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy, a także wszystkie koszty, opłaty i podatki, w Umowietym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny. 2. Faktura zaliczkowa Wszelkie prace lub czynności nieopisane w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego dokumentacji oraz niniejszej umowie, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona cenie podanej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościFormularzu oferty. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy W przypadku pominięcia przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę podczas wyceny robót objętych przedmiotem umowy jakiejkolwiek części zamówienia określonego w Umowie zostanie wystawiona dokumentacji i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznejnie ujęcia jej wartości w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w ust. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę1, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościWykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie lub podwyższenie wynagrodzenia określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem § 10 umowy. 4. Faktura rozliczeniowa Jeżeli w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, to roboty te mogą być wykonane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona ust. 1. Zamawiający może zatwierdzić zaproponowane zmiany po pisemnym uzasadnieniu Wykonawcy, w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościprotokole robót zamiennych. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynnościJeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność użycia materiałów zamiennych, które są wprost określone to mogą być one użyte wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w Umowie lub ramach wynagrodzenia określonego powyżej w niniejszych OWUust. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się 1. Zamawiający może zatwierdzić zmiany po pisemnym uzasadnieniu Wykonawcy, w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowieprotokole dot. materiałów zamiennych. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 7podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i podpisanego przez obie Strony protokołu z wykonanych prac budowlanych (Załącznik nr 4 do umowy). Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w fakturze VATciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury. 7. Fakturę za przedmiot umowy wraz z protokołem wykonanych prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od wykonania prac. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy WykonawcyZa datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. W przypadku opóźnienia Klienta odstąpienia stron od umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcyust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienieod których odstąpiono, zgodnie z kosztorysem wykonawczym przedstawionym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 10. Zgłoszenie reklamacji Wykonawca nie uprawnia Klienta do wstrzymania się może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcytytułu niniejszej umowy na osobę trzecią, ani dokonywać kompensaty. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w terminie uzgodnionym w ust. 6 Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych. 12. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturyelektronicznych.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za Strony ustalają, że tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci o którym mowa w § 5, Wykonawcy przysługuje łączne maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe ryczałtowe 1.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi złotych brutto (słownie złotych), w wysokości ustalonej w Umowietym Vat. 2. Faktura zaliczkowa Wynagrodzenie, o którym mowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościobejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Faktura zaliczkowa Wynagrodzenie, o którym mowa w wysokości 30% ust. 1 powyżej stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznejzwiązku z realizacją Umowy, obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji niniejszej umowy (np.: koszty transportu, koszty opakowania, opłaty, podatki, cła, pozostałe składniki cenotwórcze). Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościWykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. Faktura rozliczeniowa Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcęchwili powstania obowiązku podatkowego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościzmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynnościPłatności wynagrodzenia przysługują wyłącznie za należycie wykonany przedmiot Umowy, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowieterminach określonych niniejszą umową, na podstawie stosownych protokołów odbiorów oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT (rachunków), z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z postanowień umowy. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze względu na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyinflację. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za dostawę, jeżeli sprzęt i oprogramowanie zostanie dostarczone niezgodnie z umową, w stanie uszkodzonym lub z wadami - do czasu wymiany na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAToprogramowanie pozbawione uszkodzeń lub innych wad. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy WykonawcyZamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie. 9. W przypadku opóźnienia Klienta Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT na odpowiednią część Wynagrodzenia wskazaną w zapłacie wynagrodzenia WykonawcyUmowie dopiero wówczas, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnieniekiedy zgodnie z postanowieniami Umowy dana część Wynagrodzenia będzie mu należna. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie zgodnie z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcypostanowieniami umowy. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie częściowych (jeśli ustalono) faktur VAT (rachunków) oraz końcowej faktury VAT (rachunku). 11. Klient Płatności będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 12. Faktury mają być wystawione i dostarczone na adres Zamawiającego, zawierać NIP Zamawiającego, numer Umowy, w związku z realizacją której faktura została wystawiona oraz zawierać klauzulę „Termin płatności zgodnie z umową”. 13. Dane do faktury: 1) Nabywca: Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, NIP: 7441660083, 2) Odbiorca: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, 14. Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do wystawiania wystawienia faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych bez podpisu Zamawiającego. 15. Za dzień płatności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego prawidłowego i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturyprzyjętego do realizacji przelewu bankowego oraz obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowie.kwocie 2. Faktura zaliczkowa Na kwotę wynagrodzenia netto składa się wynagrodzenie netto należne za realizację całości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania § 2 Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury Wykonawca może wystawić fakturę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościStrony Protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. 4. Faktura rozliczeniowa Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie występujące po stronie Wykonawcy koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego tym w Umowie zostanie wystawiona szczególności koszty ubezpieczenia, dostawy i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościwniesienia oraz wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej lub zapewnionej gwarancji. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Płatność wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu - przelewem na rachunek bankowy w Umowieniej wskazany. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnychZgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym, Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (platforma), pod adresemhttps://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx (dokładne dane platformy zostaną uzupełnione przed zawarciem umowy). Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury w tym x.xx.formie innej niż faktura elektroniczna przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania jest: uzyskania pozwolenia na budowęNASK, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznejul. Xxxxxx 00, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy00-000 Xxxxxxxx lub adres e-mail xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx. 7. Klient dokona płatności każdej transzy Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VATuznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Datą Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne, o ile taka forma zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy WykonawcyZamawiającego. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych powinien wystawić fakturę używając następujących danych Zamawiającego: Naukowa i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe Ustalenie wynagrodzenia za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji będzie odbywało się na podstawie miesięcznych odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz na podstawie przepisów zawartych w wysokości ustalonej Taryfie, Cenniku i niniejszej Umowie według grupy taryfowej określonej w Umowie§ 3 ust. 1. 2. Faktura zaliczkowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania UmowyOdczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa energetycznego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, bądź na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanych przez WykonawcęOdbiorcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościktóre zostaną skorygowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne podczas następnego odczytu. 3. Faktura zaliczkowa Rozliczenia, o których mowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego ust. 1, przeprowadza się w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościmiesięcznym okresie rozliczeniowym. 4. Faktura rozliczeniowa Faktury za dostarczoną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucyjne będą regulowane przez Odbiorcę przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa energetycznego nr: PL 78 1140 1065 0000 4591 2000 1001. Należność płatna będzie w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościdaty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Przedsiębiorstwa energetycznego. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone W przypadku niedotrzymania terminu płatności Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie w Umowie zapłacie. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnienia lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowiezwłoki. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia wysokości określonej na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej fakturze za świadczone usługi kompleksowe oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyinnych należności wynikających z Umowy. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VATpoczet przyszłych należności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 8. Datą zapłaty Przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez Klienta jest data wpływu należności Odbiorcę na rachunek bankowy Wykonawcyinny numer konta bankowego, niż wskazany w ust. 4. 9. W Przedsiębiorstwo energetyczne może przekazywać osobom trzecim dokumenty, dotyczące wierzytelności przysługujących mu wobec Odbiorcy, w przypadku opóźnienia Klienta zbycia tych wierzytelności w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnieniedrodze umowy przelewu. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia WykonawcyW przypadku stwierdzenia, przez którąkolwiek ze Stron, nieprawidłowego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego bądź błędnego rozliczenia, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności, Przedsiębiorstwo energetyczne dokona korekty uprzednio wystawionych faktur za cały okres trwania nieprawidłowości, nieobjęty przedawnieniem roszczeń. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturyWszelkie należności wpłacone przez Odbiorcę zaliczane będą przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych na poczet najdawniej wymagalnego.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy Klient zapłaci w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowieoraz Formularzu asortymentowo-cenowym na kwotę brutto zł xxxxxx, słownie wraz z podatkiem VAT. 2. Faktura zaliczkowa Ceny przedstawione w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona ofercie nie ulegną zmianie przez czas trwania Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia § 8 ust. 3 pkt 1 i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania 3 Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 3. Faktura zaliczkowa W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, a w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w Umowie zostanie wystawiona kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcęrozładunku u Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościkoszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp. 4. Faktura rozliczeniowa w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT potwierdzająca ilość i dostarczona w dniu podpisania jakość przyjętego towaru, podpisana przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającego bądź osobę przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościniego upoważnioną. 5. Wynagrodzenie Płatność będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu Umowy do Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowiepodany na fakturze. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyrzecz innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VATZa dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności Zgodnie z art.106n ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wyrażam zgodę na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcyprzesyłanie, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym udostępnianie, w formie elektronicznej na adres: x-xxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxxx.xx, faktur, duplikatów tych faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturyoraz ich korekt wystawianych za wykonany przedmiot Umowy.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowiewynosi brutto zł. 2. Faktura zaliczkowa Wynagrodzenie, o którym mowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego ust. 1 rozliczane będzie według ilości i cen abonamentów określonych w Umowie zostanie wystawiona ust. 3. Abonamenty wskazane w ust. 3 będą obejmowały opłaty za wykonywane przez Zamawiającego połączenia krajowe stacjonarne i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury komórkowe oraz połączenia międzynarodowe stacjonarne i komórkowe, a także inne koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościw tym opłaty dotyczące utrzymania poszczególnych łączy oraz opłaty instalacyjne łączy telekomunikacyjnych. 3. Faktura zaliczkowa Płatności za realizację usługi telefonii stacjonarnej dokonywane będą przez Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni miesięcznych okresach rozliczeniowych, od dnia wystawienia faktury rozpoczęcia świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj. aktywacji usługi telefonii stacjonarnej przez Wykonawcęcały okres jej obowiązywania i składać się będą wyłącznie z opłat abonamentowych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatności.zgodnie z przedstawionymi poniżej cenami jednostkowymi: Lp. Usługa Cena jednostkowa brutto, tj. za jeden miesięczny abonament (PLN) 1 Abonament miesięczny za łącze POTS 2 Abonament miesięczny za łącze ISDN BRA 4. Faktura rozliczeniowa Odpowiedzialność za kontrolę wykorzystania kwoty określonej w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania ust. 1 przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościcały okres obowiązywania umowy leży po stronie Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU Zapłata będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia dokonywana przez Zamawiającego na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w fakturze VATterminie do 21 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem że faktura zostanie doręczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Jeśli faktura nie zostanie doręczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, termin zapłaty faktury będzie wynosić 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 6. Wykonawca dostarczy faktury w formie elektronicznej w formacie PDF lub XML. Faktury będą przesyłane z adresu e-mail Wykonawcy: na adres e- mail Zamawiającego : xxxxxx@xxxxxx.xx.xxx.xx .Zmiana adresów e-mail wskazanych powyżej wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia mailowego na wskazane powyżej adresy i nie jest zmianą umowy. 7. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny adres e-mail lub z innego adresu e-mail niż wskazany w umowie taką fakturę uznaje się za niedostarczoną. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności Płatność na rachunek bankowy Wykonawcypodstawie wystawionej faktury może być pomniejszona o kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych określonych w § 8 niniejszej umowy. 9. W przypadku opóźnienia Klienta Faktury będą w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcyszczególności zawierały: 1) wyszczególnienie ilości i cen abonamentowych, 2) wyszczególnienie głównych numerów telefonicznych, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnieniełącz generujących koszty abonamentowe. 3) wyszczególnienie ilości łącznych czasów trwania rozmów telefonicznych w rozbiciu na poszczególne rodzaje połączeń. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się Cena jednostkowa abonamentu określona w § 3 ust. 3 umowy będzie obowiązywać także w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcyprawa opcji w zakresie zmiany i/lub zwiększenia zakresu zamówienia. 11. Klient upoważnia W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc opłaty abonamentowe będą obliczane proporcjonalnie do ilości dni, w których Wykonawca świadczył usługę, w danym miesiącu kalendarzowym. 12. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy. 14. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej umowy oraz dokonanie jakichkolwiek innych czynności prawnych skutkujących zmianą wierzyciela wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Dokonanie wyżej wymienionej czynności bez zgody Zamawiającego nie jest skuteczne oraz stanowić będzie istotne naruszenie Umowy i może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy. 15. Ceny jednostkowe wymienione w ust. 3 pozostaną niezmienione przez cały okres trwania umowy. 16. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (działalnością gospodarczą, zgłoszony i ujawniony w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturywykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wynagrodzenie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w wysokości ustalonej umowie jest wyrażone w Umowiekwocie netto i zostanie podwyższone o podatek VAT, który zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności i koszty Wykonawcy, w tym za przeniesienie praw autorskich/udzielenie licencji do korzystania z utworów na każdym z wyodrębnionych pól eksploatacji i nie podlega zwiększeniu. 2. Faktura zaliczkowa Płatność zaliczki następuje wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Zamawiającego nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego zakresie natychmiastowego, bezwarunkowego zwrotu na pierwsze żądanie Zamawiającego kwoty brutto uiszczonej zaliczki, ważnej na okres nie krótszy niż termin końcowy wykonania Przedmiotu Umowy, powiększony o 30 dni. Zaliczkę Wykonawca zobowiązany jest przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów (w Umowie tym w szczególności kosztów zakupu materiałów) niezbędnych do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy i ponoszonych bezpośrednio w tym celu. W przypadku wykonania całości Przedmiotu Umowy przed przedłożeniem gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ewentualnie w braku jej akceptacji przez Zamawiającego, wynagrodzenie przewidziane w formie zaliczki płatne będzie po zakończeniu prac, na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń Zamawiającego – termin zapłaty określony zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowyzgodnie z § 4 ust. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności.4 lit. b. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Po wykonaniu Przedmiotu Umowy, na podstawie protokołu odbioru (częściowego lub końcowego) podpisanego bez zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT, która może być płatna jednorazowo lub częściami. W przypadku płatności jednorazowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona płatne będzie po wykonaniu Przedmiotu Umowy, na podstawie potwierdzającego jej należyte wykonanie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń Zamawiającego. W przypadku realizacji prac etapami i dostarczona określeniu płatności częściowych za wykonanie każdego etapu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z Umową lub / i harmonogramem rzeczowo – finansowym, na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościpodstawie protokołów odbiorów częściowych podpisanych bez zastrzeżeń Zamawiającego zgodnie z zaawansowaniem prac i przypisanymi do nich wartościami częściowymi. 4. Faktura rozliczeniowa Terminy płatności, z uwzględnieniem §9 OW (z wyjątkiem zaliczki), są następujące: x. xxxxxxxx – w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego terminie 14 dni po dostarczeniu gwarancji zwrotu, zgodnie z §4 ust. 2 OW. b. płatność jednorazowa - w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 terminie 30 dni od dnia wystawienia daty doręczenia Zamawiającemu faktury przez WykonawcęVAT lub faktury korygującej VAT (albo ich duplikatów) spełniającej wymagania określone w niniejszych OW, wraz z załączonym protokołem odbioru robót bez zastrzeżeń Zamawiającego; c. płatności częściowe – zgodnie z Umową, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum odpowiednio w terminie 30 dni od daty: i. doręczenia Zamawiającemu faktury VAT lub faktury korygującej VAT (albo ich duplikatów) spełniającej wymagania określone w ust. 5 dni przed terminem płatnościponiżej, wraz z załączonym protokołem odbioru robót podpisanym bez zastrzeżeń Zamawiającego, ii. doręczenia Zamawiającemu protokołów odbiorów podpisanych bez zastrzeżeń Zamawiającego zgodnie z zaawansowaniem prac i harmonogramem lub Umową, na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie, oświadczeniu Zamawiającego lub na adres wskazany w ust. 5 poniżej. Jeżeli termin płatności miałby przypaść w dniu wolnym od pracy, wówczas przypadnie on w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynnościPrawidłowo wystawiona faktura VAT, spełniająca wymogi określone w obowiązujących przepisach, powinna być wysłana w formie PDF zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego o zgodzie na otrzymywanie faktur w formacie PDF, złożonym w treści Umowy lub odrębnym dokumencie. Dla skutecznego doręczenia faktury w formacie PDF konieczne jest spełnienie poniższych warunków: a) Wykonawca wskazuje adres poczty, z którego będą wysyłane e-faktury w treści Umowy lub Zamówienia i wysyła fakturę wyłącznie z tego adresu; b) temat e-maila z fakturą w formacie PDF musi zaczynać się od słowa „faktura” oraz w nazwie pliku PDF z fakturą musi pojawić się słowo „faktura”; c) w e-mailu wraz z fakturą muszą być jako osobne pliki PDF przesłane załączniki stanowiące podstawę do wystawienia faktury, które są wprost określone w Umowie nazwie pliku PDF powinny zawierać słowo „załącznik”, ale nie mogą zawierać słowa „faktura”; d) jeden e-mail może zawierać tylko jeden PDF z fakturą. Każdy PDF musi być czytelny. W razie większej ilości załączników dopuszcza się wysłanie ich w więcej niż jednej wiadomości e-mail, jednakże musi być adnotacja jakiej faktury dotyczy; e) przesłanie faktur w formacie PDF do Zleceniodawcy musi nastąpić tylko i wyłącznie na adres e-mail: i. xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx – w przypadku, gdy Zamawiającym jest Xxxxxxx & Langen Polska S.A. ii. xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx – w przypadku, gdy Zamawiającym jest Xxxxxxx & Xxxxxx Marketing Sp. z o.o. Datą otrzymania faktury jest data zawarta w potwierdzeniu przesłanym od Zamawiającego do Wykonawcy. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie, przesłanie lub odbiór faktur w niniejszych OWUformie elektronicznej, Strona u której wystąpiły w/w przeszkody zobowiązana jest niezwłocznie (w terminie 24 godzin od zaistnienia przeszkody) powiadomić drugą Stronę i w zaistniałej sytuacji faktury zostaną przesłane w formie papierowej na adres Działu Finansowo - Księgowego Zleceniodawcy, tj.: xx. Realizacja jakichkolwiek pracXxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT, którego nie odliczył Wykonawca. Zamawiającemu przysługuje ponadto uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Termin płatności rozpoczyna bieg od daty doręczenia ww. prawidłowo i zasadnie wystawionego dokumentu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, w sposób i formie określonych w OW i/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnychWykonawca ponosi wszelkie konsekwencje nieotrzymania przez Zamawiającego faktury spełniającej wszystkie warunki określone w OW, do których spełnienia Wykonawca się zobowiązuje. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowęszczególności braku wskazania nr umowy/ zamówienia, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione Zamawiający uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia za obsługę księgowo - administracyjną w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcykwocie 300,00 zł netto. 7. Klient dokona Strony ustalają, że płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Umowy dokonywane będą przelewem bankowym na rachunek bankowy numer rachunku Wykonawcy wskazany w fakturze treści Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego zgłoszonego do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Wykonawcy i który będzie figurował na białej liście podatników czynnych VAT, a w przypadku jakichkolwiek zmian zobowiązuje się pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej odpowiadającej wysokości przelewu dokonanego na podany przez Wykonawcę rachunek bankowy nieuwidoczniony na białej liście, z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. W przypadku gdy Zamawiający dokona weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy i okaże się, że ww. rachunek albo ostatnio podany przez Wykonawcę nie figuruje na białej liście, płatność dokonana na którykolwiek ze zgłoszonych w urzędzie skarbowym rachunek bankowy Wykonawcy, stanowi wykonanie zobowiązania Zamawiającego co do zapłaty wierzytelności Wykonawcy. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w Banku Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt realizacji przez Xxxxxxxxxxxxx zapłaty z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment). Zapłata dokonana w ten sposób stanowi wykonanie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 8. Datą zapłaty W przypadku, gdy wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z wystawionej przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcyniego faktury VAT wymaga korekty (niezależnie od przyczyny korekty), za ostateczne uzgodnienie i spełnienie warunków do dokonania korekty kwoty należnego wynagrodzenia uznaje się wystawienie przez Wykonawcę i doręczenie Zamawiającemu faktury VAT korygującej. 9. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga zmiany Umowy i może nastąpić w drodze oświadczenia złożonego w formie pisemnej lub elektronicznej (w rozumieniu art. 781 kodeksu cywilnego) przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi u Wykonawcy zasadami reprezentacji. Zmiana taka wymaga jej wyraźnego potwierdzenia przez Zamawiającego (co najmniej w drodze korespondencji e-mail). W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia niezachowania powyższych warunków Zamawiający może dokonywać płatności na dotychczasowy numer rachunku bankowego Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnieniea w przypadku, gdyby taki numer rachunku bankowego okazał się być rachunkiem niezgłoszonym na białą listę lub nieaktywnym – na którykolwiek ze zgłoszonych w urzędzie skarbowym rachunków bankowych Wykonawcy. Zapłata dokonana w ten sposób stanowi wykonanie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy niezależnie od danych rachunku bankowego widniejących na fakturze sporządzonej przez Wykonawcę. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci , zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym, jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowieryczałtowe. 2. Faktura zaliczkowa Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ……………… zł słownie , w tym podatek Vat w wysokości 50% …… 3. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane zadanie o którym mowa w § 6 pkt. 2 nastąpi na podstawie faktury częściowej i końcowej wystawionej przez Wykonawcę. Faktury VAT należy wystawiać na adres Zamawiającego: Gmina Xxxxxxx, 00-000 Xxxxxxx 159 Wynagrodzenie określone w §6 pkt 1 nie ulega waloryzacji w czasie trwania umowy. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 5. Zapłata faktur nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami odbiorowymi. 6. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty o którym mowa w § 6 pkt 8 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 8. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy określonego ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę 9. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatności. 4. Faktura rozliczeniowa w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 8. Datą poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności zamawiającego podwykonawcy może wnieść pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą do : • Niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo • Złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty potrzebnej na rachunek bankowy Wykonawcywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo • Dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, całkowite łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe Umowy nie może przekroczyć kwoty netto (słownie). Wynagrodzenie, o którym mowa w wysokości ustalonej w Umowiezdaniu pierwszym, powiększone będzie o należny podatek VAT, wg obowiązujących stawek podatku VAT. 2. Faktura zaliczkowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Ceny jednostkowe przedmiotu Umowy określa Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 3. Faktura zaliczkowa Kwota, o której mowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona ust. 1 określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościpodstawie Umowy. 4. Faktura rozliczeniowa Wynagrodzenie, o którym mowa w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego ust. 1, płatne będzie w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 terminie do 21 dni od dnia wystawienia daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez WykonawcęVAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w na fakturze VAT. 5. Faktura VAT może zostać wystawiona najwcześniej w dniu podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy. 6. Faktura zostanie dostarczana do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, koszty przedmiotu Umowy, koszty ubezpieczenia, koszty transportu, rozładunku, gwarancji, a także wszelkie inne opłaty, koszty i nakłady Wykonawcy, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 8. Datą Za dzień zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcyuważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy Przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej PLN Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym, co oznacza, że nie może być zmienione bez zmiany Umowy, chyba że konieczność zmiany wyniknie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie, wymienione i nie wymienione w Umowietej umowie wydatki, koszty, opłaty i ciężary związane z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Umowy. 2. Faktura zaliczkowa Wynagrodzenie określone w wysokości 50% punkcie 1 tego paragrafu nie zawiera wynagrodzenia Wykonawcy określonego za roboty dodatkowe, o których mowa w Umowie zostanie wystawiona punkcie 4 § 1. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie za elementy Robót przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w następujący sposób: 3.1. Prace projektowe, wykonywane po podpisaniu niniejszej Umowy, będą płatne wg ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy ale nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i dostarczona udzieleniu pozwolenia na budowę, zaopatrzonej w klauzulę wykonalności. 3.2. Roboty Budowlane płatne wg następujących zasad: a) Na siedem dni roboczych przed upływem miesiąca kalendarzowego Wykonawca zgłosi do odbioru elementy Robót Budowlanych wykonanych bez wad i zgodnie z Dokumentacją Projektową, a ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2 do umowy). b) Inwestor zobowiązany jest przystąpić do odbioru zgłoszonych elementów Robót Budowlanych i zakończyć go w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościdaty zgłoszenia do odbioru. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30c) Wykonawca na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do tej umowy, wskaże wartość zgłoszonych na koniec miesiąca zakończonych elementów Robót Budowlanych. d) Wykonawca wystawi Inwestorowi faktury częściowe do kwoty stanowiącej – 80 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za przedmiot umowy pozostała kwota 20 % zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościrozliczona po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 4. Faktura rozliczeniowa Zapłata końcowa: Odbiór końcowy Robót objętych tą umową, dokonany przez Inwestora według zasad określonych w wysokości 20% niniejszej umowie, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościpunkcie 1 niniejszego paragrafu a sumą kwot objętych fakturami częściowymi. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w UmowieZa datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, W przypadku opóźnienia w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyzapłacie powyżej opisanej Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 7. Klient dokona płatności każdej transzy Pisma, kosztorysy, harmonogramy i zestawienia sporządzone przez Wykonawcę - w tym również jako oferty - wykorzystywane przez Strony w trakcie negocjacji tej umowy, a w szczególności jakiekolwiek zmiany, błędy oraz pominięcia w tych pismach, kosztorysach, harmonogramach i zestawieniach lub nieobjęcie nimi Robót koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy nie mogą stanowić – bez względu na przyczynę - podstawy do zwiększenia stałego i niezmiennego wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VATustalonego tym paragrafem. 8. Datą zapłaty W sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje Umowę przez Klienta jest data wpływu należności lub przy pomocy podwykonawcy, Inwestor niezależnie od innych postanowień tej umowy, może wstrzymać się z płatnością faktury na rachunek bankowy rzecz Wykonawcy, gdy podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystąpi do Inwestora z roszczeniem o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego mu od Wykonawcy. 9. Inwestor może zażądać pisemnych wyjaśnień od Wykonawcy oraz przedłożenia dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami, do udzielenia których Wykonawca jest zobowiązany w terminie najpóźniej 5 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu lub po złożeniu niewystarczających wyjaśnień lub nie przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych Inwestor może – do czego Wykonawca go niniejszym upoważnia - dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) ze skutkiem zapłaty części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcytakim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę zapłaconą na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienieo czym Inwestor niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe Całkowita wartość Przedmiotu Umowy, określonego w wysokości ustalonej w Umowie.§ 2 ust. 1 Umowy wynosi: brutto zł, słownie: zł, 2. Faktura zaliczkowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy Całkowita wartość Przedmiotu Umowy, określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona ust. 1, stanowi sumę cen wszystkich elementów zamówienia wymienionych w terminie 7 dni od podpisania § 2 ust. 1 Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum zgodnie z Protokołem z negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, stanowiącym Załącznik nr 5 dni przed terminem płatnoścido Umowy. 3. Faktura zaliczkowa Wynagrodzenie określone w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, a w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcęszczególności koszt opracowania Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościkoszt uzyskania zgód, zezwoleń, opinii, koszty związane z czynnościami odbiorowymi, koszty nadzoru technicznego, podatek VAT oraz koszty wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień Umowy. 4. Faktura rozliczeniowa Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego prace związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Pominięcie przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego opisie Przedmiotu Umowy elementów, bez których zrealizowanie Inwestycji przez Zamawiającego nie byłoby możliwe, nie może być podstawą do żądania dopłat ponad wynagrodzenie określone w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowegoust. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności1. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU Zamawiający nie będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowieudzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnychWynagrodzenie za zrealizowane elementy prac wypłacane będzie zgodnie z elementami Umowy wyszczególnionymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej po odbiorze końcowym. Suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyust. 1. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru wykonanych prac, podpisane przez Wykonawcę oraz potwierdzone przez Zamawiającego stwierdzające ilości i zakres rzeczowy wykonanych prac objętych Umową, a ich wartość określona będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VATpodstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. Kopia protokołu odbioru częściowego stanowi integralny załącznik do faktur. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy WykonawcyPodstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bez wad i usterek. Kopia protokołu odbioru końcowego stanowi integralny załącznik do faktury. 9. W przypadku opóźnienia Klienta objęcia fakturą usług wykonywanych z udziałem Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia Podwykonawcy lub inne dowody, że wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcyokresie objętym daną fakturą, zostały zapłacone. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnieniedostarczy oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy, że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji Umowy zostały zapłacone Podwykonawcy. Protokół odbioru wykonanych prac/robót załączony do faktury powinien zawierać wykaz prac/robót wykonanych przez podwykonawców objętych tym protokołem. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcynależnego Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7-dniowy termin, liczony od dnia wysłania informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty, na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia uwag złożonych przez Wykonawcę, a w przypadku braku zgłoszenia uwag w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury i protokołu odbioru, pomniejszając automatycznie zapłatę należną Wykonawcy o kwotę zapłaconą Podwykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Każdy przypadek braku terminowej płatności całości lub części wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę stanowi jednocześnie nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę i będzie skutkowało konsekwencjami określonymi w § 19 ust. 2 pkt e). 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur Płatności za wystawione faktury realizowane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (w tym faktur zaliczkowych wersji papierowej) wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi w niniejszej Umowie. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, a w przypadku bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy na rachunek wskazany w umowie o podwykonawstwo. 12. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w fakturach lub protokołach odbioru, o których mowa w ust. 7 i faktur końcowych8, kosztów realizacji prac PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ w podziale na poszczególne elementy Przedmiotu Umowy wymienione w § 2 ust. 1 Umowy na podstawie Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. 13. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 14. Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia. 15. Dokonanie cesji (przelewu) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturywierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowiez tytułu wykonania Przedmiotu Umowy i przeniesienia majątkowych praw autorskich do Przedmiotu Umowy wynosi zł netto (słownie: ………………………… złotych …/100 netto) (dalej zwane: „Wynagrodzeniem”). 2. Faktura zaliczkowa Wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, kwota Wynagrodzenia zostanie powiększona o kwotę podatku VAT wg stawki obowiązującej w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 3. Faktura zaliczkowa W przypadku, gdy w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego dniu złożenia oferty, w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury wyniku której przyjęcia podpisana została Umowa, Wykonawca korzystał z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT, utrata przez Wykonawcęniego tego zwolnienia nie będzie stanowiła podstawy do zmiany Wynagrodzenia, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościani do doliczenia do Wynagrodzenia podatku VAT. 4. Faktura rozliczeniowa Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały i narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy. Kwota ta obejmuje również wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w Umowie zostanie wystawiona tym ewentualnych podróży i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościzakwaterowania pracowników Wykonawcy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynnościpłatne będzie w częściach – zgodnie z Harmonogramem finansowania - po 20% Wynagrodzenia netto – po zrealizowaniu przez Wykonawcę kolejno każdego z Etapów I, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy II, III i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w UmowieIV - na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu każdego z Protokołów Odbioru Częściowego oraz faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu końcowego. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnychWynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia przelewem na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyrachunek bankowy wskazany każdorazowo na fakturze przez Wykonawcę. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem Faktury Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu drogą elektroniczną na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.adres xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 8. Datą zapłaty przez Klienta Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest data wpływu należności wpisać numer umowy oraz kod PKWiU lub/i CN dotyczący sprzedanych usług/towarów, obowiązującego na rachunek bankowy Wykonawcydzień wystawienia faktury. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia WykonawcyZamawiający oświadcza, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienieże jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP: 7770003274. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta Wykonawca oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej NIP: ………………. W przypadku zmiany statusu jako czynnego podatnika podatku VAT Wykonawca zobowiązuje się do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcypoinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 11. Klient upoważnia Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT. 12. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do wystawiania faktur na fakturze nie będzie rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, a wartość faktury lub Umowy przekracza 15 000,00 zł brutto, Zamawiający zapłaci zależność stwierdzoną fakturą na inny rachunek Wykonawcy – znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną fakturą na rachunek na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie. 13. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturyt.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 711 ze zm.)

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wynagrodzenie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowieza Przedmiot Umowy dostawy – zgodnie z formularzem oferty, ustala się na kwotę …........... PLN słownie: (zwane dalej: „Wynagrodzeniem”). 2. Faktura zaliczkowa Kwota Wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek VAT wg stawki obowiązującej w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościWykonawcę jest podpisany Protokół. 4. Faktura rozliczeniowa Zapłata należności wynikających z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę dokonana będzie przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 terminie 30 dni od dnia wystawienia otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 5. Wynagrodzenie Na fakturze VAT Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer Umowy. W przypadku braku powyższego numeru faktura będzie odesłana do Wykonawcy obejmuje tylko te czynnościjako wystawiona nieprawidłowo, które są wprost określone a brak zapłaty w Umowie lub takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowiezapłacie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym WykonawcyZa datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VATZamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP: 777 00 03 274. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności Faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy należy przesłać pocztą elektroniczną na rachunek bankowy Wykonawcyadres xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. 9. Wykonawca oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej NIP W przypadku opóźnienia Klienta zmiany statusu Wykonawcy jako podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienieterminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem znajdującym się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcyw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT. 11. Klient upoważnia W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do wystawiania faktur na fakturze nie będzie rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, a wartość faktury lub Umowy przekracza 15.000,00 zł brutto, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną fakturą na inny rachunek Wykonawcy - znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną przedmiotową fakturą na rachunek na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie. 12. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturytj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790 ze zm.).

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną Ofertą w wysokości ustalonej w Umowiekwocie: …………….. zł (słownie: ) netto. 2. Faktura zaliczkowa Wynagrodzenie, o którym mowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowyust. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę1, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościpowiększone będzie o należny podatek VAT, według obowiązujących stawek tego podatku. 3. Faktura zaliczkowa Kwota, o której mowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona ust. 1, określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościpodstawie Umowy. 4. Faktura rozliczeniowa Wynagrodzenie, o którym mowa w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Xxxxxx bez zastrzeżeń Protokołu odbioru, o którym mowa w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona § 6 ust. 3, w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 terminie 21 dni od dnia wystawienia daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościVAT. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynnościFaktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych także numer Umowy, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca z której realizacją wiąże się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowiewypłata wynagrodzenia. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktury VAT w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia formie elektronicznej na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyadres mailowy xxx@xxx.xxx.xx . 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności obejmuje koszty i opłaty związane ze wsparciem technicznym i serwisem Urządzeń, wynagrodzenie z tytułu dostarczenia i udzielenia licencji na Oprogramowanie oraz Aktualizacje Oprogramowania, na zasadach określonych w Umowie, a także wszelkie inne opłaty, koszty i nakłady Wykonawcy, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej celem. Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w fakturze VATzwiązku z realizacją Umowy. 8. Datą zapłaty przez Klienta W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, w szczególności z przyczyn określonych w § 10 ust. 1 Umowy, oraz sposobu jej rozwiązania (tj. niezależnie czy doszło do wypowiedzenia czy odstąpienia od Umowy), Wykonawca zobowiązany jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcydo zwrotu Zamawiającemu części wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wskazaną w ust. 1 powyżej, a kwotą odpowiadającą części wynagrodzenia za okres należytej realizacji Umowy. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienieZa dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Zgłoszenie reklamacji Zamawiający nie uprawnia Klienta do wstrzymania się dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcytytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowiea. Lista odpłatnych usług Premium, jak również cennik za korzystanie z nich dostępny jest do wglądu na xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxx-Xxxxxxx.xxx. 2b. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. c. Wynagrodzenie niezależne od korzystania z usług płatne jest z góry za cały okres obowiązywania umowy, o ile nie uzgodniono krótszego okresu rozliczeniowego. d. Webme jest uprawniona do zmiany cen na początek przedłużenia okresu obowiązywania umowy za uprzednim zawiadomieniem Użytkownika z zachowaniem odpowiedniego terminu, nie krótszego jednak niż 1 miesiąc. Faktura zaliczkowa Powyższe stosuje się także w wysokości 50% przypadku dopasowywania cen z powodu zmian ustawowych przepisów o podatku VAT. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu względem zmiany cen w wyznaczonym przez webme odpowiednim terminie, przyjmuje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę w sposób domniemany. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw względem zmiany cen z zachowaniem przepisanego terminu, webme uprawniona jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie tychże zmian. Webme zawiadomi Użytkownika o powyższym. e. Wynagrodzenie zależne od korzystania z usług płatne jest z góry za dany okres rozliczeniowy, chyba, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego zależna jest od zakresu korzystania, który ustala się poprzez samo korzystanie. W tym wypadku wynagrodzenie należne jest na koniec danego okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie zależne od korzystania ustala się na podstawie aktualnie obowiązującego, ustalonego ex aequo et bono przez webme cennika. f. Płatność dokonywana jest przez Użytkownika za pomocą polecenia zapłaty bądź przy użyciu innych metod płatności, o których Użytkownik powiadamiany jest w Umowie zostanie wystawiona osobnym zakresie. g. Dla każdej płatności Webme wystawia elektroniczny rachunek (fakturę) i dostarczona udostępnia go Użytkownikowi do pobrania. h. Koszty wynikające z nieudanych transakcji płatniczych z powodu braku środków lub z powodu podania nieprawidłowych danych przez Użytkowników, jak również powstałe w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcęzwiązku z wezwaniami do zapłaty zaległych należności obciążają Użytkowników, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościzwrotowi podlegają jedynie koszty poniesione rzeczywiście i bezpośrednio przez usługodawcę (koszty materiałów i opłaty należne podmiotom trzecim, takie jak koszty przesyłki lub opłaty za obciążenie zwrotne). Użytkownik ma prawo wykazać, że usługodawca nie poniósł kosztów, bądź poniósł je w niższej wysokości. 3. Faktura zaliczkowa i. W przypadku opóźnienia w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona płatności należności, webme uprawniona jest do zablokowania usługi świadczonej na rzecz Użytkownika, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika na minimum 7 dni roboczych przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznejzablokowaniem usługi, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo zatrzymania, chyba, że opóźnienie w płatności dotyczy nieznacznych zaległości płatniczych i blokada usługi nie jest dostosowana do możliwości Użytkownika. Ewentualne wezwania do zapłaty przesyłane będą Użytkownikowi przez webme za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listem poleconym na adres znajdujący się w bazie danych webme. j. Webme zobowiązana jest do aktywowania domeny dopiero po otrzymaniu umówionego wynagrodzenia z tytułu rejestracji. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o darmową domenę zastępczą, jeżeli Użytkownik wypowie usługę domeny, bądź utrata domeny nastąpi wskutek orzeczenia sądu w sprawie spornej dotyczącej domeny. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do całkowitego bądź częściowego zwrotu uiszczonego wynagrodzenia, jeżeli webme nie ponosi winy za przedterminowe wypowiedzenie / utratę domeny. Powyższe stosuje także względem innych nieodłącznych usług Premium. k. Użytkownikowi przysługuje prawo potrącenia wyłącznie bezsprzecznych bądź prawomocnie stwierdzonych należności względem webme, chyba, że dotyczy to roszczeń Użytkownika z tytułu wad. l. Termin płatności na wysłanie powiadomień przez webme GmbH do Użytkowników o zbliżającym się pobraniu kwoty z konta w ramach postępowania dotyczącego polecenia zapłaty SEPA wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem w przypadku pierwszego pobrania kwoty w ramach polecenia zapłaty oraz 2 dni w przypadku kolejnych pobrań płatności. 4. Faktura rozliczeniowa w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1Maksymalną wartość umowy ustala się na kwotę: a) zmiany cen urzędowych – w przypadku pozycji z cenami urzędowymi, b) zmiany wprowadzonych przez producentów – w przypadku pozycji z cenami umownymi, c) zmiany kursów walut, stawek podatkowych lub stawek opłat celnych, d) ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Do wszystkich wyżej wymienionych okoliczności wymagane jest uzasadnienie trybu zmiany ceny i wykazanie zmiany cen. Niezależnie od uprawnienia wynikającego z ust. 7 dopuszcza się zmianę cen jednostkowych towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. O zmianie cen, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 30 – dniowym z podaniem oraz udowodnieniem przyczyny zmiany cen. Nowe ceny będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po otrzymaniu zawiadomienia, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego zmiany ceny. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej. Przy dostawach partiami, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdą dostarczoną partię według cen podanych zgodnie z § 3 ust.2 niniejszej umowy. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać oryginał faktury lub fakturę w postaci elektronicznej. Na fakturze musi bezwzględnie numer umowy. Faktura bez numeru umowy będzie zwrócona Wykonawcy a bieg terminu płatności rozpocznie się od poprawnie wystawionej faktury. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę i przesyłania faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail:0xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx Na fakturze musi bezwzględnie numer umowy. Faktura bez numeru umowy będzie zwrócona Wykonawcy a bieg terminu płatności rozpocznie się od poprawnie wystawionej faktury. Faktura będzie podstawą do regulowania należności przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenie poprawnie wystawianej faktury. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w wysokości ustalonej ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie w Umowie. 2. Faktura zaliczkowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatności. 4. Faktura rozliczeniowa w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 9transakcjach handlowych. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcyprzekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek. Wykonawca nie może dokonać zbycia, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnieniezastawu, przelewu wierzytelności ani żadnych innych uprawnień i zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za całkowite i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Klient wszystkich zobowiązań objętych Umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości ustalonej w Umowiewysokości: zł brutto (słownie: /100 brutto). 2. Faktura zaliczkowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego Ustalone Umową wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy zawarte w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowyobejmuje wszystkie zadania wynikające bezpośrednio i pośrednio z tego dokumentu. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez WykonawcęWykonawca oświadcza, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościże powyższe wynagrodzenie uwzględnia koszt wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania wszystkich świadczeń objętych Umową i zostało skalkulowane na bazie gruntownej i pełnej wiedzy Wykonawcy o przedmiocie umowy oraz wszelkich wymaganych standardach i przepisach oraz pokrywa wszelkie ryzyka Wykonawcy. 3. Faktura zaliczkowa Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za wyjątkiem przypadków gdy: 1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie prac zamiennych, 2) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie prac dodatkowych pozostających następstwem sprawdzenia Specyfikacji i instrukcji, 3) Wykonawca nie wykona prac w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy jakiejkolwiek części; 4) Zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy. Sposób obliczenia kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący: 1) w przypadku zaniechania wykonania całego elementu prac określonego w Umowie Harmonogramie nastąpi odliczenie wynagrodzenia za ten element zgodnie z Harmonogramem od ogólnej wartości przedmiotu Umowy; 2) w przypadku zaniechania wykonania części prac z danego elementu określonego w Harmonogramie obliczenie wynagrodzenia za zaniechaną część tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku zaniechanych prac do wartości całego elementu, następnie zostanie wystawiona wyliczona wartość zaniechanych prac i dostarczona odliczona od wynagrodzenia za całość przedmiotu Umowy. W razie braku porozumienia Stron do wartości zaniechanych prac Zamawiający obliczy ich wartość na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościpodstawie Oferty. 4. Faktura rozliczeniowa Zamawiający za wykonane prace zapewni Wykonawcy wynagrodzenie płatne, w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 terminie 14 dni od dnia wystawienia daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościwraz z dokumentami rozliczeniowymi. 5. Wynagrodzenie Strony ustalają, że dokumenty rozliczeniowe to: podpisany przez strony protokół odbioru Dokumentów Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowiebez zastrzeżeń. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia Płatności będą przekazywane przelewem na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcykonto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia WykonawcyJeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienienie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty, do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wynagrodzenie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w wysokości ustalonej umowie jest wyrażone w kwocie netto i zostanie podwyższone o podatek VAT, który zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności i koszty Wykonawcy, w tym za przeniesienie praw autorskich/udzielenie licencji do korzystania z utworów na każdym z wyodrębnionych pól eksploatacji i nie podlega zwiększeniu. 2. Płatność zaliczki następuje wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Zamawiającego nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w zakresie natychmiastowego, bezwarunkowego zwrotu na pierwsze żądanie Zamawiającego kwoty uiszczonej zaliczki, ważnej na okres określony przez Zamawiającego w Umowie. 2. Faktura zaliczkowa w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Po wykonaniu Przedmiotu Umowy, na podstawie protokołu odbioru (częściowego lub końcowego) podpisanego bez zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT, która może być płatna jednorazowo lub częściami. W przypadku płatności jednorazowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona płatne będzie po wykonaniu Przedmiotu Umowy, na podstawie potwierdzającego jej należyte wykonanie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń Zamawiającego. W przypadku realizacji prac etapami i dostarczona określeniu płatności częściowych za wykonanie każdego etapu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z Umową lub / i harmonogramem rzeczowo – finansowym, na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościpodstawie protokołów odbiorów częściowych podpisanych bez zastrzeżeń Zamawiającego zgodnie z zaawansowaniem prac i przypisanymi do nich wartościami częściowymi. 4. Faktura rozliczeniowa w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowegoTerminy płatności, z uwzględnieniem §9 OW (z wyjątkiem zaliczki), są następujące: x. xxxxxxxx - 14 dni po dostarczeniu gwarancji zwrotu, zgodnie z §4 ust. Termin płatności wynosi 7 2 OW b. płatność jednorazowa - pierwszy wtorek przypadający po upływie 30 dni od dnia wystawienia daty doręczenia Zamawiającemu faktury przez WykonawcęVAT lub faktury korygującej VAT (albo ich duplikatów) spełniającej wymagania określone w niniejszych OW, wraz z załączonym protokołem odbioru robót c. płatności częściowe – zgodnie z Umową, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum odpowiednio pierwszy wtorek przypadający po upływie 30 dni od daty: i. doręczenia Zamawiającemu faktury VAT lub faktury korygującej VAT (albo ich duplikatów) spełniającej wymagania określone w ust. 5 dni przed terminem płatnościponiżej, wraz z załączonym protokołem odbioru robót podpisanym bez zastrzeżeń Zamawiającego, ii. doręczenia Zamawiającemu protokołów odbiorów podpisanych bez zastrzeżeń Zamawiającego zgodnie z zaawansowaniem prac i harmonogramem lub Umową, na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie, oświadczeniu Zamawiającego lub na adres wskazany w ust. 5 poniżej. Jeżeli termin płatności miałby przypaść w dniu wolnym od pracy, wówczas przypadnie on w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost Faktura VAT spełniająca wymogi określone w Umowie obowiązujących przepisach oraz obowiązkowo wskazująca nr umowy/zamówienia powinna być wysłana w formie PDF zgodnie z ust. 4 powyżej. W przypadku braku możliwości zachowania ww. formy dopuszczalna jest wyjątkowo forma pisemna i doręczenie faktury na adres Działu Finansowo - Księgowego Zamawiającego, tj.: xx. Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx. Termin płatności rozpoczyna bieg od daty doręczenia ww. prawidłowo i zasadnie wystawionego dokumentu w sposób i formie określonych w OW i/lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnychWykonawca ponosi wszelkie konsekwencje nie otrzymania przez Zamawiającego faktury spełniającej wszystkie warunki określone w OW, do których spełnienia Wykonawca się zobowiązuje. W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowęszczególności braku wskazania nr umowy/ zamówienia, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione Zamawiający uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia za obsługę księgowo - administracyjną w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcykwocie 300,00 zł netto. 7. Klient dokona Strony ustalają, że płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Umowy dokonywane będą przelewem bankowym na rachunek bankowy numer rachunku Wykonawcy wskazany w fakturze treści Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego zgłoszonego do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Wykonawcy i który będzie figurował na białej liście podatników czynnych VAT, a w przypadku jakichkolwiek zmian zobowiązuje się pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej odpowiadającej wysokości przelewu dokonanego na podany przez Wykonawcę rachunek bankowy nieuwidoczniony na białej liście, z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. W przypadku gdy Zamawiający dokona weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy i okaże się, że ww. rachunek albo ostatnio podany przez Wykonawcę nie figuruje na białej liście, płatność dokonana na którykolwiek ze zgłoszonych w urzędzie skarbowym rachunek bankowy Wykonawcy, stanowi wykonanie zobowiązania Zamawiającego co do zapłaty wierzytelności Wykonawcy. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w Banku Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt realizacji przez Zamawiającego zapłaty z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment). Zapłata dokonana w ten sposób stanowi wykonanie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 8. Datą zapłaty przez Klienta W przypadku gdy Zamawiający zgodnie z oświadczeniem akceptuje otrzymywanie od Wykonawcy faktur w formacie PDF, konieczne jest data wpływu należności spełnienie poniższych warunków: a) Wykonawca wskazuje adres poczty, z którego będą wysyłane e-faktury b) temat e-maila z fakturą w formacie PDF musi zaczynać się od słowa „faktura” oraz w nazwie pliku PDF z fakturą musi pojawić się słowo „faktura” c) w e-mailu wraz z fakturą muszą być jako osobne pliki PDF przesłane załączniki stanowiące podstawę do wystawienia faktury, które w nazwie pliku PDF powinny zawierać słowo „ załącznik” , ale nie mogą zawierać słowa „faktura” d) jeden e-mail może zawierać tylko jeden PDF z fakturą. Każdy PDF musi być czytelny. W razie większej ilości załączników dopuszcza się wysłanie ich w więcej niż jednej wiadomości e-mail jednakże musi być adnotacja jakiej faktury dotyczy e) przesłanie faktur w formacie PDF do Zamawiającego tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy.– odpowiednio dla danego Zamawiającego - adresy e-mail: a. dla Xxxxxxx & Langen Marketing Sp. z o.o. xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx b. dla Xxxxxxx & Langen Polska S.A. xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx 9. Datą otrzymania faktury, faktury korygującej lub duplikatu faktury jest data zawarta w potwierdzeniu otrzymania wysłanym z systemu Zamawiającego. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie, przesłanie lub odbiór faktur w formie elektronicznej Strona u której wystąpiły w/w przeszkody zobowiązana jest niezwłocznie (w terminie 24 godzin od zaistnienia przeszkody) powiadomić drugą Stronę i w zaistniałej sytuacji faktury zostaną przesłane w formie papierowej. Powiadomienie winno być przesłane na adresy mailowe lub na nr faksu wskazany przez Xxxxxx. W przypadku opóźnienia Klienta niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań opisanych w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcyniniejszym paragrafie z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienieuiści na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT, którego nie odliczył Wykonawca. Zamawiającemu przysługuje ponadto uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowie.wynosi: 2. Faktura zaliczkowa W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną w Umowie zostanie wystawiona ofercie. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i dostarczona usług wynagrodzenie wskazane w terminie paragrafie 7 dni ust.1 niniejszej ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej stawki podatku od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościtowarów i usług nie ulegnie zmianie. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona Strony ustalają następujące formy rozliczeń i dostarczona płatności za roboty: rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury podstawie zatwierdzonego przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatnościStrony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 4. Faktura rozliczeniowa Płatność faktury zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościdaty wpływu do Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 1) faktury Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowiez naliczonym podatkiem VAT, 2) zatwierdzonego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy końcowego). 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnychW przypadku, w tym x.xx.gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy o następującej treści: uzyskania pozwolenia na budowę"Oświadczam, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznejże przedmiot umowy, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyobjęty fakturą nr , został wykonany siłami własnymi bez udziału podwykonawców". 7. Klient dokona W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę z udziałem podwykonawców warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o treści załącznik nr 5 o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz zawierające dodatkowo: - informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia, - oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 8. Faktury należy wystawiać w następujący sposób: 9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 11. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1, z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 12. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. W przypadku realizacji przez Zamawiającego metody podzielonej płatności, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku nr ………………………………………… w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, zaś wartość podatku VAT zobowiązania, wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyżej wskazany w fakturze VAT. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcyjest rachunkiem firmowym/osobistym*. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Z tytułu wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe za okres 12 miesięcy w łącznej wysokości ustalonej zł netto (słownie: złotych, 00/100), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w Umowie.stawce 23 % obowiązującej na dzień zawarcia Umowy, co stanowi kwotę zł brutto (słownie: 2. Faktura zaliczkowa Miesięczne wynagrodzenie za wykonanie usługi stanowi kwotę zł netto (słownie: złotych 00/100), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 50stawce 23 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania obowiązującej na dzień zawarcia Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościco stanowi kwotę zł brutto (słownie: złotych 00/100). 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie z dołu, na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatności. 4. Faktura rozliczeniowa w wysokości 20% W przypadku, gdy okres świadczenia usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, wynagrodzenie miesięczne przysługuje proporcjonalnie, przy założeniu, że jednemu dniowi świadczenia usługi odpowiada 1/30 wynagrodzenia Wykonawcy miesięcznego określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowegoust. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności2. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w Umowie. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w fakturze VATterminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub przesłania jej na wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx adres e-mail: xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx 6. Fakturę na wskazany adres e-mail należy przesłać w dniu roboczym do godziny 16:15. Jeżeli faktura wpłynie po godzinie 16:15, datą jej dostarczenia będzie następny dzień roboczy. 7. Przez prawidłowo wystawioną fakturę Strony rozumieją fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Umowy oraz pozytywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 8. Datą zapłaty przez Klienta Wykonawca zobowiązany jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.do złożenia oświadczenia podatkowego, stanowiącego 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienieZa dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta Podstawę zapłaty faktury VAT stanowi Protokół bieżącej kontroli jakości świadczonych usług, potwierdzający odbiór usług w danym miesiącu, którego wzór określa Załącznik nr 4 do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia WykonawcyUmowy, a w przypadku gdy w danym miesiącu miały być wykonane usługi sprzątania okresowego, o których mowa w § 1 pkt 3, także Protokół odbioru tych usług, o którym mowa w § 7 ust. 4. 11. Klient upoważnia Wykonawcę Strony sporządzają Protokół bieżącej kontroli jakości świadczonych usług w terminie do wystawiania faktur VAT (5 dni roboczych po upływie każdego miesiąca świadczenia usługi. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania Protokołu odbioru, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego podpisania Protokołu. 12. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturyust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy.

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w Umowie.Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi 2. Faktura zaliczkowa Kwota Wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek VAT wg stawki obowiązującej w wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościZleceniobiorcę. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona na minimum 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia Podstawą do wystawienia faktury VAT przez WykonawcęZleceniobiorcę jest podpisany przez Zleceniodawcę Protokół Końcowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni nie zawierający wyspecyfikowanych wad lub taki, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych, spisany przez terminem płatnościStrony po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, względnie w przypadku wskazanym w § 2 ust. 3. 4. Faktura rozliczeniowa Wynagrodzenie zostanie zapłacone w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 terminie 30 dni od dnia wystawienia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatnościZleceniobiorcę na fakturze. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek pracNa fakturze VAT Zleceniobiorca zobowiązany jest wpisać numer Umowy oraz kod PKWiU lub/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres Przedmiotu Umowy i niemieszcząca się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w UmowieCN dotyczący sprzedanych usług/towarów obowiązujący na dzień wystawienia faktury. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia Fakturę za wykonanie Przedmiotu Umowy należy przesłać pocztą elektroniczną na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcyadres xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VATZa datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 8. Datą zapłaty przez Klienta Zleceniodawca oświadcza, że jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcypodatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP XXXXXXX. 9. Zleceniobiorca oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej NIP:xxx. W przypadku opóźnienia Klienta zmiany statusu jako czynnego podatnika podatku VAT Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienieterminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania Zleceniobiorca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem znajdującym się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcyw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę na fakturze nie będzie rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, a wartość Umowy lub faktury przekracza 15.000,00 zł brutto, Zleceniodawca zapłaci należność stwierdzoną fakturą na inny rachunek Zleceniobiorcy - znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zapłaci należność stwierdzoną przedmiotową fakturą na rachunek na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie. Siedziba Spółki ul. Xxxxx Xxxxx 000, 00-000 Xxxxxx tel. 00 0000 000, fax 00 0000 000 xxx.xxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx Dział Obsługi Klienta: ul. Xxxxx Xxxxx 000, 00-000 Xxxxxx tel. 00 0000 000, fax 00 0000 000 e-mail: xxxxxx@xxxxxxx.xx 12. Zleceniodawca oświadcza, iż posiada statut dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy fakturyt.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790 ze zm.).

Wynagrodzenie i warunki płatności. 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Klient zapłaci Wykonawcy Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej wysokości: ……………………. zł (słownie: …………………… złotych ……/100) netto (dalej jako „Wynagrodzenie Całkowite”). Wynagrodzenie Całkowite obejmuje wszystkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w Umowie. 2tym w szczególności koszty wykonania niezbędnej dokumentacji, koszty materiałów i robocizny, koszty wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty pracy sprzętu, transport, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty zajęcia pasa drogowego (o ile takie nastąpi), koszty opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji Umowy (o ile będą wymagane), wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji stworzonej w ramach Umowy i przekazanej Zamawiającemu zgodnie z treścią Załącznika nr 1, koszty przeprowadzenia kontroli, badań i prób, koszty zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykonywania Umowy, koszty ogólne, inne koszty, które związane będą z realizacją Umowy oraz zysk,. Faktura zaliczkowa Poza zapłatą Wynagrodzenia Xxxxxxxxxxx, Zamawiający nie jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy jakichkolwiek kosztów oraz zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupełniającego. Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego wniosek, zaliczki na poczet zamówienia materiałów niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy („Zaliczka”) na poniższych zasadach: Do udzielenia Zaliczki znajdują zastosowanie postanowienia art. 442 Ustawy. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji zwrotu Zaliczki w formie gwarancji bankowej (dalej jako „Gwarancja Zwrotu Zaliczki”). Gwarancja Zwrotu Zaliczki powinna zostać złożona w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 13 do Umowy. Zaliczka w wysokości 5010% wynagrodzenia kwoty Wynagrodzenia Całkowitego, tj. kwota […] netto, powiększona o należny podatek VAT, zostanie zapłacona po uprzednim dostarczeniu Zamawiającemu Gwarancji Zwrotu Zaliczki, opiewającej na kwotę równą 10% Wynagrodzenia Całkowitego, powiększonej o kwotę VAT, zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do Umowy; zapłata zaliczki nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy określonego wskazany na fakturze zaliczkowej w Umowie terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej wraz z Gwarancją Zwrotu Zaliczki. Gwarancja Zwrotu Zaliczki będzie wystawiona przez bank o ratingu wynoszącym co najmniej BBB – w skali agencji Standard & Poor’s i/lub BAA3 w skali agencji Moody's i/lub BBB w skali agencji Fitch. Termin uzyskania Zaliczki nie może wpłynąć na Terminy realizacji Prac określone w pkt 3.2. Umowy. Zamawiający nie udzieli Zaliczki do czasu wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zaliczka zostanie wystawiona rozliczona w Kamieniu milowym nr 2 pn. „Produkcja nowego rdzenia i dostarczona uzwojeń, potwierdzona protokołami pomiarowymi”. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia faktur, protokołów odbioru lub innych dokumentów, które potwierdzą, iż zakup materiałów o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, a niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, do którego została udzielona Zaliczka, nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia jej udzielenia. W sytuacji, gdy: Gwarancja Zwrotu Zaliczki: wygaśnie lub zakończy się przed dniem, w którym miała wygasnąć lub zakończyć się na warunkach tej Umowy, lub nie zostanie spełniona, lub przestanie obowiązywać w pełnym zakresie w dowolnej chwili w przewidzianym terminie jej ważności; lub udzielający Gwarancji Zwrotu Zaliczki nie będzie już bankiem o ratingu wynoszącym co najmniej BBB- w skali agencji Standard & Poor’s i/lub BAA3 w skali agencji Moody's i/lub BBB w skali agencji Fitch, a Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Gwarancji Zwrotu Zaliczki zastępczej spełniającej warunki tej Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od żądania Zamawiającego, - to Zamawiający upoważniony będzie do otrzymania całkowitej pozostałej należnej sumy w ramach Gwarancji Zwrotu Zaliczki. usunięty Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie zaliczki m. in. w następujących sytuacjach: gdy Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie przedmiot Umowy; gdy Xxxxxxxxxxx odstąpił od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; gdy Xxxxx uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie 7 dni roboczych od podpisania dnia jej rozwiązania; gdy Xxxxxxxxxxx odstąpił od Umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy, a Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy. Termin Strony przyjmują, iż Harmonogram płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcęjest powiązany z Terminami realizacji Prac, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem zgodnie z tabelą zatytułowaną „Terminy Realizacji Prac – Kamienie milowe”. Strony ustalają następujący Harmonogram płatności. 3. Faktura zaliczkowa w wysokości : 0 Zaliczka 10% … zł Kamień milowy 2 Produkcja nowego rdzenia i uzwojeń, potwierdzona protokołami pomiarowymi 35% + 10%(rozliczenie Zaliczki) … zł (10%) Kamień milowy 3 Odbiór fabryczny transformatora (FAT) u Wykonawcy 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona … zł Kamień milowy 4 Dostarczenie transformatora do Elektrowni i dostarczona przygotowanie do postoju na minimum polu odkładczym 5% … zł Kamień milowy 6 Montaż transformatora na stanowisku pracy 10% … zł Kamień milowy 7 dni przed planowanym montażem Instalacji fotowoltaicznej. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przez terminem płatności. 4. Faktura rozliczeniowa w wysokości 20Uruchomienie i odbiór końcowy transformatora 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zostanie wystawiona i dostarczona w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi fakturę minimum 5 dni przed terminem płatności. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje tylko te czynności, które są wprost określone w Umowie lub w niniejszych OWU. Realizacja jakichkolwiek prac/robót nieobjętych Umową lub niniejszymi OWU będzie traktowana jako wykraczająca poza zakres … zł Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy i niemieszcząca jego zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru musi odbyć się w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy terminie określonym w Umowiekolumnie 3 powyższej tabeli. Odbiór przez Xxxxxxxxxxxxx rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 6. Koszty wymaganych decyzji administracyjnych, w tym x.xx.: uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz zmiany taryfy energetycznej, nie są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 7. Klient dokona płatności każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 8. Datą zapłaty przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT (w tym faktur zaliczkowych i faktur końcowych) bez konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy faktury.